新建梅州至潮汕铁路CPⅢ测量评估和沉降观测评估招标公告
公告内容 | |||||
****至潮汕铁路CPⅢ测量评估和沉降观测评估招标公告 招标编号:(略) 1. 招标条件 ****至潮汕铁路工程项目已由中国铁路总公司、**省以《关于****至潮汕铁路可行性研究报告的批复》(铁总计统函〔****〕134号)和《中国铁路总公司 **省人民政府关于****至潮汕铁路初步设计的批复》(铁总鉴函〔****〕****号)批准建设,**铁路(集团)公司以《关于**梅汕铁路CPⅢ测量评估和沉降观测评估招标计划的批复》(建招办函〔****〕19号)批复招标计划。项目建设单位为(略),建设资金来自中国铁路总公司、**省人民政府及银行贷款,招标人为(略)。本项目CPⅢ测量评估和沉降观测评估已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人进行投标。 2. 项目概况与招标范围 (略)km,全线设**西、畲江北、建桥、**东、**北、潮汕机场、潮汕等7个车站(其中潮汕站为接轨站),桥隧比76.2%。同步建设**动车运用所及**站动车组存车线等相关工程。 2.2 主要技术标准 铁路等级:(略) 速度目标值:(略) 正线数目:(略) 正线线间距:(略) 最小曲线半径:一般地段****m,困难地段****m。 最大坡度:(略) 到发线有效长度:(略) 列车运行控制方式:(略) 调度指挥方式:(略) 2.3计划工期 本工程已于****年8月开工建设,计划于****年8月竣工,建设总工期48个月。本服务期限自合同签订日起至项目竣工验收完成(含缺陷责任期)。 (略)公里的轨道;沉降观测评估包括122实测公里的轨道(路基528个观测点/32.202km、桥梁(梁式桥)62座/45.35km、隧道33座/47.764km)等相关评估项目。 主要工作为: 一、CPⅢ测量评估 (1)制定CPⅢ测量评估管理办法,并负责C(略)。 (2)对施工、监理单位选点埋桩、观测、内业平差计算和数据资料管理进行培训和(略) (3)对施测方法的正确(略)。 (4)对精测网加(略),完成CPⅢ数据成果的检算,对存在的问题提出整改意见,并进行指导,在规定时间内完成评估验收工作,对合格段落的数据编写评估验收报告,并将各阶段(略)。 (5)按要求定期向招标人汇报咨询评估工作的进展情况,针对现场存在的问题提出相关建议,并协助招标人做好CPⅢ测量管理工作。 (6)配合工程竣工验收的相关工作,按要求提交验收所需资料。 二、沉降观测评估 (1)制定线下工程(略)。 (2)负责对施(略)管理进行培训与指导。 (3)对沉降变形观测全过程进行咨询和指导。 (4)建立线下工程沉降变形观测和评估数据库,并负责对施工单位数据库工作进行培训与指导。 (5)统一全线变形观测数据的统计整理形式,制定(略)。 (6)对线下工程各阶段沉降变形观测数据进行分析、预测,进行动态评估,并提交阶段评估报告。对特殊工点与特殊情况的观测方案进行指导、并审核观测方案的可行性。 (7)抽检(略)数据是否真实可靠。 (8)在施工单位提交评估申请后,进行沉降变形分析、评估,预测工后沉降;满足评估条件的进行评估并提交线下工程评估报告,明确沉降变形观测结果是否符合设计目标值和要求,提出相关意见和建议。 (9)《铁路工程沉降变形观测与评估技术规程》(Q/CR (略)规定的应由投标人完成的同步进行沉降变形平行观测等其它有关工作。配合工程竣工验收的相关工作,按要求提交验收所需资料。 2.5标段划分: 本次招(略)。 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人具备的条件: 3.1.1资质要求 3.1.1.1经国(略),并符合招标项目经营范围,能独立承担民事(略)。 3.1.1.2具有工程测量或测绘甲级资质。 3.1.1.3具有认证机构认证的质量保证体系证书。 3.1.2.财务要求 ****年~****年财务状况良好,企业未处于亏损经营状态或破产状态,企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。 3.1.3业绩要求 近三年内(合同签署日期(略)年3月)承担过CPⅢ测量评估或测设工作以及沉降观测评估工作。 3.1.4信誉要求 3.1.4.1具有良好的企业社会信誉,近三年(****年(略))未发生因骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 3.1.4.2在承担过的有关评估工作(略) 3.1.4.3未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;未在广铁集团通(略) 3.1.4.4近三年(****年3月-****年3月)中不曾在任何合同中违约或被逐或因其自身原因而使任何合同被解除。 3.1.4.5投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目负责人在****年3月~****年3月(递交投标文件之日起前 1年内)无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 3.1.5人员要求 项目负责人应具有注册测绘师资格,有从事12年及以上铁路大中型项目CPⅢ测量评估和沉降观测评估的工作经历;并担任过上述项目评估工作的负责人;年龄在55岁以下,有较强的管理和协调能力。技术负责人应具有高级,有从事10年及以上铁路大中型项目CPⅢ测量评估和沉降观测评估的工作经历;并担任过上述项目评估的技术负责人,注册测绘师;年龄在50岁以下,有较强的专业能力;专业为测绘、铁路工程(或类似专业)。 