学科教室改造工程招标公告
****学科教室改造工程
(标段一)/ (标段二)
单一来源采购文件
项目编号:****
备案单位:****政府****办公室
招标人:****
代理单位:****
二○一六年九月
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
2
目录
第一章采购邀请函…………………………………………2 2
第二章采购需求……………………………………………4 4
第三章采购须知……………………………………………6 6
第四章采购合同… ………………………………………… 11
第五章投标文件格式……………………………………… 19
温馨提示:
请认真阅读此竞争性谈判文件,并按规定制作响应文件。投标人不得
向采购方、政府采购工作人员、评标专家行贿,违者一经查实,将列入政
府采购黑名单!
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
3
第一章 采购邀请函
******公司:
****财政局(金采确[****011596]号)确认书批准,****受**市
****中学的委托,对****学科教室改造工程(标段一)进行单一来源采购,拟
****公司作为单一来源采购供应商。
南****公司:
****财政局(金采确[****011596]号)确认书批准,****受**市
****中学的委托,对****学科教室改造工程(标段二)进行单一来源采购,拟
****公司作为单一来源采购供应商。
一、项目编号: JHFS****0112- - A033412- - CZ01
二、采购组织类型:分散委托
三、采购方式:单一来源采购
四、采购工程:
****学科教室改造工程(标段一)/(标段二)
五、 采购内容:
标
项
序
号
标项内
容
数量 单位 简要技术要求、用途
最高限价
标
段
1
学科教
室改造
工程
1 项 详见招标控制价
123047 元
标
段
2
教室设
备
1 项 详见招标文件技术参数要求
2991
53 元
六、合格投标人的资格要求
申请人符合《****政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件
投标人的特定条件
标段一:
1、 申请人资质类别和等级: 本次招标要求投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑
装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的独立法人并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
4
力(本工程不接受联合体投标)
2、项目负责人资质等级要求:具有建筑工程专业贰级及以上资格的注册建造师。
3、 具有较强的本地化服务能力, 非本地应****公司或办事处作为常驻服务和技术
机构,并配有较强专业技术队伍。
标段二:
1、在中华人民**国境内注册的生产厂家或者销售本项目采购产品的代理商、经销商,作为其
代理参加投标。
2、具有较强的本地化服务能力,并配有较强专业技术队伍,并提供快捷的售后服务响应。
3、本项目不接受联合体投标。
七、采购文件发售:
发售时间: 2016 年 9 月 22 日 17:00 前 (上午: 8:30-11:30 ; 下午: 14:00-17:00,节假日除外) 。
发售地点:**市迎宾大道 128 号三楼 307 室。
八、采购文件售价:0 300 元/ / 份,售后不退。
九、购买采购文件时提供资料:营业执照复印件、授权书或介绍信、被授权人身份证复印件各
1 份。
十、商定时间:2016 年 9 月 23 日 09:00
十一、商定地点:**市迎宾大道 128 号三楼 314 室
十二、业务咨询:
采购单位:****
联 系 人:王老师 联系电话:158****2692
地 址:****
采购代理机构:****
联 系 人:庄晓郁 联系电话:0579-****1457
联系地址:**市迎宾大道 128 号三楼
****
****
2016 年 9 月 21 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
5
第二章 采购需求
本次采购内容****学科教室改造工程(标段一)/(标段二) ,投标人可对施工
场地等实际情况进行勘察。投标人进行总价下浮系数报价。
(标段一)
一、工程名称:****学科教室改造工程(标段一)
二、工期及质量标准
工期:30 日历天(含)
质量标准:不低于国家相关验收的合格标准。
三、工程概况
进行****学科教室改造工程(标段一) 。
四、工程管理要求
1、成交供应商在施工过程中,要严格按设计图纸要求施工,应重视质量通病的防治,对质量
通病必须根据技术规范要求制定预控措施。要认真做好材料和成品保护,以保证产品不受损坏和污
染,由成交供应商负责修复、更换、恢复原样或照价赔偿。因失窃失火或其他非采购方原因(除不
可抗力外)而造成的损失均由成交供应商自负,凡由此损及采购方利益时,成交供应商应负责赔偿
采购方的损失。
2、施工期间须配备专用电管人员和专职安全员,全面负责用电管理,确保安全生产。在施工
过程中一切安全事故和其他责任事故,由成交供应商承担全部经济和法律责任。因失窃失火或其他
非采购方原因而造成的损失均由成交供应商自负,凡由此损及采购方利益时,成交供应商应负责赔
偿采购方的相应损失。
3、采购方指定水、电接口,成交供应商应做好接入口的安全防护措施,接线费用由成交供应
商自理,施工及养护期间用水、用电费用由成交供应商负责。
4、工程所用材料进场前须先提供样品经采购方认可
批量进场后采购方根据样品组织验收,通过后方可使用。
5、工程施工过程中,每进入下道施工程序之前,须经采购方验收,通过后方可进入下道工序。
6、成交供应商在工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清,如未在采购方指定时间内做到
工完场清、料清、障清,采购方有权在履约保证金中扣罚 5000 元整,成交供应商须无条件接受。
7、 成交供应商应自费与施工进程同步形成、 积累、 整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、
障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源) ,以备需要评定工程进度和工程质量
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
6
时查阅。
五、工程验收
本工程必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准
施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行,
并以采购方验收合格为准,成交供应商应按相应要求组织实施。
六、付款方式
中标价即为本工程的合同价格,是支付工程款的依据。
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
(标段二)
一、工程名称:****学科教室改造工程(标段二)
二、工期及质量标准
供货期:30 日历天(含)
质量标准:不低于国家相关验收的合格标准。
三、项目概况
一、****实验室部分
(1****实验室产品配置(同时满足 40~50 个学生开展科技活动、参与教育部
举办机器人竞赛、国内其他机器人赛事及国际竞赛。
产品名称 数量 详细参数
创新课程基础教学:
AS-C1-M 创
新课程中级
套装
5
组件数量大于 230 个,组件种类大于 55
种。主要元器件包含控制器 1 套、锂电池 1
套、磁敏开关(工作电压 5v,可探测距离不
小于 5mm)2 个、触碰开关(工作电压 5v)2
个、温度传感器(工作电压 5v,光照越强返
回值越大)1 个、直流电机(工作电压 6-9V,
5000 转/分,配电机线)2 套、彩灯 2 个、6 种齿轮、3 种共 6 个齿轮
箱、2 种轴承、6 种轴、齿条。包含开发软件、项目搭建手册、项目例
程和视频等教学资料。拼擦式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
提供完整的教材资料,能够完成至少 8 个教学项目。控制器为 32 位处
理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
7
下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存储 30 条以上程序,含下载
线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显示图形和字符。4 个按键,
通过界面操做可直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端口执行
器动作,可以
设置 EEPROM 中的数值, 还可以设置控制器自身的声音和液晶屏背
光板的开关。4 路电机口,支持普通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电
流 1.5A,RJ11 接口。 12 路 I/O 口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数
功能,RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专用锂电池,含专用充电
器。开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。流程图模块包
含所有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流
程图中支持嵌入 C 代码程序段。 流程图可自动生成 C 语言, C 语言支持
指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升级。
科技活动、竞赛产品项目设计:
本部分内容提高学生对制作机器人的兴趣,并且使用各种现有机器人配件改装参加国内
教育部、中央电教馆、中国科协的机器人竞赛,同时能满足在美国、韩国等举办的国际机器
人擂台等竞赛的要求
C201 WER 工程
创新赛套装
1
组件数量大于 770 个,组件种类大于 70 种。主要元器件包含控
制器 1 套、锂电池 1 套、磁敏开关(感应距离 5mm)1 个、旋转计数
器(工作电压 5V,1-2 线/周)1 套、调制灰度传感器(工作电压 5V,
自发射调制光线, 抗环境光干扰) 8 个、 红外传感器 1 个直流电机 (工
作电压 6-9V,9000 转/分,配电机线)1 套、数字舵机 1 套、闭环电
机 2 套、7 种齿轮、2 种齿轮箱、4 种轴、丝杠、万向轮等。包含开
发软件、项目案例等教学资料。可以完成 WER-RI 竞赛项目。拼插式
搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,
提供 32 个 EEPROM,USB 下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存
储 30 条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显
示图形和字符。4 个按键,通过界面操做可直接在控制器上读取各端
口返回值、控制各端口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还
可以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机口,支
持普通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路
I/O 口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11 接口。工作电压
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
8
7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专用锂电池,含专用充电器。数字
舵机转矩 16kgf*cm,操作角度 300°,操作精度 300°/1024,减速
比 1/265,金属齿轮,可在关节模式和车轮模式之间迅速切换。闭环
电机工作电压范围(额定电压)6.5~8.4V(8.4V) ,线圈阻值 8MΩ ,
空载电流≤160mA,空载转速≥170rpm,堵转电流(驱动保护电流)
≥3.2A(1.5A) ,堵转力矩 7.3N?m,最大效率点力矩 0.86 N?m,效率
75%,减速比 59,齿轮材质 45#钢,编码器精度≤0.3°。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。流程图模块
包含所有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同
时流程图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语言,C 语
言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升
级。
C201T WER工程
创新赛场地模
型套装
1
组件数量大于 900 个, 组件种类大于 50 种。 主要元器件包含 2016
年 WER-RI 比赛场地喷绘布(底层和二层各一张) 、场地斜坡地贴,能
够完成 2016 年 WER-RI 规则要求的所有任务模型的搭建, 可以直接将
任务模型通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。 包含场地布置方法
说明和任务模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺
钉。
WER 工程创新
赛 场 地 模 型
C2-F
1
可组装成“ 撬动地球”竞赛规则中要求的场地。能够做出《能
力风暴 WER 能力挑战赛— “撬动地球” 竞赛规则》 内要求的场地框架。
折叠式结构,展开即可完成场地搭建。
WER 工程能力
赛 普 及 套 装
C203
5
组件数量大于 354 个,组件种类大于 40 种。主要元器件包含控
制器 1 套、调制灰度传感器(工作电压 5V,自发射调制光线,抗环
境光干扰)5 个、直流电机(工作电压 6-9V,9000 转/分,配电机线)
3 套、4 种齿轮、4 种轴、2 轮组合体等。包含开发软件、项目案例等
教学资料。可以完成 WER-RA 竞赛项目。拼插式搭建方式,搭建过程
不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,提供
32 个 EEPROM,USB 下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存储 30
条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显示图
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
9
形和字符。4 个按键,通过界面操做可直接在控制器上读取各端口返
回值、控制各端口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还可以
设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机口,支持普
通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O
口, 支持AI、 DI、 DO、 RS485和计数功能, RJ11接口。 工作电压7.0-8.4v。
含干电池盒,可使用 6 节 AA 干电池供电或者使用 8.4V 锂电池供电。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。 流程图模块包含所
有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程
图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语言,C 语言支持
指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升级。
WER 工程能力
赛 场 地 套 装
C202T
1
组件数量大于 398 个,组件种类大于 40 种。主要元器件包含
WER-RA 比赛 2016 年规则中要求的场地喷绘布,能够完成 WER-RA 比
赛 2016 年规则中要求的所有任务模型的搭建,可以直接将任务模型
通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。 包含场地布置方法说明和任
务模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
实验台
4 套 1.6*0.8*0.75 米,桌面实木材质,烤漆工艺。金属桌腿,烤漆材质。
椅子
24 个
0.45*0.46*0.45 米,椅面实木材质,烤漆工艺,带软垫。金属椅腿,
烤漆材质。
储物柜
10 个
0.6*0.6*0.68 米,实木材质,烤漆工艺。单开门,透明玻璃。带 4 个
随动轮,内部自带照明灯。
教材选择:
边学边做 25 赠送 电子版
信息技术 25 赠送 电子版
全套实验室挂图 5 赠送 电子版
二、电子控制技术实践室部分
序号 设备名称 技术规格要求
1 教师演示台
基本规格:2400 ㎜×700 ㎜×850 ㎜;板木结构;台面采用防火
板贴面,素材 25 ㎜优质刨花板;台身采用 18 ㎜厚环保型三聚
氰胺板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压封边, ABS 专用连
接件连接,带可调底脚;电源插座到位;预留多媒体设备(显示
器,主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置;所用板材符合
国家 E1 级标准。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
10
2 坐式操作台
基本规格:1400 ㎜×900 ㎜×780 ㎜;钢木结构;三聚氰胺贴面
板台面, 立腿采用全钢框架结构(30 ㎜×50 ㎜, 厚不小于 2mm),
带 U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板;其它采用 1.5 ㎜厚塑制优
质封边条机械封边,桌脚下配橡胶减震垫,嵌入式防水电源插
座 220V 五眼(有安全防护盖及开关)所用板材符合国家 E1 级
标准及环保要求。
3 学生凳
钢木结构;方形实木凳面,结实牢固;凳面高 440 ㎜;钢制部
件经酸洗、磷化、喷塑处理;凳面静负荷不小于 1600N;参照家
具力学性能试验国标。
4 教师椅 水曲或橡胶木框架, 进口真皮, 40#定型发泡海绵, 厚度 65mm, 带扶手。
5 作品陈列柜
基本规格:1200 ㎜×500 ㎜×1800 ㎜。铝合金,上层三面钢化
玻璃,下层木门,上层 1000 ㎜,上层搁板活动式;所用板材符
合国家 E1 级标准及环保要求。
6 仪器柜
基本规格:1200 ㎜×500 ㎜×2000 ㎜。板木结构;柜身:板材
采用 18 ㎜环保型三聚氰氨板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温
热压封边;上部为木框玻璃对开门,设二层活动隔板,下部为
板式对开门,内设一层活动隔板;带可调底脚;所用板材符合
国家 E1 级标准。
7 边台
基本规格:2400 ㎜×500 ㎜×780 ㎜。台面采用 12.7 ㎜厚板,边缘加
厚 25 ㎜;台身:采用 E1 级 18 ㎜三聚氰胺环保板,立腿采用全钢框架
结构(30 ㎜×50 ㎜), 带 U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板; 其它采用 1.5
㎜厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接;每张边台上安装 2
个插座;所用板材符合国家 E1 级标准及环保要求。
8 摄像装备
高清摄像头,安装固定摄像头支架。主要用来方便教学演示、方便学
生观察。
9 总控电源
带有防雷击设施,有可靠的接地保护。透明外盖,有过流跳闸
保护功能。
10 技术文化挂图
实践室简介,现代电子技术运用介绍, 电子技术发展史及中外电
子技术名家。
11 地面处理及电器安装
配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保护。地面配电:采用
PVC 阻燃塑料管,内穿塑铜线;走线不小于 2.5 平方毫米国标电线,地
面涂刷彩色弹性防滑涂料,以不同颜色进行区域划分。
合
计
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
11
序
号
设备名称 技术规格要求
1
通用技术专用
电子电工工具
箱
工具箱规格为 460 ㎜×120 ㎜×360 ㎜;包括电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、
吸锡器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷
尺、活动扳手、羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯架。工具箱按照每个
工具的形状设计摆放位置,将工具固定在凹槽中,使得在搬运过程中工具不易混
乱。同时,在使用过程中,遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念,箱
体便于运输、工具结实耐用。工具箱能完全满足高中通用技术电子控制技术课程
教师的教学需要;能让学生快速辨别和熟悉一些常用的电工加工工具,方便教师
的电工教学与学生电工的学习和制作的需要。
2
IC 集成块插拔
器
采用钳形结构,钳身与钳柄之比大于1,且在钳身的顶端有一对凹型钳口,能起拔6~4
0脚范围内的所有双列直插式集成电路。结构简单,操作简便,不损伤集成电路插脚。
3 学生示波器 DC 2MHz;扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。
4 教师示波器 DC 5MHz;扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。
5
函数信号发生
器
波形输出:三角波、方波、正弦波等;输出频率:0.03Hz~3MHz;最大输出幅度:
20Vp-p;输出阻抗:50Ω 。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
12
1
电子控制技术
示教板
包括:电子元器件组合展示箱(板)、对照实物,了解、认识各种类型的电子元
器件;传感器实物展示箱(板)、对照实物,了解认识各种传感器;三极管开关
特性示教板、三极管放大特性示教板、探究晶体三极管的开关特性;直流电磁继
电器的结构和工作原理及作用示教板、让学生了解直流继电器的结构、动作原理
及使用方法;晶闸管工作原理示教板、让学生了解晶闸管的工作原理及使用方法;
干簧管报警器示教板、让学生了解干簧管的工作原理及使用方法等。帮助学生掌
握基本电路单元的功能,使用条件和注意事项。“电子控制技术”对基本电路单
元(传感器、门电路、触发器等)的教学演示。
2
水箱电子控制实
验板
用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统,可以演示水塔水位的循环控制过程;1) 当水位传感
器中的低水位探头 B 探测到水箱的水位处于低水位状态时, 它立即把这个信号送入比较器,
经比较器比较后,产生一个触发电压,控制(处理)器受到触发后,发出进水的指令信号,
指令经输出接口电路放大后推动继电器动作, 接通水泵电动机电源, 水泵开始向水箱送水;
2) 注入水后的水箱水位不断升高,当水位升到 C 时,水面与水位传感器的高水位探头 C
接触,立即产生一个电信号,并把信号反馈给比较器,比较器比较后产生一个触发电压,
控制 (处理) 部分发出停止进水指令,电磁继电器立即关闭电动机电源,水泵停止抽水;3)
当水箱水位降低到低水位 b 以下时,低水位探头 B 与探头 A 因无水相连而断开,低水位探
头 B 从低电平转变为高电平,传感器将这个信号反馈到比较器,经比较后发出一个触发电
压,控制(处理)器发出重新开机指令,执行器接通电动机电源,水泵又重新开始工作;
这样不断循环,从而使水箱源源不断地供应水。“电子控制技术”第五章第二节“闭环电
子控制系统的设计和应用”,用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统;让学生会用控制器部件
组成控制系统,来完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控制的方式等。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
13
3
电子控制技术
实验箱
由 12V/1A 电源供电,由输入部件、控制部件和输出部件组成。包括了传感器、
控制程序和执行机构等。能提供六种基本的传感器实物和扩展传感器支架;十种
基本电路单元和组合形式;典型的升旗模型和相应的控制方式;多种拓展电路试
验的固定架,足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。输入部分(传感
器)、控制(处理)部分和输出部分(执行机构)是《电子控制技术》中重要的
三个组成单元。在教学相关章节时,配合使用《电子控制技术实验箱》,可以直
观地反映相关电路的工作原理和工作过程,帮助学生学会用相关电路,判断与解
决实验中遇到的问题。传感器如何应用?传感器的种类那么多,如何选择?怎样
让中学生动手搭建传感器的实验?从而,了解传感器的使用方法;直流继电器如
何使用?三极管的开关特性是什么?等等。《电子控制技术实验箱》提供了实验
的平台:电源输出单元、温度和电压测量单元和被控对象单元。实验平台提供:
六种基本的传感器实物和扩展传感器支架;十种基本电路单元和组合形式;典型
的升旗模型和相应的控制方式; 多种拓展电路实验的固定架, 足以满足学生对 《电
子控制技术》的探究和学习。为了保证电路连接的可靠性,选用的连接线的插头
带弹性圈以减少接触电阻,保证其导电性能。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
14
4
数字电路实验
箱
供电电源:交流电 220V/50Hz;输出:12V/1A(φ 2.1);电源:+5V:+3~9V;信
号发生器:1Hz~1KHz;逻辑笔;门电路的基本性能与构成不同实际应用电路的试
验;可以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以及不同之处,帮助学生学会用门
电路,门电路如何应用?****中学生动手搭建门电路的实验?从而了解门电路
的使用方法,数字电路实验箱中提供了:脉冲信号产生器和高低电平检测器,脉
冲信号产生器有两路输出,当分别接入门电路的不同输入端,可以即时显示门电
路的功能(LED 的“亮”、“灭”反映了门电路输入、输出端的状态)帮助学生
根据自己的设计,选择合适的门电路;高低电平检测器是学生分析具体器件状态
的一种工具。为了保证门电路连接的可靠性,连接线的插头选用带弹性圈以减少
接触电阻,保证其导电性能。“电子控制技术”中门电路的试验;通过试验帮助
学生了解门电路的性能和用途,帮助学生会根据设计的要求选择不同的门电路;
使用信号发生器、逻辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路是否达到设计的要
求。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
1
基本电子元器件
认知
电阻器件(5 件),电容器(3 件),二极管(2 件),三极管(3 件);样件的规格品种
数量完全符合**省基础****研究中心编制的“学生活动手册”。
