13天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37(略) 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件二: (略) 施工招标文件 项目编号:(略) 招 标 人:(略) 招标代理机构:(略) 日 期:(略) 招标文件编制的委托与批准 目 录 第一章招标公告 1.招标条件 本招标项目(略)已由相关部门批准建设,招标人为(略),建设资金为企业自筹,资金已落实,项目已具备招标条件,现委托(略)对该项目进行公开招标,欢迎符合相关条件的投标人参加投标。 2.项目概况与招标范围 2.1项目名称:(略) 2.2项目编号:(略) 2.3建设规模及内容:本项目新区第二水厂、原水管道、原水取水泵站、配套供水管网,规划设计总规模 30 万 m 3 /d,一期工程建设规模 20 万 m3 /d,建设周期 2 年。 2.4建设地点: (略) 2.5投资额:约****.00万元(本次取水(略).00万元) 2.6计划工期: 施工标段:(略) 2.7质量要求:(略) 2.8招标范围: 施工标段:(略) 2.9标段划分:(略) 施工标段:(略) 3.投标人资格要求 3.1投标人具有独立企业法人资格的施工企业,需具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证; 3.2投标人须具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质,且具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力; 3.3投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业壹级及以上注册建造师资格(不含临时建造师),具备有效的安全生产考核(略)证书,继续教育证(按要求需要进行继续教育的建造师提供),且未在其他在施工程项目中担任职务,提供劳动合同及****年以来连续6个月以上社保缴纳证明(以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准);拟派技术负责人须具备中级(含)以上技术职称且未在其他在施工程项目中担任职务,提供劳动合同及****年以来连续6个月以上社保缴纳证明(以劳动和社会保障部门出具的书面证明或查询清单为准(略) 3.4业绩要求:(1)投标人自 ****年 1 月 1 日以来承接过至少一个已完工的施工(略)(业绩证明需提供中标公示(网页版)、中标通知书、施工合同及竣工验收证明,时间以合同签订日期为准。) (2)拟派项目经理须提供自 ****年 1 月 1 日以来至少一个已完工的施工合同金额不低于****万元的市政管网类似项目业绩;(业绩证明需提供中标公示(网页版)、中标通知书、施工合同及竣工验收证明,时间以合同签订日期为准。)项目经理业绩与企业业绩可以为同一业绩。 3.5投标人财务状况良好,没有财务被接管、破产、冻结状态(须提供****年度、****年度、****年度财务审计报告,企业成立不足三年的,提供自成立年度的财务审计报告(略) 3.6禁止失信被执行人参加本项目投标活动,在“信用中国”网站((略)gov.cn)查询并需提供网上查询截图(查询对象包含法人、法定代表人、项目经理、施工技术负责人);禁止被列入重大税收违法案件当事人名单及严重拖欠农民工工资失信主体的投标人参与本项目的投标活动,在“信用中国”网站((略)gov.cn)查询并需提供网上查询截图(查询对象为法人);在全国建筑市场监管公共服务平台有不良行为记录的投标人禁止参与该项目投标,需提供网上查询截图。 3.7投标人自 ****年 1 月 1 日以来不得有行贿犯罪记录,需提供承诺书,承诺对象(法人、法定代表人、项目经理(略) 3.8本次招(略)。 4.招标文件的获取 4.1招标文件获取时间:****年4月28日9时00分至****年5月11日17时00分(北京时间,法定节假日除外); 4.2招标文件获取方式:投标人应注册成为(略)公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥,凭CA密钥登录(略)公共资源交易网(http://www.kfsggzyjyw.cn)会员系统,按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的,其投标将被拒绝。 4.3获取招标文件后,投标人请到(略)公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统,凭CA密钥登录会员系统,在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。 4.4请投标人时刻关注(略)公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。 5.投标文件的递交 5.1电子投标文件上传截止时间:****年5月18日09时25分(北京时间); 5.2电子投标文件须在投标截止时间前在(略)公共资源交易中心网站(http://www.kfsggzyjyw.cn:****/ygpt/WebUserLoginIndex.html)会员系统中加密上传; 5.3加密电子投标文件逾期上传到指定地点的,招标(略) 5.4本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到(略)公共资源交易中心现场参加开标会议;投标人应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。(系统解密时长默认为40钟,错过解密时长者视为自动放弃本次投标。) 6.公告发布媒体 本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《(略)公共资源交易信息网》上同时发布。 7.联系方式 招标人:(略) 联系人:(略) 联系电话:(略) 地址:(略) 招标代理:(略) 联系人:(略) 联系电话:(略) 地址:郑州市航海路与经开第八大街交叉口富田财富(略) 监督人:(略)人民政府重点项目管理办公室 联系电话:(略) 第二章投标人须知 投标人须知前附表
1.1 项目概况 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目已具备招标条件,现对本项目施工进行招标。 1.1.2 本招标项目招标人:(略) 1.1.3 本招标项目招标代理机构:(略) 1.1.4 本招标项目名称:(略) 1.1.5 本招标项目规模:(略) 1.2 资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源:(略) 1.2.2 本招标项目的资金落实情况:(略) 1.3 招标范围、计划工期、质量要求 1.3.1 本次招标范围:(略) 1.3.2 本招标项目的计划工期:(略) 1.3.3 本招标项目的质量要求:(略) 1.4 投标(略) 1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。 (1)资质条件:(略) (2)项目经理资格:(略) (3)业绩要求:(略) (4)财务要求:(略) (5)其他要求:(略) 1.4.2 本项目不接受联合体投标。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一: (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本标段前期准备提供或咨询服务的,但施工总承包的除外; (3)为本标段的监理人; (4)为本(略) (5)为本标段提供招标代理服务的; (6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的; (9)被责令停业的; (10)被暂停或取消投标资格的; (11)财产被接管或冻结的; (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 投标人需对以上内容作出承诺,如无该(略) 1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加(略),提供相关证明材料。 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人(略),招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标(略),澄清投标人提出的问题。 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前,以书面形式将提出的问题送达招标人,以便招标人在会议期间澄清。 1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提(略),以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 1.11 分包 投标人拟在中(略)性工作进行分包的,应符合投标人须知前附表规定的分包内容(略) 1.12 偏离 投标人须知前(略),偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 2. 招标文件2.1 招标文件的组成 2.1.1 本招标文件包括: (1)招标公告; (2)投标人须知; 2.1.2 根据本章第1.10(略).2款和第2.3款对招标(略),构成招标文件的组成部分。 2.2 招标文件的澄清 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式,下同),要求招标人对招标文件予以澄清。 2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天,并且澄清内容影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。 2.2.3 投标人在收到澄清后,应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该澄清。 2.3 招标文件的修改 2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,并且修改内容影响投标文件编制的,相应延长投标(略)。 2.3.2 投标人收到修(略),应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人,确认已收到该修改。 3. 投标文件3.1 投标文件的组成 投标文件应(略): 五、已标价工程量清单 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、施工组织设计 九、服务承诺 十、其他资料 3.2 投标报价 3.2.1 投标人应按招标文件第五章“工程量清单”的要求编制,所有投标报价均以人民币元为计算单位,按元计数并保留小数点后二位。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价,应同时修改根据第五章编制的工程量清单。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 3.3 投标有效期 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。但不得要求(略),其投标失效。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投(略)递交,并应符合投(略)。 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的,其投标文件作废标处理。 3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内,向未中标的投标人和中标人退换投标保证金及银行同期存款利息。 3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还: 1.中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同; 2.中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改(略) 3.中标人(略) 4.法律法规和招标文件规定的其他情形。 3.5 资格审查资料 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照等材料的原件扫描件,资格要求中(略),参保证明材料加盖单位公章和法定代表人签“属实”并签字。 3.5.2“近年财务状况表”应附附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件,具体年份要求(略) 3.6 备选投标方案 投标人不得递交备选投标方案。 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标文件应按(略),如有必要,可以增加附页,作为投标文(略)。其中,投标函附(略),可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量(略) 3.7.3投标文件上传的电子文档,除投标人须知前附表另有规定外,投标文件所附证书证件均为原件扫描件,并采用单位和个人数字证书,按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子签章的,应附法定代表人身份证明,由代理人签字或加盖电子签章的,应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求(略) 4. 投标4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1上传的电子版投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件,具体要求(略) 4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标(略)。 4.2.2 投标人递交投标文件的地点:(略) 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4 逾期上传的,招标人不予受理。 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件,但应以书面形式通知招标人。 