比选文件名称: | (略)**市外事办等3家单位OA国产化平台项目采购比选公告 | 创建时间日期: | 2021-04-06 17:13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选文件(略): | (略)9:00:00 | 比选文件发售截止时间: | 2021-04-08 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选文件内容说明: | 终止: | 否 | 比选文件标包: | (略)**市外事办等3家单位OA国产化平台项目采购比选公告 标包名称:(略)**市外事办等3家单位OA国产化平台项目采购比选公告标包内容说明: 本比选项目为(略)**市外事办等3家单位OA国产化平台项目采购(项目编号:YT04202100321ZB,比选人为(略),比选代理机构为(略)。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人(以下简称参选人)参选。 1. 项目(略) 1.1 项目概况:本项目为比选项目,主要为(略)**市外事办等3家单位OA国产化平台项目采购。预估采购规模106.49万元(含税),最终以实际采购规模为准。 1.2 采购内(略):本项目主要采(略),本次采购项目为建设覆盖全市3家部门单位的协同办公平台,整合共享部门政务信息**,构建网上办公室。具体以比选人提供的比选文件和工程量清单为准;
【本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电**光采购网查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》(具体网址链接:https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/news/displayNews.do?id=97010 enString=a0af62f1b5009c69b3bd1b2253e1538f)。】 本项目不划分标包;工期:自合同签订之日起150天内完成并通过甲方验收;质量要求:合格, 符合国家和(略):自验收合格之日起免费质保三年;项目地点:**市。 1.3 本项目设置最高参选限价,最高参选限价为104.5万元(含税),参选人参选报价高于最高参选限价的,其参选将被否决。 2. ★参(略) 2.1.1 参选人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织(本项目允许独立法人资格的参选人的地区分支机构参选,参选人与其分支机构或同参选人的不同分支机构不得同时参加参选),合法运作并独立于比选人和比选代理机构。参选人应具有良好的银行资信和商业信誉。提供商事主体信息最新查询结果(显示基础信息的营业范围、不存在涉及本业务的行政处罚,不存在经营异常、严重违法失信企业名单(黑名单)信息)的共四张截屏打印件。(查询网站:http://(略)gov.cn/index.html) 2.1.2 参选人须提供一般纳税人证明或者承诺开具增值税专用发票或提供已开具的增值税专用发票复印件。(税务登记证副本盖“增值税一般纳税人”章或提供税务机关颁发的增值税一般纳税人资格认定文件或参选人提供的承诺书)。 2.1.3 参选人提供加载“统一社会信用代码”的有效的营业执照复印件。 2.1.4 本项目要求参选人须具有良好的商业信誉,未被纳入最高人民法院公布的全国法院失信被执行人名单,提供“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”信息截屏打印件(查询网址:http://(略)gov.cn/或“信用中国”网站((略)gov.cn))。 2.1.5 参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。 2.1.6 本项目要求参选人提供自(略)以合同或订单签订日期为准)至公告发布之日,期间承接并完成的类似软件项目业绩证明文件,累计合同金额达到100万元(含)以上的合同一份。提供合同关键页复印件,能体现采购金额、数量、买方等信息,如为框架合同,需提供订单或发票等证明材料(需加盖参选人单位公章,并对其真实性负责,原件备查)。 2.1.7 本项目要求参选人能够免费提供与**市应外事办等3家单位协同办公系统对接服务(与**市政府办文电处沟通详细对接内容),并根据**市外事办等3家单位协同办公系统功能,进行相应同步完善调整,提供承诺书并加盖公章。 2.1.8 拟为本项目服务的人员数量:参选人须承诺为本项目提供的服务人员不少于5人,提供承诺书加盖公章,需提供人员清单、身份证复印件。以上要求提供的文件缺一不予认可。 2.1.9 本项目要求参选人在**市范围内常设现场服务支撑团队,已设立服务机构的,如为总公司或子公司或分公司,须提供营(略),须提供本公司为所有人的产权房证明或本公司为租赁人的租赁房屋协议复印件;如暂时无上述服务能力,须承诺在中选后7日内设立,提供承诺书加盖公章。 2.1.10 本次比选不接受(略)。 