2 电子元器件焊接
焊接样件,裸导线,印刷电路板。样件的规格品种数量完全符合**省基础教育课程教材
****中心编制的“学生活动手册”。
3
多功能自动控制
电路的制作--传
感器的应用
可调电阻 100KΩ 、电阻器 100Ω 、2KΩ 、56Ω 各一件,NPN 型三极管 S9014、S9013 各一件,
发光二极管φ 3LED、二极管 2CP6 各一件,继电器 DC3V 一件,电池及电池盒 3V 一套,光敏
传感器 50-100K 一件,印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合**省基础教育课
****中心编制的“学生活动手册”。
4
基本门电路的制
作与功能测试
二极管 1N4148 四件,电阻器 1KΩ 5 件,电阻器 4.7KΩ 2 件,电阻器 100Ω 2 件,发光二极
管φ 3LED5 件,三极管 9013、1 件,拨动开光 2 件,插针 1P10 件,接线座 2P1 件,双头杜
邦线 1P3 根,印刷电路板 40mm×90mm、一块。样件的规格品种数量完全符合**省基础教
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
15
****研究中心编制的“学生活动手册”。
5 密码锁电路制作--基本门电路应用
电阻器 2MΩ 1 件, 电阻器 10KΩ 2 件,
电阻器 1KΩ 1 件,电阻器 1MΩ 2 件,
三极管 9013、2 件,三极管 8050、1
件,发光二极管φ 3、1 件,二极管
2CP61 件,电容器 47uF1 件,电容器
22uF1 件,集成电路 CD4011、1 件,
电容器 10uF、 2 件, 电控锁 12V1 件,
按钮 6mm×6mm×4.3mm、 10 件, 印刷
电路板一块。 样件的规格品种数量完
全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的 “学生活动手册” 。
6.1 RS 触发器与触摸开关制作
触摸电极(跳线)2 件,电阻器 1.2K
Ω 2 件,电阻器 11KΩ 1 件,电阻器
18KΩ 1 件,电阻器 1KΩ 1 件,三极
管 9014、4 件,发光二极管φ 5、1
件, 接线座 2P1 件, 印刷电路板一块。
样件的规格品种数量完全符合**
省基础****研究中心
编制的“学生活动手册”。
6.2 二路抢答器制作--RS 基本触发器的应用
电阻器 1KΩ 4 件, 电阻器 510Ω 2 件,
发光二极管φ 3 红 LED、2 件,集成
电路74LS00、 1件, 集成电路74LS20、
1 件,微动开关按钮 6mm×6mm×
4.3mm、3 件,印刷电路板一块。样
件的规格品种数量完全符合**省
基础****研究中心编
制的“学生活动手册”。
7 继电器的识读与检测
各种小型继电器、 带一组开关的继电
器、 带有两组开关的继电器共 7 种样
品各一件。 样件的规格品种数量完全
符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
8 模拟自动干手器的制作--开环电子控制系统的设计及应用
电阻器 470Ω 1 件,电阻器 47KΩ 2
件, 电阻器1KΩ 2件, 二极管1N4148、
1 件,集成电路 LM393、1 件,集成
电路 NE555、1 件,瓷片电容器 104、
1 件,瓷片电容器 103、1 件,发光
二极管φ 3 红 LED1 件,电解电容器
100uF1 件,电解电容器 10uF1 件,
三极管 9013、1 件,红外线接收管
5mm 黑色 1 件, 红外线接收管 5mm 透
明 1 件, 多圈可调电阻器 10KΩ 1 件,
可调电阻器 500KΩ 1 件, 接线座 2P1
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
16
件,微型直流风扇 40mm×40mm、1
件, 印刷电路板一块。 样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课
****中心编制的 “学生活
动手册”。
9 声音响度指示器的制作--开环电子控制系统的设计及应用
二极管 1N4148、2 件,电阻器 510Ω
5 件, 电阻器 100Ω 4 件, 电阻器 200
Ω 3 件,电阻器 430Ω 2 件,电阻器
1KΩ 1 件,电阻器 2KΩ 1 件,电阻
器 5.1KΩ 3 件,电阻器 10KΩ 2 件,
电阻器 1MΩ 1 件,整流二极管
1N4007、1 件,集成电路 LM358、3
件,瓷片电容器 104、2 件,话筒
10mm、1 件,发光二极管φ 5、4 件,
可调电阻器 4701KΩ 1 件,接线座
2P1 件,电解电容器 4.7uF1 件,电
解电容器 100uF1 件,1 件,印刷电
路板一块 100mm×45mm1 块。 样件的
规格品种数量完全符合**省基础
****研究中心编制的
“学生活动手册”。
10 空气湿度自动控制电路的制作与调试--电子控制系统的设计及应用
电阻器 1KΩ 2 件, 电阻器 10KΩ 2 件,
可调电阻器 10KΩ 1 件,湿度电阻器
1 件,瓷片电容器 104、1 件,发光
二极管φ 3LED、2 件,集成电路
LM393、1 件,印刷电路板一块;电
阻器 510Ω 2 件,电阻器 2KΩ 1 件,
二极管 1N4148、 1 件, 三极管 V8050、
1 件,发光二极管φ 3LED、2 件,继
电器 SRD-05VDC、1 件,印刷电路板
一块。 样件的规格品种数量完全符合
**省基础教育课程教材开发研究
中心编制的“学生活动手册”。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
17
11 电子百拼世界
认识电与“百拼电子世界”,认识电
路、电压与电流,电流方向、电阻、
导体与绝缘体; 并联与串联电路, 报
警集成电路; 音乐集成电路, 太空大
战集成电路, 电容器, 三极管的基础
知识。 “电子百拼世界”是由透明安
装底板和各种电子元器件焊接在带
有字母扣的塑料块组成。 元器件上用
文字和符号标出名称、 规格, 还附有
一本彩色精印的电路图 (即使用说明
书) 。 利用塑料块上有弹性和导电的
字母扣, 可将元器件有序的在安装底
板上连接成一个完整的电路。 从简单
的电灯电路到复杂的中波收音机电
路, 不用焊接, 不用工具在较短的时
间里直观的实现各种电路的装配, 合
上开关就显示出电路的视听效果。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
1 万能胶 常规。
2 钻头 φ 0.6、φ 0.8、φ 1、φ 1.2、φ 1.5、φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ 6,各一件。
3 美工刀片 常规。
4 导线 0.3 ㎜
2 。
5 插座 常规。
6 开关 常规。
7 Led 灯 φ 5 ㎜。
8 绝缘胶带 宽 20~30 ㎜。
9 热缩套管 φ 3~6 ㎜,50m。
10 松香 小盒。
11 焊锡丝 熔点 183℃,线径 0.3~3 ㎜。
12 细砂纸 常规。
合
计
序
号
设备名 称 技术规格要求
1 网关 控制中心
2 智能门锁 用于前门,可指纹识别、可刷卡、可手机远程开关
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
18
3 窗帘电机 非过道侧玻璃窗用.窗帘远程控制开关,配合四合一传感器可自动根据光亮开关
4 四路开关面板 远程控制开关,配合四合一传感器可自动根据场景开关
5 门磁
门窗打开自动发送手机消息通知,配合声光报警器可实现联动,门窗打开报警器
响,可设置时间段启用联动(窗户 2 门 2)
6 开窗器 窗户远程开关
7 声光报警器 蜂鸣加亮光闪烁,可配合其他产品使用
8 四合一传感器 亮度、温度、湿度、走动四合一感应
9 水位传感器 感应水位,可与其他产品联动,如下雨自动关窗
10 液晶调光窗 前、后门小窗液晶调光(磨砂、透明两态)
合
计
总
计
三、心理咨询室、音乐舞蹈室、美术室部分
序号 设备名称
技术规格参数
1、心理
咨询室
单人沙发, 皮质单人沙发长度: 800mm, 深度: 850mm; 座高:
350mm;背高:800mm,亮色
可插 u 盘音箱 供电方式: 内置锂电池功能: NFC 功能 插卡套餐类
型:标配尺寸: 240x145x85mm 播放时长: 6 小时是否
支持 APP: 是连接方式: 3.5MM 音频插口 USB 蓝牙
连接 读卡器重量: 1200g 颜色分类: 黑色+送 16G
卡【内有煲机音乐】蓝牙版本: 4.1 外壳材质: 塑料
支持格式: U盘接收距离: 10m及以下音箱调节方式:
茶几 圆形:直径 90 高度:40,玻璃台面
小盆景 多肉植物
抱枕 彩色,棉料
录音笔 快充锂电录音笔 R5507,容量 1088/4G
小计
2、音乐
舞 蹈 教
室
舞蹈室专用音响 电源 220v-50hz,功率 50w*2,功耗 35w,主机尺寸
305*196*80,音箱尺寸 197*260*175,音箱阻抗 6
组合柜
外部尺寸 1700*460*1800,24 门 0.9mm 冷轧钢
底部加站脚为 304 不锈钢
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
19
小计
3、美术
室
画架、画板: 30 套
石膏:头骨 4 个、五官 1 套、五官切
面 1 套。
静物水果:葡萄 4 串、苹果 10 个、
梨 8 个、桔子 10 个、西瓜片 4 片、
香蕉 4 支+2 串、柿子 6 个。
静物蔬菜:大白菜 2 个、花菜 2 个、
丝瓜 4 根
静物陶罐:
颜料: 35 色 2 套
水粉画用品: (500)桶 20 只、调色
板 2 片、颜料盒 2 个、笔 1 套。
其他: (1000)画框(半开大小)
20 个、黑卡纸(半开)20 张、
静物台(小)2 个。
按美术供货实际样品采购
四、付款方式
中标价即为本工程的合同价格,是支付工程款的依据。
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
20
第三章采购须知
前附表
项
目
内容
1 项目名称:****学科教室改造工程(标段一)/(标段二)
2 商务报价:以采购方提供的招标控制价报下浮系数,报价时保留一位小数。
3
招标人:****
联系人:王老师 联系电话:158****2692
4
履约保证金:中标价的 5%,成交供应商与招标人签订合同前 5 个工作日内缴纳至招标人指定
财务处。
5 响应文件组成:资格审查资料、商务标正本各 1 份,副本各 2 份。
6
响应文件截止时间:2016 年 9 月 23 日 9 时 00 分止
响应文件递交地点 :**市迎宾大道 128 号三楼
7
谈判时间:2016 年 9 月 23 日 9 时 00 分
谈判地点:**市迎宾大道 128 号三楼
8 评标办法及标准:附后
9 成交结果公示:**政府采购网(http://www.****.cn)
10 成交通知书:在中标公示结束后
11 投标有效期:投标文件截止之日起 60 日历天
12 解释:本招标文件解释权属于****
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
21
一、总则
(一)适用范围
1、本谈判文件仅适用于本次招标的****学科教室改造工程(标段一)/(标段
二)的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规
定) 。
2、定义
“招标采购单位”是指:本项目的最终使用单位****。
“招标代理机构”是指:****。
“监管部指:****政府****办公室。
“响应供应商”是指响应本文件要求,参加谈判的法人或者其他组织、自然人。
合格的“响应供应商”是指:
(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
(2)符合采购文件规定的资格要求。
(3)符合本采购文件采购项目的特殊条件要求。
“成交供应商” 是指经法定程序确定并授予合同的响应人(中标人) 。
“单一来源响应文件”是指:供应商根据本文件要求,编制包含报价、技术商务和服务等所有
内容的实质性响应文件。
(二)适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民**国的相关法律、法规制约和保护。
(三)相关费用说明
无论招标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加招标有关的全部费用。招标人
向****支付中标价的 1.0% 的采购代理服务费。
二、 采购 文件
(一)采购文件的构成
1、采购文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成:
(1)采购邀请函
(2)采购项目内容
(3) 采购须知
(4) 合同书格式
(5) 单一来源响应文件格式
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
22
(6) 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等
2、响应供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重
要事项、格式、条款和技术规范、要求等) ,投标人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者单一
来源响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,有可能导致其谈判响应
被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
三、单一来源响应文件的编制
(一) 单一来源响应文件编制基本要求
1、投标人对单一来源响应文件的编制应按要求装订和封装。
2、 投标人提交的响应投标文件及其与****就有关本次采购项目的所有来
往函电均应使用中文。 投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有
中文翻译本,在解释响应投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威
机构的译本为准。
3、单一来源响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。
4、如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给谈判造成困难的,其可能导
致的结果和责任由响应供应商自行承担。
5、计量单位
(1)除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标
准单位计量(货币单位:人民币元) 。
(二)响应文件格式
投标人应按照上述投标文件构成顺序编制投标文件,并按投标文件中提供的格式填写。
(三)投标文件的有效期
1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2、投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
四、响应文件的递交
(一)单一来源响应文件的份数、封装和递交
1、响应文件的份数和封装。
2、 投标人应将 《投标报价一览表》 一份单独密封提交, 并在信封上清晰标明 “投标报价一览表”
字样。投标人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装,并在外包装上清晰标明“正本” 、 “副
本”字样。正本一份,副本二份。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
23
3、单一来源响应文件的封装袋正面应当标明:
(1)单一来源项目编号;
(2)单一来源项目名称;
(3)投标单位全称;
(4)日期。
4、单一来源响应文件的递交
(1)所有单一来源响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到**致远
****公司。
(2)迟交的单一来源响应文件,按《政府采购法》的规定,****将拒收
或原封退回在其规定的递交单一来源响应文件截止时点之后收到的任何单一来源响应文件。
五、 谈判的步骤
1 1 、采购文件的澄清
(1) 任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商, 均应以书面形式在采购文件规定的响应文件递交
截止日以前通知采购代理机构。****将组织采购人对投标人所要求澄清的内
容以书面形式予以答复。必要时,****将组织相关专家召开答疑会,会议内
容或以书面的形式发给投标人(答复中不包括问题的来源) 。
(2) 投标人在规定的时间内未要求对采购文件澄清或提出疑问的, ****将视
其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判。
2 2 、 谈判:
(1) 审查响应文件是否对采购文件做出实质性的响应。 如供应商未做出实质性响应的应实行现场告
知,****小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商,以让其核证、澄清事实。
(2) 谈判小组与供应商应围绕技术、 商务、 合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。 在谈判过程中,
谈判小组应当严格遵循保密原则,未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他
重要信息。
(3 )采购文件的修正:谈判小组调整或修改采购需求内容时,****小组的一致同意,并以
书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为
前提。
(4 )最终报价:谈判结束后,响应供应商应在规定的时间内密封提交最终报价(最终报价时间视
****小组决定) 。 ****小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高
于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对响应供应商的价格出现明显低于或
高于同业同期市场平均价的情形时,谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
(5)在谈判(商定)过程中,响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件,由响应供应商法人代表或
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
24
授权代表签署后生效,响应供应商应受其约束。
(6****小组进行综合评议。根据符合采购需求、质量和服务及合理低价的前提下,谈判小组以记
名表决形式推荐成交候选人。
3 3 、确定成交供应商办法
确定成交供应商:在保证采购项目质量、后续增值服务等的基础上确定成交供应商。
4 4 、质疑
如果响应供应商对此次采购活动有疑问,可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法
给与答复,并将结果告知有关当事人。
5 5 、签订合同
成交供应商在收到成交通知书后 7 ****政府采购合同。
6 6 、适用法律
****、****及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购
法》及其配套的法规、规章、政策。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
25
第四章 合同条款
第一节合同协议书
按《) 建设工程施工合同(示范文本) 》 》 (GF—2013— 0201 )第 一部分执行。
第二节通用合同条款
按《建设工程施工合同(示范文本) 》 ( GF — 2013 — 0201 )第二部分执行。
第三节专用合同条款
只列主要条款,其它条款按建设工程施工合同(示范文本) 》 ( GF — 2013 — 0201 )第三部分执行
5 1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:/。
4 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
1 2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。
2 2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内:已具备。
(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已具备
(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相
关费用:已完成
2 3.2 项目经理
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:对项目负责人每月出勤比率不少于 30%的,发包人
有权单方中止合同的履行,其一切损失均由承包人承担。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 未经发包人同意擅自变更项目负责人处 5000 元的
罚款。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人对承诺的工程项目管理班子人员
必须全部到位。未经发包人同意擅自变更技术负责人、五大员则分别处 2000 元、1000 元及五大员
每人 500 元的罚款。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
26
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:工程项目管理班子人员每月出勤均不
少于 22 天,若缺勤或擅自离岗,则项目负责人、技术负责人分别按 500 元/天、300 元/天向发包人
支付违约金。
7 3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:中标通知书发出后,中标人应向招标人交纳履约
保证金为中标价的 10%,履约保证金需以现金的形式缴纳。其中工程质量保证金占 50%、工期保证金
占 20%、文明施工保证金占 10%、项目管理班子到位率保证金占 20%。
履约保证金在工程竣工验收合格、资料归档完成、交付发包人后 15 天内,经承包人申报,发包
人根据承包人履约情况扣除相应违约款后无息退还。
在质量保证、工期保证、文明施工及项目管理班子方面扣除的违约金若超过履约保证金的,发
包人有权直接从工程款中扣除。
1 5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:承包人必须保证工程质量达到招标文件要求,确保本工程一次性
验收通过,否则承包人将按 100%的质量保证金向发包人支付违约金,并无条件整改直至合格,同时
工期不予顺延。
因承包人原因造成工期延误的,以不利于承包人计算施工期,因发包人原因造成工期延误的,
需按发包人签证确认。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按合同工期,按期完工,工期不
奖不罚,若承包人达不到本工程施工工期的要求,每延误一天向发包人支付 500 元违约金,发包人
有权直接从履约保证金中扣除承包人应支付的违约金。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:若中途实际施工进度严重延期影响进度
工期 20%及以上时发包人有权终止合同,同时不支付工程款。
9 7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励:按合同工期,提前或按期完工,工期不奖不罚。
1 10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定: (1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
27
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
4 10.4 变 更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
(1)招标控制价有相同项目的,按照相同项目单价乘以(1-中标单位投标下浮率)认定。
(2)招标控制价中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价乘以(1-中标单位投标
下浮率)认定。
(3)没有适用的类型项目的,按现行有关费用费率《**省建设工程施工费用定额(2010 版)》
及金市建价【2014】5 号文件等为合同价款调整依据,人工、材料价格按信息价或市场调查价。根
据上述依据计算出的价格乘以 (1-中标单位投标下浮率) , 得出的价格为漏项或变更新增项目的结算
价格。投标下浮率(中标人投标报价的综合单价让利系数) 。
(4) 发包人有权审查材料设备价格的合理性, 新增材料设备单价按信息价 (或市场价) 乘以 (1-
中标单位投标下浮率)进行结算。
1 11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整
1 12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
单价方面:
(1)原招标控制价中有的执行招标控制价的价格
(2)招标控制价中没有适用的价格,按现行的**省建设工程计价依据(2010 版)及省市配套
政策性计价文件等为合同价款调整依据。其中:施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、税金
费率按招标控制价费率计取。其余材料按照《**建设工程造价信息》正、副刊(2016 年第 6 期) ,
信息价没有的按业主签证
(3)根据上述依据计算出的价格乘以(1-投标下浮率) ,得出的造价为漏项或变更新增项目的
结算价格。投标下浮率={1—[(中标价-暂列金额)÷(招标控制价-暂列金额)]}×100%。
2、竣工结算在以下情况下不能调整:
2.1 承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用
2.2 施工技术措施项目预算中以“项”为单位的工程和组织措施费为一次性包干,结算时不予
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
28
调整,不因其增加的专业工程重复计算。
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 按竣工图及设计变更联系单以 《建筑工程工程量计算规范 GB50500-2013》 、 《安
装工程工程量计算规范 GB50856-2013》 、 《市政工程工程量计算规范 GB50857-2013》 、 《园林绿化工程
工程量计算规范 GB50858-2013》及**省补充规定的工程量计算规则按实计算。套用 2010 定额。
4 12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
3 15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 工程结算经有关部门审定后留工程总价 5%作为质量保修金。
质量保修金的退还:在质量保修期(二年)满后无质量问题不计息退还质量保修金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第二种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:/
(2)5%的工程款