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。 4.3.3 修改的内容为投(略)。修改的投标文件应按照本章(略)递交,并标(略)。 5. 开标5.1 开标时间和地点 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到(略)公共资源交易中心现场参加开标会议;投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。 5.2 开标程序 1.主持人点击“开标”,解密开始倒计时。 2、投标人对所上传加密的投标文件在规定时间内进行解密。 3、解(略),开标结束。 6. 评标6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式(略) 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避: (1)投标人或投标人主要负责人的近亲属; (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员; (3)与投标人有经济利益关系; (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的; 6.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标 评标委员会按照第三章(略),不作(略)。 7. 合同授予7.1 定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外,招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的人数(略) 7.2 中标通知 在规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.3履约担保 7.3.1在签订合同前,中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的(略)向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外,履约担保金额为中标合同金额的5%。联合体中标的,其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交(略),视为放弃中标,给招标人造成损失的,中标人还应(略)。 7.4签订合同 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其(略),给招标人造成的损失,中标(略)。 7.4.2 发出中标通知书后,招标人无正当(略),给中标人造成损失的,应当(略)。 8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标 有下列情形之一的,招标人将重新招标: (1)投标(略),投标人少于3 个的; (2)经评标委员会评审后否决所有投标的。 (3)评标委员会否决不(略)投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争,评标委员会决定否决全部投标的; 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投(略),属于必(略),经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚(略) 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透(略)在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序(略),不得使用第(略)。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有(略)标程序正常进行。 9.5 投诉 投标人和其他利害(略)规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容:(略) 附表二:(略) (略) 编号: (投标人名称): (项目名称)招标(略),对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清: 1. 2. ...... 请将上述(略)于 (略) 时前递交至 (详细地址)或传真至 (传真号码(略)采用传真方式的,应在 (略) 时前将原件递交至 (详细地址(略) 评标工作组负责人: (略) (略) 附表三:(略) (略) 编号: (项目名称)招标评标委员会: (略)(编号: (略) 1. 2. ..... 投标人: (略) (略) 第三章评标办法
评分标准
1.评标方法 本次评标采(略)。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招(略)。 2.评审标准 2.1初步评审标准 2.1.1形式评审标准:(略) 2.1.2资格评审标准:(略) 2.1.3响应性评审标准:(略) 2.2分值构成与评分标准 2.2.1分值构成 (1)技术标:(略) (2)综合标:(略) (3)商务标:(略) 2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法:(略) 2.2.3 评标价的偏差率计算 评标价的偏差率计算公式:(略) 2.2.4 评分标准 (1)技术标评分标准:(略) (2)综合标评分标准:(略) (3)商务标评分标准:(略) (4)其他因素评分标准:(略) 3. 评标程序 3.1初步评审 3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。 3.1.2投标人有以下情形之一的,其投标作废标处理: (1)第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的; (2)串通投标或(略) (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 (4)未按招标文件规定编制各项报价的; (5)投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾,致使评标委员会无法正常评审判定的; (6)规费和税金、安全文明施工费违反工程计价有关规定的; (7)分部分项工程(略)清单不一致的; (8)未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的; (9)住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决投标废标条件 3.1.3投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投(略)。投标人(略),其投标作废标处理。 (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为(略),但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.2详细评审 3.2.1评标委员会按(略).2 款规定的量化因素和分值进行打分,并计算出综合评估得分, 各单位的最终得分为每个评委打分的算术平均值。 (1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A; (2)按本章第2.2.4(2)目规定的(略) (3)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C; 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3投标人(略)。 3.2.4评标(略),使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求(略)。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。 3.3投标文件的澄清和补正 3.3.1在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外(略)投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 3.3.3评标委员会(略),可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。 3.4评标结果 3.4.1除第二章“投(略),评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 3.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。 第四章合同条款及格式 注:合同参照最新版的合同执行,最终以招标人签订的版本为准 第一节通用合同条款采用(GF—****—****)建设工程施工合同(示范文本)的“通用合同条款”第二节专用合同条款 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括: (略) 1.1.2 合同当事人及(略) 1.1.2.4监理人: 名 称: (略) 资质类别和等级: (略) 联系电话: (略) (略) 通信地址: (略) 1.1.2.5 设计人: 名 称: (略) 资质类别和等级: (略) 联系电话: ? (略) (略) ? (略) 通信地址: (略) 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:(略) 1.1.3.9 永久占地包括:(略) 1.1.3.10 临时占地包括:(略) 1.3法律 适用于合同的其他规范性文件:(略) 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括:国家及行业现行的技术标准、规范、规程、工程质量验收标准,工程所在地的地方标准(略) 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:(略) 发包人提供国外标准、规范的份数:(略) 发包人提供国外标准、规范的名称:(略) 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:(略) 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为:(略)、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其发件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件 ?。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限:? ?/(略) 发包人向承包人提供图纸的数量: ; 发包人向承包人提供图纸的内容: 。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:(略)计、主要施工方法和措施等; 承包人提供的文(略):承包人应在签(略)14 天内,根据监理人批准的合同进度计划,编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划,提交(略),监理人应在收到该提交计划后的14天内批复承包人; 承包人提供的文件的数量为: (略) 承包人提供的文件的形式为: (略) 发包人审批承包人文件的期限:(略) 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定:(略) 1.7 联络 1.7.1发包人和承包人应当在14天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点:(略) 发包人指定的接收人为: 签约时填入? (略) 承包人接收文件的地点:(略) 承包人指定的接收人为: 签约时填入? (略) 监理人接收文件的地点:(略) 监理人指定的接收人为: 签约时填入? (略) 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场(略):由承包人自行办理取得出入施工现场的所需的批准手续和全部权利,并承担相关手续费用和建设费用。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定:(略) 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:(略) 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或(略)由承包人承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:(略) 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:不能用于与合同无关的其他事项,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:(略) 关于承包人提(略):不能用于与合同无关的其他事项,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(略) 1.13工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 否 (略) 2.2 发包人代表 发包人代表: 姓 名: ? (略) 身份证号: ? (略) 职 务: ? (略) 联系电话: ? (略) (略) ? (略) 通信地址: ? (略) 发包人对发包人代表的授权范围如下:代表发包人行使发包权利。(涉及停工、复工、索赔及工程变更须经发包方领导批准(略) 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:?(略) 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: (略) 2.5 资金来源证明及(略) 发包人提供资金来源证明的期限要求:(略) 发包人是否提供(略):(略) 发包人提供(略)的形式:(略) 3.1 承包人的一般义务 (9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构或其他机构有关施工资料的要求,具体内容包括:按发包人要求提供准确,完整、齐全的(略) 承包人需要提交的竣工资料套数: (略) 承包人提交的竣工资料的费用承担: (略) 承包人提交的竣工资料移交时间: (略) 承包人提交的竣工资料形式要求: (略) (10)承包人应履行的其他义务: 1)负责施工全过程、周边协调工作,因协调不力造成的工期拖延、工程费用增加等,由承包方负责;协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担相关费用。 