招标编号：****

**省**市**市

发布日期：2023-11-14 16:34

• ● 项目编号： XZP202****400209
• ● 项目名称： ****商务中心工程配合诉讼服务项目
• ● 建设单位：****

****商务中心工程配合诉讼服务项目(招标项目编号:****),已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为：招标人为;****,本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标

规模	****商务中心工程配合诉讼服务项目
范围	****商务中心工程配合诉讼服务项目;

（1）投标申请人须在中国境内注册，具有独立订立合同的能力，近三年内没有严重违约和重大质量问题，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。参加本项目的投标人之间具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或****公司，****公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均做无效标处理。（2）被"信用中国"网站（www.****.cn）、"中国政府采购网"(www.****.cn) 等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本项目采购活动。（3）项目负责人及项目部组成人员要求：①投标人拟投入本项目的项目负责人须具有国家注册一级造价工程师注册证书（旧版注册证书为造价工程师证书，不分等级，余同），不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指以下两种情形：a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。②除项目负责人外，项目部其他组成人员中土建专业一级造价工程不少于2人、安装专业一级造价工程师不少于2人，其他人员由各投标人根据本招标项目规模、招标文件评标办法自行配置。③本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。除项目负责人外，项目组成员中最多仅有一名退休人员，且年龄不得超过65周岁。如有退休人员，投标时无须提供养老保险缴费证明，但须提供该人员退休证书原件、与投标单位签订的劳动合同原件，相关注册证书须在有效期内。④未经招标人允许，所有人员均不得调换。 （4）投标时提供投标人拟派项目负责人和项目组主要组成人员以及投标委托代理人2023年4月份以来任意连续6个月在本单位缴纳养老保险（投标人通过补交使得项目实施人员的参保符合要求的不予认可）。社保证明须注明缴费起止时间且加盖社保部门有效章印，投标人也可****管理中心参保缴费证明电子专用章的养老保险缴费清单和参保缴费证明查询途径。（5）本项目不接受联合体投标。（6）符合相关法律、法规规定的其他要求。

获取时间	2023-11-14 08:30 至 2023-11-20 18:00
获取方式	****

递交截止时间	2023-11-23 09:00
递交方式	现场递交

开标时间	2023-11-23 09:00
开标地点	****一楼会议室

（1）项目名称：****商务中心工程配合诉讼服务项目（2）项目地点：**区飞达路100号丰华大厦 （3）建设规模及内容：井点降水、工期延误及需要对审计报告中按实结算人工费价差和材料费价差需要调整的部分，诉讼金额约9942.60万元。包含但不限于以下部分：第一、中标人自行收集整理工程前期，中期，后期的各种手续，如：立项批复、规划许可证、工程招投标文件、备案施工合同、施工许可证、施工图纸、监督报告、工程竣工图纸、设计变更、洽商签证资料、消防验收、人防验收、综合验收备案、审计报告等。第二、因本工程建设周期较长，要对经批准的施工组织设计、施工进度计划、各专项施工方案、施工日志、监理日志、桩基检测、常规材料检测、图纸交接具体时间、联系单、签证、往来函件、适时相关计价、计量以及法规文件的规定对本项目的工期延误进行客观、公正、合理的分析，结合土建及附属工程、装饰、给排水、强电、弱电、空调、消防、安装、绿化、广场等各专业工程绘制出施工期横道图，整理出关键线路，分析原被告双方在关键工作线路上的各自的影响工期，计算出建设单位和施工单位工期延误导致延期对应的相关费用。第三、本工程已按合同约定由**市大****审计中心审计结束，出具了大固审报【2022】3审计报告，审计结果说明（5）建设单位和施工单位对工期延误责任未能达成一致意见，故暂未对施工单位工期延误进行处罚。经建设单位、施工单位共同确认，工期延误责任的认定由双方通过司法途径解决，施工单位不得以人工和材料价格按实际施工时间结算作为工期延误责任认定依据而向甲方进行索赔。如果司法裁定施工单位需承担工期延误责任，则按实际工期应对已结算人工费价差和材料费价差进行调整结算，且应按合同约定对工期延误责任予以处罚。第四、在整个司法案件的审理过程中，需参加招标人的相关会议，并发表独立、客观的书面意见，供招标人参考；并配合律师团体整理关联的开庭答辩材料，参与庭审并提供相关技术服务，直至该案件审判结束。（4）最高限价： ****人民法院确认金额差额部分的3%费率计取。（5）服务期限：合同签订后一个****服务所需的完整资料，并符合《建设工程造价鉴定规范》（GB/T 51262-2017）的相关要求。在整个司法案件的审理过程中，需参加招标人的相关会议，并发表独立、客观的书面意见，供招标人参考；并配合律师团体整理关联的开庭答辩材料，参与庭审并提供相关技术服务，直至该案件审判结束。（6）标段划分、招标内容：本招标项目共分为1个标段。招标内容：****商务中心工程配合诉讼服务项目，通过公开招标确定第三方专业机构，****中心工程的井点降水、工期延误以及审计报告中按实结算的人工费差价和材料费差价需要调整的部分进行审核，为诉讼提供证据。具体详见第五章采购需求。（7）质量要求：工程造价咨询成果文件应符合国家、省、市及行业现行有关规定、标准、规范的要求_。

● 招标公告.PDF