(3)其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第二种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金
(3)其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定:/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第1种方式解决:
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
29
(1****委员会申请仲裁
(2****人民法院起诉。
21 、其它补充条款
1、承包方式:本工程承包方式采用包工包料,承包人应按招标文件的要求实行造价、质量、工
期、安全、安全文明施工管理等全面承包方式。
2、承包人在施工过程中,要严格按设计图纸施工,应重视质量通病的防治,对质量通病必须根
据技术规范要求制定预控措施。要认真做好材料和成品保护,以保证产品不受损坏和污染,如产品
发生损坏和污染,由承包人负责返工、修复或更换。
3、施工期间须配备专用电管人员和专职安全员,全面负责用电管理,确保安全生产。在施工过
程中一切安全事故和其他责任事故,由承包人承担全部经济和法律责任。因失窃失火或其他非发包
人原因而造成的损失均由承包方自负,凡由此损及发包人利益时,承包人应负责赔偿发包人的相应
损失。
4、发包人指定水、电接口,承包人应做好接入口的安全防护措施,接线费用由承包人自理,施
工及养护期间用水、用电费用由承包人负责。
5、承包人在工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清,如未在发包人指定时间内做到工完场
清、料清、障清,发包人有权在履约保证金中扣罚 5000 元整,承包人须无条件接受。
6、承包人应自费与施工进程同步形成工程的记录,以备查阅。
7、如因工程质量不能保证、进度严重滞后的,经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项
目班子成员,承包人应无条件配合,如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的,发包人有权单方
中止合同,其一切损失均由承包人承担。
8、本工程一旦中标,承包人不得以任何形式转包,一经发现,发包人有权终止合同,所造成的
一切损失均由承包人负责。
9、施工期间,施工、生活用水用电及料场、办公场所由中标人自行解决。
10、 工程竣工验收后, 承包人须提交工程竣工图及其它有关资料 (相关资料 3 份、 电子稿 1 份) 。
11、工程保修期:按国家、**省及**市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。
12、未尽事宜,由发包人、承包人结合国家和**市有关规定共同协商。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
30
安全生产责任书
(以正式合同为准)
发包人:( ( 以下简称“甲方”) )
承包人:( ( 以下简称“乙方”) )
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,防
止施工现场重大事故发生,依据有关法律法规,甲乙双方签订本项目安全生产责任书。
一、目标
1、施工重伤死亡事故 0 人。
2、重大火灾事故 0 起。
3、不造成电力、邮电、通讯、市政设施等重大损害事故。
二、甲方职责
组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
三、乙方职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定, 认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,
增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职
安全检查人员。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防
碍治安的行为。
4、乙方****管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术
教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。
5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都
应熟悉消防设备的性能和使用方法
乙方不得交任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述
同样行为。
6、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用
品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
31
7、所有施工机具设备均应定期检查,并有安全人员的签字记录,保证其经常处于完好状态
不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。
四、违约责任
由于违反本协议而造成伤亡事故或经济损失的,由违约方承担一切责任和损失。
五、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收合格后失
效。
甲方单位: (盖章) 乙方单位: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或授权委托代理人: 或授权委托代理人:
地址: 地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程质量保修书
(以正式合同为准)
发包人:( ( 以下简称“甲方”) )
承包人:( ( 以下简称“乙方”) )
为保证在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质
量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,
以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定
如下:
本工程保修范围为设计图纸内(含变更增加的)所有工程项目。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工综合验收的工程,按单项工程分别计算质量
保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.屋面及屋面防水工程为 五年
2.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 贰年
3.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰年
4.室外的给排水设施、道路等配套工程为 贰年
5.其他项目保修期限约定如下:本工程保修期限为 24 个月,其他按国家规定执行。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在
约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖水漏水漏气、燃气漏气等) ,承包人接到事故通知后,
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
32
应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人
原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程造价的/ / 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算造价×5%(大写) 。
****银行利率为不计息。
五、质量保修金的返还
质保金自竣工验收通过之日始,在保修期内无维修费用产生时,保修金于保修期(贰年)满无
质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:按《建筑安装工程质量保修办法》有关规定执行
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
甲方单位: (盖章) 乙方单位: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
地址: 地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
33
(标段二)
(具体文本以实际签署的为准)
采购人(以下称甲方) 供应商: (以下称乙方)
住所地: 住所地:
根据《****政府采购法》 、 《中华人民**国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方
按照本工程采购招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物: , 货物名称、 规格及数量详见乙方谈判响应文
件。
第二条合同总价款本合同项下货物单价为___________(大写)人民币总价款为__________(大
写)人民币,分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备
件发生的所有含税费用,以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目竞争性谈判采购文件或与本次采购活动方式相适
应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但
不限于:
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
34
(1)乙方提供的竞争性谈判响应文件; (2)供货一览表;
(3)交货一览表; (4)技术规格响应表;
(5)服务承诺; (6)成交通知书;
(7)甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权
或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。
第五条质量保证
1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规格及所附的 “技术规格响应
表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性
能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良
好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不
足或故障负责,所需费用由乙方承担。
第六条包装要求
1.除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远
距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所
引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条交货和验收
1.乙方应当在 20XX 年 XX 月 XX 日之前将货物安装调试完毕交付甲**常使用,地点由甲方指
定。竞争性谈判文件有约定的,从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提
供的货物不符合招采购文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。
3.货物的到货验收包括:型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交
付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责
补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。
5. 甲方应当在到货后的 2 个工作日内对货物进行验收; 需要乙方对货物或系统进行安装调试的,
应在规定的时间内完**装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的 3 个工作日内进行质量验收。验
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
35
收合格的,由甲方签署验收单并加盖单位公章。竞争性谈判文件对检验期限另有规定的,从其规定。
6.货物和系统调试验收的标准:按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方竞争性谈判响应文件的
承诺(详见合同附件载明的标准,并不低于国家相关标准) 。
第八条伴随服务/售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外,乙方还应提供下列服务:
1.乙方所提供的货物质量如不符合本合同规定标准,一经发现全部退回且在 3 小时内补足数量
及合格货物,并扣罚当月货款 1000-5000 元。如乙方提供的货物造成食物中毒或因乙方提供的货物
质量不佳,甲方认为有必要解除合同的,甲方有权解除合同,并没收乙方全部保证金,造成甲方经
济损失、人员受损,由乙方承担全部责任。
2.若乙方不按照合同规定又未征得甲方书面同意而延迟履行的,每延迟一日,向甲方支付违约
金 3000 元;不按甲方要求的时间配送的,每超过一次,向甲方支付违约金 3000 元;超过 5 日的,
视同乙方自动放弃合约,甲方有权单方面解除合同,没收保证金,并要求乙方承担违约责任(违约
金为本月甲方拟采购总额的 20%) ,若给甲方造成损失的乙方应承担赔偿责任。
3.乙方未按甲方通知的品种或数量而擅自更换品种或数量,又未经甲方书面允许的,每发生一
次,以伙房为单位,扣罚当月货款 1000-5000 元。如甲方另需的除外。因不可抗力导致不能履行的
除外。对短斤缺两的,扣罚当月货款 1000-5000 元。若乙方三次以上(含三次)不按甲方通知的品
种数量送货,甲方有权解除合同。
4.乙方与甲方的管理人员有不正当的钱物往来,或违反规定为罪犯违法违规提供方便的,发现
一次即可中止合同并没收全部履约保证金。
第九条履约保证金
1.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。
2.如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第十条支付方式
合同签订前中标单位支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之日算起 3
个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 合同期满后扣除相关
费用一次性无息返回剩余质保金。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
36
所有货物全部 到货并验收合格后十天内支付合同总款的 100% ,履约保证金(不计息)自动转为
质保金, , 质保期(二年)满后自动退还(不计息) 。
第十一条违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰
滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3.如乙方不能交付货物、完**装调试的,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲
方支付合同总价 5%的违约金。
4.乙方逾期交付的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交
付达(30)天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。甲方拒收的,乙
方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的,发现后责成乙方按照采购结果提供货物和服
务,同时视情给予不退还部分或全部履约保证金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限) ,如经乙方两次维修或更
换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,并按第 3 款处理,
同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的,应按应交付履约保证金的 100%向
甲方支付违约金,该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的 5%向
甲方承担违约责任。
9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合
同的除外) 。 甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约
责任。
10.乙方虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性谈判文件要求,或是由于乙
方的过错造成合同无法继续履行的,乙方履约保证金不予退还外,还应向甲方支付不少于合同总价
30%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、
中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
37
履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同,保证金不予退还。
第十三条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货
物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过**协商解决,如果协
商不能解决争议,则采取以下第()种方式解决争议:
(1)向甲方****人民法院提起诉讼;
(2****委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间,本合同应继续履行。
第十五条诚实信用
乙方应诚实信用,严格按照竞争性谈判文件要求和承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者
提供不正当利益。
第十六条合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,****政府****管理部门备案。
3.本合同应按照中华人民**国的现行法律进行解释。
甲方(采购人) : (盖章) 乙方(供应商) : (盖章)
代表人: 代表人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
日期:年月日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
38
第五部分 投标文件格式
投标文件的外包装格式(可选用) :
投标文件
项目名称:
项目编号:
投标人名称(公章) :
投标人地址:
在 年 月 日 时 分之前不得启封
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
39
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明, 我 系 的法
定代表人,现授权委托 (全名 ) 为我单位代理人,以本单位的名义参加
的项目的谈判活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款谈判过程中所签署的一
切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
授权代理人无转委托权,特此委托。
授权代理人: (签字)
身份证号码:
职务:
投标人: (盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
—————————————————————————
授权代理人身份证复印件粘贴处
工期、质量、安全文明及人员配备承诺书(格式)
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
40
(招标人名称):
我公司在收到招标文件后,经公司研究决定,如我公司中标作如下承诺:
工期承诺:
质量承诺:
安全文明施工承诺:****建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工,工程竣工时必须
做到工完场清、料清、障清。
投标人: (盖单位公章)
年月日
2. 投标函
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
41
致:_____ __ (招标采购单位名称) :
根据贵方为 项目的邀请书(项目编号 ) ,签字
代表 (全名)经正式授权并代表投标人 (竞标人名称)提交投
标文件文件正本各一份、副本二份。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供服务,我方愿按总价下
浮 %。
2.投标人已详细审查全部“采购文件” ,包括修改文件(如有的话)以及全部参考
资料和有关附件,已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、
质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各
项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.本投标有效期自开标日起_60_个日。
5.如成交,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,本投标人将按“单一
来源采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:
地址: 邮编: 电话:
传真: 投标人代表姓名 职务:
投标人名称(公章):
开户银行: 银行帐号:
授权代表签字:___________
日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
42
商务报价一览表(标段一)
工程名称:
投标总价下浮 下浮 %
工期 日历天(含)
质量 不低于国家相关验收的合格标准
履约保证金 如我方中标,我方保证按中标价的10%****财务处
投标人(公章):
法定代表人或授权代理人(签字):
日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
43
品牌选择表 (标段一)
序号
材料名称及型号
规格
可 选 品 牌 投标人选用品牌
1 室内乳胶漆 多乐士、立邦、格来特
注:乙方低于所选品牌档次施工的,甲方有权要求返工,由此造成的损失由乙方自行承
担。
投标单位: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
44
商务报价明细表(标段二)
一、****实验室部分
(1****实验室产品配置(同时满足 40~50 个学生开展科技活动、参与教育部
举办机器人竞赛、国内其他机器人赛事及国际竞赛。
产品名称 数量 单位( ( 元) ) 金额( ( 元) ) 详细参数
创新课程基础教学:
AS-C1-M 创
新课程中级
套装
5
组件数量大于 230
个,组件种类大于 55
种。 主要元器件包含控
制器 1 套、锂电池 1
套、 磁敏开关 (工作电
压 5v,可探测距离不
小于 5mm)2 个、触碰开关(工作电压 5v)2 个、
温度传感器(工作电压 5v,光照越强返回值越
大)1 个、直流电机(工作电压 6-9V,5000 转/
分,配电机线)2 套、彩灯 2 个、6 种齿轮、3
种共 6 个齿轮箱、2 种轴承、6 种轴、齿条。包
含开发软件、 项目搭建手册、 项目例程和视频等
教学资料。 拼擦式搭建方式, 搭建过程不需要使
用螺钉。提供完整的教材资料,能够完成至少 8
个教学项目。 控制器为32位处理器, 主频72MHz、
512K FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB
下载, 实际程序存储空间 3.96M, 可同时存储 30
条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,
带背光,可以显示图形和字符。4 个按键,通过
界面操做可直接在控制器上读取各端口返回值、
控制各端口执行器动作,可以
设置 EEPROM 中的数值,还可以设置控制器
自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机
口, 支持普通 PWM 控制和闭环控制, 单路最大电
流 1.5A,RJ11 接口。 12 路 I/O 口,支持 AI、
DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专
用锂电池, 含专用充电器。 开发软件支持标准流
程图编程和标准 C 语言编程。 流程图模块包含所
有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
45
完成编程,同时流程图中支持嵌入 C 代码程序
段。 流程图可自动生成 C 语言, C 语言支持指针、
数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持
在线升级。
科技活动、竞赛产品项目设计:
本部分内容提高学生对制作机器人的兴趣,并且使用各种现有机器人配件改装参加国
内教育部、中央电教馆、中国科协的机器人竞赛,同时能满足在美国、韩国等举办的国际
机器人擂台等竞赛的要求
C201 WER 工程
创新赛套装
1
组件数量大于 770 个,组件种类大于 70 种。
主要元器件包含控制器 1 套、锂电池 1 套、磁敏
开关(感应距离 5mm)1 个、旋转计数器(工作
电压 5V,1-2 线/周)1 套、调制灰度传感器(工
作电压 5V,自发射调制光线,抗环境光干扰)8
个、红外传感器 1 个直流电机(工作电压 6-9V,
9000 转/分,配电机线)1 套、数字舵机 1 套、
闭环电机 2 套、7 种齿轮、2 种齿轮箱、4 种轴、
丝杠、万向轮等。包含开发软件、项目案例等教
学资料。可以完成 WER-RI 竞赛项目。拼插式搭
建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K
FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB 下载,
实际程序存储空间 3.96M, 可同时存储 30 条以上
程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,
可以显示图形和字符。4 个按键,通过界面操做
可直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端
口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还
可以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的
开关。4 路电机口,支持普通 PWM 控制和闭环控
制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O
口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11
接口。 工作电压7.0-8.4v。 锂电池为8.4V1500MHA
专用锂电池,含专用充电器。数字舵机转矩