2)承包人在检查合同或工程施工时,如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷,应立即通知发包人和监理人。 3)本合同工程在设计渡汛标准内的安全渡汛由承包人负责,由此发生的一切费用由承包人承担。 4)承包人在合同签订后的14天内,应在现场设立办公室供其管理人员使用,承包人应保持该现场办公机构在整个合同期内有效。上述现场办公室建立后,承包人应根据有关法律的规定,为其所有非本(略)。 5)现场施工配合与协调 承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其它区域,或作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支,并有义务提供与其它有关部门配合与协调。 6)承包人应配备统一的安全帽,并有明显的单位缩写和标识,费用由承包人自理。 7)承包人应按照国家行业相关规定,参加单元工程质量评定,分部工程评定,单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作(但不限于): ①编制工程验收工作方案和计划; ②参加分部工程验收、单位工程(略)报告和备查资料; ③作为被验收单位参与设计单元工程完工(竣工)验收、单项(设计单元)工程投入使(略),按时提交有关报告和备查资料; ④落实历次验收的遗留问题,并及时提请验收; ⑤配合发包(略) 8)负责对施工档案资料的收集、整理、归档并按要求及时移交。 9)承包人应按照有关规定,建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制,明确工程档案管理机构,配备必要人员及设施、设备,统筹安排工程档案管理工作所需资金,建立健全工程档案管理的各项规章制度,保证工程档案合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不(略)的,发包人不予返还保留金。 10)承包人在施工过程中若不按照设计、质量等方面要求执行而造成的一切后果及损失,或由此发生的相关费用,均由(略),费用从工程款中扣除。 11)承包人在施工过程中不得拖欠或克扣工程材料款、机械设备租赁费等,如果因拖欠或克扣引起集体或个人到发包方诉求时,一经核实,发包人可从(略)。 12)承包人应在工(略),配备必要的医(略),若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病,积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议处理,并按处理意见解决劳动争议,其费用(略)。 13)承包人应按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《关于建立建筑行业农民工工资保障资金制度切实解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的通知》和《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》(劳社部发[****]9号)等其(略),依法与所招用的农民工签订劳动合同,按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资,不得(略)。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理工作,建立健全劳动合同管理制度,并向劳动保(略)。 若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病,积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理,并按处理意见解决劳动争议。 签订合同时,承包人应按(略),并执行国家及地方关于农民工用工实名制等相关规定。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的,招标人或行政主管部门可从工资保证金中先行划支。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理: 姓 名: ? (略) 身份证号: ? (略) 建造师执业资格等级: (略) 建造师注册证书号: (略) 建造师执业印章号: (略) 安全生产考核(略)证书号: (略) 联系电话: ? (略) (略) ? (略) 通信地址: (略) 承包人对项目(略):承包人项目经理应按合同约定以及监理人按合同条款作出的指示,负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章,并由承(略)。承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责,但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理每月在现场工作天数不得少于21天,发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评,每月每差一天承包人向发包人支付违约金****元(发包人批准的休假、公差除外(略) 承包人(略),以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:处以5万元罚款,责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。 项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:处以10万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人须按投标文件中承诺,向施工现场派驻项目经理,签订合同时向发包人提供项目经理的建造师注册证书或项目经理证书、及岗位保证金(伍万元,¥****,签订施工合同时递交),证件原件由发包人统一保管。本合同的项目经理不能兼任除本合同外的其他工程项目经理或主要负责人。如无不可抗拒的因素,在本合同施工期内项目经理不得更换,否则承包人向发包人支付违约金5万元,并应及时纠正同时承担由此造成的一切后果和违约责任。经发包人同意更换项目经理的,须试用3个月,且承包人须向发包人提交伍万元保证金。该项目经理在试用期内使发包人满意,发包人将无息退还保证金;否则保证金不予退还,同时承(略),直至发包人满意。发包人提出撤换不胜任的项目经理时,承包人应及时更换,否则还应承担由此造成的一切后果。 3.2.4 承包人无正(略):以10万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:工程开工前7天,并以投标文件中项目技术人员为准。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:处以10万元罚款,承包人承担(略)。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人认可后方可离开。 3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:处以5万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:处以5万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括:(略) 3.5.2分包的确定 允许分包的专业工程包括:(略) 其他关于分包的约定:(略) 3.5.4 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定:(略) 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责(略):设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保: (略) 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:(略) 4.1监(略) 关于监理人的监理内容:(略) 关于监理人的监理权限:监理人受发包人委托,享有监理合同约定的权力。监理人在行使某项权力前,通用条款和专用合同条款中没有指定的,需要经发包(略)。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:(略) 4.2 监理人员 总监理工程师: 姓 名: (略) 职 务: (略) 监理工程师执业资格证书号: (略) 联系电话: (略) (略) 通信地址: (略) 关于监理人的其他约定: (略) 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:(略) 5.工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求: (略) 关于工程奖项的约定:按照《河南省建设工程中州杯(省优质工程)评选管理办法》(豫建((略),争创省优质工程。 5.3 隐蔽(略) 5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:(略) 监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过:(略) 6.安全文明施工与环境保护 6.1安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:无责任死亡事故,杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大垮(塌)事故,并符合符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-****要求。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定: (略) 关于编制施工场地治安管理计划的约定: (略) 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求:达到国家、河南省、(略)相关部门及发包人的管理规定及相关标准,满足招标及招标文件约定要求。 文明工地目标:(略) 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按招标文件约定,招标文件无约定的按通用合同条款或(略) 7.工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: (略) 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: (略) 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: (略) 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:(略) 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限:(略) 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略) 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略) 7.3.2开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 发包人提供施工控制点,由承包人负责测设,并应将施工控制网资料报送监理人审批。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形::(略) 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 承包人未能按要求的完工日期完工时,逾期完工违约金按****元/天计。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:/。 7.6 不利(略) 7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: (1)50年一遇的(略)(雪)量; (2)风力八级以上; (3)最高气温大于40℃、最低气温小于-10℃。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2提前竣工的奖励: (略) 8.材料与设备 8.2 承包人采购材料与工程设备 无论是承包人提供的材料和工程设备,还是发包人指定供应来源的材料和工程设备,均由承包人负责采购、验收、运输和保管并会同监理人进行检验和交货验收,且费用包含在承包人投标报价内。 8.4材料与工程设备的保管与使用 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:(略) 8.6 样品 8.6.1 样品(略) 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: (略) 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的(略) 关于修建临时设施费用承担的约定: (略) 9.试验与检验 9.1试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配备的试验设备: (略) 施工现场需要具备的其他试验条件: (略) 9.3 材料、工(略) 9.3.1 本款补充:承包人按合同约定和监理人指示将各项材料试验交第三方实验室检查,承包人试验和检测仪器设备必须经技术监督部门检验(略),并附有效(略)证明。本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料:由监理人确定。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定:(略) 10.