G15沈海高速**西坞至麻岙岭段改扩建工程全线工程测量控制网联测项目招标公告
招标编号：****
1.招标条件
本项目G15沈海高速**西坞至麻岙岭段改扩建工程初****运输部以交公路函【2023】153号文批准建设，项目业主为：****，****集团****公司（TJ-1标段）、**交工****公司（TJ-2标段）、****集团有限公司（TJ-3标段）、******公司（TJ-4标段）、**交工****公司（TJ-5标段）、****集团有限公司（TJ-6标段）各土建施工承包人委托项目业主负责全线工程测量控制网联测的招标，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为****，现对该项目全线工程测量控制网联测进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.2招标范围：本次招标设1个标段，即第LC01标段，主要招标内容为：①编制全线工程测量控制网联测方案，并经项目业主、土建施工承包人同意后按方案实施；②协助监理审查土建施工承包人的施工测量方案；③对本项目交桩的首级控制网进行定期观测和复测；④对TJ-4、5、6标段**隧道控制网、导线贯通观测和复测；⑤完成招标人、土建施工承包人交办的与工程控制测量工作有关的其它事项。
2.3服务期：自合同签订之日起至各土建施工合同段全部交工验收，并提交所有测量成果报告止。
3.投标人资格条件、要求
3.1 具有有效期的企业****事业单位法人证书），须具备住建部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）甲级资质，或省级及以上（含直辖市）自然**部门颁发的测绘甲级（专业范围须包含：工程测量）资质。
3.2 自 2019 年 1月 1 日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，独立承担过1个**（或改扩建）一级及以上公路工程（含隧道或桥梁工程）的首级控制网测量（或施工测量）任务。
3.3本次招标不接受联合体投标；
3.4每个投标人可在招标中对 1 个标段（合同包）投标，每个投标人允许中 1 个标。参加多标段（合同包）投标的投标人，须对每个标段（合同包）单独递交投标文件。
3.5自 2021年 1 月 1 日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，****法院判决书判决日期为准）；
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
3.7 G15沈海高速**西坞至麻岙岭段改扩建工程施工或监理中标单位，以及其所属或为其服务的测量机构均不能参加本次投标。
4.招标文件的获取
4.1潜在投标****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2024-02-29 00:00至2024-03-05 23:59。
4.3****集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，****集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指****集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）→《****集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《****集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字****集团****中心办理，联系人：吕先生，联系电话：（0571）****9655；技术服务****认证中心有限公司提供，客服电话：****206660转6转2。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日2024-03-06 16:30。招标人将于2024-03-07前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-03-12 09:30。
5.2投标文件递交方式：
5.2.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密****集团电子招标采购管理系统。
5.2.2要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄****集团****中心（地址：**市**区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，手机号码： 133****0529。
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄****集团****中心。****公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。
5.4本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.****.com/),****集团电子招标采购管理系统(https://cncico.****.com/),****集团有限公司(http://www.****.com/)上发布。
7.联系方式
招 标 人：****
地 址：**省**市**县**街道**路139****中心北大楼3楼
联 系 人：李先生
电 话：0571-****8172
电子邮件：****@qq.com
招标代理机构：****、**中交****公司
地 址：**市上**城星路59号东杭大厦11F
联 系 人：余先生
电 话：0571-8****172
电子邮件：****@qq.com
招采中心：****集团****中心
地 址：**市上**城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人：彭女士
电 话：0571-****9655
电子邮件：****@qq.com
系统维护电话：0571-****6758（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取、投标保证金****中心彭女士；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构余先生；系统操作异常，请联系系统维护。
相关公告
换一批