16kgf*cm,操作角度 300°,操作精度 300°
/1024,减速比 1/265,金属齿轮,可在关节模式
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
46
和车轮模式之间迅速切换。闭环电机工作电压范
围(额定电压)6.5~8.4V(8.4V) ,线圈阻值 8M
Ω ,空载电流≤160mA,空载转速≥170rpm,堵
转电流(驱动保护电流)≥3.2A(1.5A) ,堵转
力矩 7.3N?m,最大效率点力矩 0.86 N?m,效率
75%,减速比 59,齿轮材质 45#钢,编码器精度
≤0.3°。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语
言编程。流程图模块包含所有端口功能,支持子
程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程
图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成
C 语言,C 语言支持指针、数组、结构体等复杂
应用。库函数全开放。支持在线升级。
C201T WER 工
程创新赛场地
模型套装
1
组件数量大于 900 个,组件种类大于 50 种。
主要元器件包含 2016年WER-RI 比赛场地喷绘布
(底层和二层各一张) 、场地斜坡地贴,能够完
成2016 年WER-RI规则要求的所有任务模型的搭
建,可以直接将任务模型通过魔术贴粘在场地上
且方便位置调换。包含场地布置方法说明和任务
模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需
要使用螺钉。
WER 工程创新
赛 场 地 模 型
C2-F
1
可组装成“ 撬动地球”竞赛规则中要求的
场地。 能够做出 《能力风暴 WER 能力挑战赛— “撬
动地球”竞赛规则》内要求的场地框架。折叠式
结构,展开即可完成场地搭建。
WER 工程能力
赛 普 及 套 装
C203
5
组件数量大于 354 个,组件种类大于 40 种。
主要元器件包含控制器1套、 调制灰度传感器 (工
作电压 5V,自发射调制光线,抗环境光干扰)5
个、直流电机(工作电压 6-9V,9000 转/分,配
电机线)3 套、4 种齿轮、4 种轴、2 轮组合体等。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
47
包含开发软件、项目案例等教学资料。可以完成
WER-RA 竞赛项目。 拼插式搭建方式, 搭建过程不
需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器, 主频 72MHz、 512K FLASH、
64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB 下载,实际
程序存储空间 3.96M,可同时存储 30 条以上程
序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可
以显示图形和字符。4 个按键,通过界面操做可
直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端口
执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还可
以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开
关。 4 路电机口, 支持普通 PWM 控制和闭环控制,
单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O 口,
支持 AI、 DI、 DO、 RS485 和计数功能, RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。含干电池盒,可使用 6 节
AA 干电池供电或者使用 8.4V 锂电池供电。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编
程。流程图模块包含所有端口功能,支持子程序
功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程图中
支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语
言,C 语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。
库函数全开放。支持在线升级。
WER 工程能力
赛 场 地 套 装
C202T
1
组件数量大于 398 个,组件种类大于 40 种。
主要元器件包含 WER-RA比赛2016 年规则中要求
的场地喷绘布,能够完成 WER-RA 比赛 2016 年规
则中要求的所有任务模型的搭建,可以直接将任
务模型通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。
包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。 拼
插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
实验台
4 套
1.6*0.8*0.75 米,桌面实木材质,烤漆工艺。金
属桌腿,烤漆材质。
椅子
24 个
0.45*0.46*0.45 米,椅面实木材质,烤漆工艺,
带软垫。金属椅腿,烤漆材质。
储物柜
10 个
0.6*0.6*0.68 米,实木材质, 烤漆工艺。 单开门,
透明玻璃。带 4 个随动轮,内部自带照明灯。
教材选择:
边学边做 25 赠送 电子版
信息技术 25 赠送 电子版
全套实验室挂图 5 赠送 电子版
总 价
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
48
二、电子控制技术实践室部分
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
教师演示
台
基本规格:2400 ㎜×700 ㎜×850 ㎜;板木
结构;台面采用防火板贴面,素材 25 ㎜优
质刨花板;台身采用 18 ㎜厚环保型三聚氰
胺板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压
封边,ABS 专用连接件连接,带可调底脚;
电源插座到位;预留多媒体设备(显示器,
主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置;
所用板材符合国家 E1 级标准。
1 张
2
坐式操作
台
基本规格:1400 ㎜×900 ㎜×780 ㎜;钢木
结构;三聚氰胺贴面板台面,立腿采用全钢
框架结构(30 ㎜×50 ㎜, 厚不小于 2mm), 带
U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板;其它采用
1.5 ㎜厚塑制优质封边条机械封边,桌脚下
配橡胶减震垫,嵌入式防水电源插座 220V
五眼(有安全防护盖及开关)所用板材符合
国家 E1 级标准及环保要求。
12 张
3 学生凳
钢木结构;方形实木凳面,结实牢固;凳面
高 440 ㎜;钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处
理;凳面静负荷不小于 1600N;参照家具力
学性能试验国标。
50 张
4 教师椅
水曲或橡胶木框架,进口真皮,40#定型发泡海
绵,厚度 65mm,带扶手。
1 张
5
作品陈列
柜
基本规格: 1200 ㎜×500 ㎜×1800 ㎜。 铝合
金, 上层三面钢化玻璃, 下层木门, 上层 1000
㎜, 上层搁板活动式; 所用板材符合国家 E1
级标准及环保要求。
2 张
6 仪器柜
基本规格: 1200 ㎜×500 ㎜×2000 ㎜。 板木
结构;柜身:板材采用 18 ㎜环保型三聚氰
氨板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压
封边;上部为木框玻璃对开门,设二层活动
隔板,下部为板式对开门,内设一层活动隔
板;带可调底脚;所用板材符合国家 E1 级
标准。
2 张
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
49
7 边台
基本规格:2400 ㎜×500 ㎜×780 ㎜。台面采用
12.7 ㎜厚板,边缘加厚 25 ㎜;台身:采用 E1
级 18 ㎜三聚氰胺环保板,立腿采用全钢框架结
构(30 ㎜×50 ㎜),带 U 型槽型材镶装三聚氰胺
环保板;其它采用 1.5 ㎜厚塑制优质封边条机械
封边,专用连接件连接;每张边台上安装 2 个插
座;所用板材符合国家 E1 级标准及环保要求。
2 张
8 摄像装备
高清摄像头,安装固定摄像头支架。主要用来方
便教学演示、方便学生观察。
1 套
9 总控电源
带有防雷击设施,有可靠的接地保护。透明
外盖,有过流跳闸保护功能。
1 套
10
技术文化
挂图
实践室简介,现代电子技术运用介绍,电子
技术发展史及中外电子技术名家。
1 套
11
地面处理
及电器安
装
配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保
护。地面配电:采用 PVC 阻燃塑料管,内穿塑铜
线;走线不小于 2.5 平方毫米国标电线,地面涂
刷彩色弹性防滑涂料,以不同颜色进行区域划
分。
1 室
合计 68020
2 2 、工具类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
通用技术
专用电子
电工工具
箱
工具箱规格为 460 ㎜×120 ㎜×360 ㎜;包
括电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、吸锡
器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、
老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷尺、活动扳手、
羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯
架。 工具箱按照每个工具的形状设计摆放位
置,将工具固定在凹槽中,使得在搬运过程
中工具不易混乱。同时,在使用过程中,遵
循取用方便、安全高效、节省空间等设计理
念,箱体便于运输、工具结实耐用。工具箱
能完全满足高中通用技术电子控制技术课
程教师的教学需要; 能让学生快速辨别和熟
悉一些常用的电工加工工具, 方便教师的电
工教学与学生电工的学习和制作的需要。
13 箱
2
IC 集成块
插拔器
采用钳形结构,钳身与钳柄之比大于1,且在钳
身的顶端有一对凹型钳口,能起拔6~40脚范
围内的所有双列直插式集成电路。结构简单,操
作简便,不损伤集成电路插脚。
15 支
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
50
3
学生示波
器
DC 2MHz; 扫描范围: 10Hz~100kHz。 JY 0011-90。 6 台
4
教师示波
器
DC 5MHz; 扫描范围: 10Hz~100kHz。 JY 0011-90。 1 台
5
函数信号
发生器
波形输出:三角波、方波、正弦波等;输出
频率: 0.03Hz~3MHz; 最大输出幅度: 20Vp-p;
输出阻抗:50Ω 。
7 台
合计
3 3 、教学具类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
电子控制
技术示教
板
包括:电子元器件组合展示箱(板)、对照
实物,了解、认识各种类型的电子元器件;
传感器实物展示箱(板)、对照实物,了解
认识各种传感器;三极管开关特性示教板、
三极管放大特性示教板、 探究晶体三极管的
开关特性; 直流电磁继电器的结构和工作原
理及作用示教板、 让学生了解直流继电器的
结构、动作原理及使用方法;晶闸管工作原
理示教板、 让学生了解晶闸管的工作原理及
使用方法;干簧管报警器示教板、让学生了
解干簧管的工作原理及使用方法等。 帮助学
生掌握基本电路单元的功能, 使用条件和注
意事项。“电子控制技术”对基本电路单元
(传感器、 门电路、 触发器等) 的教学演示。
1 套
2
水箱电子控
制实验板
用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统,可以演示
水塔水位的循环控制过程;1) 当水位传感器中
的低水位探头B探测到水箱的水位处于低水位状
态时,它立即把这个信号送入比较器,经比较器
比较后,产生一个触发电压,控制(处理)器受
到触发后,发出进水的指令信号,指令经输出接
口电路放大后推动继电器动作,接通水泵电动机
电源,水泵开始向水箱送水;2) 注入水后的水
箱水位不断升高,当水位升到 C 时,水面与水位
传感器的高水位探头 C 接触,立即产生一个电信
号,并把信号反馈给比较器,比较器比较后产生
一个触发电压,控制(处理)部分发出停止进水
指令,电磁继电器立即关闭电动机电源,水泵停
止抽水; 3) 当水箱水位降低到低水位 b 以下时,
低水位探头 B 与探头 A 因无水相连而断开,低水
位探头 B 从低电平转变为高电平,传感器将这个
1 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
51
信号反馈到比较器,经比较后发出一个触发电
压,控制(处理)器发出重新开机指令,执行器
接通电动机电源,水泵又重新开始工作;这样不
断循环,从而使水箱源源不断地供应水。“电子
控制技术”第五章第二节“闭环电子控制系统的
设计和应用”,用 J6201A 组成的水箱闭环控制
系统;让学生会用控制器部件组成控制系统,来
完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控
制的方式等。
3
电子控制
技术实验
箱
由 12V/1A 电源供电,由输入部件、控制部
件和输出部件组成。包括了传感器、控制程
序和执行机构等。 能提供六种基本的传感器
实物和扩展传感器支架; 十种基本电路单元
和组合形式; 典型的升旗模型和相应的控制
方式;多种拓展电路试验的固定架,足以满
足学生对《电子控制技术》的探究和学习。
输入部分(传感器)、控制(处理)部分和
输出部分(执行机构)是《电子控制技术》
中重要的三个组成单元。在教学相关章节
时,配合使用《电子控制技术实验箱》,可
以直观地反映相关电路的工作原理和工作
过程,帮助学生学会用相关电路,判断与解
决实验中遇到的问题。 传感器如何应用?传
感器的种类那么多, 如何选择?****中学
生动手搭建传感器的实验?从而, 了解传感
器的使用方法; 直流继电器如何使用?三极
管的开关特性是什么?等等。 《电子控制技
术实验箱》提供了实验的平台:电源输出单
元、温度和电压测量单元和被控对象单元。
实验平台提供: 六种基本的传感器实物和扩
展传感器支架; 十种基本电路单元和组合形
式;典型的升旗模型和相应的控制方式;多
种拓展电路实验的固定架, 足以满足学生对
《电子控制技术》的探究和学习。为了保证
电路连接的可靠性, 选用的连接线的插头带
弹性圈以减少接触电阻,保证其导电性能。
25 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
52
4
数字电路
实验箱
供电电源:交流电 220V/50Hz;输出:
12V/1A(φ 2.1);电源:+5V:+3~9V;信号
发生器:1Hz~1KHz;逻辑笔;门电路的基
本性能与构成不同实际应用电路的试验; 可
以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以
及不同之处,帮助学生学会用门电路,门电
路如何应用?****中学生动手搭建门电
路的实验?从而了解门电路的使用方法, 数
字电路实验箱中提供了: 脉冲信号产生器和
高低电平检测器, 脉冲信号产生器有两路输
出,当分别接入门电路的不同输入端,可以
即时显示门电路的功能 (LED 的 “亮” 、 “灭”
反映了门电路输入、输出端的状态)帮助学
生根据自己的设计,选择合适的门电路;高
低电平检测器是学生分析具体器件状态的
一种工具。为了保证门电路连接的可靠性,
连接线的插头选用带弹性圈以减少接触电
阻,保证其导电性能。“电子控制技术”中
门电路的试验; 通过试验帮助学生了解门电
路的性能和用途, 帮助学生会根据设计的要
求选择不同的门电路;使用信号发生器、逻
辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路
是否达到设计的要求。
25 套
合计
4 4 、学生活动套件:
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
基本电子元
器件认知
电阻器件(5 件),电容器(3 件),二极管(2
件),三极管(3 件);样件的规格品种数量完
全符合**省基础****研究中心
编制的“学生活动手册”。
60 套
2
电子元器件
焊接
焊接样件,裸导线,印刷电路板。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
3
多功能自动
控制电路的
制作--传感
器的应用
可调电阻 100KΩ 、电阻器 100Ω 、2KΩ 、56Ω 各
一件,NPN 型三极管 S9014、S9013 各一件,发光
二极管φ 3LED、 二极管 2CP6 各一件, 继电器 DC3V
一件,电池及电池盒 3V 一套,光敏传感器
50-100K 一件,印刷电路板一块。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
53
4
基本门电路
的制作与功
能测试
二极管 1N4148 四件,电阻器 1KΩ 5 件,电阻器
4.7KΩ 2 件,电阻器 100Ω 2 件,发光二极管φ
3LED5 件,三极管 9013、1 件,拨动开光 2 件,
插针 1P10 件,接线座 2P1 件,双头杜邦线 1P3
根,印刷电路板 40mm×90mm、一块。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
60 套
5
密码锁电路
制作--基本
门电路应用
电阻器 2MΩ 1 件,电阻器 10KΩ 2 件,电阻器 1K
Ω 1 件,电阻器 1MΩ 2 件,三极管 9013、2 件,
三极管 8050、1 件,发光二极管φ 3、1 件,二极
管 2CP61 件, 电容器 47uF1 件, 电容器 22uF1 件,
集成电路 CD4011、1 件,电容器 10uF、2 件,电
控锁 12V1 件,按钮 6mm×6mm×4.3mm、10 件,
印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合
**省基础****研究中心编制的
“学生活动手册”。
30 套
6.1
RS 触发器
与触摸开关
制作
触摸电极(跳线)2 件,电阻器 1.2KΩ 2 件,电
阻器 11KΩ 1 件,电阻器 18KΩ 1 件,电阻器 1K
Ω 1 件,三极管 9014、4 件,发光二极管φ 5、1
件,接线座 2P1 件,印刷电路板一块。样件的规
格品种数量完全符合**省基础教育课程教材
****中心编制的“学生活动手册”。
60 套
6.2
二路抢答器
制作--RS
基本触发器
的应用
电阻器 1KΩ 4 件,电阻器 510Ω 2 件,发光二极
管φ 3 红 LED、2 件,集成电路 74LS00、1 件,集
成电路 74LS20、1 件,微动开关按钮 6mm×6mm
×4.3mm、3 件,印刷电路板一块。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
7
继电器的识
读与检测
各种小型继电器、带一组开关的继电器、带有两
组开关的继电器共 7 种样品各一件。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
10 套
8
模拟自动干
手器的制作
--开环电子
控制系统的
设计及应用
电阻器 470Ω 1 件, 电阻器 47KΩ 2 件,电阻器 1K
Ω 2 件,二极管 1N4148、1 件,集成电路 LM393、
1 件,集成电路 NE555、1 件,瓷片电容器 104、
1 件,瓷片电容器 103、1 件,发光二极管φ 3 红
LED1 件,电解电容器 100uF1 件,电解电容器
10uF1 件, 三极管 9013、 1 件, 红外线接收管 5mm
黑色 1 件,红外线接收管 5mm 透明 1 件,多圈可
调电阻器 10KΩ 1 件,可调电阻器 500KΩ 1 件,
接线座 2P1 件, 微型直流风扇 40mm×40mm、 1 件,
印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合
**省基础****研究中心编制的
“学生活动手册”。
10 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
54
9
声音响度指
示器的制
作--开环
电子控制
系统的设
计及应用
二极管 1N4148、2 件,电阻器 510Ω 5 件,电阻
器 100Ω 4 件,电阻器 200Ω 3 件,电阻器 430
Ω 2 件,电阻器 1KΩ 1 件,电阻器 2KΩ 1 件,电
阻器 5.1KΩ 3 件,电阻器 10KΩ 2 件,电阻器 1M
Ω 1 件,整流二极管 1N4007、1 件,集成电路
LM358、 3 件, 瓷片电容器 104、 2 件, 话筒 10mm、
1 件,发光二极管φ 5、4 件,可调电阻器 4701K
Ω 1 件,接线座 2P1 件,电解电容器 4.7uF1 件,
电解电容器 100uF1 件,1 件,印刷电路板一块
100mm×45mm1 块。样件的规格品种数量完全符
合**省基础****研究中心编制
的“学生活动手册”。
10 套
10
空气湿度自
动控制电路
的制作与调
试--电子控
制系统的设
计及应用
电阻器 1KΩ 2 件,电阻器 10KΩ 2 件,可调电阻
器 10KΩ 1 件, 湿度电阻器 1 件, 瓷片电容器 104、
1 件, 发光二极管φ 3LED、 2 件, 集成电路 LM393、
1 件,印刷电路板一块;电阻器 510Ω 2 件,电阻
器 2KΩ 1 件, 二极管 1N4148、 1 件, 三极管 V8050、
1 件,发光二极管φ 3LED、2 件,继电器
SRD-05VDC、1 件,印刷电路板一块。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
10 套
11
电子百拼世
界
认识电与“百拼电子世界”,认识电路、电压与
电流,电流方向、电阻、导体与绝缘体;并联与
串联电路,报警集成电路;音乐集成电路,太空
大战集成电路, 电容器, 三极管的基础知识。 “电
子百拼世界”是由透明安装底板和各种电子元器
件焊接在带有字母扣的塑料块组成。元器件上用
文字和符号标出名称、规格,还附有一本彩色精
印的电路图(即使用说明书)。利用塑料块上有
弹性和导电的字母扣,可将元器件有序的在安装
底板上连接成一个完整的电路。从简单的电灯电
路到复杂的中波收音机电路,不用焊接,不用工
具在较短的时间里直观的实现各种电路的装配,
合上开关就显示出电路的视听效果。
50 套
合计
5 5 、耗材类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1 万能胶 常规。 10 盒
2 钻头
φ 0.6、φ 0.8、φ 1、φ 1.2、φ 1.5、φ 2、φ 3、
φ 4、φ 5、φ 6,各一件。
10 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
55
3 美工刀片 常规。 10 盒
4 导线 0.3 ㎜
2 。
10 卷
5 插座 常规。 60 个
6 开关 常规。 60 个
7 Led 灯 φ 5 ㎜。 1000 个
8 绝缘胶带 宽 20~30 ㎜。 50 卷
9 热缩套管 φ 3~6 ㎜,50m。 10 卷
10 松香 小盒。 20 盒
11 焊锡丝 熔点 183℃,线径 0.3~3 ㎜。 10 卷
12 细砂纸 常规。 300 张
合计
6 6 、环境控制类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1 网关 控制中心 1 个
2 智能门锁
用于前门,可指纹识别、可刷卡、可手机远
程开关 2 把
3 窗帘电机
非过道侧玻璃窗用.窗帘远程控制开关,配
合四合一传感器可自动根据光亮开关
2 个
4
四路开关
面板
远程控制开关, 配合四合一传感器可自动根
据场景开关
1 块
5 门磁
门窗打开自动发送手机消息通知, 配合声光
报警器可实现联动,门窗打开报警器响,可
设置时间段启用联动(窗户 2 门 2)
4 个
6 开窗器 窗户远程开关 2 个
7
声光报警
器
蜂鸣加亮光闪烁,可配合其他产品使用 1 个
8
四合一传
感器
亮度、温度、湿度、走动四合一感应 1 个
9
水位传感
器
感应水位,可与其他产品联动,如下雨自动
关窗
1 个
10
液晶调光
窗
前、后门小窗液晶调光(磨砂、透明两态) 2 个
合计
总计
三、心理咨询室、音乐舞蹈室、美术室部分
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
56
序号 设备名称
数量 单价 金额(元) 技术规格参数
1、心理
咨询室
单 人 沙
发,
2
皮 质 单 人 沙 发 长 度 :
800mm,深度:850mm;座高:35
0mm;背高:800mm,亮色
可插 u 盘
音箱
1 供电方式: 内置锂电池功能: NFC 功
能 插 卡 套 餐 类 型 : 标 配 尺 寸 :
240x145x85mm 播放时长: 6 小时是否
支持 APP: 是连接方式: 3.5MM 音频
插口 USB 蓝牙连接 读卡器重量:
1200g 颜色分类: 黑色+送 16G 卡【内
有煲机音乐】蓝牙版本: 4.1 外壳材质:
塑料支持格式: U 盘接收距离: 10m 及
以下音箱调节方式:
茶几 1
圆形:直径 90高度:40,玻璃台面
小盆景 4 多肉植物
抱枕 2 彩色,棉料
录音笔 1 快充锂电录音笔 R5507,容量1088/4G
小计
2、音乐
舞 蹈 教
室
舞蹈室专
用音响
1 电源 220v-50hz,功率 50w*2,功耗
35w,主机尺寸 305*196*80,音箱尺
寸 197*260*175,音箱阻抗 6
组合柜 1 外 部 尺 寸 1700*460*1800 , 24 门
0.9mm 冷轧钢
底部加站脚为 304 不锈钢
小计
3、美术
室
画架、画板:
30 套
石膏:头骨 4
个、 五官 1 套、
五官切面1套。
静物水果:葡
萄 4 串、苹果
10 个、 梨 8 个、
桔子 10 个、 西
瓜片 4 片、香
蕉 4 支+2 串、
柿子 6 个。
静物蔬菜:大
白菜 2 个、花
菜 2 个、丝瓜
一批 按美术供货实际样品采购
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
57
4 根
静物陶罐:
颜料: 35 色 2
套
水粉画用品:
(500)桶 20
只、调色板 2
片、颜料盒 2
个、笔 1 套。
其 他 :
(1000)
画框(半
开大小)
20 个、黑
卡纸(半
开) 20张、
静 物 台
( 小 ) 2
个。
小计
总计
(标段一)/ (标段二)
单一来源采购文件
项目编号:****
备案单位:****政府****办公室
招标人:****
代理单位:****
二○一六年九月
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
2
目录
第一章采购邀请函…………………………………………2 2
第二章采购需求……………………………………………4 4
第三章采购须知……………………………………………6 6
第四章采购合同… ………………………………………… 11
第五章投标文件格式……………………………………… 19
温馨提示:
请认真阅读此竞争性谈判文件,并按规定制作响应文件。投标人不得
向采购方、政府采购工作人员、评标专家行贿,违者一经查实,将列入政
府采购黑名单!