变更 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定: ①合同中有相同或类似工程项目单价的,可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。 ②合同中没有类似工程项目综合单价的,由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价,经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后,作为结算的依据。 ③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的,应以原综合单价为基础,仅就变更部分相(略)。 以上重新组价的综合单价不能高于按河南省和(略)现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格。。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: (略) 监理人审查承包人合理化建议的期限: (略) 发包人审批承包人合理化建议的期限: (略) 承包人提出的合理化建议降低(略) (略) 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《(略)》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第(1)种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第(1)种方式确定。 第3种方式:(略) (略)的约定: (略) 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定: (略) 11.价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动不调整合同价格。 因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整: 第1种方式:(略) 关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: 合同执行期内,材料价格以投标时当地(略)内各期相应材料的算术平均价格浮动在±10%范围内不予调整;超出±10%范围以外的,按下述公式进行调整: ΔP=(An -(1±0.10)*A)*Bn *(1+SL) 式中: ΔP——需调整的价格差额; A ——分别为投标时当地发布的《建设(略) An——价差调整期内《建设工程造价信息》公布的各期相应材料的算术平均价格; Bn——价(略) SL(略) An>A时取“+”;An<A时取“-”。 年终调整当年价差,调整起始日期以监理人签发的开工令(略)为一年(按日历年记,不足一年的按实际月数计算) 进入投标报价的人工、材料和设备的价格均由投标人自行确定,投标人应充分考虑市场风险,合同执行期内除钢材、水泥及其制品、商品混凝土、砂石料外,其他价格波动影响合同价格时,合同价不予调整;若属国家政策性调整,按国家有关规定执行。 第2种方式:(略) (2)关于基准价格的约定: (略) 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时,其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时,其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时,其超过部分据实调整。 第3种方式:其他价格调整方式: (略) 12.合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 本合同采用总价合同。 1、单价合同。 综合单价包含的风险范围: (略) 风险费用的计算方法: (略) 风险范围以外合同价格的调整方法: (略) 2、总价合同。 总价包含的风险范围: 。 风险费用的计算方法: 。 风险范围以外合同价格的调整方法: 。 3、其他价格方式: (略) 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额: 1、工程预付款的金额为工程合同价的10%,分2次支付给(略) 预付款支付期限: 1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的30%,付款时间应在(略)签订后,由承包人向发包人提交了发包人认可的银行出具的工程预付款保函,并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。 2)第二次预付款金额为工程预付款总金额的70%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后(略)。 预付条件: a.材料符合规范要求并经监理人认可; b.承包人已出具材料费用凭证或支付单据; c.材料已在现场交货,且存储良好,监理人认为材料的存储方法符合要求。则监理人将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中。 预付款扣回的方式: (1)进度款拨付时,预付款按照每月支付进度款的30%进行相应扣减,直至(略)。 12.2.2 预付款担保 承包人提交预(略):承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与工程预付款金额相同,工程预付款担保在工程预付款被发包人扣回前一直有效。 预付款担保的形式为:(略) 12.3 计量 12.3.1 计量原则 工程量计算规则:执行国家(略)。除合同另有约定外,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。。 12.3.2 计量周期 关于计量周期的约定: (略) 12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定: (略) 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定: (略) 12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量: (略) 12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序: (略) 12.4.1 付款周期 关于付款周期的约定:按月支付;建筑、安装进度款按月拨付上月经发包人审核的已完工程量的70% 。 12.4.2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定:每月底按完成工程量并经监理签证确认;工程完工并经验收(略)后、完成施工资料的整理及工程结算书的编制工作并交(略) 12.4.3 进度付款申请单(略) (1)单价合同进度付款申请单提交的约定: (略) (2)总价合同进度付款申请单提交的约定: (略) (3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: (略) 12.4.4 进度款审核和支付 (1)监理人审查并报送发包人的期限: (略) 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: (略) (3)发包人支付进度款的期限: 付款方式:监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。发包人应在收到监理人签认的进度付款申请单后28天内进行复核,确认无误后将进度应付款支付给(略)进度款支付至合同额70%后暂停支付工程款,竣工验收后支付至完成额的80%,竣工决算后可支付至结算额97%,质保期结束后支付剩余款项。 付款形式:银行支票、转(略),以人民币支付。承包人开具等额度的增值税发票。 中标人必须(略)(最终用户)委托的监理公司对工程实行全过程监理、签证后方可作为工程最终结算依据。 工程竣工验收后,由中标人根据中标价及变更签证所发生的费用编制工程结算书,报业主、财政部门审查确认后作为结算拨款依据。工程款项支付到位情况,同时视融资及资金到位情况而定。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: (略) 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批: (略) 13.验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2监理人不(略),应提前 24 小时提交书面延期要求。 13.2.2竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定:(略) 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: (略) 13.2.5移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限:(略) 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: (略) 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: (略) 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程试车内容:(略) (1)单机无负荷试车费用由 / 承担; (2)无负荷(略) / 承担。 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定:(略) 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 14.竣工结算 14.1 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限:(略) 竣工结算申请(略):按发包人要求提供准确,完整、齐全的有关技术材料、工程结算的经济文件、施工图及变更与签证等。 14.2 竣工(略) 发包人审批竣工付款申请单的期限:收到监理人提交(略),若因财政审核或其他政府机构审核程序延迟,该期限可适当延长。 发包人完成竣工付款的期限: (略) 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序: (略) 建筑安装工程费依据中标合同价进行结算,招标图纸(应注明招标图纸的版本号、出图日期)范围内的价款不调整。设计变更以及签证工程量按实际发生计量,单价执行第10条款。 建筑安装工程费中由于市场价格波动引起的人(略) 建筑安装工程费、设备购置费最终结算价款以政府审计为准。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数: (略) 承包人提交最终结算申请单的期限:(略) 14.4.2 最终结清证书和支付 (1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:(略) 15.缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限:自竣工验收(略)之日起24个月。 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定:扣留质量保证金。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第(2)种方式: (1)质量保证金保函,保证金额为: ; (2) 3 %的工程款; (3)其他方式: 。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式: (1)在支付(略),在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额; (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (3)其他扣留方式: (略) 关于质量保证金的补充约定: (略) 15.4保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为:承包人在质(略),按照有关(略),承担本工程(略)。 工程质量保修范围和内容:(略) 属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。发生紧急抢修事故的,承包人在接(略),应在24小时内到达事故现场抢修。 15.4.3 修复通知 16.违约 16.1 发包人违约 16.1.1发(略) 发包人违约的其他情形: (略) 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:(略) (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(略) (3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:(略) (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:(略) (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:(略) (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: (略) (7)其他: (略) 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包(略).1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形:因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或发包方同意的工期竣工的;因承包人原因工程质量达不到设计要求或国家标准的;承包人违约后,发包方要求违约方继续履行合同时,承包方应在承担违约责任后继续履行合同而不履行者。 16.2.2承包人违约的责任 承包人(略):由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定:(略) 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: (略) 17.不可抗力 17.1 不可(略) 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: (略) 17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。 