专业人员不得少于5人,其中至少包含(略),中级及以上职称人数不低3人;有从事3年及以上CPⅢ测量评估和沉降观测评估的工作经历;年龄在50岁以下,有较强专业技术。专业为测绘(略)(或类似专业)。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3投标人不得与本工程施工单位、监理单位有行政隶属关系或控股关系或直接利益关系。 3.4根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[****]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目负责人资格证明材料,具体格式见附件。 4. 招标(略) 4.1请投标人于_****_年 3 月_ 23_ 日至_****年 3 月_ 29 _日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午_9:00_时至_11:00时,下午_14:00_时至_16:00_时(**时间,下同),在**公共**交易中心(地址:**市天河区天润路333号,下同)持单位介绍信、法定代表人或被授权代理人授权书及相应身份证原件及复印件、汇款凭证复印件(加盖公章)、资质证书复印件、加盖公章的投标报名表(每个标段一式两份,在**公共**交易中心网下载)、**公共**交易中心投标IC卡(**公共**交易中心投标IC卡到**公共**交易中心查询、办理)原件购买招标文件。 4.2招标文件每套售价人民币¥500元人民币,采用银行汇款,售后不退。投标人(略)(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。 4.3招标人不接受邮购招标文件。 5 投标文件的递交 5.1 递交投标文件的时间为_****年 4 月_ 19 日_9 时_00_分至****年 4 月 19 日10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为****年 4 月 19 日 10时00分,地点为**公共**交易中心(地址:(略) 5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国采购与招标网、**公共**交易中心网站、铁路建设工程网上发布。 7. 联系方式 招标人: (略) 地址: (略) 邮编: (略) 联系人: (略) 电话: (略) 传真: (略) 电子邮件: (略) 招标代理机构: (略) 地址: **市海淀区复兴路17号国海广场C座12层 邮编: (略) 项目经理: 李剑华(招标师证书编号:(略)) 联系人: (略) 电话: (略) 、(略) 传真: (略) 电子邮件: (略) 开户银行: (略) 开户名称: (略) 账号: (略) (略) (略) 附件一 投标(略) (项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人(站长)为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。 项目于 年 月 日签(略), 合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工(略) 年 月 日),工程质量 。 或项目正在施工。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电 话: 发 包 人 地 址: 附件二 项目负责人(站长)业绩证明 (项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人(站长)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。 或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: (略) 至 年 月 日在(项目名称)任项目负责人(站长)。 特此证明。 发包单位名称(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电 话: 发 包 人 地 址: 注:如项目负责人(站长)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附件三 项目总工(技术负责人)业绩证明 (项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。 项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。 或项目正在施工。 姓名 ,身份证号: (略) 至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。 特此证明。 发包(略)(盖章) 年 月 日 发包单位联系人: 联 系 电 话: 发 包 人 地 址: 注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 |
标段划分 | |||||
序号 | 标段名称 | 里程/范围 | 标段概况 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
1 | / | / |
相关附件 | |||
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批