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
3
第一章 采购邀请函
******公司:
****财政局(金采确[****011596]号)确认书批准,****受**市
****中学的委托,对****学科教室改造工程(标段一)进行单一来源采购,拟
****公司作为单一来源采购供应商。
南****公司:
****财政局(金采确[****011596]号)确认书批准,****受**市
****中学的委托,对****学科教室改造工程(标段二)进行单一来源采购,拟
****公司作为单一来源采购供应商。
一、项目编号: JHFS****0112- - A033412- - CZ01
二、采购组织类型:分散委托
三、采购方式:单一来源采购
四、采购工程:
****学科教室改造工程(标段一)/(标段二)
五、 采购内容:
标
项
序
号
标项内
容
数量 单位 简要技术要求、用途
最高限价
标
段
1
学科教
室改造
工程
1 项 详见招标控制价
123047 元
标
段
2
教室设
备
1 项 详见招标文件技术参数要求
2991
53 元
六、合格投标人的资格要求
申请人符合《****政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件
投标人的特定条件
标段一:
1、 申请人资质类别和等级: 本次招标要求投标人须具有建筑工程施工总承包三级及以上或建筑
装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的独立法人并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
4
力(本工程不接受联合体投标)
2、项目负责人资质等级要求:具有建筑工程专业贰级及以上资格的注册建造师。
3、 具有较强的本地化服务能力, 非本地应****公司或办事处作为常驻服务和技术
机构,并配有较强专业技术队伍。
标段二:
1、在中华人民**国境内注册的生产厂家或者销售本项目采购产品的代理商、经销商,作为其
代理参加投标。
2、具有较强的本地化服务能力,并配有较强专业技术队伍,并提供快捷的售后服务响应。
3、本项目不接受联合体投标。
七、采购文件发售:
发售时间: 2016 年 9 月 22 日 17:00 前 (上午: 8:30-11:30 ; 下午: 14:00-17:00,节假日除外) 。
发售地点:**市迎宾大道 128 号三楼 307 室。
八、采购文件售价:0 300 元/ / 份,售后不退。
九、购买采购文件时提供资料:营业执照复印件、授权书或介绍信、被授权人身份证复印件各
1 份。
十、商定时间:2016 年 9 月 23 日 09:00
十一、商定地点:**市迎宾大道 128 号三楼 314 室
十二、业务咨询:
采购单位:****
联 系 人:王老师 联系电话:158****2692
地 址:****
采购代理机构:****
联 系 人:庄晓郁 联系电话:0579-****1457
联系地址:**市迎宾大道 128 号三楼
****
****
2016 年 9 月 21 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
5
第二章 采购需求
本次采购内容****学科教室改造工程(标段一)/(标段二) ,投标人可对施工
场地等实际情况进行勘察。投标人进行总价下浮系数报价。
(标段一)
一、工程名称:****学科教室改造工程(标段一)
二、工期及质量标准
工期:30 日历天(含)
质量标准:不低于国家相关验收的合格标准。
三、工程概况
进行****学科教室改造工程(标段一) 。
四、工程管理要求
1、成交供应商在施工过程中,要严格按设计图纸要求施工,应重视质量通病的防治,对质量
通病必须根据技术规范要求制定预控措施。要认真做好材料和成品保护,以保证产品不受损坏和污
染,由成交供应商负责修复、更换、恢复原样或照价赔偿。因失窃失火或其他非采购方原因(除不
可抗力外)而造成的损失均由成交供应商自负,凡由此损及采购方利益时,成交供应商应负责赔偿
采购方的损失。
2、施工期间须配备专用电管人员和专职安全员,全面负责用电管理,确保安全生产。在施工
过程中一切安全事故和其他责任事故,由成交供应商承担全部经济和法律责任。因失窃失火或其他
非采购方原因而造成的损失均由成交供应商自负,凡由此损及采购方利益时,成交供应商应负责赔
偿采购方的相应损失。
3、采购方指定水、电接口,成交供应商应做好接入口的安全防护措施,接线费用由成交供应
商自理,施工及养护期间用水、用电费用由成交供应商负责。
4、工程所用材料进场前须先提供样品经采购方认可
批量进场后采购方根据样品组织验收,通过后方可使用。
5、工程施工过程中,每进入下道施工程序之前,须经采购方验收,通过后方可进入下道工序。
6、成交供应商在工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清,如未在采购方指定时间内做到
工完场清、料清、障清,采购方有权在履约保证金中扣罚 5000 元整,成交供应商须无条件接受。
7、 成交供应商应自费与施工进程同步形成、 积累、 整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、
障碍物拆除以及所有影响工程的记录(包括资料、设备的来源) ,以备需要评定工程进度和工程质量
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
6
时查阅。
五、工程验收
本工程必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准
施工及验收的要求和程序均按照国家、区域、行业颁发的现行标准、规范、程序和要求进行,
并以采购方验收合格为准,成交供应商应按相应要求组织实施。
六、付款方式
中标价即为本工程的合同价格,是支付工程款的依据。
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
(标段二)
一、工程名称:****学科教室改造工程(标段二)
二、工期及质量标准
供货期:30 日历天(含)
质量标准:不低于国家相关验收的合格标准。
三、项目概况
一、****实验室部分
(1****实验室产品配置(同时满足 40~50 个学生开展科技活动、参与教育部
举办机器人竞赛、国内其他机器人赛事及国际竞赛。
产品名称 数量 详细参数
创新课程基础教学:
AS-C1-M 创
新课程中级
套装
5
组件数量大于 230 个,组件种类大于 55
种。主要元器件包含控制器 1 套、锂电池 1
套、磁敏开关(工作电压 5v,可探测距离不
小于 5mm)2 个、触碰开关(工作电压 5v)2
个、温度传感器(工作电压 5v,光照越强返
回值越大)1 个、直流电机(工作电压 6-9V,
5000 转/分,配电机线)2 套、彩灯 2 个、6 种齿轮、3 种共 6 个齿轮
箱、2 种轴承、6 种轴、齿条。包含开发软件、项目搭建手册、项目例
程和视频等教学资料。拼擦式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
提供完整的教材资料,能够完成至少 8 个教学项目。控制器为 32 位处
理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
7
下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存储 30 条以上程序,含下载
线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显示图形和字符。4 个按键,
通过界面操做可直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端口执行
器动作,可以
设置 EEPROM 中的数值, 还可以设置控制器自身的声音和液晶屏背
光板的开关。4 路电机口,支持普通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电
流 1.5A,RJ11 接口。 12 路 I/O 口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数
功能,RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专用锂电池,含专用充电
器。开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。流程图模块包
含所有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流
程图中支持嵌入 C 代码程序段。 流程图可自动生成 C 语言, C 语言支持
指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升级。
科技活动、竞赛产品项目设计:
本部分内容提高学生对制作机器人的兴趣,并且使用各种现有机器人配件改装参加国内
教育部、中央电教馆、中国科协的机器人竞赛,同时能满足在美国、韩国等举办的国际机器
人擂台等竞赛的要求
C201 WER 工程
创新赛套装
1
组件数量大于 770 个,组件种类大于 70 种。主要元器件包含控
制器 1 套、锂电池 1 套、磁敏开关(感应距离 5mm)1 个、旋转计数
器(工作电压 5V,1-2 线/周)1 套、调制灰度传感器(工作电压 5V,
自发射调制光线, 抗环境光干扰) 8 个、 红外传感器 1 个直流电机 (工
作电压 6-9V,9000 转/分,配电机线)1 套、数字舵机 1 套、闭环电
机 2 套、7 种齿轮、2 种齿轮箱、4 种轴、丝杠、万向轮等。包含开
发软件、项目案例等教学资料。可以完成 WER-RI 竞赛项目。拼插式
搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,
提供 32 个 EEPROM,USB 下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存
储 30 条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显
示图形和字符。4 个按键,通过界面操做可直接在控制器上读取各端
口返回值、控制各端口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还
可以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机口,支
持普通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路
I/O 口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11 接口。工作电压
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
8
7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专用锂电池,含专用充电器。数字
舵机转矩 16kgf*cm,操作角度 300°,操作精度 300°/1024,减速
比 1/265,金属齿轮,可在关节模式和车轮模式之间迅速切换。闭环
电机工作电压范围(额定电压)6.5~8.4V(8.4V) ,线圈阻值 8MΩ ,
空载电流≤160mA,空载转速≥170rpm,堵转电流(驱动保护电流)
≥3.2A(1.5A) ,堵转力矩 7.3N?m,最大效率点力矩 0.86 N?m,效率
75%,减速比 59,齿轮材质 45#钢,编码器精度≤0.3°。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。流程图模块
包含所有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同
时流程图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语言,C 语
言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升
级。
C201T WER工程
创新赛场地模
型套装
1
组件数量大于 900 个, 组件种类大于 50 种。 主要元器件包含 2016
年 WER-RI 比赛场地喷绘布(底层和二层各一张) 、场地斜坡地贴,能
够完成 2016 年 WER-RI 规则要求的所有任务模型的搭建, 可以直接将
任务模型通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。 包含场地布置方法
说明和任务模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺
钉。
WER 工程创新
赛 场 地 模 型
C2-F
1
可组装成“ 撬动地球”竞赛规则中要求的场地。能够做出《能
力风暴 WER 能力挑战赛— “撬动地球” 竞赛规则》 内要求的场地框架。
折叠式结构,展开即可完成场地搭建。
WER 工程能力
赛 普 及 套 装
C203
5
组件数量大于 354 个,组件种类大于 40 种。主要元器件包含控
制器 1 套、调制灰度传感器(工作电压 5V,自发射调制光线,抗环
境光干扰)5 个、直流电机(工作电压 6-9V,9000 转/分,配电机线)
3 套、4 种齿轮、4 种轴、2 轮组合体等。包含开发软件、项目案例等
教学资料。可以完成 WER-RA 竞赛项目。拼插式搭建方式,搭建过程
不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K FLASH、64K SRAM,提供
32 个 EEPROM,USB 下载,实际程序存储空间 3.96M,可同时存储 30
条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可以显示图
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
9
形和字符。4 个按键,通过界面操做可直接在控制器上读取各端口返
回值、控制各端口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还可以
设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机口,支持普
通 PWM 控制和闭环控制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O
口, 支持AI、 DI、 DO、 RS485和计数功能, RJ11接口。 工作电压7.0-8.4v。
含干电池盒,可使用 6 节 AA 干电池供电或者使用 8.4V 锂电池供电。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。 流程图模块包含所
有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程
图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语言,C 语言支持
指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升级。
WER 工程能力
赛 场 地 套 装
C202T
1
组件数量大于 398 个,组件种类大于 40 种。主要元器件包含
WER-RA 比赛 2016 年规则中要求的场地喷绘布,能够完成 WER-RA 比
赛 2016 年规则中要求的所有任务模型的搭建,可以直接将任务模型
通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。 包含场地布置方法说明和任
务模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
实验台
4 套 1.6*0.8*0.75 米,桌面实木材质,烤漆工艺。金属桌腿,烤漆材质。
椅子
24 个
0.45*0.46*0.45 米,椅面实木材质,烤漆工艺,带软垫。金属椅腿,
烤漆材质。
储物柜
10 个
0.6*0.6*0.68 米,实木材质,烤漆工艺。单开门,透明玻璃。带 4 个
随动轮,内部自带照明灯。
教材选择:
边学边做 25 赠送 电子版
信息技术 25 赠送 电子版
全套实验室挂图 5 赠送 电子版
二、电子控制技术实践室部分
序号 设备名称 技术规格要求
1 教师演示台
基本规格:2400 ㎜×700 ㎜×850 ㎜;板木结构;台面采用防火
板贴面,素材 25 ㎜优质刨花板;台身采用 18 ㎜厚环保型三聚
氰胺板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压封边, ABS 专用连
接件连接,带可调底脚;电源插座到位;预留多媒体设备(显示
器,主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置;所用板材符合
国家 E1 级标准。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
10
2 坐式操作台
基本规格:1400 ㎜×900 ㎜×780 ㎜;钢木结构;三聚氰胺贴面
板台面, 立腿采用全钢框架结构(30 ㎜×50 ㎜, 厚不小于 2mm),
带 U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板;其它采用 1.5 ㎜厚塑制优
质封边条机械封边,桌脚下配橡胶减震垫,嵌入式防水电源插
座 220V 五眼(有安全防护盖及开关)所用板材符合国家 E1 级
标准及环保要求。
3 学生凳
钢木结构;方形实木凳面,结实牢固;凳面高 440 ㎜;钢制部
件经酸洗、磷化、喷塑处理;凳面静负荷不小于 1600N;参照家
具力学性能试验国标。
4 教师椅 水曲或橡胶木框架, 进口真皮, 40#定型发泡海绵, 厚度 65mm, 带扶手。
5 作品陈列柜
基本规格:1200 ㎜×500 ㎜×1800 ㎜。铝合金,上层三面钢化
玻璃,下层木门,上层 1000 ㎜,上层搁板活动式;所用板材符
合国家 E1 级标准及环保要求。
6 仪器柜
基本规格:1200 ㎜×500 ㎜×2000 ㎜。板木结构;柜身:板材
采用 18 ㎜环保型三聚氰氨板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温
热压封边;上部为木框玻璃对开门,设二层活动隔板,下部为
板式对开门,内设一层活动隔板;带可调底脚;所用板材符合
国家 E1 级标准。
7 边台
基本规格:2400 ㎜×500 ㎜×780 ㎜。台面采用 12.7 ㎜厚板,边缘加
厚 25 ㎜;台身:采用 E1 级 18 ㎜三聚氰胺环保板,立腿采用全钢框架
结构(30 ㎜×50 ㎜), 带 U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板; 其它采用 1.5
㎜厚塑制优质封边条机械封边,专用连接件连接;每张边台上安装 2
个插座;所用板材符合国家 E1 级标准及环保要求。
8 摄像装备
高清摄像头,安装固定摄像头支架。主要用来方便教学演示、方便学
生观察。
9 总控电源
带有防雷击设施,有可靠的接地保护。透明外盖,有过流跳闸
保护功能。
10 技术文化挂图
实践室简介,现代电子技术运用介绍, 电子技术发展史及中外电
子技术名家。
11 地面处理及电器安装
配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保护。地面配电:采用
PVC 阻燃塑料管,内穿塑铜线;走线不小于 2.5 平方毫米国标电线,地
面涂刷彩色弹性防滑涂料,以不同颜色进行区域划分。
合
计
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
11
序
号
设备名称 技术规格要求
1
通用技术专用
电子电工工具
箱
工具箱规格为 460 ㎜×120 ㎜×360 ㎜;包括电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、
吸锡器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷
尺、活动扳手、羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯架。工具箱按照每个
工具的形状设计摆放位置,将工具固定在凹槽中,使得在搬运过程中工具不易混
乱。同时,在使用过程中,遵循取用方便、安全高效、节省空间等设计理念,箱
体便于运输、工具结实耐用。工具箱能完全满足高中通用技术电子控制技术课程
教师的教学需要;能让学生快速辨别和熟悉一些常用的电工加工工具,方便教师
的电工教学与学生电工的学习和制作的需要。
2
IC 集成块插拔
器
采用钳形结构,钳身与钳柄之比大于1,且在钳身的顶端有一对凹型钳口,能起拔6~4
0脚范围内的所有双列直插式集成电路。结构简单,操作简便,不损伤集成电路插脚。
3 学生示波器 DC 2MHz;扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。
4 教师示波器 DC 5MHz;扫描范围:10Hz~100kHz。JY 0011-90。
5
函数信号发生
器
波形输出:三角波、方波、正弦波等;输出频率:0.03Hz~3MHz;最大输出幅度:
20Vp-p;输出阻抗:50Ω 。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
12
1
电子控制技术
示教板
包括:电子元器件组合展示箱(板)、对照实物,了解、认识各种类型的电子元
器件;传感器实物展示箱(板)、对照实物,了解认识各种传感器;三极管开关
特性示教板、三极管放大特性示教板、探究晶体三极管的开关特性;直流电磁继
电器的结构和工作原理及作用示教板、让学生了解直流继电器的结构、动作原理
及使用方法;晶闸管工作原理示教板、让学生了解晶闸管的工作原理及使用方法;
干簧管报警器示教板、让学生了解干簧管的工作原理及使用方法等。帮助学生掌
握基本电路单元的功能,使用条件和注意事项。“电子控制技术”对基本电路单
元(传感器、门电路、触发器等)的教学演示。
2
水箱电子控制实
验板
用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统,可以演示水塔水位的循环控制过程;1) 当水位传感
器中的低水位探头 B 探测到水箱的水位处于低水位状态时, 它立即把这个信号送入比较器,
经比较器比较后,产生一个触发电压,控制(处理)器受到触发后,发出进水的指令信号,
指令经输出接口电路放大后推动继电器动作, 接通水泵电动机电源, 水泵开始向水箱送水;
2) 注入水后的水箱水位不断升高,当水位升到 C 时,水面与水位传感器的高水位探头 C
接触,立即产生一个电信号,并把信号反馈给比较器,比较器比较后产生一个触发电压,
控制 (处理) 部分发出停止进水指令,电磁继电器立即关闭电动机电源,水泵停止抽水;3)
当水箱水位降低到低水位 b 以下时,低水位探头 B 与探头 A 因无水相连而断开,低水位探
头 B 从低电平转变为高电平,传感器将这个信号反馈到比较器,经比较后发出一个触发电
压,控制(处理)器发出重新开机指令,执行器接通电动机电源,水泵又重新开始工作;
这样不断循环,从而使水箱源源不断地供应水。“电子控制技术”第五章第二节“闭环电
子控制系统的设计和应用”,用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统;让学生会用控制器部件
组成控制系统,来完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控制的方式等。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
13
3
电子控制技术
实验箱
由 12V/1A 电源供电,由输入部件、控制部件和输出部件组成。包括了传感器、
控制程序和执行机构等。能提供六种基本的传感器实物和扩展传感器支架;十种
基本电路单元和组合形式;典型的升旗模型和相应的控制方式;多种拓展电路试
验的固定架,足以满足学生对《电子控制技术》的探究和学习。输入部分(传感
器)、控制(处理)部分和输出部分(执行机构)是《电子控制技术》中重要的
三个组成单元。在教学相关章节时,配合使用《电子控制技术实验箱》,可以直
观地反映相关电路的工作原理和工作过程,帮助学生学会用相关电路,判断与解
决实验中遇到的问题。传感器如何应用?传感器的种类那么多,如何选择?怎样
让中学生动手搭建传感器的实验?从而,了解传感器的使用方法;直流继电器如
何使用?三极管的开关特性是什么?等等。《电子控制技术实验箱》提供了实验
的平台:电源输出单元、温度和电压测量单元和被控对象单元。实验平台提供:
六种基本的传感器实物和扩展传感器支架;十种基本电路单元和组合形式;典型
的升旗模型和相应的控制方式; 多种拓展电路实验的固定架, 足以满足学生对 《电
子控制技术》的探究和学习。为了保证电路连接的可靠性,选用的连接线的插头
带弹性圈以减少接触电阻,保证其导电性能。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
14
4
数字电路实验
箱
供电电源:交流电 220V/50Hz;输出:12V/1A(φ 2.1);电源:+5V:+3~9V;信
号发生器:1Hz~1KHz;逻辑笔;门电路的基本性能与构成不同实际应用电路的试
验;可以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以及不同之处,帮助学生学会用门
电路,门电路如何应用?****中学生动手搭建门电路的实验?从而了解门电路
的使用方法,数字电路实验箱中提供了:脉冲信号产生器和高低电平检测器,脉
冲信号产生器有两路输出,当分别接入门电路的不同输入端,可以即时显示门电
路的功能(LED 的“亮”、“灭”反映了门电路输入、输出端的状态)帮助学生
根据自己的设计,选择合适的门电路;高低电平检测器是学生分析具体器件状态
的一种工具。为了保证门电路连接的可靠性,连接线的插头选用带弹性圈以减少
接触电阻,保证其导电性能。“电子控制技术”中门电路的试验;通过试验帮助
学生了解门电路的性能和用途,帮助学生会根据设计的要求选择不同的门电路;
使用信号发生器、逻辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路是否达到设计的要
求。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
1
基本电子元器件
认知
电阻器件(5 件),电容器(3 件),二极管(2 件),三极管(3 件);样件的规格品种
数量完全符合**省基础****研究中心编制的“学生活动手册”。
2 电子元器件焊接
焊接样件,裸导线,印刷电路板。样件的规格品种数量完全符合**省基础教育课程教材
****中心编制的“学生活动手册”。
3
多功能自动控制
电路的制作--传
感器的应用
可调电阻 100KΩ 、电阻器 100Ω 、2KΩ 、56Ω 各一件,NPN 型三极管 S9014、S9013 各一件,
发光二极管φ 3LED、二极管 2CP6 各一件,继电器 DC3V 一件,电池及电池盒 3V 一套,光敏
传感器 50-100K 一件,印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合**省基础教育课