18.保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定:承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保(略)行相关规定。 18.3 其他保险 关于其他保险的约定:承包人需为所有施工人员购买工伤保险,施工过(略),包括但不限(略),由承包人承担责任。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:(略) 18.7 通知义务 20.争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:(略) 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定:(略) 选定争议评审员的期限: (略) 争议评审小组成员的报酬承担方式:(略) 其他事项的约定: (略) 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定: (略) 20.4仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决: (1)向 仲裁委员会申请仲裁; (2)向工程所在地人民法院起诉。 附件 协议书附件: 附件1:(略) 专用合同条款附件: 附件2:(略) 附件3:(略) 附件4:(略) 附件5:(略) 附件6:(略) 附件7:(略) 附件8:(略) 附件9:(略) 附件10:(略)格式 附件11:(略) 第三节合同(略) 附件一:(略) (略) 发包人(全称): (略) 承包人(全称): (略) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 1.工程名称: ? (略) 2.工程地点: ? (略) 3.工程立项批准文号: (略) 4.资金来源: ? (略) 5.工程内容: ? (略) 群体工程应附《(略)》(附件1(略) 6.工程(略): (略) ? ? (略) 计划开工日期: (略) 计划竣工日期: (略) 工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 工程质量符合 标准。 1.签约合同价为: 人民币(大写) (? 元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写) (? 元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写) (? 元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写) (? 元); (4)暂列金额: 人民币(大写) (? 元)。 2.合同价格形式: (略) 承包人项目经理: (略) 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(略) 上述(略)出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集(略) 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保(略),不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方(略)同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 本合同于 (略)签订。 本合同在 签订。 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 本合同自 生效。 本合同一式 份,均具(略),发包人执 份,承包人执 份。 发包人: (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 附件二:(略) (发包人名称): 鉴于 (发包人名称,以下(略))与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于 (略)就 (工程名称)施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同,向你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币(大写) 元(? (略) 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7(略)。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变。 5. 因本(略),可由(略),协商不成的,任何一方均可提请 仲裁委员会仲裁。 6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。 担保人: (略) (略) 地 址: (略) (略) (略) 附件三:(略) 预付款担保 (发包人名称): 根据 (承包人名称)(以下称“承包人”)与 (发包人名称)(以下简称“发包人”) 于 (略)签订的 (工程名称)《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币(大写) 元(? (略) 2. 担保有效期(略),至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 3. 在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 4. 你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可提请 仲裁(略)。 6. 本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖(略)。 担保人: (略) (略) 地 址: (略) (略) (略) 附件四:(略) (略) (承包人): 鉴于你方作为承包人已经与 (发包人名称)(以下称“发包人”)于 (略)签订了 (工程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额 1. 我方的保(略)。 2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质(略) 3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %,数额最高不超过人民币元(大写: (略) 二、保证的方式及保证期间 1. 我方保证的方式为:(略) 2. 我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。 3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我(略),保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承(略) 我方承担(略)。发包人(略),由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 1. 你方要求我方(略),应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同(略)支付款项应到达的账号。 2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证(略) 五、保证责任的解除 1. 在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我(略),自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。 4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项(略)。 5. 我方(略),你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内,将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。 2. 依照法律法(略),免除发包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。 3. 你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任,但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决: (1)向 仲裁委员会申请仲裁; (2)向 人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我(略)(或其授权代理人)签字并加盖公章之日起生效。 担保人: (略) 法定代表人或委托代理人: (略) 地 址: (略) (略) 附件五:(略) (略) 发包人(全称): 承包人(全称): 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工程全称)签订(略)。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防(略),供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约(略)。具体保修的内容,双方约定如下: 。 二、质量保修期 根据《(略),工程的质(略): 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年; 3.装修工程为 2 年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年; 5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期; 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年; 7.其他项目保修期限约定如下:(略) 质量保修期自工程竣工验收(略)之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收(略)之日起算。 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、(略) 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达(略)。 3.对于涉及(略),应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 4.(略),由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项: 。 (略)由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。 发包人(公章): (略) 地 址: (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 第五章 图纸(略) 编制依据 一、工程量清单说明 二、投标报价说明 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格,且只(略)。 除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 工程量清单(略)(元)结算。 施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场,应随时清运,该费用由投标人综合考虑,费用包含在相关清单单价中,不再(略)。 第六章技术(略) 适用范围 一、施工及验收规范 本工程执行国家现行的与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。 二、主要质量检验评定标准 本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。 三、设备清单及技术要求等。详细(略),以下资料凡是提到品牌的均为参考品牌,投标人投标时应考虑品牌因素,必须跟提到(略)。设备(不含设备安装)单独报价,以下面资料“二、设备供货清单”为准。“设备供货清单”中的设备安装费在安装工程量清单里单独报价。 一、供货总要(略)
