**县项目建设工程合同书

(执行《**省建设工程施工合同》示范文本)

2023 年农村综合改革项目 (七) 标段

：

发 包 人： 广 宗 县 财 政 局 1

承 包 人： **** ：

2023 年 8 月

**县基础设施建设项目建设工程合同书

发包人 (甲方) ：****

承包人 (乙方) ：**** ：

第一部分 协议书

依照《****政府采购法》 《中华人民**国招标投 标法》 《中华人民**国建筑法》 、农村综合改革资金管理办法及 其他有关法律法规，“2023 年农村综合改革项目”通过公开招投标， 确定七 标段中标承包人为**** 。

根据《中华人民**国合同法》 ，遵循平等、 自愿、公**诚 实信用原则，发包人 (以下简称甲方) 与中标承包人 (以下简称乙 方) 就下列基础设施项目建设工程有关事项达成一致意见，订立本 合同。

一、工程概况。

工程名称：2023 年农村综合改革项目七标段。

工程地点：本标段工程涉及的村庄。

工程内容： (详见设计图纸) 。

工程立项文号：广批投资〔2023〕119 号。

资金来源：财政资金和自筹资金

二、工程承包范围。

施工图纸和工程量清单所列全部内容。

三、合同工期。

1、工程合同工期总 日历天数： 60 日历天。从 2023 年 8 月 14 日起，至 2023 年 10 月 12 日止。

2、乙方应在本合同签订后三日 内进场并开工。如乙方不能按规 定期限内进场并开工， 甲方有权****施工队伍。

3、乙方进场后， 甲方安排工程监理全程监督施工质量、不定期 考核乙方工程完成情况 。如因人工 、机械数量不足而影响工程进 度， 甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从 监理及各职能部门的管理和领导。

4、凡人力不可抗拒因素或工程工序排布需要以及自然因素 (如 下雨、冰冻等) 造成的停工均属正常停工。 当连续 5 天 日平均气温 低于 5℃ 、或突降大雪、气温突降至0℃以下，必须立即停止混凝土 浇筑并做好已浇筑混凝土的冬施防护措施。

四、质量标准。

1、合格工程质量标准：参照执行以下工程技术标准和设计规范 所规定的项目建设质量标准，并达到招标文件设计规定的质量标准。

(1)《城镇道路路面设计规范》 (CJJ 169-2012)

(2)《城市道路路基设计规范》 (CJJ 194-2013)

(3)《乡村道路工程技术规范》 (GBT 51224-2017)

(4)《公路水泥混凝土路面设计规范》 (JTG D40-2011)

(5)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 (JTG F30-2015)

(6)《混凝土路面砖》 (GB 28635-2012)

(7) 《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006) (2016 年版)

(8)《建筑给水排水制图标准》 (GB/T 50106-2010)

(9)《给水排水工程管道结构设计规范》 (GB 50332-2002)

(10)《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB 50069-2002)

(11) 《市政排水管道工程及附属设施》 图集 06MS201

(12)《埋地塑料排水管道工程技术规程》 (CJJ 143-2016)

2、乙方所拉运的用于合同工程的材料应满足工程的质量要求。

未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格材料，不得用于本合同工程， 其费用将不予结算。

3、本合同约定乙方质量缺陷责任期为一年，质量保证金按不超 过合同价款的 3%扣除，质保期满 (或质量缺陷得到有效处置) 后， 质保金全额拨付 (无利息) 。如乙方所建设的项目与设计标准不符， 甲方有权要求乙方进行有效处置，或者拒绝给予验收报账， 由此产 生的一切责任和后果由乙方承担。

五、合同价款及承包方式。

合同总价人民币 (小写) ： ￥ 909767.68 元， (大写) ： ￥ 玖 拾万零玖仟柒佰陆拾柒元陆角捌分 。

1、本合同工程实行中标价承包，按结算评审价格结算。工程承 包中标价和评审价为含税价，税款由乙方向税务部门交纳。

2、本项目承包方式：包工包料，工程中所发生的人工、材料、 机械设备及税务等各项费用均已包含在承包价之中。双方签订合同

后，没有极其特殊原因不予追加任何工程价款；未经甲方同意，擅 自变更设计标准、调增调减工程量等违规洽商等行为，一律不予认 可，不予支付对应的工程价款。

3、其他。①乙方的项目班子人员一经中标，不得更换； ②乙 方不得转包、分包和挂靠。如发现上述情况，一经查实， 甲方除终 止合同外 ， 乙方还应承担合同价款 20%的罚金； ③乙方应严格组 织，精密施工，确保本工程按期保质完工。施工期间，乙方应做好 安全防患和抑尘环保等工作， 因乙方原因造成的人身伤亡事故，均 自 己承担；④其他按现行有关规定执行。

六、组成合同的文件。

本合同正文共 拾 页，缺页或涂**合同无效。组成本合同的 文件是一个合同整体，彼此相互解释，互为说明。 当出现相互矛盾 时，除专用条款另有约定外，本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书。

(2) 中标通知书。

(3) 乙方投标文件及其附件 (含评标期间的澄清文件和补充资

下载。

(4) 专用条款。

(5) 履行本合同的相关补充协议 (含会议纪要、工程变更、签 证、洽商等文件) 。

(6) 通用条款。 (参照《**省建设工程施工合同》示范文本 第二部分‘通用条款’)