2.2 参选人不得存在下列情形之一 (1)为比选人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)被依法暂停或取消投标/参选资格的; (3)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; (4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (5)在最近三年内有骗取中标/中选、严重违约、(略) (6)在最近五年内被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准); (7)在最近五年内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准); (8)被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站((略)gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准); (9)其他按照《(略),应对参选人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的,参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施; (10)在与中国电信或其他电信运营商**过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的; (11)相关产品或服务在中国电信或其他电信运营商出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的; (12)公司或企业的股东或法定代表人有电信中层及以上干部或其近亲属(含退休、离职不满三年的); (13)法律法规规定的其他情形。 2.3 参选产品资格要求 参选产品应是来自中华人民**国【或是与中华人民**国有正常贸易与往来的国家或地区】的合格产品,提供承诺书(略)。 2.4 参选软件开发商资格要求[参选人为代理商的] 参选人为软件开发商的,须提供所参选软件开发商资格证明文件;本项目接受软件代理商参选,如为代理商参选的,应当满足下列要求: (1)同一品牌的代理商与软件开发商不得同时参加参选; (2)一个软件开发商对同一品牌的软件,仅能委托一个代理商参加参选;; (3)代理商须提供软件开发商出具的针对本项目的(略) 违反上述要求的,相关参选均无效。 2.5 法律法规规定的其他要求。 3. 资格审查方法 本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。 4. 比选文件获取 4.1 比选文件获取时间: 2021 年 4月7日至 (略)每日上午 9 时 00 分至下午 17 时 00 分(**时间,下同)。 4.2 比选文件获取地点:发售(略)。比选文件(略):采用银行电汇、网上银行汇款(不接受现金),必须(略),账户名称与参选人单位名称一致,以个人名义汇款款项的不予认可。“转账事由”填写:“秦-标书费”。 4.3 比选文件获取方式:参选人应委托经办人将下述文件清晰扫描件发送至电子邮箱:(略)向【比选人/比选代理机构】了解有关信息并购买比选文件: (1) 单位介绍信加盖公章清晰扫描件(请写明项目名称,经办人联系(略))、营业执照副本及开户许可证复印件并加盖公章; (2) 经办人身份证清晰扫描件; (3) 比选文件购买费用银行汇款凭证(付款摘要中注明“秦-标书费”),汇款账户信息见比选公告第9条; (4) 【税务信息表并加盖财务专用章清晰扫描件,格式如下:】
(5) 【增值税一般纳税人证明文件(增值税一般纳(略))。】 4.4 上述文件扫描合并为一个PDF文件,并发送至比选代理邮箱(略),并及时联系代理机构确认,由代理机构向参选人发出比选文件(注:比选文件的接收邮箱为参选人报名时使用的电子邮箱)。 4.5 比选文件每套售价【300】元人民币,售后不退。 5. 参选文件的递交 5.1 参选文件递交截止时间(即参选截止时间):(略)时30分(**时间)。 5.2 参选文件递交地点:(略) 5.3 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价,【比选人/比选代理机构】(略)加。 5.4 出现以下情形时,【比选人/比选代理机构】不予接收参选文件: 5.4.1 逾期送达或者未送达指定地点的; 5.4.2 未按照比选文件要求密封的; 5.4.3 未按照本比选公告要求获得本项目比选文件的。 6. 【样品的递交】 6.1 样品递交的时间、地点: (略) 7. 参选人注册 7.1 参选人须在购(略),通过中国电**光采购网完成供应商注册。 7.2 注册网址:(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/),注册过程可查询“经验分享”模块中的“外部门户供应商注册操作演示(视频)”。 8. 发布(略) 本比选公告仅在中国电**光采购网(https://(略)com.cn/MSS-PORTAL/)上发布,其他媒介转载无效。 9. 联系方式 9.1比选人:(略) 地址:(略) 联系人:(略) 9.2比选代理机构:(略) 地址:(略) 邮编:(略) 联系人:(略) 电话: (略) 电子邮件: (略) 开户银行:(略) 账号:43010 30709 00002 6610 比选人:(略) 比选代理机构:(略) (略) |