所有设备在(略),使设备不受潮(略)。承包人应保证设备在交付到现场后十二月免于水溅和腐蚀。所有设备应采取有效的保护措施直到调试前,不应有任何损坏和损伤。在运输中(略),承包人必须将其修复到业主满意为止。如果需要返回原制造厂家处修理或调换,其费用由承包人负责。 在制造厂家工厂已涂过面漆的设备部件例如开关箱、控制箱等,在发货时应放入木箱中保护,部件用木夹板通过螺栓固定在木箱上。电气设备的包装应特别注意,它应密封在聚(略)(包括(略)),做好充分的预防措施以防潮湿的侵入。 包装木箱应用(略),结构坚固。木箱的二面应清楚地打上合同号、到货现(略)能结合实际地(略)标志应在运单内被详细说明。包装材料的价格应包括在合同的金额内,这些包装材料属于业主的财产。 所有备件、工具应单独装在箱盒内运送,这些箱盒应适合于储存,在它们的整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具应加以标签,以使它们可以快速地辨认出来,知道(略)。设备每个项目(略),并应在合同的进程内给与通知。 3、产品标准规范按本技术规定采购的设备安装、调试应遵守中华人民共和国的生效法律、法规和本市地方政府所规定的条例。采购的设备应遵守国际标准化组织(ISO)及国际电工委员会(IEC)已颁发的标准和中国国家标准、规范以及各项强制性标准、条例。 承包人在合同实施的全过程中,必须充分考虑现场所有人员的安全,并保持现场(尚在其管理之下)和设施(尚未竣工或被业主接管)处于合适的有序状态,以避免危及工作人员的安全。 承包人使用的标准如果在本技术规定中没有规定,就应对所用的标准说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于技术规定的要求时,该标准才可能为业主接受。承包人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范,并提交推荐标准或实施规范的对照文本,明显的差异点要说明。 4、分界面本标承包人不提供设备安装和土建施工图所需的预埋件、紧固件等。 所有不符合中国国家标准接口的设备应带有设备与管道连接所需的配套法兰片或其他接口装置。 5、设备的检查及保修、拒收1)检查 承包人必须随投标书提供所有设备出厂检验的全套技术标准。检测手段要确保科学性、合理性,并附有权威机(略)。 业主有权到设备制造厂检查。对承包人所供材料及设备,业主有权随时委托第三方进行检测,承包人有义务为业主指定的第三方提供检测用的试件,该试件是在有业主代表和第三方代表在制作现场监造的情况下经随机抽样而获得的,如检测(略)则相关检测费用由业主承担,如检测不(略)则相关检测费用由承包人承担。 承包人将根据合同规定以及业主人员到达设备制造厂家后的实际需要,通过协商确定详细的检查计划。业主派出检(略)。 2)海关检查 按国际惯例进行。 3)验收 设备进入现场后,由业主(制造厂家配合)进行开箱检验,并对每种规格、类型的设备进行抽样检查。当发现一台某一部件的质量不(略),则应增加检查数量。凡是检查不(略)的产品,承包人应负责修理或更换,由此延误了安装时间而造成的损失业主有权要求赔偿。 1)保修 设备自系统整体竣工验收之日计,质保期为12个月,质保期内如发(略),制造厂家应负责及时维修或更换,由此所(略)。 质保期12个月,并不免除承包人对设备的设计使用期限有关条款所确定的设备使用寿命的承诺。 2)拒收 设备到货经检查发现损坏或不符合本标书技术要求,业主有权提出更换、拒收的要求,由此所产生的费用和损失由承包人承担。 3)索赔 由于承包人(略),应由承包人承担,业主可根据有关法律要求对承包人提出索赔。 5、承包人的技术服务承包人应依照标书所指定的设备规格及技术要求,进行设备的设(略)。承包人应组织有经验的工程技术人员、配备足够的精良的装备进行设备安装和现场调试工作,并提供安装(略)(包括修(略))、完整的原始记录资料。 承包人在 1 年内到现场对运行的系统和检测仪表进行 1次复检,做必要的调整和校核。承包人应负责运行管理单位的人员培训,培训计划须(略) 直至受教人员完全掌握所供设备及控制系统的操作和维护。技术服务全部费用均由承包人承担。 6、调试与验收一旦设备安装工作完成,与之关联的土建工程已大部分完成,经业主同意可进入设备调试。在此期间,承包人应配备在设备调试方面具有丰富经验的技术人员参与设备和整厂联动的调试。在此期间若发现由于设备本(略)失败,承包人有责任处理与所供设备质量相关的问题,直到(略),由此造成的损失,按本合同的有关条款执行。本合同承包人在完成本合同内的设备安装和调试工作后,并且已具备全厂调试的条件时,承包人应参与全厂整个系统的调试。 在调试阶段结束后,对设备及其部件至少进行连续 72 小时的运行性能检测工作。根据国家或行业的规定要求做好记录,并经业主、承包人、运行单位等各方签字确认。 设备性能测试所需的仪表、工具应由承包人负责,所有的仪表应经过权威测试机构标定的(略)产品。 在测试过程中发现由于设备本身质量问题而使设备性能与原定技术要求有所偏离,应由承包人负责解决。整个测试结果在业主认为满意后,可按合同条款的有关规定进行验收工作。 承包人如认为其合同内容已全部完成,可进行验收,则需书面提交业主。验收(略)条件如下: (1)调试时性能满足要求。 (2)解决了调试期间所有设备出现的问题。 (3)已提供了合(略)。 7、(略)承包人负责的缺陷保证期应到工程整体竣工验收(略)后 12 个月为止,在此期限以内,承包人应保证按业主的要求免费修理或更换因材料或制造不(略)而有缺陷的任何设备和附件 如设备无故障运行时间短于缺陷保证期,则设备的更换费(略)(验收之前的任何修理和更换均由承包人承担,缺陷期从修复之日起重新计算),并赔偿(略)。 承包人一旦接到报修电话后,应在 24 小时(略),在 48 小时内派遣有经验的维修监理到现场提供免费维修服务;维修监理赴(略) 12 小时内修复;对于重大故障应在 36 小时内修复。 有经验的维修监理到现场提供免费维修服务;维修监理赴现场后应及时对故障设备进行检修,并连续进行直至修复。对于一般故障应在 12 小时内修复;(略) 36 小时内修复。 二、设备清(略)
投标人应仔细阅读设计院已出施工图纸,如果由于投标人对设计院已出施工图纸理解有误所造成的损失由投标人承担。 中标人的工作包括设备制造、供应、现场交货、指导安装、调试、试运行、质保期内维修、培训和提供操作、维修、保养手册。 工作场所:(略) 环境温度:(略) 介质温度:(略) 工作时制:(略) 范围 设备所有的零部件及设备的制造、测试和装置的安装工程应采用适用于该项目的相应质量标准、试验规程和技术标准以及技术说明中规定的其它标准。这些标准应包括: (1)中国(略) (2)其它认可的中国标准? (3)国际标准化组织标准? (4)国际电工技术委员会标准? (5)其它国家等同(略) 参考标准缩写? 技术规格中使用的下列缩写指的是下列机构出版的标准、实施法规和其它刊物: AS 澳大利亚标准协会 ASTM 美国材料试验协会 ASTME 美国工具与制(略) API 美国石油协会 TEMA 美国电信工程和制造协会 IEEE 美国电器及电子工程师学会标准 BS 英国标准协会 CP 英国标准协会(实施法规) DIN 德国工业标准 IEC 国际电工技术委员会标准 ISO 国际标准化组织 JIS 日本工业标准 SI 国际单位制 GB 中国国家标准 YB 中国冶金工业部标准 JJ 中国城乡(略) JB 中国机械工业部标准 JB/2 中国机械工业部机电仪表指导文件标准 JY 中国仪器(略) QB、SG 中国轻工业部标准 标准的执行 除了专用技术中给定的技术规定外,投标人遵守技术规定中相应章节陈述的具体使用标准或本技术要求提及的等同规范和标准,所有设备、零部件的材料和制造应遵守各工程学会的最新版本标准。 若不同章节间相应的技术要求存在矛盾,可遵循以下次序: (1)特殊技术要求中陈述的技术要求及具体标准。 (2)一般技术要求中陈述的技术要求及标准。 (3)有关工程学会标准及行业标准。 当设(略)他的国内有关法律影响时,所供应的材料和设备也必须与这些相关条例相符。 同类设备及其部件具有互换性,备件采用与原件同样的材料制成,并应能与设备的相似项目装配,对可以更换部件的机械加工应是精确的,并须达到规(略),以便按照制造商的图纸安装其代用品。 当设备在操作运行时应没有过分的振动和只具有最低的噪音。旋转部件应是平衡的,以使它在各种不同操作速度进行运转时、以及达到最大的负荷时均不应由于失去平衡而产生振动。 凡能被灰尘或水损伤或损坏的部件应用防尘罩或防水罩封闭。 设备中所使用的材料是全新的,具有一流的商业质量并最适合于该工况,且应选择使用无缺陷、寿命长和维护要求低的材料。? 浸没在水下的设备的活动部分和表面(如销、栓与心轴等)是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应使用经实践证明有较强耐腐蚀性能与抗磨损能力的材料,并能保证不会由于任何其它原因引起老化。 在污水处理的使用环境中,(略)应能耐腐蚀,且不低于GB****-75中的要求。所使用的(略)等级不能低于: (1)在浸液条件下,奥氏体等级为304S12(除非另有说明); (2)暴露于大气中,马氏体等级为416S21。 (略)在焊接时应防止晶格腐蚀。应特别注意当两种抗腐蚀的金属相接触时,须防止它们相互侵蚀而粘附。应选择合适的有相应硬度和粗糙度适当的材料以及使用润滑剂来防止粘附。 指定或使用青铜时,必须用不含锌的青铜。 应防止由于二种电位接近的金属接合而引起的腐蚀,当必须使用不同金属并须相互接触时,则应选择使双金属的腐蚀越低越好。必要时应使用(略)或其它绝缘材料,所使用的绝缘材料须得到项目监理的认可。 型钢应符合ISO657标准; 普通钢管(略)。 按合同规定(略),采购(略),供货商应负责将样品在设备生产制造30天前自费提交给采购方;而这些样品所代表的材料,在未获得采购方的认可时则不得进行制造、送达现场或应用于本工程中去。? 所有加注润滑油、润滑脂的位置应适合于日常维护。必要时,应装(略)。 手动油脂加注点应使用六角型帽加注油杯,如果多种油脂需要加注,每种油脂应对应一种加注油杯,并配有标签,注明(略)。 油浴润滑系统应有玻璃油位显示器。没有建设单位的批准不能使用油位测杆。在规定之处应使用自动加油装置,系统的全部详细资料应递交建设单位批准。 如果需要(略),其油箱的容量应至少满足 7 天的连续工作所需。整套润滑剂推荐表应包含在设备的操作、维修手册中。 焊接 在任何情况下,承受高应力的焊缝,在制作前,承包人应向建设单位递交所有焊接的详细图纸和准备工作的计划。在建设单位没有批准前,不得进行任何的焊接,也不能对先前已批准的焊接准备工作的细节作任何的改变。 所有其他的焊缝应有(略)的焊接工焊接。具有高应力的焊缝,可能要求超声波探伤,应符合 (略)-****,质量等级为 II 级。 所有焊接结构在机加工前应按 GB150-**** 进行热处理以去除内应力。焊条(丝)的选择应符合相应的规定要求: 当同类钢材焊接时,应根据等强度的原则,选择满足母材力学性能的焊条(丝),或结合母材的 可焊性,改用非等强度而焊接性好的焊条,所选用的焊条(丝)的合金成分应符合或接近母材。 当一般碳钢和低合金钢焊接时,应使焊接接头的强度大于被焊接钢材中最低的强度,焊接接头的塑性和冲击韧性不低于被焊钢材,为防止焊接裂缝,应根据焊接性较差的母材选取焊接工艺。 当低碳钢和 ASTM (略)焊接时,一般应选用含铬镍比母材高,塑性、抗裂性好的 ASTM (略)焊条(丝(略)对于不重要的焊件,可选用与(略)相应的焊条(丝(略)原则上不允许碳钢与(略)直接进行接触或焊接。 浇铸和锻造 所有的浇铸件与锻件都应是良好的、洁净的,没有孔隙、裂缝、瑕疵、砂眼或激冷硬块的金属。所有的处理面都应是没有瑕疵的,浇铸件是洁净的、光滑的、准确和轮廓鲜明的。所有的形状与尺寸的变化处理都应是渐变的并带合适的圆角与内外倒角。 可锻铸铁不能用于任何需要承受大的工作应力的地方,在需承受工作应力地方可使用铸钢。根据规定,所有的浇铸件都应仔细地嵌填和揩擦,直到它具有一个良好的平滑表面,以便于接受最后一道油漆工序。 对那些不影响(略).5%的次要缺陷,可采用经过许可的焊接技术来修补。对那些大的缺陷应告知采购方,在未得到采购(略)。 使用焊接来修(略),应在焊后消除应力。 对任何含有不能(略),以及确定焊接修补是否适当时,则必须对该铸件进行非破坏性的测试。 (1)除非在详细技术规定中有其它说明,齿轮的类型由驱动设备供货商决定。齿轮形状应符合 ISO和 AGMA标准的有关规定。齿轮强度(略) ISO和AGMA有关标准决定。在齿轮最大速度和最高输出功率下,下列的参数至少应予采用: 每天24h连续运行 工作(略).4 额定寿命100(略) h 齿轮表面硬度应根据ISO和 AGMA相关(略)。齿轮表面淬硬层应在磨削后不低于0.4 mm。齿轮应放在铸铁箱中或钢结构箱中,钢结构箱应在加工前消除应力。除非另有规定,所有的齿轮传动均应是全封闭式的。齿轮箱应有箱盖,以便不拆除齿轮轴就能观察到齿轮。 (2)齿轮箱应按以下规定来设计和制造: 除了蜗轮箱以及较小(2KW等级的)且用(略),经批准可采用铸铁制造,其余均需用铸钢或低碳钢焊接制造。 须将齿轮箱的所有接缝处全部封闭好以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。轴封处应为(略)圈密封外加迷宫密封,迷宫处应填满润滑脂。 应设有刻度清楚的观察玻璃或量油尺,以显示流动的或静止的油位,并须使齿(略)。 应装有便于操作的排放旋塞或阀,并与排放装置联结。 应有一个带有用螺栓拧紧盖的检查孔,加油的接头与通气孔塞,如果需要的话,溢流与排放的接管应予以延伸以避免排出的油溢出。 为了吊装必(略)。? (3)在传动装置的调整工作完成后,每个齿轮箱应在它的底板上用圆锥销定位。? (4)每台齿轮箱应有凸字铭牌至少包括以下内容:制造商名称、齿轮箱型号、订货号、额定输出功率、额定输出速度、润滑规定(类型和粘度(略) 所有的旋(略),以使在正常的全速运转时,并在最不利的负荷条件时,均不应(略)。平衡性能必须符合ISO****/1的要求,且不小于G6.3级。 供货商提供的所有相类似的设备和备件不论是整体或是它的分部件均应是绝对地可以互换的。 供货商所提供的设备和备件的种类必须是合乎标准化的,能使设备的一些部件具有最大的互换性。 设备的尺寸应根据国际单位制标出。 供货商应注意保证所安装的设备在运转时无异常噪声。 供货商应保证所提供设备在安装后运行时所有项目在离其1.0 m处产生的噪声不超过85dB(A(略) 粗制螺栓,螺钉和螺母应符合ISO225,ISO272,ISO885,ISO 888和ISO****/1。精制六角螺栓,螺钉和螺母应符合ISO272,ISO(略)级。垫圈应符合ISO/R887级。 螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。 设备和装置所必需的所有基础均应按供货商要求由土建承包人建造。供货商按采购(略),提供有关(略)。 范围 本节规定了设备的表面预处理、防腐处理、涂层及涂漆系统。设备终饰的颜(略)。供货商(略),三年内其锈蚀现象占全部的0.2%~0.5%,即三年后才需进行维修涂装。 总则 供货商应提交以下资料但不限于下列内容:(略) 材料 (1)涂料 a 对在技术说明中或厂商没有明确规定的内容,只要与钢铁结构的防腐有关,那么对加工材料或程序的任何特殊部分都要按照相应的实施规范进行,如下所示: BS ****钢铁结构防腐涂层的实用规范 CP ****金属(略) b 所有的金属涂料、防锈层、底漆层和面漆都要相互配合、协调,整个系统要保(略),使涂漆在其应用环境下不会发生物理和化学的衰变。 c 对采用几种涂(略),诸如多层油漆系统,要对其每一层涂料采用不同的色泽,便于辩认。 (2)鉴别 a 所有的涂料都要贮存在密封装置内,除了按照法定(略): 制造厂商的名字/缩写/商标/是防(略)或滚筒)/产品的批号和制造或试验的日期以及有效期 b 对存放漆之处的其它材料的容器要尽可能标上上述内容。油漆容器的容(略),但存放乳胶、沥青、石块和水泥涂料的容器可大些。 (3)预涂底漆 用于钢结构的预涂底漆必须符合BS****标准,含有防锈剂,能与物体牢(略),是防护涂料系统中有效的基础层。 (4)沥青涂料 沥青涂层既要符合BS****“冷涂”标准,也要符合BS****“热涂”标准。 (5)防腐层和涂料系统 各防护层,涂料系统和工作环境必须按照下述要求,除非已另有规定。干膜厚度(DFT)(无论是单层或全部)应采用合适的测定仪测得其最小干膜厚度。如果采用氯丁(略),那么必须采用含云母的氧化铁底漆。 每台机器和所有的其它设备均应具有一个金属的凸字铭牌板,用中文书写,把制造商的名(略):输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地标明在上面。 当设备的铭牌可能设在一个不方便的部位时,如浸没式的泵、那么供货商应提供另外一个把详细情况综合在一起的铭牌,并应装钉在邻近的该设备的控制板处。 