(7) 标准、规范及有关技术文件。

(8) 图纸。

(9) 招标文件 (含工程量清单) 。

七、词语含义。

本协议书中有关词语含义与《**省建设工程施工合同》示范 文本中通用条款中赋予它们的定义相同。

八、乙方承诺。

乙方向甲方承诺：按照本合同的约定施工、竣工，并在质量保 修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定全部义务。

九、甲方承诺。

甲方向乙方承诺：按本合同约定的期限和方式，待项目由 甲方 或委托第三方验收合格后，及时办理相关报账手续，履行本合同所 约定全部义务。

十、合同生效。

本合同订立时间：2023 年 8 月 11 日。

本合同订立地点：**** 。

甲方、乙方约定，双方签字盖章后生效。

第二部分 专用条款

一、双方义务。

1、 甲方合同义务：

(1) 负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量

工作。帮助乙方办理开工报告等手续，及时解决甲方因施工需要的 其它问题。

(2) 现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

2、乙方合同义务：

(1) 按照施工图纸中线路设计及相关工程质量标准要求从事工 程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

(2) 服从甲方和监理派出的各级管理人员的管理，执行工程建 设的各项规范标准。

(3) 乙方在施工期间食宿自理。

二、安全生产与文明施工。

1、 乙方必须按照有关按法律规定采取施工安全和环境保护措

施，派专业人员负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好现场安 全操作、科学设置警示标志等工作。

2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度 和安全生产措施，按照甲方及监理的要求做好各项工作，树立良好 的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治 安活动。

三、开工和验收。

1、 甲乙双方需在本合同签订之后 3 日内，乙方向甲方递交开工 申请，在得到甲方及监理许可后，乙方才可进场施工。

2、工程验收按照本合同第一部分第四款“质量标准”的有关规

定和以下验收规范执行：

**省《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》 **省《市政基础设施工程施工质量验收统用规程》 **省《市政道路工程施工质量验收规程》

本项目工程验收采取竣工验收。****监理部门提交竣 工资料等相关手续， 由 甲方 (或委托第三方) 和监理单位共同组织 验收。

四、工程款结算。

1、进场付合同价款 30%的预付款 (取整舍至千位) ；根据工程 施工情况拨付进度款，工程竣工验收结算评审前，最多拨付合同价 款的80% (取整舍至千位) ；工程竣工验收结算评审后，拨付至结算 评审价格的 97%，剩余 3%作为质保金 (取整舍至百位) ，一年后无 质量问题一次性付清。

2、经验收合格，乙方向甲方提交决算申请资料；经有关部门结 算评审后， 甲方依据结算评审结果向乙方支付 (扣除质保金以外的) 剩余工程款。

3、乙方在签订本合同之后即约定不超过合同价款的 3%作为工程 质保金、质保期不低于壹年；工程验收合格、结算评审完成后，报 账时暂扣质保金。质保期满 (或质量缺陷得到有效处置) 后，给予 报账拨付质保金 (无利息) 。

4、乙方必须保证甲方报账拨付的工程款首先支付民工工资，不 能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定，

如果拖欠农民工工资情况乙方根据有关法律法规接受相关的处罚。

五、纠纷解决办法。

本合同一经签订，对各方约定具备法律效力。若甲乙双方发生 纠纷， 由 甲乙双方**协商解决；若协商解决不成，可申请仲裁委 员会 ****法院) 提请仲裁 (或法律诉讼) ，仲裁 (或诉 讼结果) 是终局的，双方应予服从。

六、廉政施工。

在合同履行期间， 甲乙****政府有关廉政方面的 规定和要求，禁止任何腐败行为发生。

1、在本合同执行过程中， ****监理部门不得收受贿赂、私 自 放宽质量要求和降低监督标准，不得以任何理由向乙方索要任何财、 物，不得提出任何无理条件和要求。

2、乙方不得采用行贿、送礼等不正当手段逃避质量检查等， 由 此造成的一切工程(质量、进度、费用等)损失、 甲方经济损失，乙 方负全部责任。情况严重者， 甲方有权终止乙方本合同项目工程的 承包。

七、违约责任。

1、乙方不得将工程再次分包或转包，否则甲方有权终止协议并 另行安排施工单位，对此给甲方造成的损失将通过扣付工程款或法 律手段从乙方得到相应的赔偿。

2、任何一方无正当理由不得单方终止合同。单方终止合同的， 除承担由此给对方造成的经济损失外，还应向对方支付合同总价 3%

的违约金。

3、除不可抗拒因素外，本项目工程工期不得顺延。因承包人原 因逾期竣工时，扣除本合同约定工程价款的 3%作为逾期竣工违约金。

4、双方应严格遵守本合同相关条款的规定，若有违反将按照上 述条款约定的违约责任处理。

第三部分 附 则

1、本合同未尽事宜， 由甲乙双方协商解决，可另签补充协议， 补充协议视为合同的组成部分。

2、本合同一式 贰份， 甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同从甲乙双方签订之日起生效，到工程竣工验收、报账 拨付工程款后，除工程质量保证金条款外其余条款自行失效； 当工 程质保期满、所有款项结清后，合同自然终止。

第四部分 附 件

着重声明： “本合同内容中仿宋体加黑部分，均为本项目工程 **策法规要求的实质性内容，不严格履行将视为严重违约！ 甲方 有权利扣除违约方不低于本合同约定工程价款的 3%做为违约金，或 通过法律程序处以违约方同等数额的罚金”。

(下页为本合同签字签章页)