****中心编制的“学生活动手册”。
4
基本门电路的制
作与功能测试
二极管 1N4148 四件,电阻器 1KΩ 5 件,电阻器 4.7KΩ 2 件,电阻器 100Ω 2 件,发光二极
管φ 3LED5 件,三极管 9013、1 件,拨动开光 2 件,插针 1P10 件,接线座 2P1 件,双头杜
邦线 1P3 根,印刷电路板 40mm×90mm、一块。样件的规格品种数量完全符合**省基础教
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
15
****研究中心编制的“学生活动手册”。
5 密码锁电路制作--基本门电路应用
电阻器 2MΩ 1 件, 电阻器 10KΩ 2 件,
电阻器 1KΩ 1 件,电阻器 1MΩ 2 件,
三极管 9013、2 件,三极管 8050、1
件,发光二极管φ 3、1 件,二极管
2CP61 件,电容器 47uF1 件,电容器
22uF1 件,集成电路 CD4011、1 件,
电容器 10uF、 2 件, 电控锁 12V1 件,
按钮 6mm×6mm×4.3mm、 10 件, 印刷
电路板一块。 样件的规格品种数量完
全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的 “学生活动手册” 。
6.1 RS 触发器与触摸开关制作
触摸电极(跳线)2 件,电阻器 1.2K
Ω 2 件,电阻器 11KΩ 1 件,电阻器
18KΩ 1 件,电阻器 1KΩ 1 件,三极
管 9014、4 件,发光二极管φ 5、1
件, 接线座 2P1 件, 印刷电路板一块。
样件的规格品种数量完全符合**
省基础****研究中心
编制的“学生活动手册”。
6.2 二路抢答器制作--RS 基本触发器的应用
电阻器 1KΩ 4 件, 电阻器 510Ω 2 件,
发光二极管φ 3 红 LED、2 件,集成
电路74LS00、 1件, 集成电路74LS20、
1 件,微动开关按钮 6mm×6mm×
4.3mm、3 件,印刷电路板一块。样
件的规格品种数量完全符合**省
基础****研究中心编
制的“学生活动手册”。
7 继电器的识读与检测
各种小型继电器、 带一组开关的继电
器、 带有两组开关的继电器共 7 种样
品各一件。 样件的规格品种数量完全
符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
8 模拟自动干手器的制作--开环电子控制系统的设计及应用
电阻器 470Ω 1 件,电阻器 47KΩ 2
件, 电阻器1KΩ 2件, 二极管1N4148、
1 件,集成电路 LM393、1 件,集成
电路 NE555、1 件,瓷片电容器 104、
1 件,瓷片电容器 103、1 件,发光
二极管φ 3 红 LED1 件,电解电容器
100uF1 件,电解电容器 10uF1 件,
三极管 9013、1 件,红外线接收管
5mm 黑色 1 件, 红外线接收管 5mm 透
明 1 件, 多圈可调电阻器 10KΩ 1 件,
可调电阻器 500KΩ 1 件, 接线座 2P1
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
16
件,微型直流风扇 40mm×40mm、1
件, 印刷电路板一块。 样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课
****中心编制的 “学生活
动手册”。
9 声音响度指示器的制作--开环电子控制系统的设计及应用
二极管 1N4148、2 件,电阻器 510Ω
5 件, 电阻器 100Ω 4 件, 电阻器 200
Ω 3 件,电阻器 430Ω 2 件,电阻器
1KΩ 1 件,电阻器 2KΩ 1 件,电阻
器 5.1KΩ 3 件,电阻器 10KΩ 2 件,
电阻器 1MΩ 1 件,整流二极管
1N4007、1 件,集成电路 LM358、3
件,瓷片电容器 104、2 件,话筒
10mm、1 件,发光二极管φ 5、4 件,
可调电阻器 4701KΩ 1 件,接线座
2P1 件,电解电容器 4.7uF1 件,电
解电容器 100uF1 件,1 件,印刷电
路板一块 100mm×45mm1 块。 样件的
规格品种数量完全符合**省基础
****研究中心编制的
“学生活动手册”。
10 空气湿度自动控制电路的制作与调试--电子控制系统的设计及应用
电阻器 1KΩ 2 件, 电阻器 10KΩ 2 件,
可调电阻器 10KΩ 1 件,湿度电阻器
1 件,瓷片电容器 104、1 件,发光
二极管φ 3LED、2 件,集成电路
LM393、1 件,印刷电路板一块;电
阻器 510Ω 2 件,电阻器 2KΩ 1 件,
二极管 1N4148、 1 件, 三极管 V8050、
1 件,发光二极管φ 3LED、2 件,继
电器 SRD-05VDC、1 件,印刷电路板
一块。 样件的规格品种数量完全符合
**省基础教育课程教材开发研究
中心编制的“学生活动手册”。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
17
11 电子百拼世界
认识电与“百拼电子世界”,认识电
路、电压与电流,电流方向、电阻、
导体与绝缘体; 并联与串联电路, 报
警集成电路; 音乐集成电路, 太空大
战集成电路, 电容器, 三极管的基础
知识。 “电子百拼世界”是由透明安
装底板和各种电子元器件焊接在带
有字母扣的塑料块组成。 元器件上用
文字和符号标出名称、 规格, 还附有
一本彩色精印的电路图 (即使用说明
书) 。 利用塑料块上有弹性和导电的
字母扣, 可将元器件有序的在安装底
板上连接成一个完整的电路。 从简单
的电灯电路到复杂的中波收音机电
路, 不用焊接, 不用工具在较短的时
间里直观的实现各种电路的装配, 合
上开关就显示出电路的视听效果。
合
计
序
号
设备名称 技术规格要求
1 万能胶 常规。
2 钻头 φ 0.6、φ 0.8、φ 1、φ 1.2、φ 1.5、φ 2、φ 3、φ 4、φ 5、φ 6,各一件。
3 美工刀片 常规。
4 导线 0.3 ㎜
2 。
5 插座 常规。
6 开关 常规。
7 Led 灯 φ 5 ㎜。
8 绝缘胶带 宽 20~30 ㎜。
9 热缩套管 φ 3~6 ㎜,50m。
10 松香 小盒。
11 焊锡丝 熔点 183℃,线径 0.3~3 ㎜。
12 细砂纸 常规。
合
计
序
号
设备名 称 技术规格要求
1 网关 控制中心
2 智能门锁 用于前门,可指纹识别、可刷卡、可手机远程开关
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
18
3 窗帘电机 非过道侧玻璃窗用.窗帘远程控制开关,配合四合一传感器可自动根据光亮开关
4 四路开关面板 远程控制开关,配合四合一传感器可自动根据场景开关
5 门磁
门窗打开自动发送手机消息通知,配合声光报警器可实现联动,门窗打开报警器
响,可设置时间段启用联动(窗户 2 门 2)
6 开窗器 窗户远程开关
7 声光报警器 蜂鸣加亮光闪烁,可配合其他产品使用
8 四合一传感器 亮度、温度、湿度、走动四合一感应
9 水位传感器 感应水位,可与其他产品联动,如下雨自动关窗
10 液晶调光窗 前、后门小窗液晶调光(磨砂、透明两态)
合
计
总
计
三、心理咨询室、音乐舞蹈室、美术室部分
序号 设备名称
技术规格参数
1、心理
咨询室
单人沙发, 皮质单人沙发长度: 800mm, 深度: 850mm; 座高:
350mm;背高:800mm,亮色
可插 u 盘音箱 供电方式: 内置锂电池功能: NFC 功能 插卡套餐类
型:标配尺寸: 240x145x85mm 播放时长: 6 小时是否
支持 APP: 是连接方式: 3.5MM 音频插口 USB 蓝牙
连接 读卡器重量: 1200g 颜色分类: 黑色+送 16G
卡【内有煲机音乐】蓝牙版本: 4.1 外壳材质: 塑料
支持格式: U盘接收距离: 10m及以下音箱调节方式:
茶几 圆形:直径 90 高度:40,玻璃台面
小盆景 多肉植物
抱枕 彩色,棉料
录音笔 快充锂电录音笔 R5507,容量 1088/4G
小计
2、音乐
舞 蹈 教
室
舞蹈室专用音响 电源 220v-50hz,功率 50w*2,功耗 35w,主机尺寸
305*196*80,音箱尺寸 197*260*175,音箱阻抗 6
组合柜
外部尺寸 1700*460*1800,24 门 0.9mm 冷轧钢
底部加站脚为 304 不锈钢
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
19
小计
3、美术
室
画架、画板: 30 套
石膏:头骨 4 个、五官 1 套、五官切
面 1 套。
静物水果:葡萄 4 串、苹果 10 个、
梨 8 个、桔子 10 个、西瓜片 4 片、
香蕉 4 支+2 串、柿子 6 个。
静物蔬菜:大白菜 2 个、花菜 2 个、
丝瓜 4 根
静物陶罐:
颜料: 35 色 2 套
水粉画用品: (500)桶 20 只、调色
板 2 片、颜料盒 2 个、笔 1 套。
其他: (1000)画框(半开大小)
20 个、黑卡纸(半开)20 张、
静物台(小)2 个。
按美术供货实际样品采购
四、付款方式
中标价即为本工程的合同价格,是支付工程款的依据。
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
20
第三章采购须知
前附表
项
目
内容
1 项目名称:****学科教室改造工程(标段一)/(标段二)
2 商务报价:以采购方提供的招标控制价报下浮系数,报价时保留一位小数。
3
招标人:****
联系人:王老师 联系电话:158****2692
4
履约保证金:中标价的 5%,成交供应商与招标人签订合同前 5 个工作日内缴纳至招标人指定
财务处。
5 响应文件组成:资格审查资料、商务标正本各 1 份,副本各 2 份。
6
响应文件截止时间:2016 年 9 月 23 日 9 时 00 分止
响应文件递交地点 :**市迎宾大道 128 号三楼
7
谈判时间:2016 年 9 月 23 日 9 时 00 分
谈判地点:**市迎宾大道 128 号三楼
8 评标办法及标准:附后
9 成交结果公示:**政府采购网(http://www.****.cn)
10 成交通知书:在中标公示结束后
11 投标有效期:投标文件截止之日起 60 日历天
12 解释:本招标文件解释权属于****
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
21
一、总则
(一)适用范围
1、本谈判文件仅适用于本次招标的****学科教室改造工程(标段一)/(标段
二)的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的,从其规
定) 。
2、定义
“招标采购单位”是指:本项目的最终使用单位****。
“招标代理机构”是指:****。
“监管部指:****政府****办公室。
“响应供应商”是指响应本文件要求,参加谈判的法人或者其他组织、自然人。
合格的“响应供应商”是指:
(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
(2)符合采购文件规定的资格要求。
(3)符合本采购文件采购项目的特殊条件要求。
“成交供应商” 是指经法定程序确定并授予合同的响应人(中标人) 。
“单一来源响应文件”是指:供应商根据本文件要求,编制包含报价、技术商务和服务等所有
内容的实质性响应文件。
(二)适用法律
本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民**国的相关法律、法规制约和保护。
(三)相关费用说明
无论招标过程中的做法和结果如何,投标人自行承担所有与参加招标有关的全部费用。招标人
向****支付中标价的 1.0% 的采购代理服务费。
二、 采购 文件
(一)采购文件的构成
1、采购文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成:
(1)采购邀请函
(2)采购项目内容
(3) 采购须知
(4) 合同书格式
(5) 单一来源响应文件格式
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
22
(6) 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等
2、响应供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重
要事项、格式、条款和技术规范、要求等) ,投标人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者单一
来源响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险,有可能导致其谈判响应
被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。
三、单一来源响应文件的编制
(一) 单一来源响应文件编制基本要求
1、投标人对单一来源响应文件的编制应按要求装订和封装。
2、 投标人提交的响应投标文件及其与****就有关本次采购项目的所有来
往函电均应使用中文。 投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有
中文翻译本,在解释响应投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威
机构的译本为准。
3、单一来源响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。
4、如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给谈判造成困难的,其可能导
致的结果和责任由响应供应商自行承担。
5、计量单位
(1)除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标
准单位计量(货币单位:人民币元) 。
(二)响应文件格式
投标人应按照上述投标文件构成顺序编制投标文件,并按投标文件中提供的格式填写。
(三)投标文件的有效期
1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2、投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
四、响应文件的递交
(一)单一来源响应文件的份数、封装和递交
1、响应文件的份数和封装。
2、 投标人应将 《投标报价一览表》 一份单独密封提交, 并在信封上清晰标明 “投标报价一览表”
字样。投标人应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装,并在外包装上清晰标明“正本” 、 “副
本”字样。正本一份,副本二份。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
23
3、单一来源响应文件的封装袋正面应当标明:
(1)单一来源项目编号;
(2)单一来源项目名称;
(3)投标单位全称;
(4)日期。
4、单一来源响应文件的递交
(1)所有单一来源响应文件应于第一部分《采购邀请函》中规定的截止时点前递交到**致远
****公司。
(2)迟交的单一来源响应文件,按《政府采购法》的规定,****将拒收
或原封退回在其规定的递交单一来源响应文件截止时点之后收到的任何单一来源响应文件。
五、 谈判的步骤
1 1 、采购文件的澄清
(1) 任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商, 均应以书面形式在采购文件规定的响应文件递交
截止日以前通知采购代理机构。****将组织采购人对投标人所要求澄清的内
容以书面形式予以答复。必要时,****将组织相关专家召开答疑会,会议内
容或以书面的形式发给投标人(答复中不包括问题的来源) 。
(2) 投标人在规定的时间内未要求对采购文件澄清或提出疑问的, ****将视
其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判。
2 2 、 谈判:
(1) 审查响应文件是否对采购文件做出实质性的响应。 如供应商未做出实质性响应的应实行现场告
知,****小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商,以让其核证、澄清事实。
(2) 谈判小组与供应商应围绕技术、 商务、 合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。 在谈判过程中,
谈判小组应当严格遵循保密原则,未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他
重要信息。
(3 )采购文件的修正:谈判小组调整或修改采购需求内容时,****小组的一致同意,并以
书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为
前提。
(4 )最终报价:谈判结束后,响应供应商应在规定的时间内密封提交最终报价(最终报价时间视
****小组决定) 。 ****小组调整或修改采购需求内容, 否则采购人不接受高
于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对响应供应商的价格出现明显低于或
高于同业同期市场平均价的情形时,谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
(5)在谈判(商定)过程中,响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件,由响应供应商法人代表或
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
24
授权代表签署后生效,响应供应商应受其约束。
(6****小组进行综合评议。根据符合采购需求、质量和服务及合理低价的前提下,谈判小组以记
名表决形式推荐成交候选人。
3 3 、确定成交供应商办法
确定成交供应商:在保证采购项目质量、后续增值服务等的基础上确定成交供应商。
4 4 、质疑
如果响应供应商对此次采购活动有疑问,可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法
给与答复,并将结果告知有关当事人。
5 5 、签订合同
成交供应商在收到成交通知书后 7 ****政府采购合同。
6 6 、适用法律
****、****及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购
法》及其配套的法规、规章、政策。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
25
第四章 合同条款
第一节合同协议书
按《) 建设工程施工合同(示范文本) 》 》 (GF—2013— 0201 )第 一部分执行。
第二节通用合同条款
按《建设工程施工合同(示范文本) 》 ( GF — 2013 — 0201 )第二部分执行。
第三节专用合同条款
只列主要条款,其它条款按建设工程施工合同(示范文本) 》 ( GF — 2013 — 0201 )第三部分执行
5 1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:/。
4 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
1 2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。
2 2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:
(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内:已具备。
(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件:已具备
(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相
关费用:已完成
2 3.2 项目经理
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:对项目负责人每月出勤比率不少于 30%的,发包人
有权单方中止合同的履行,其一切损失均由承包人承担。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:/
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 未经发包人同意擅自变更项目负责人处 5000 元的
罚款。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人对承诺的工程项目管理班子人员
必须全部到位。未经发包人同意擅自变更技术负责人、五大员则分别处 2000 元、1000 元及五大员
每人 500 元的罚款。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
26
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:工程项目管理班子人员每月出勤均不
少于 22 天,若缺勤或擅自离岗,则项目负责人、技术负责人分别按 500 元/天、300 元/天向发包人
支付违约金。
7 3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:中标通知书发出后,中标人应向招标人交纳履约
保证金为中标价的 10%,履约保证金需以现金的形式缴纳。其中工程质量保证金占 50%、工期保证金
占 20%、文明施工保证金占 10%、项目管理班子到位率保证金占 20%。
履约保证金在工程竣工验收合格、资料归档完成、交付发包人后 15 天内,经承包人申报,发包
人根据承包人履约情况扣除相应违约款后无息退还。
在质量保证、工期保证、文明施工及项目管理班子方面扣除的违约金若超过履约保证金的,发
包人有权直接从工程款中扣除。
1 5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求:承包人必须保证工程质量达到招标文件要求,确保本工程一次性
验收通过,否则承包人将按 100%的质量保证金向发包人支付违约金,并无条件整改直至合格,同时
工期不予顺延。
因承包人原因造成工期延误的,以不利于承包人计算施工期,因发包人原因造成工期延误的,
需按发包人签证确认。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按合同工期,按期完工,工期不
奖不罚,若承包人达不到本工程施工工期的要求,每延误一天向发包人支付 500 元违约金,发包人
有权直接从履约保证金中扣除承包人应支付的违约金。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:若中途实际施工进度严重延期影响进度
工期 20%及以上时发包人有权终止合同,同时不支付工程款。
9 7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励:按合同工期,提前或按期完工,工期不奖不罚。
1 10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定: (1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作
(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外
(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性
(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
27
(5)改变工程的时间安排或实施顺序。
4 10.4 变 更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:
(1)招标控制价有相同项目的,按照相同项目单价乘以(1-中标单位投标下浮率)认定。
(2)招标控制价中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价乘以(1-中标单位投标
下浮率)认定。
(3)没有适用的类型项目的,按现行有关费用费率《**省建设工程施工费用定额(2010 版)》
及金市建价【2014】5 号文件等为合同价款调整依据,人工、材料价格按信息价或市场调查价。根
据上述依据计算出的价格乘以 (1-中标单位投标下浮率) , 得出的价格为漏项或变更新增项目的结算
价格。投标下浮率(中标人投标报价的综合单价让利系数) 。
(4) 发包人有权审查材料设备价格的合理性, 新增材料设备单价按信息价 (或市场价) 乘以 (1-
中标单位投标下浮率)进行结算。
1 11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整
1 12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:
风险费用的计算方法:
单价方面:
(1)原招标控制价中有的执行招标控制价的价格
(2)招标控制价中没有适用的价格,按现行的**省建设工程计价依据(2010 版)及省市配套
政策性计价文件等为合同价款调整依据。其中:施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、税金
费率按招标控制价费率计取。其余材料按照《**建设工程造价信息》正、副刊(2016 年第 6 期) ,
信息价没有的按业主签证
(3)根据上述依据计算出的价格乘以(1-投标下浮率) ,得出的造价为漏项或变更新增项目的
结算价格。投标下浮率={1—[(中标价-暂列金额)÷(招标控制价-暂列金额)]}×100%。
2、竣工结算在以下情况下不能调整:
2.1 承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用
2.2 施工技术措施项目预算中以“项”为单位的工程和组织措施费为一次性包干,结算时不予
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
28
调整,不因其增加的专业工程重复计算。
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: 按竣工图及设计变更联系单以 《建筑工程工程量计算规范 GB50500-2013》 、 《安
装工程工程量计算规范 GB50856-2013》 、 《市政工程工程量计算规范 GB50857-2013》 、 《园林绿化工程
工程量计算规范 GB50858-2013》及**省补充规定的工程量计算规则按实计算。套用 2010 定额。
4 12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定:
1、工程完工经验收合格后,结算经第三方有相关资质审计单位审定后支付至工程结算价的
100%,
2、签订合同之前乙方向甲方支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之
日算起 5 个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 保修金于保