所有的标志,电路原理牌等应以中文表示。(略)应清楚地加以标明,以示该单元的功能,而在单相设(略),则表明该设备是连接到那一相动力电源的。保险熔丝器板的电路原理表牌的标志应放在该熔丝器板上,如上述所规定的那样表明之。每个电路均应加以签定和识别。 户内设备的标志应在白底上刻以黑色的正楷大写体,并应以螺栓把它固定在设备的外表面上。 开关盘,室外绝缘器等应如上述一样固定刻好标志。 在警告标志上的字样应以“危险”二字开始,并以红底白字用中文书写。 所有铭牌、标签、警告标志应交采购方认可。 供货商(略)。 备件质量应属于第一流的商业质量等级。备件应使用与原件同样的材料制成,并应能与设备的相似项目装配;(略),并须达到规定的允许偏差,以便按照制造商的图纸来安装其备件。 对于每一种设备,供货商应免费提供一套专用工具用于设备的维护和日常维修。 供货商提供的设备均应具有足够长的使用寿命,并适用于长期的每天二十四小时连续运转,且只须进行最少量的维护和维修。 常规的维护和修理应尽量不要求技术高的人员完成。 除去易损件(如密封垫料)等以外,凡是受磨耗的任一部件,从开始使用到需要更换或修理时,连续正常运转的使用寿命不少于三年。而当须进行总的拆卸来更换重大部件时,该部件的使用寿命应不少于100,000小时。所有齿轮和轴承的使用寿命应至少为200,000小时,其额定值至少为工作负荷的125%(特殊说明的除外(略) 设备应有过载保护,以防因过载而损坏设备。 设备的所有含有危险因素的部分应加上安全罩。 所有(略)护栏防护。 安全罩应设计成对轴承、润滑剂加注点、温度计和其它检测点便利操作的形成。 安全设计应符合GB****《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。 在设备到达工地现场后,供货商应根据要求派有经验的技术人员到现场完成指导安装、调试和交付的任务,直到验收(略)交付使用。在设备调试(略)交付业主之前所发生的费用均由供货商承担。 当设备调试完毕,所有性能均能满(略),业主向供货商颁发接收证明。 设备验收(略)后,业主将派2-3人至采购方指定的地点参加培训,培训期间教师的费用由供货商提供。供货商将为培训人员提供包括使用、操作、维护、修理以及处理应急事件的实际演练。培训结束时,受训人员应达到能独立操作、维护和维修的要求。 质保期:自设备安装调试正常运行之日算起,设备质保期至少为一年,供货商可根据产品质量特点确定质保年限。 中标人所提交的技术文件包括所有的技术数据,以及包(略) 安装图、维修保养及使用手册和重要零部件及备品备件的详细清单。技术文件应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现,若其文字是以英文为主,应辅以中文翻译。供货商应提供的文件资料如下: (1)尺寸齐全的设备总装备图和安装图,包括设备重量、基础承载力、水平度、垂直度以及最小安装间隙要求等; (2)各种设备主要技(略)(潜污泵供货商还必须提供水力特性曲线); (3)各种设备的设计、制造、测试所执行的主要标准; (4)电气控制原理图及有关参数; (5)出现技术(略) (6)配套设备制造商名称及产地的清单; (7)提供备品备(略)。 文件和图纸是清晰的、完整的,图纸应具有合适的比例。 2、非标环保类2.1 闸门供货范围包括门框、门体、密封面、吊耳、楔(略)时间不少于****小时;整机使用寿命在25年以上。 主要零部件材质 ·门体:(略) ·门框:(略) ·导轨:(略) ·楔座:(略) ·密封座:(略) ·传动丝杆:(略) ·紧固件:(略) 设备的防腐 除锈达到Sa2.5级标准。 涂底漆、中间漆、面漆,面漆采用烘漆工艺。 包装前对机加工面按GB****标准要求做好防腐处理。 运输、安装过程中涂层破损,严格按涂装工艺进行修复,其质量水平不低于原涂层的质量水平。 设备设计、制造、检验所遵循的标准目录 该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的标准均为国标(GB)或部标(JB)这些通用标准目录省略,只提供专用标准目录如下:
适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法” 适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法” 适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法” 3、回转式格栅设备设计、制造、检验所遵循的标准目录
设备的可靠性及耐久性 1、设备(略)。 2、整机使用寿命在10年以上。 3、设备每年(略),减速机、轴承使用年限不少于5年,电器装置不少于3年。 设备的防腐 1、(略)部件加工完后对其表面进行酸洗处理,以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。 2、铸件、碳钢件除锈达Sa2.5级标准后,涂底漆、中(略)。 3、包装前对机加工面按GB****标准要求做防腐处理。 4、阀门供货范围 装配完整的阀门; 所有的连接螺栓 所有电动阀门配套控制箱(一控一) 气动阀(略) 技术要求 公称压力:1.0MPA;密封试验压力:<2.5MPA;强度试验压力:<2.5MPA; 阀门所用的材料必须完全适合本项目的环境,阀门的性能不能因此而受到任何的影响。 每台阀门均应进行水压试验和双向密封性试验。水压试验为1.5倍的公称压力,至少持续10分钟。密封性试验压力为1.1倍的公称(略)。试验时阀板不得有变形,阀门各处不得有泄漏;设备现场安装完毕后,进行现场测试,以证明阀门各处符合各项技术要求。现场测试时,阀门应至少启闭三次,动作应平稳,无卡阻。 阀体整体铸造,铸件不允许有裂缝、气孔、夹渣等铸造缺陷,表面应干净;阀体的设计应有足够的强度,其断面形状应对介质的阻力最小。密封圈和密封座应固定牢靠。不允许有任何泄漏。 阀门(略)。应尽可能使其操作力矩小,启闭容易手轮上应铸有箭头和开关字样。 材质要求 闸阀 ? 阀体:(略) ? 阀板:(略) ? 密封: (略) ? 螺杆: (略) 蝶阀 ? 阀板:(略) ? 阀杆 (略) ? 阀杆螺母 铸铜合金ZcuZn38MnPb ? 手轮: (略) ? 所有安装连接附件 (略) ? 阀盖:(略) ? 密封座: (略) 微阻缓闭止回阀 ?阀体、阀盖:(略) ?阀 板:(略) ?上下阀杆:(略)1Cr13 ?阀 轴:(略) ?摇 臂:(略) ?密 封:(略) 5、水泵总述 设备开启后叶轮高速旋转,其中的液体(略),在离心力的作用下飞离叶轮向外射出。射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢、压力逐渐增加,然后从泵出口、排出管,流出。此时叶片中心处由于液体被甩向周围形成既没有液体又没有空气的真空低压区,池中的液体在大气压的作用下流入泵内,液体就是这样连续不断的从池中被吸上来,又连续不断的从排出管流出。 供货范围 完整的水泵装置,对于潜水泵需提供应成(略)具。 技术要求 工作方式:(略) 潜水泵或潜污泵均为潜水离心式水泵,固定安装,应满足在水下持续长期运行的需要,安全无故障运行时间至少为****小时,设计工况点的整机工作效率不低于70%;整机使用寿命不小于(略)小时,机械密封使用寿命不小于****时。 每一台泵应配有固定在池底的出水弯管,泵应能顺利的沿导杆向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠,壳体和弯座间应使用耐老化(略)环密封,采用刚性密封面是不被接受的。每台泵应配有足够长的提升链。 (略)铁或以上,一次整体铸造完成。叶轮和轴之间须采用双键锁定结构。 泵壳和出水弯座间必须采用耐老化(略)环密封,以保证零泄漏,保持高效率,同时降低振动和噪声。 潜水电机的防护等级为(略)应采用适合长期水下运行的鼠笼感应异步电动机,电机设计应为外壳带冷却筋板,用输送介质直接冷却的形式。每小时启动次数10次不应对电机有任何影响。 水泵的主要零部件材料: 叶轮 优质铸铁或以上 泵、电机壳体 优质铸铁或以上 主轴 高强度(略) 导杆 (略) 304 吊链 (略) 304 机械密封 碳化硅 与介质接触紧固件 (略)304 ·电力标准: 符合国家标准的380v,50HZ,三相动力电源 6、起重概述 移动式起重机,电动葫芦和没有详细尺寸规定的类似结构应符合 ISO****/1 设计,由(略)的制造厂家供货,并应通过当地劳动安检部门的验收。 工字钢不属于设备商供货范围。 机械装置的设计应符合 ISO****/1,在制造前,详细图纸应提交承包人批准。承包人应负责起重设备及控制系统的指导安装、调试与试运行。 承包人提供的起重设备应符合有关技术规定要求。承包人应配套起重设备安装用的所有附件与紧固件。 每台起重设备在每个侧面应写上从地面上能看得清的规定的工作负荷。 在起吊前,不论起重设(略),它都(略)。最小试验负荷应为安全工作负荷的125%。在超(略),每种运动方式应依次进行模拟,在全控制状态下,设备应能经受所施加的负荷。 承包人应提供必要的测试负荷,并且对所有提供的设备进行测试。试验应在承(略)。承包人可以要求测量变形或作其他测量,测试也可能要求其他人员到场。 所有电机应装有电磁式刹车,当控制按钮释放时防止滑行。电动起重机应(略)。适合于连接到装在相邻道轨的接线盒中。大车和小车进线电缆应为移动式电缆或滑触线式电缆。 装有手动起吊设备的悬臂吊柱应有安全工作负荷,但不能超过 ****kg,提升高度不超过 3m。当设备进行维修时,可以用吊绳、链条和支架等与吊车和葫芦配套使用,承包人也可以不用吊绳、吊链、支架等用于设备安装。 控制系统 起重设备的控制(略),所有这些装(略),并提供控制电缆及安装附件。 有关控制的要求(略)。 7、仪表用途 根据工艺流程要求,配合自控系统,各仪表的标准(略)(PLC),再转送至污水(略)。 本项目仪表配有流量计、在线仪表等,由于这些仪表的优劣直接影响到控制系统的可靠性,所以本工程中的仪表均选用国内外先进的、成熟的产品,以使自控系统有良好的保证。 参考标准 所供仪表要满足最新版本的下述标准:IEC、ISA、NEMA等,及其它等同标准。 HJ/T 353-**** 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》 HJ/T 354-**** 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》 HJ/T 355-**** 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》 JJG971-**** 《液位计》 HJ506-(略) 《水质溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ/T 99(略) 《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》 一般要求 (1)所有仪表设备应(略) (2)所有仪表(略) (3)仪表传感器与工艺管道连接时应有密封装置,螺纹或法兰连接应符合现行国家标准。 (4)分体式仪表的传感器与变送器之间的连接电缆应由生产厂商配套供货。 (5)除本工程“仪表清单”中所列项目外,其他仪表安装使用所必须的附件均应随设备本体配套供货。 (6)功能类似的仪表,投标人应尽量选用同一制造厂商的产品,以减少对多种产品技术支持的要求。 8、电气、自(略)本章节规定了开封新区二水厂取水泵站工程的主要电气、自控、监控设备,承包人应负责所有设备的供货、产品设计、制造、指导安装、调试、试验及试运转和交付使用。各高、低压电气柜、动力箱、控制箱配置及原理图参见图纸。 2、执行标准承包人所提供的所有设备和材料都应符合投标截止日一个月前的最新的IEC 和GB 有关标准的有效版本。承包人还应保证工程在各方面都符合中华人民共和国的有关法规和规定的要求。若 IEC 标准与 GB 标准(略),则应符合其中标准较高的一个。 投标人使用的标准如果在本技术规定中没有规定,应对(略)。当所用的标准和实施规则等效于或优于技术规定的要求时,该标准才可能为业主接受,投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的标准,并提交所用标准或实施的规范,明显的差异点要说明。参考标准包(略): GB/T **** 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB **** 电磁式电压互感器 GB **** 电流互感器 GB **** 高压交流断路器 GB **** 高压交流隔离开关和接地开关 GB **** 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T **** 电工用铜、铝及其合金母线 GB **** 干式电力变压器 GB **** 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T **** 工业六氟化硫 GB ****.2 高压交流熔断器 第2部分:(略) GB **** 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB/T **** 交流电压高于****V的绝缘套管 SD 318 高压开关(略) DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 JB/T **** 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件 IEC ****-100 高压交流断路器 GB **** 低压成套开关设备和控制设备 GB **** 低压开关设备和控制设备 GB/Z **** 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 GB/T **** 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB **** 电气装置安装工程 电气设(略) GB **** 外壳防护等级(IP代码) (略) 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T**** 电工成套装置中(略) GB****.2 电工用铜、铝及其母线 第二部分:(略) JB**** 低压固定封闭式成套开关设备 IEC **** 封闭式低压成套开关设(略) 所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。 