平遥县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工招标公告
**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工招标公告
发布时间:2022-09-16 15:50:09
(招标编号:E(略))
招标项目所在地区:**县
一、(略)
本 **县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工(招标项目编号:E1407000827002243001),已由以平审批审[2022]38号批准建设,项目资金来源为 省财政招标人为 (略)。本项目已具备招标条件,现进行 公开招标
二、项目概况与(略)
项目规模:2.1项目名称:**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工。2.2总投资额:12(略)。2.3建设地址:**县东南山区和丘陵边山地带,涵盖朱坑、东泉、卜宜、段村4乡(镇)。2.4工期:30天。2.5养护期:510天。2.6工程质量要求:符合验收标准。
招标内容与范围:本招标项目划分为 22个标段,本次(略):
007**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(七标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
014**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十四标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
017**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十七标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
020**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二十标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
002**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
003**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(三标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
004**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(四标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
005**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(五标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
006**县2(略)(六标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
010**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
011**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十一标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
015**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十五标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
019**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十九标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
001**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(一标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
009(略)(九标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
021**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二十一标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
008(略)(八标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
013**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十三标段)
招标人提供工(略)。
018(略)(十八标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
012(略)(十二标段)
招标人提供工程(略)。
016**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十六标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
022**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二十二标段)
招标人提供工程量清单范围内所有内容。
三、投标人资格要求
007*(略)(七标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
014**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十四标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
017(略)(十七标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
020**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二十标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
002**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
003*(略)(三标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
004**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(四标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
005**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(五标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
006**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(六标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
010**(略)(十标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
011**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十一标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
015**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十五标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
019**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十九标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
001**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(一标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
009**县(略)(九标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
021(略)(二十一标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
008*(略)(八标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
013**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十三标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
018**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十八标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
012**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十二标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
016**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(十六标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
022**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程(二十二标段)
①投标人具有独立法人资格;②具备有效的营业执照,并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力;③项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称,须是本单位注册人员;④投标人在“中国执行信息公开网” 网站((略)gov.cn)查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形;⑤本次招标投标企业要遵循中华人民**国招投标法实施条例第三章第三十四条:“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标”的规定;⑥由于**县2022年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散,工期紧任务重为保证高效完成本工程项目,一个投标单位只能中标其中的一个标段。
本项目 不允许 联合体投标。
四、(略)
获取时间:(略)3:00至(略)3:00,招标文件每套售价0.00元,售后不退 。
获取方法:凡有意参加投标者,在招标文件获取期间内网上获取招标文件。
五、投标文件的递交
递交截止时间:(略)
递交方法:(略)
递交地址:**市公共**交易服务中心(榆次区定阳路500号巨燕财富广场2号楼**市交易中心开标厅)
六、开标时间及地点
开标时间:(略)
开标方式:(略)
七、其他公告内容
本次招标公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《**省招标投标公共服务平台》(**招投标网)、《全国公共**交易平台(**省)》和《**市(略)。
1.凡有意参与本项目的投标人,请先在**省公共**交易主体信息库(http://(略)gov.cn)注册,用CA数字证书登录**市公共**交易平台(http://(略)gov.cn)完善信息。咨询电话:(略)。2.参与本项目的潜在投标人,请登录**市公共**交易平台(http://(略)gov.cn),在工程建设-确认投标栏目中找到对应的项目进行关注。
1.凡有意参与本项目的投标人,请先在**省公共**交易主体信息库(http://(略)gov.cn)注册,用CA数字证书登录**市公共**交易平台(http://(略)gov.cn)完善信息。咨询电话:(略)。2.参与本项目的潜在投标人,请登录**市公共**交易平台(http://(略)gov.cn),在工程建设-确认投标栏目中找到对应的项目进行关注。
八、(略)
本招标项目的监督部门为(略)
九、(略)
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮件:
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮件:
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮件:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮件:(略)
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(略)
招标人或其招标代理机构:(略)
招标人或其招标代理机构:(略)
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批