修期(2 年)满无质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
3 15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: 工程结算经有关部门审定后留工程总价 5%作为质量保修金。
质量保修金的退还:在质量保修期(二年)满后无质量问题不计息退还质量保修金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第二种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为:/
(2)5%的工程款
(3)其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第二种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金
(3)其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定:/。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第1种方式解决:
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
29
(1****委员会申请仲裁
(2****人民法院起诉。
21 、其它补充条款
1、承包方式:本工程承包方式采用包工包料,承包人应按招标文件的要求实行造价、质量、工
期、安全、安全文明施工管理等全面承包方式。
2、承包人在施工过程中,要严格按设计图纸施工,应重视质量通病的防治,对质量通病必须根
据技术规范要求制定预控措施。要认真做好材料和成品保护,以保证产品不受损坏和污染,如产品
发生损坏和污染,由承包人负责返工、修复或更换。
3、施工期间须配备专用电管人员和专职安全员,全面负责用电管理,确保安全生产。在施工过
程中一切安全事故和其他责任事故,由承包人承担全部经济和法律责任。因失窃失火或其他非发包
人原因而造成的损失均由承包方自负,凡由此损及发包人利益时,承包人应负责赔偿发包人的相应
损失。
4、发包人指定水、电接口,承包人应做好接入口的安全防护措施,接线费用由承包人自理,施
工及养护期间用水、用电费用由承包人负责。
5、承包人在工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清,如未在发包人指定时间内做到工完场
清、料清、障清,发包人有权在履约保证金中扣罚 5000 元整,承包人须无条件接受。
6、承包人应自费与施工进程同步形成工程的记录,以备查阅。
7、如因工程质量不能保证、进度严重滞后的,经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项
目班子成员,承包人应无条件配合,如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的,发包人有权单方
中止合同,其一切损失均由承包人承担。
8、本工程一旦中标,承包人不得以任何形式转包,一经发现,发包人有权终止合同,所造成的
一切损失均由承包人负责。
9、施工期间,施工、生活用水用电及料场、办公场所由中标人自行解决。
10、 工程竣工验收后, 承包人须提交工程竣工图及其它有关资料 (相关资料 3 份、 电子稿 1 份) 。
11、工程保修期:按国家、**省及**市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。
12、未尽事宜,由发包人、承包人结合国家和**市有关规定共同协商。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
30
安全生产责任书
(以正式合同为准)
发包人:( ( 以下简称“甲方”) )
承包人:( ( 以下简称“乙方”) )
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,防
止施工现场重大事故发生,依据有关法律法规,甲乙双方签订本项目安全生产责任书。
一、目标
1、施工重伤死亡事故 0 人。
2、重大火灾事故 0 起。
3、不造成电力、邮电、通讯、市政设施等重大损害事故。
二、甲方职责
组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
三、乙方职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定, 认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,
增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职
安全检查人员。
3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防
碍治安的行为。
4、乙方****管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术
教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。
5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都
应熟悉消防设备的性能和使用方法
乙方不得交任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述
同样行为。
6、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用
品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
31
7、所有施工机具设备均应定期检查,并有安全人员的签字记录,保证其经常处于完好状态
不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。
四、违约责任
由于违反本协议而造成伤亡事故或经济损失的,由违约方承担一切责任和损失。
五、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收合格后失
效。
甲方单位: (盖章) 乙方单位: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或授权委托代理人: 或授权委托代理人:
地址: 地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程质量保修书
(以正式合同为准)
发包人:( ( 以下简称“甲方”) )
承包人:( ( 以下简称“乙方”) )
为保证在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质
量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,
以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定
如下:
本工程保修范围为设计图纸内(含变更增加的)所有工程项目。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工综合验收的工程,按单项工程分别计算质量
保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.屋面及屋面防水工程为 五年
2.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 贰年
3.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰年
4.室外的给排水设施、道路等配套工程为 贰年
5.其他项目保修期限约定如下:本工程保修期限为 24 个月,其他按国家规定执行。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在
约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖水漏水漏气、燃气漏气等) ,承包人接到事故通知后,
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
32
应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人
原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为工程造价的/ / 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算造价×5%(大写) 。
****银行利率为不计息。
五、质量保修金的返还
质保金自竣工验收通过之日始,在保修期内无维修费用产生时,保修金于保修期(贰年)满无
质量问题后无息退还,反之则扣除相应费用。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:按《建筑安装工程质量保修办法》有关规定执行
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
甲方单位: (盖章) 乙方单位: (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人: 或委托代理人:
地址: 地址:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
33
(标段二)
(具体文本以实际签署的为准)
采购人(以下称甲方) 供应商: (以下称乙方)
住所地: 住所地:
根据《****政府采购法》 、 《中华人民**国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方
按照本工程采购招标结果签订本合同。
第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物: , 货物名称、 规格及数量详见乙方谈判响应文
件。
第二条合同总价款本合同项下货物单价为___________(大写)人民币总价款为__________(大
写)人民币,分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备
件发生的所有含税费用,以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于本项目竞争性谈判采购文件或与本次采购活动方式相适
应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但
不限于:
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
34
(1)乙方提供的竞争性谈判响应文件; (2)供货一览表;
(3)交货一览表; (4)技术规格响应表;
(5)服务承诺; (6)成交通知书;
(7)甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权
或其他权利的起诉。一旦出现侵权,乙方应承担全部责任。
第五条质量保证
1. 乙方所提供的货物的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规格及所附的 “技术规格响应
表”相一致;若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性
能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良
好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不
足或故障负责,所需费用由乙方承担。
第六条包装要求
1.除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远
距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所
引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条交货和验收
1.乙方应当在 20XX 年 XX 月 XX 日之前将货物安装调试完毕交付甲**常使用,地点由甲方指
定。竞争性谈判文件有约定的,从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提
供的货物不符合招采购文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。
3.货物的到货验收包括:型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交
付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,视为未按合同约定交货,乙方负责
补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。
5. 甲方应当在到货后的 2 个工作日内对货物进行验收; 需要乙方对货物或系统进行安装调试的,
应在规定的时间内完**装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的 3 个工作日内进行质量验收。验
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
35
收合格的,由甲方签署验收单并加盖单位公章。竞争性谈判文件对检验期限另有规定的,从其规定。
6.货物和系统调试验收的标准:按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方竞争性谈判响应文件的
承诺(详见合同附件载明的标准,并不低于国家相关标准) 。
第八条伴随服务/售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外,乙方还应提供下列服务:
1.乙方所提供的货物质量如不符合本合同规定标准,一经发现全部退回且在 3 小时内补足数量
及合格货物,并扣罚当月货款 1000-5000 元。如乙方提供的货物造成食物中毒或因乙方提供的货物
质量不佳,甲方认为有必要解除合同的,甲方有权解除合同,并没收乙方全部保证金,造成甲方经
济损失、人员受损,由乙方承担全部责任。
2.若乙方不按照合同规定又未征得甲方书面同意而延迟履行的,每延迟一日,向甲方支付违约
金 3000 元;不按甲方要求的时间配送的,每超过一次,向甲方支付违约金 3000 元;超过 5 日的,
视同乙方自动放弃合约,甲方有权单方面解除合同,没收保证金,并要求乙方承担违约责任(违约
金为本月甲方拟采购总额的 20%) ,若给甲方造成损失的乙方应承担赔偿责任。
3.乙方未按甲方通知的品种或数量而擅自更换品种或数量,又未经甲方书面允许的,每发生一
次,以伙房为单位,扣罚当月货款 1000-5000 元。如甲方另需的除外。因不可抗力导致不能履行的
除外。对短斤缺两的,扣罚当月货款 1000-5000 元。若乙方三次以上(含三次)不按甲方通知的品
种数量送货,甲方有权解除合同。
4.乙方与甲方的管理人员有不正当的钱物往来,或违反规定为罪犯违法违规提供方便的,发现
一次即可中止合同并没收全部履约保证金。
第九条履约保证金
1.履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。
2.如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。
3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第十条支付方式
合同签订前中标单位支付中标价的 5%作为履约保证金(中标单位在中标通知书签收之日算起 3
个工作日内由基本帐户缴纳至指定帐户) 。 合同签订后履约保证金转为质保金, 合同期满后扣除相关
费用一次性无息返回剩余质保金。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
36
所有货物全部 到货并验收合格后十天内支付合同总款的 100% ,履约保证金(不计息)自动转为
质保金, , 质保期(二年)满后自动退还(不计息) 。
第十一条违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰
滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3.如乙方不能交付货物、完**装调试的,甲方有权扣留全部履约保证金;同时乙方应向甲
方支付合同总价 5%的违约金。
4.乙方逾期交付的,每逾期 1 天,乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交
付达(30)天,甲方有权解除合同,解除合同的通知自到达乙方时生效。
5.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。甲方拒收的,乙
方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的,发现后责成乙方按照采购结果提供货物和服
务,同时视情给予不退还部分或全部履约保证金。
6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限) ,如经乙方两次维修或更
换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款,并按第 3 款处理,
同时,乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7.乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的,应按应交付履约保证金的 100%向
甲方支付违约金,该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的 5%向
甲方承担违约责任。
9.乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合
同的除外) 。 甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约
责任。
10.乙方虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足竞争性谈判文件要求,或是由于乙
方的过错造成合同无法继续履行的,乙方履约保证金不予退还外,还应向甲方支付不少于合同总价
30%赔偿金。
第十二条合同的变更和终止
1.除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、
中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
37
履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同,保证金不予退还。
第十三条合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货
物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过**协商解决,如果协
商不能解决争议,则采取以下第()种方式解决争议:
(1)向甲方****人民法院提起诉讼;
(2****委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在仲裁期间,本合同应继续履行。
第十五条诚实信用
乙方应诚实信用,严格按照竞争性谈判文件要求和承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者
提供不正当利益。
第十六条合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式四份,甲乙双方各执两份,****政府****管理部门备案。
3.本合同应按照中华人民**国的现行法律进行解释。
甲方(采购人) : (盖章) 乙方(供应商) : (盖章)
代表人: 代表人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
日期:年月日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
38
第五部分 投标文件格式
投标文件的外包装格式(可选用) :
投标文件
项目名称:
项目编号:
投标人名称(公章) :
投标人地址:
在 年 月 日 时 分之前不得启封
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
39
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明, 我 系 的法
定代表人,现授权委托 (全名 ) 为我单位代理人,以本单位的名义参加
的项目的谈判活动。授权代理人在商务、技术、价格及合同条款谈判过程中所签署的一
切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
授权代理人无转委托权,特此委托。
授权代理人: (签字)
身份证号码:
职务:
投标人: (盖章)
法定代表人: (签字或盖章)
—————————————————————————
授权代理人身份证复印件粘贴处
工期、质量、安全文明及人员配备承诺书(格式)
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
40
(招标人名称):
我公司在收到招标文件后,经公司研究决定,如我公司中标作如下承诺:
工期承诺:
质量承诺:
安全文明施工承诺:****建设局及国家有关文件规定实行安全文明施工,工程竣工时必须
做到工完场清、料清、障清。
投标人: (盖单位公章)
年月日
2. 投标函
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
41
致:_____ __ (招标采购单位名称) :
根据贵方为 项目的邀请书(项目编号 ) ,签字
代表 (全名)经正式授权并代表投标人 (竞标人名称)提交投
标文件文件正本各一份、副本二份。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供服务,我方愿按总价下
浮 %。
2.投标人已详细审查全部“采购文件” ,包括修改文件(如有的话)以及全部参考
资料和有关附件,已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、
质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各
项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
4.本投标有效期自开标日起_60_个日。
5.如成交,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,本投标人将按“单一
来源采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:
地址: 邮编: 电话:
传真: 投标人代表姓名 职务:
投标人名称(公章):
开户银行: 银行帐号:
授权代表签字:___________
日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
42
商务报价一览表(标段一)
工程名称:
投标总价下浮 下浮 %
工期 日历天(含)
质量 不低于国家相关验收的合格标准
履约保证金 如我方中标,我方保证按中标价的10%****财务处
投标人(公章):
法定代表人或授权代理人(签字):
日期: 年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
43
品牌选择表 (标段一)
序号
材料名称及型号
规格
可 选 品 牌 投标人选用品牌
1 室内乳胶漆 多乐士、立邦、格来特
注:乙方低于所选品牌档次施工的,甲方有权要求返工,由此造成的损失由乙方自行承
担。
投标单位: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)
年 月 日
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
44
商务报价明细表(标段二)
一、****实验室部分
(1****实验室产品配置(同时满足 40~50 个学生开展科技活动、参与教育部
举办机器人竞赛、国内其他机器人赛事及国际竞赛。
产品名称 数量 单位( ( 元) ) 金额( ( 元) ) 详细参数
创新课程基础教学:
AS-C1-M 创
新课程中级
套装
5
组件数量大于 230
个,组件种类大于 55
种。 主要元器件包含控
制器 1 套、锂电池 1
套、 磁敏开关 (工作电
压 5v,可探测距离不
小于 5mm)2 个、触碰开关(工作电压 5v)2 个、
温度传感器(工作电压 5v,光照越强返回值越
大)1 个、直流电机(工作电压 6-9V,5000 转/
分,配电机线)2 套、彩灯 2 个、6 种齿轮、3
种共 6 个齿轮箱、2 种轴承、6 种轴、齿条。包
含开发软件、 项目搭建手册、 项目例程和视频等
教学资料。 拼擦式搭建方式, 搭建过程不需要使
用螺钉。提供完整的教材资料,能够完成至少 8
个教学项目。 控制器为32位处理器, 主频72MHz、
512K FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB
下载, 实际程序存储空间 3.96M, 可同时存储 30
条以上程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,
带背光,可以显示图形和字符。4 个按键,通过
界面操做可直接在控制器上读取各端口返回值、
控制各端口执行器动作,可以
设置 EEPROM 中的数值,还可以设置控制器
自身的声音和液晶屏背光板的开关。4 路电机
口, 支持普通 PWM 控制和闭环控制, 单路最大电
流 1.5A,RJ11 接口。 12 路 I/O 口,支持 AI、
DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。锂电池为 8.4V1500MHA 专
用锂电池, 含专用充电器。 开发软件支持标准流
程图编程和标准 C 语言编程。 流程图模块包含所
有端口功能,支持子程序功能,0 代码操作即可
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
45
完成编程,同时流程图中支持嵌入 C 代码程序
段。 流程图可自动生成 C 语言, C 语言支持指针、
数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持
在线升级。
科技活动、竞赛产品项目设计:
本部分内容提高学生对制作机器人的兴趣,并且使用各种现有机器人配件改装参加国
内教育部、中央电教馆、中国科协的机器人竞赛,同时能满足在美国、韩国等举办的国际
机器人擂台等竞赛的要求
C201 WER 工程
创新赛套装
1