3、电气系统变压器 (1)承受短路能力:承包人保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子,无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源(略)),在1.05倍额定最高(略),变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不会出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。 (2)负载能力:自然空气冷却(AN)时,在规定的运行条件下,安装在柜体内的变压器,连续输出100%的额定容量;强迫空气冷却(AF)时,在同样条件下,变压器输出容(略),并能保证短期运行。铭牌上应(略)。 (3)整机运行噪声不大于52dB(A);最高温升100K,温度极限155℃。 (4)散热性能好,机械强度要高,不会因绕组温度变化,而造成变压(略)。变压器外壳形式能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。 (5)过热保护,变压器具有温度显示、温控保护功能,配置(略)。自然风冷(AN)的状态下,当绕组温度超过规定值时,自动启动风机并输出信号;当绕组温度继续升高,超过规定值时发出报警信号;绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。当绕组温度降(略),即自动停运风机。温度显示、温(略)度,测温元(略)。 (6)变压器自身不燃,阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不(略),乙方需提供同类产品阻燃试验报告。 (7)变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁扼穿芯螺杆除外),接地装置应有防锈镀层,并有明显的接地标志,铁心和金属件有防锈保护层。 (8)树脂采用(略),硅钢片(略)。 (9)铁芯应经过保护性树脂涂料加工,具有(略),组装成阶梯截面状态注与轭,铁芯在外硅钢片(略)。 低压开关柜 低压开关柜用作接自变压器的电源和馈电回路及电动机的配电、控制、保护和计量。低压开关柜应包括下述单元,并结合设备(略),使低压配电系统安全、完善的运行。包括但不限于以下的内容: 全金属封闭式开关柜体,按图纸要求(略),接触器、热继电器(略)置 、附件、易损件、备品、备件及维修检测工具等。 低压开关柜的制造应考虑到当地的气象条件,采取适当的散热、除湿措施,满足在当地最炎热、潮湿的天气内整个系统的安全可靠正常运行,柜内元器件不至于降容使用。 设备控制柜(箱)和接(略) 每台设备控制柜(箱)进线电源为一路 380/220V,50Hz,柜(箱)内应有各种电机所必须的常规和特殊保护以及与设备就地接线按钮箱和厂内监控系统连接的各种接口端子(无源触点、电量信号和通讯口(略)所有设备控制柜(箱)内电机所必须的联锁和联动应由承包人完成。 电源检修箱 每台电源检修箱进线电源为一路 380/220V,50Hz,箱内应有受电和馈电开关作为动力配电用。电源检修箱应设带有门轴的转动开启门,门上有手柄。所有需支撑安装的电源检修箱,承包人应配套提供支撑件,支撑件高度应保证电源检修箱底部离地安装。 4、自控视频监控系统自控系统应满足整个提标改造过程中自控系统满足工艺运行要求,改造完成后自动化控制系统实现对整个工艺运行所必需的数据采集、数据通讯,顺序控制,时间控制,回路调节及上位监视和管理作用。基于“集中管理,分散控制”的模式,数字化、信息化环保工程的思想,着眼于企业“管控一体化”信息系统的建设,建立一个先进、可靠、高效、安全且便于进一步扩充的集过程控制、监视和计算机调度管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现“现场无人值守,总站少人值班”的目标。 针对本工程,需遵循先进、实用、可靠、开放的原则,力争设计出最适用的、先进的计算机监控系统,减少工程投资,降低(略),且易于扩容以保(略),严格保证工程质量,使工厂能够以最高的效率运行。 系统的设计、开发满足工艺运行、监控现代化管理的要求,在技术上需要达到国际先进水平,成熟可靠,以保证生产安全可靠地运行。 系统兼容性 计算机集成管理系统网络结构,使用统一、开放的系统平台和数据库平台。为今后方便数据检索、数据安全、提高数据访问性能与数据备份管理提供可能。 开放性和可扩展性原则 系统结构需开放灵活,具有良好的(略),扩充升级容易,适应企业业务发展的需要。系统的软件为模块化,以便于系统组态时增加、删除和定位。硬件在性能上是模块化的,允许将来在容量和功能上的扩展。 可靠性和安全性原则 系统技术体系、软件平台、硬件设备、仪器仪表需成熟可靠;即(略)产品。 经济实用原则 在保证技术性能的前提下,以最高的性能价格比实现系统功能,降低总成本。 人机对话能力 系统组态画面采用人性化的图形设计,使系统具(略)。 根据用户的(略),投标人需完整地提供了对生产过程进行数据采集、控制、信息管理的设备。由PLC、计算机控制(略)统良好的开放性、可扩充性以保护用户的投资,达到用户的满意。 设计标准及规范 投标人方案的设计、开发、生产和服务过程都严格遵循ISO****标准的要求,保证产品的高质量。 投标人方案在进行系统设计、制造、成套、测试和验收所遵循的质量标准、规范如下: 城镇排水系统电气与自动化工程技术规程 CJJ 120-**** 自动化仪表工程施工质量验收规范 GB ****(略) 民用建筑电气设计规范 JGJ 16-**** 20kV及以下变电所设计规范 GB(略) 供配电系统设计规范 GB(略) 低压配电设计规范 GB****-**** 电力工程电缆设计规范 GB****-**** 通用用电设备配电设计规范 GB ****-2(略) 建筑物防雷设计规范 GB(略) 建筑照明设计标准 GB500(略) 城市道路照明设计标准 CJJ45-**** 建筑(略) GB ****—**** 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB(略) 钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31-**** 电力装置的电(略) GB/T ****-**** 交流电气装置的接地设计规范 GB/T ****-**** 供配电系统设计规范 GB(略) 低压配电设计规范 GB(略) 泵站设计规范 GB****-**** 民用建筑电气设计规范 JGJ16-**** 三种方式的级别由高到低依次为就地手动、远程手动、远程自动。 就地手动模式:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。设备的急停按钮或其他保护和安全连锁装置(如:过载保护、温度及液位保护等)必须是硬线连接至电气控制回路,不受方式选择开关的限制。现场控制箱(柜)在开关在“手动”位置时,设备为离线方式,PLC不能对设备进行任何控制。 远程手动模式:即远程手动控制方式。现场控制箱或(略) 开关选择“远程”方式时,操作人员通过操作终端(HMI)或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“手动”方式并对设备进行启/停、开/关操作。 远程自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且现场控制站的(略),设备的运行完全由各PLC根据现场的工况及(略) 投标人所提供的软件部分应采用含有单独的实时数据库的产品,实现本期新增设备和原有设备的兼容,所有提供的软件均不得使用盗版、破解版软件。中央控制室的监控中心是建立在开放型结构的网络环境上,系统设计使用符合工业标准的。“开放”体系,使系统易于扩充和升级。软件系统具备工业自动化应用中的实时数据采集,报警和事件管理,历史数据存储、报告生成,本地及远程 PLC/RTU 的通信,数据控制,良好的设计和组态功能(人机界面(略) 下载强大无比的通讯能力 KingSCADA为第三方软件提供了多种访问KingSCADA工程数据的接口,可以方便地对采集上来的数据进行二次计算,应用各种先进的算法,以满足工程上(略)。其支持的通讯接口主要包括: OPC2.0 DDE 通过OCX控件的方式开放实时数据 通过Excel表格访问历史数据 数据词典变量的导入导出功能和变量名替换功能 可以针对某一个或某些变量进行导入导出及变量名替换 对于同类工程,或者在同一个工程中有多个相似功能块的工程,变量导入导出功能可以方便地建点 变量在导入时,可以自定义前缀或后缀 配方管理功能 可以同时管理多个配方文件,在运行时方便地调用、替换 可以对当前(略),以便(略) 历史库优化 下载通用历史趋势曲线的每条曲线都可以定义自己Y轴单位和范围,并且Y轴坐标能够根据曲线区域数据的最大值、最小值进行自动调整 增加了对关机时刻和通讯失败时历史数据的处理 增加对IO变量可按照每次采集进行存储的功能 当磁盘的控件小于设定值时会有相应的提示 改进了历史数据的存储算法,存储速度更快 报表系统 SCADA提供一套全新的、集成的报表系统,内部提供丰富的报表函数,例如:日期和时间函(略),用户可创建多样的报表。用户可以根据工程的需要任意改变报表的外观。保镖能够进行组态,例如有日报表、月报表、年报表、实时报表的组态,操作简单,功能齐全。例如:日报表(略)。 另外,提供报表模板,方便用户调入其它的表格。 所提供的软件需是在国际标准IEC ****-3的基础上建立的并满足如下要求; 硬件的组态和参数设置 通讯的定义 编程 测试(略) 文件、建档 允许两个或多个用户同时处理一个工程项目。禁止两个或多个用户写访问。 基本软件为用户执行自动化工程提供各种不同的工具: 符号编辑器:用于定义符号名称、数据类型和全局变量的注释。 硬件组态:用于为自动化系统组态和为各模板进行参数设置。 通讯:用于定义经MPI连接的自动化组件之间时间中断的周期性数据传送或定义用MPI、FROFIBUS或工业以太网的事件中断的数据传输。 信息功能:用于快速浏览CPU数据和用户所写程序在运行中的故障原因。 为了生成用户所写程序,提供下列经现场证实的PLC标准化编程语言:语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能方框图(FBD) 并且,为了某些特殊的任务,还有另外的(略) 摄像监控系统 本工程设立(略),用于监视各主要构筑物机械设备、电气设备的运行情况。摄像系统采用 ****P数字高清摄像系统,由现场摄像机、视频传输设备、视频控制存储设备等组成。承包人应根据现场实际情况提供安装支架及立柱。 正本(副本) (项目名称) 施工投标文件 项目编号: 投 标 人: (略) 法定代表人: (略) 日 期: (略) 目 录 五、已标价工程量清单 六、项目管理机构 七、资格审查资料 八、施工组织设计 九、服务承诺 十、其他资料 致: (略) 1.我方已仔细研究了 (项目名称)施工招标文件的全部内容,愿意以人民币大写: ;小写: 元的投标总报价(含安全文明施工费、规费、税金),投标保证金: (大写) 元(小写),工期 日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到 。 2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 (4)我方同意将按照“投标人须知前附表”规定支付招标代理费用给招标代理公司。 4.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种情形。 5.投标有效期为 。 6. (其他补充说明(略) 投 标 人: (略) 法定代表人: (略) 日 期: (略)
注:1、本表必(略),不得缺项。以上费用均保留小数点后二位。 2、中标(略) 投标人: (略) 法定代表人: (略) (略) 三、法定(略) 投标人名称: 。 单位性质: 地址: 成立时间: (略) 经营期限: 。 姓名: (略) 系 (投标人名称)的法定代表人。 特此证明。 附:(略) 投 标 人: (略) 法定代表人: (略) 日 期: (略) 四、授权委托书本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓名)为我(略)。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) (标段)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 委托期限: 。 代理人无转委托权。 附:(略) 投 标 人: (略) 法定代表人: (略) 日 期: (略) 六、项目管理机构
(二)主要人员简历表 “主(略)、社保证明等证件的扫描件,管理过的(略)明等证件的扫描件
注:(略) 七、资格审查资料
(二)投标人须知第 1.4.1项要求的资格审查资料 八、施工组织设计 1. 投标人编制施工组织设计按评标办法的要求编制 2. 施工组织设计除(略),图表及格式要求附后。 附表一 (略) 附表二 (略) 附表三 (略) 附表四 (略) 附表五 (略) 附表一:(略)
附表二:(略)
附表三:(略) 单位:人
附表四:(略) 1. 投标人应递交施(略),说明按招标文(略)。 2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 附表五:(略) 投标人应递交一份(略),绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明相关设施的情况和布置。 九、服务承诺
十、其他资料(不限以下资料) 附件1 主要设备规格一览表 投标人名称: 招标编号:
投标人(略): 法定代表人(略): (略) 注:详见第六章技术标准和要求中的二、设备清单。 设备规格参数可另作说明,可对设备的特性和优点作详细的文字说明 附件2 技术规格偏差表 项目名称:
注:详见第六章(略)。 附件3: 项目经理无在(略) 我方拟派往 (项目名称) (标段)(以下简称“本工程”)的项目经理 (姓名)现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理,近三年来无工程质量安全事故,若提供虚假材料谋取中标的,一经查实,取消中标候选人资格,依据有关法律法规予以追究并处罚。 投标人: (略) 法定代表人: (略) (略) 附件4: 承诺书 我单位 (投标人名称) 在 (项目名称)投标活动中,作出以下承诺:我公司独立制作、修改和上传投标文件,并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果,并接受行政主管部门的处罚。 承诺人: (略) 日 期: (略) 投标人认为需要补充的其他材料。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||