组件数量大于 770 个,组件种类大于 70 种。
主要元器件包含控制器 1 套、锂电池 1 套、磁敏
开关(感应距离 5mm)1 个、旋转计数器(工作
电压 5V,1-2 线/周)1 套、调制灰度传感器(工
作电压 5V,自发射调制光线,抗环境光干扰)8
个、红外传感器 1 个直流电机(工作电压 6-9V,
9000 转/分,配电机线)1 套、数字舵机 1 套、
闭环电机 2 套、7 种齿轮、2 种齿轮箱、4 种轴、
丝杠、万向轮等。包含开发软件、项目案例等教
学资料。可以完成 WER-RI 竞赛项目。拼插式搭
建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器,主频 72MHz、512K
FLASH、64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB 下载,
实际程序存储空间 3.96M, 可同时存储 30 条以上
程序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,
可以显示图形和字符。4 个按键,通过界面操做
可直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端
口执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还
可以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的
开关。4 路电机口,支持普通 PWM 控制和闭环控
制,单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O
口,支持 AI、DI、DO、RS485 和计数功能,RJ11
接口。 工作电压7.0-8.4v。 锂电池为8.4V1500MHA
专用锂电池,含专用充电器。数字舵机转矩
16kgf*cm,操作角度 300°,操作精度 300°
/1024,减速比 1/265,金属齿轮,可在关节模式
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
46
和车轮模式之间迅速切换。闭环电机工作电压范
围(额定电压)6.5~8.4V(8.4V) ,线圈阻值 8M
Ω ,空载电流≤160mA,空载转速≥170rpm,堵
转电流(驱动保护电流)≥3.2A(1.5A) ,堵转
力矩 7.3N?m,最大效率点力矩 0.86 N?m,效率
75%,减速比 59,齿轮材质 45#钢,编码器精度
≤0.3°。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语
言编程。流程图模块包含所有端口功能,支持子
程序功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程
图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成
C 语言,C 语言支持指针、数组、结构体等复杂
应用。库函数全开放。支持在线升级。
C201T WER 工
程创新赛场地
模型套装
1
组件数量大于 900 个,组件种类大于 50 种。
主要元器件包含 2016年WER-RI 比赛场地喷绘布
(底层和二层各一张) 、场地斜坡地贴,能够完
成2016 年WER-RI规则要求的所有任务模型的搭
建,可以直接将任务模型通过魔术贴粘在场地上
且方便位置调换。包含场地布置方法说明和任务
模型搭建说明。拼插式搭建方式,搭建过程不需
要使用螺钉。
WER 工程创新
赛 场 地 模 型
C2-F
1
可组装成“ 撬动地球”竞赛规则中要求的
场地。 能够做出 《能力风暴 WER 能力挑战赛— “撬
动地球”竞赛规则》内要求的场地框架。折叠式
结构,展开即可完成场地搭建。
WER 工程能力
赛 普 及 套 装
C203
5
组件数量大于 354 个,组件种类大于 40 种。
主要元器件包含控制器1套、 调制灰度传感器 (工
作电压 5V,自发射调制光线,抗环境光干扰)5
个、直流电机(工作电压 6-9V,9000 转/分,配
电机线)3 套、4 种齿轮、4 种轴、2 轮组合体等。
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
47
包含开发软件、项目案例等教学资料。可以完成
WER-RA 竞赛项目。 拼插式搭建方式, 搭建过程不
需要使用螺钉。
控制器为 32 位处理器, 主频 72MHz、 512K FLASH、
64K SRAM,提供 32 个 EEPROM,USB 下载,实际
程序存储空间 3.96M,可同时存储 30 条以上程
序,含下载线。128*64 点阵液晶屏,带背光,可
以显示图形和字符。4 个按键,通过界面操做可
直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端口
执行器动作,可以设置 EEPROM 中的数值,还可
以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开
关。 4 路电机口, 支持普通 PWM 控制和闭环控制,
单路最大电流 1.5A,RJ11 接口。12 路 I/O 口,
支持 AI、 DI、 DO、 RS485 和计数功能, RJ11 接口。
工作电压 7.0-8.4v。含干电池盒,可使用 6 节
AA 干电池供电或者使用 8.4V 锂电池供电。
开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编
程。流程图模块包含所有端口功能,支持子程序
功能,0 代码操作即可完成编程,同时流程图中
支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语
言,C 语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。
库函数全开放。支持在线升级。
WER 工程能力
赛 场 地 套 装
C202T
1
组件数量大于 398 个,组件种类大于 40 种。
主要元器件包含 WER-RA比赛2016 年规则中要求
的场地喷绘布,能够完成 WER-RA 比赛 2016 年规
则中要求的所有任务模型的搭建,可以直接将任
务模型通过魔术贴粘在场地上且方便位置调换。
包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。 拼
插式搭建方式,搭建过程不需要使用螺钉。
实验台
4 套
1.6*0.8*0.75 米,桌面实木材质,烤漆工艺。金
属桌腿,烤漆材质。
椅子
24 个
0.45*0.46*0.45 米,椅面实木材质,烤漆工艺,
带软垫。金属椅腿,烤漆材质。
储物柜
10 个
0.6*0.6*0.68 米,实木材质, 烤漆工艺。 单开门,
透明玻璃。带 4 个随动轮,内部自带照明灯。
教材选择:
边学边做 25 赠送 电子版
信息技术 25 赠送 电子版
全套实验室挂图 5 赠送 电子版
总 价
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
48
二、电子控制技术实践室部分
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
教师演示
台
基本规格:2400 ㎜×700 ㎜×850 ㎜;板木
结构;台面采用防火板贴面,素材 25 ㎜优
质刨花板;台身采用 18 ㎜厚环保型三聚氰
胺板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压
封边,ABS 专用连接件连接,带可调底脚;
电源插座到位;预留多媒体设备(显示器,
主机,实物展台,中控、媒体设备)的位置;
所用板材符合国家 E1 级标准。
1 张
2
坐式操作
台
基本规格:1400 ㎜×900 ㎜×780 ㎜;钢木
结构;三聚氰胺贴面板台面,立腿采用全钢
框架结构(30 ㎜×50 ㎜, 厚不小于 2mm), 带
U 型槽型材镶装三聚氰胺环保板;其它采用
1.5 ㎜厚塑制优质封边条机械封边,桌脚下
配橡胶减震垫,嵌入式防水电源插座 220V
五眼(有安全防护盖及开关)所用板材符合
国家 E1 级标准及环保要求。
12 张
3 学生凳
钢木结构;方形实木凳面,结实牢固;凳面
高 440 ㎜;钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处
理;凳面静负荷不小于 1600N;参照家具力
学性能试验国标。
50 张
4 教师椅
水曲或橡胶木框架,进口真皮,40#定型发泡海
绵,厚度 65mm,带扶手。
1 张
5
作品陈列
柜
基本规格: 1200 ㎜×500 ㎜×1800 ㎜。 铝合
金, 上层三面钢化玻璃, 下层木门, 上层 1000
㎜, 上层搁板活动式; 所用板材符合国家 E1
级标准及环保要求。
2 张
6 仪器柜
基本规格: 1200 ㎜×500 ㎜×2000 ㎜。 板木
结构;柜身:板材采用 18 ㎜环保型三聚氰
氨板, 截面用优质 PVC 封边条机械高温热压
封边;上部为木框玻璃对开门,设二层活动
隔板,下部为板式对开门,内设一层活动隔
板;带可调底脚;所用板材符合国家 E1 级
标准。
2 张
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
49
7 边台
基本规格:2400 ㎜×500 ㎜×780 ㎜。台面采用
12.7 ㎜厚板,边缘加厚 25 ㎜;台身:采用 E1
级 18 ㎜三聚氰胺环保板,立腿采用全钢框架结
构(30 ㎜×50 ㎜),带 U 型槽型材镶装三聚氰胺
环保板;其它采用 1.5 ㎜厚塑制优质封边条机械
封边,专用连接件连接;每张边台上安装 2 个插
座;所用板材符合国家 E1 级标准及环保要求。
2 张
8 摄像装备
高清摄像头,安装固定摄像头支架。主要用来方
便教学演示、方便学生观察。
1 套
9 总控电源
带有防雷击设施,有可靠的接地保护。透明
外盖,有过流跳闸保护功能。
1 套
10
技术文化
挂图
实践室简介,现代电子技术运用介绍,电子
技术发展史及中外电子技术名家。
1 套
11
地面处理
及电器安
装
配置总控电源:带有防雷击设施,有可靠接地保
护。地面配电:采用 PVC 阻燃塑料管,内穿塑铜
线;走线不小于 2.5 平方毫米国标电线,地面涂
刷彩色弹性防滑涂料,以不同颜色进行区域划
分。
1 室
合计 68020
2 2 、工具类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
通用技术
专用电子
电工工具
箱
工具箱规格为 460 ㎜×120 ㎜×360 ㎜;包
括电烙铁、多用电表、试电笔、镊子、吸锡
器、剥线钳、斜口剪钳、仪表起、电工起子、
老虎钳、尖嘴钳、什锦锉、卷尺、活动扳手、
羊角锤、电工胶带、剪刀、美工刀、夹钢锯
架。 工具箱按照每个工具的形状设计摆放位
置,将工具固定在凹槽中,使得在搬运过程
中工具不易混乱。同时,在使用过程中,遵
循取用方便、安全高效、节省空间等设计理
念,箱体便于运输、工具结实耐用。工具箱
能完全满足高中通用技术电子控制技术课
程教师的教学需要; 能让学生快速辨别和熟
悉一些常用的电工加工工具, 方便教师的电
工教学与学生电工的学习和制作的需要。
13 箱
2
IC 集成块
插拔器
采用钳形结构,钳身与钳柄之比大于1,且在钳
身的顶端有一对凹型钳口,能起拔6~40脚范
围内的所有双列直插式集成电路。结构简单,操
作简便,不损伤集成电路插脚。
15 支
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
50
3
学生示波
器
DC 2MHz; 扫描范围: 10Hz~100kHz。 JY 0011-90。 6 台
4
教师示波
器
DC 5MHz; 扫描范围: 10Hz~100kHz。 JY 0011-90。 1 台
5
函数信号
发生器
波形输出:三角波、方波、正弦波等;输出
频率: 0.03Hz~3MHz; 最大输出幅度: 20Vp-p;
输出阻抗:50Ω 。
7 台
合计
3 3 、教学具类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
电子控制
技术示教
板
包括:电子元器件组合展示箱(板)、对照
实物,了解、认识各种类型的电子元器件;
传感器实物展示箱(板)、对照实物,了解
认识各种传感器;三极管开关特性示教板、
三极管放大特性示教板、 探究晶体三极管的
开关特性; 直流电磁继电器的结构和工作原
理及作用示教板、 让学生了解直流继电器的
结构、动作原理及使用方法;晶闸管工作原
理示教板、 让学生了解晶闸管的工作原理及
使用方法;干簧管报警器示教板、让学生了
解干簧管的工作原理及使用方法等。 帮助学
生掌握基本电路单元的功能, 使用条件和注
意事项。“电子控制技术”对基本电路单元
(传感器、 门电路、 触发器等) 的教学演示。
1 套
2
水箱电子控
制实验板
用 J6201A 组成的水箱闭环控制系统,可以演示
水塔水位的循环控制过程;1) 当水位传感器中
的低水位探头B探测到水箱的水位处于低水位状
态时,它立即把这个信号送入比较器,经比较器
比较后,产生一个触发电压,控制(处理)器受
到触发后,发出进水的指令信号,指令经输出接
口电路放大后推动继电器动作,接通水泵电动机
电源,水泵开始向水箱送水;2) 注入水后的水
箱水位不断升高,当水位升到 C 时,水面与水位
传感器的高水位探头 C 接触,立即产生一个电信
号,并把信号反馈给比较器,比较器比较后产生
一个触发电压,控制(处理)部分发出停止进水
指令,电磁继电器立即关闭电动机电源,水泵停
止抽水; 3) 当水箱水位降低到低水位 b 以下时,
低水位探头 B 与探头 A 因无水相连而断开,低水
位探头 B 从低电平转变为高电平,传感器将这个
1 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
51
信号反馈到比较器,经比较后发出一个触发电
压,控制(处理)器发出重新开机指令,执行器
接通电动机电源,水泵又重新开始工作;这样不
断循环,从而使水箱源源不断地供应水。“电子
控制技术”第五章第二节“闭环电子控制系统的
设计和应用”,用 J6201A 组成的水箱闭环控制
系统;让学生会用控制器部件组成控制系统,来
完成水位的控制,如设定水位的上下限,选择控
制的方式等。
3
电子控制
技术实验
箱
由 12V/1A 电源供电,由输入部件、控制部
件和输出部件组成。包括了传感器、控制程
序和执行机构等。 能提供六种基本的传感器
实物和扩展传感器支架; 十种基本电路单元
和组合形式; 典型的升旗模型和相应的控制
方式;多种拓展电路试验的固定架,足以满
足学生对《电子控制技术》的探究和学习。
输入部分(传感器)、控制(处理)部分和
输出部分(执行机构)是《电子控制技术》
中重要的三个组成单元。在教学相关章节
时,配合使用《电子控制技术实验箱》,可
以直观地反映相关电路的工作原理和工作
过程,帮助学生学会用相关电路,判断与解
决实验中遇到的问题。 传感器如何应用?传
感器的种类那么多, 如何选择?****中学
生动手搭建传感器的实验?从而, 了解传感
器的使用方法; 直流继电器如何使用?三极
管的开关特性是什么?等等。 《电子控制技
术实验箱》提供了实验的平台:电源输出单
元、温度和电压测量单元和被控对象单元。
实验平台提供: 六种基本的传感器实物和扩
展传感器支架; 十种基本电路单元和组合形
式;典型的升旗模型和相应的控制方式;多
种拓展电路实验的固定架, 足以满足学生对
《电子控制技术》的探究和学习。为了保证
电路连接的可靠性, 选用的连接线的插头带
弹性圈以减少接触电阻,保证其导电性能。
25 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
52
4
数字电路
实验箱
供电电源:交流电 220V/50Hz;输出:
12V/1A(φ 2.1);电源:+5V:+3~9V;信号
发生器:1Hz~1KHz;逻辑笔;门电路的基
本性能与构成不同实际应用电路的试验; 可
以直观地反映三种基本逻辑门的相同点以
及不同之处,帮助学生学会用门电路,门电
路如何应用?****中学生动手搭建门电
路的实验?从而了解门电路的使用方法, 数
字电路实验箱中提供了: 脉冲信号产生器和
高低电平检测器, 脉冲信号产生器有两路输
出,当分别接入门电路的不同输入端,可以
即时显示门电路的功能 (LED 的 “亮” 、 “灭”
反映了门电路输入、输出端的状态)帮助学
生根据自己的设计,选择合适的门电路;高
低电平检测器是学生分析具体器件状态的
一种工具。为了保证门电路连接的可靠性,
连接线的插头选用带弹性圈以减少接触电
阻,保证其导电性能。“电子控制技术”中
门电路的试验; 通过试验帮助学生了解门电
路的性能和用途, 帮助学生会根据设计的要
求选择不同的门电路;使用信号发生器、逻
辑笔来检测门电路的性能和设计的门电路
是否达到设计的要求。
25 套
合计
4 4 、学生活动套件:
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1
基本电子元
器件认知
电阻器件(5 件),电容器(3 件),二极管(2
件),三极管(3 件);样件的规格品种数量完
全符合**省基础****研究中心
编制的“学生活动手册”。
60 套
2
电子元器件
焊接
焊接样件,裸导线,印刷电路板。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
3
多功能自动
控制电路的
制作--传感
器的应用
可调电阻 100KΩ 、电阻器 100Ω 、2KΩ 、56Ω 各
一件,NPN 型三极管 S9014、S9013 各一件,发光
二极管φ 3LED、 二极管 2CP6 各一件, 继电器 DC3V
一件,电池及电池盒 3V 一套,光敏传感器
50-100K 一件,印刷电路板一块。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
53
4
基本门电路
的制作与功
能测试
二极管 1N4148 四件,电阻器 1KΩ 5 件,电阻器
4.7KΩ 2 件,电阻器 100Ω 2 件,发光二极管φ
3LED5 件,三极管 9013、1 件,拨动开光 2 件,
插针 1P10 件,接线座 2P1 件,双头杜邦线 1P3
根,印刷电路板 40mm×90mm、一块。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
60 套
5
密码锁电路
制作--基本
门电路应用
电阻器 2MΩ 1 件,电阻器 10KΩ 2 件,电阻器 1K
Ω 1 件,电阻器 1MΩ 2 件,三极管 9013、2 件,
三极管 8050、1 件,发光二极管φ 3、1 件,二极
管 2CP61 件, 电容器 47uF1 件, 电容器 22uF1 件,
集成电路 CD4011、1 件,电容器 10uF、2 件,电
控锁 12V1 件,按钮 6mm×6mm×4.3mm、10 件,
印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合
**省基础****研究中心编制的
“学生活动手册”。
30 套
6.1
RS 触发器
与触摸开关
制作
触摸电极(跳线)2 件,电阻器 1.2KΩ 2 件,电
阻器 11KΩ 1 件,电阻器 18KΩ 1 件,电阻器 1K
Ω 1 件,三极管 9014、4 件,发光二极管φ 5、1
件,接线座 2P1 件,印刷电路板一块。样件的规
格品种数量完全符合**省基础教育课程教材
****中心编制的“学生活动手册”。
60 套
6.2
二路抢答器
制作--RS
基本触发器
的应用
电阻器 1KΩ 4 件,电阻器 510Ω 2 件,发光二极
管φ 3 红 LED、2 件,集成电路 74LS00、1 件,集
成电路 74LS20、1 件,微动开关按钮 6mm×6mm
×4.3mm、3 件,印刷电路板一块。样件的规格品
种数量完全符合**省基础教育课程教材开发
研究中心编制的“学生活动手册”。
60 套
7
继电器的识
读与检测
各种小型继电器、带一组开关的继电器、带有两
组开关的继电器共 7 种样品各一件。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
10 套
8
模拟自动干
手器的制作
--开环电子
控制系统的
设计及应用
电阻器 470Ω 1 件, 电阻器 47KΩ 2 件,电阻器 1K
Ω 2 件,二极管 1N4148、1 件,集成电路 LM393、
1 件,集成电路 NE555、1 件,瓷片电容器 104、
1 件,瓷片电容器 103、1 件,发光二极管φ 3 红
LED1 件,电解电容器 100uF1 件,电解电容器
10uF1 件, 三极管 9013、 1 件, 红外线接收管 5mm
黑色 1 件,红外线接收管 5mm 透明 1 件,多圈可
调电阻器 10KΩ 1 件,可调电阻器 500KΩ 1 件,
接线座 2P1 件, 微型直流风扇 40mm×40mm、 1 件,
印刷电路板一块。样件的规格品种数量完全符合
**省基础****研究中心编制的
“学生活动手册”。
10 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
54
9
声音响度指
示器的制
作--开环
电子控制
系统的设
计及应用
二极管 1N4148、2 件,电阻器 510Ω 5 件,电阻
器 100Ω 4 件,电阻器 200Ω 3 件,电阻器 430
Ω 2 件,电阻器 1KΩ 1 件,电阻器 2KΩ 1 件,电
阻器 5.1KΩ 3 件,电阻器 10KΩ 2 件,电阻器 1M
Ω 1 件,整流二极管 1N4007、1 件,集成电路
LM358、 3 件, 瓷片电容器 104、 2 件, 话筒 10mm、
1 件,发光二极管φ 5、4 件,可调电阻器 4701K
Ω 1 件,接线座 2P1 件,电解电容器 4.7uF1 件,
电解电容器 100uF1 件,1 件,印刷电路板一块
100mm×45mm1 块。样件的规格品种数量完全符
合**省基础****研究中心编制
的“学生活动手册”。
10 套
10
空气湿度自
动控制电路
的制作与调
试--电子控
制系统的设
计及应用
电阻器 1KΩ 2 件,电阻器 10KΩ 2 件,可调电阻
器 10KΩ 1 件, 湿度电阻器 1 件, 瓷片电容器 104、
1 件, 发光二极管φ 3LED、 2 件, 集成电路 LM393、
1 件,印刷电路板一块;电阻器 510Ω 2 件,电阻
器 2KΩ 1 件, 二极管 1N4148、 1 件, 三极管 V8050、
1 件,发光二极管φ 3LED、2 件,继电器
SRD-05VDC、1 件,印刷电路板一块。样件的规格
品种数量完全符合**省基础教育课程教材开
****中心编制的“学生活动手册”。
10 套
11
电子百拼世
界
认识电与“百拼电子世界”,认识电路、电压与
电流,电流方向、电阻、导体与绝缘体;并联与
串联电路,报警集成电路;音乐集成电路,太空
大战集成电路, 电容器, 三极管的基础知识。 “电
子百拼世界”是由透明安装底板和各种电子元器
件焊接在带有字母扣的塑料块组成。元器件上用
文字和符号标出名称、规格,还附有一本彩色精
印的电路图(即使用说明书)。利用塑料块上有
弹性和导电的字母扣,可将元器件有序的在安装
底板上连接成一个完整的电路。从简单的电灯电
路到复杂的中波收音机电路,不用焊接,不用工
具在较短的时间里直观的实现各种电路的装配,
合上开关就显示出电路的视听效果。
50 套
合计
5 5 、耗材类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1 万能胶 常规。 10 盒
2 钻头
φ 0.6、φ 0.8、φ 1、φ 1.2、φ 1.5、φ 2、φ 3、
φ 4、φ 5、φ 6,各一件。
10 套
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
55
3 美工刀片 常规。 10 盒
4 导线 0.3 ㎜
2 。
10 卷
5 插座 常规。 60 个
6 开关 常规。 60 个
7 Led 灯 φ 5 ㎜。 1000 个
8 绝缘胶带 宽 20~30 ㎜。 50 卷
9 热缩套管 φ 3~6 ㎜,50m。 10 卷
10 松香 小盒。 20 盒
11 焊锡丝 熔点 183℃,线径 0.3~3 ㎜。 10 卷
12 细砂纸 常规。 300 张
合计
6 6 、环境控制类
序号 设备名称 技术规格要求 数量 单位 参考单价 总价
1 网关 控制中心 1 个
2 智能门锁
用于前门,可指纹识别、可刷卡、可手机远
程开关 2 把
3 窗帘电机
非过道侧玻璃窗用.窗帘远程控制开关,配
合四合一传感器可自动根据光亮开关
2 个
4
四路开关
面板
远程控制开关, 配合四合一传感器可自动根
据场景开关
1 块
5 门磁
门窗打开自动发送手机消息通知, 配合声光
报警器可实现联动,门窗打开报警器响,可
设置时间段启用联动(窗户 2 门 2)
4 个
6 开窗器 窗户远程开关 2 个
7
声光报警
器
蜂鸣加亮光闪烁,可配合其他产品使用 1 个
8
四合一传
感器
亮度、温度、湿度、走动四合一感应 1 个
9
水位传感
器
感应水位,可与其他产品联动,如下雨自动
关窗
1 个
10
液晶调光
窗
前、后门小窗液晶调光(磨砂、透明两态) 2 个
合计
总计
三、心理咨询室、音乐舞蹈室、美术室部分
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
56
序号 设备名称
数量 单价 金额(元) 技术规格参数
1、心理
咨询室
单 人 沙
发,
2
皮 质 单 人 沙 发 长 度 :
800mm,深度:850mm;座高:35
0mm;背高:800mm,亮色
可插 u 盘
音箱
1 供电方式: 内置锂电池功能: NFC 功
能 插 卡 套 餐 类 型 : 标 配 尺 寸 :
240x145x85mm 播放时长: 6 小时是否
支持 APP: 是连接方式: 3.5MM 音频
插口 USB 蓝牙连接 读卡器重量:
1200g 颜色分类: 黑色+送 16G 卡【内
有煲机音乐】蓝牙版本: 4.1 外壳材质:
塑料支持格式: U 盘接收距离: 10m 及
以下音箱调节方式:
茶几 1
圆形:直径 90高度:40,玻璃台面
小盆景 4 多肉植物
抱枕 2 彩色,棉料
录音笔 1 快充锂电录音笔 R5507,容量1088/4G
小计
2、音乐
舞 蹈 教
室
舞蹈室专
用音响
1 电源 220v-50hz,功率 50w*2,功耗
35w,主机尺寸 305*196*80,音箱尺
寸 197*260*175,音箱阻抗 6
组合柜 1 外 部 尺 寸 1700*460*1800 , 24 门
0.9mm 冷轧钢
底部加站脚为 304 不锈钢
小计
3、美术
室
画架、画板:
30 套
石膏:头骨 4
个、 五官 1 套、
五官切面1套。
静物水果:葡
萄 4 串、苹果
10 个、 梨 8 个、
桔子 10 个、 西
瓜片 4 片、香
蕉 4 支+2 串、
柿子 6 个。
静物蔬菜:大
白菜 2 个、花
菜 2 个、丝瓜
一批 按美术供货实际样品采购
****采购中心 (代理单位) 招标文件 招标文件编号: JHCG2014-
57
4 根
静物陶罐:
颜料: 35 色 2
套
水粉画用品:
(500)桶 20
只、调色板 2
片、颜料盒 2
个、笔 1 套。
其 他 :
(1000)
画框(半
开大小)
20 个、黑
卡纸(半
开) 20张、
静 物 台
( 小 ) 2
个。
小计
总计
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批