递交时间：2024-04-08 14:27
| 19天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0元 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **恒压灌区续建配套与节水改造项目 施工招标文件 项目编号：**** （施工一至九标段） 招 标 人：**** 招标代理机构：**** 日 期：二〇二四年四月 目 录 第一章 招标公告...................................... 2 第二章 投标须知..................................... 13 第三章 评标办法（综合评估法）........................ 35 第四章 合同条款及格式............................... 40 第五章 工程量清单................................... 65 第六章 图 纸....................................... 66 第一章 招标公告 【平公资建****154号】**恒压灌区续建配套与节水改造项目-招标公告 **恒压灌区续建配套与节水改造项目（项目代码：2309-410425-04-05-563226）的潜在投标人应在****交易中心网(http://ggzy.****.cn/)获取招标文件，并于2024年4月29日9时20分（**时间）前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号：**** 2、项目名称：**恒压灌区续建配套与节水改造项目 3、采购方式：公开招标 4、预算金额：****5400元； 最高限价：****5400元；
5、采购需求： 5.1、建设地点：**堂街、李口、姚庄等3个乡镇。 5.2、项目概况： 主要建设内容包括： (1)水源工程 ****泵站2座，分别为孔湾1#****泵站;**3座泵站，分别为孔湾3#泵站、****泵站。****泵站2座，**3座泵站，岸坡防护400m，配套输变电工程2处。 (2)骨干输配水工程 项目共铺设干支管总长81.978km。并配套检修井、排气阀井和泄水井等。 (3)建筑物及配套设施 **6000m3调蓄池1座，改造管理所244.2m2，****中心一处，建设管理道路2.95km，增设安全警示标志7处。 (4)用水量测 设置取水口测站4处，分别设置在孔湾3#泵站、蓄水池出水口、****泵站，****泵站出水管上，采用电磁流量计。设置分水口智能量测系统106套，包括测控刷卡一体阀、超声波流量计。 (5)信息化。 ****中心信息化平台，包括云平台、监控大屏、计算机操作站；泵站自动化系统3套，包括水泵机组自动化控制部分、视频监控两部分。 注：具体详见图纸及工程量清单。 5.3、标段划分及招标范围： 本项目共划分为十三个标段， 一标段招标范围：****泵站建设，具体详见工程量清单及图纸； 二标段招标范围：恒压灌区士庄、后庄泵站建设，具体详见工程量清单及图纸； 三标段招标范围：恒压灌区管理设施、蓄水池及周边道路建设，具体详见工程量清单及图纸； 四标段招标范围：李口片区管道DN500、DN400、铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 五标段招标范围：李口片区管道李口片区管道DN315、DN250、DN160、DN110铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 六标段招标范围：原井片区（士庄）管道DN1000、DN800铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 七标段招标范围：原井片区（士庄）管道DN700、DN600、DN500、DN400、DN315、DN160铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 八标段招标范围：堂街片区管道铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 九标段招标范围：原井片区（后庄）管道铺设及阀井建设，具体详见工程量清单及图纸； 十标段招标范围：机电设备、金属采购与安装，具体详见工程量清单及图纸； 十一标段招标范围：信息化建设，具体详见工程量清单及图纸； 十二标段招标范围：泵站管理设施机电及信息化监理服务（1、2、3、10、11标），施工阶段和质量保修期内全过程监理。 十三标段招标范围：三个片区管道及阀井监理服务（4、5、6、7、8、9标），施工阶段和质量保修期内全过程监理。 5.4、资金来源及落实情况：财政资金，已落实。 5.5、工期： 一至九标段施工工期：8个月。 十标段机电设备、金属采购与安装标供货期：满足施工进度要求。 十一标段信息化建设服务期限：三年。 十二标段、十三标段监理标段服务期：随施工工期及缺陷责任期。 5.6、质量要求： 一至九标段：合格 十标段：满足施工进度要求，合格 十一标段：合格 十二标段、十三标段监理标段：合格 6、合同履行期限：具体以合同内容为准。 7、本项目是否接受联合体投标：否。 8、是否接受进口产品：否 二、申请人资格要求: 1、满足《****政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3、本项目的特定资格要求 施工标段 1）投标人具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。 2）投标人具有行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级（含贰级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 3)一、二标段：投标人拟派项目经理具备水利水电专业贰级及以上注册建造师证书，技术负责人具有相关专业高级及以上技术职称； 企业主要负责人、项目经理和专职安全员应取得水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证。 三至九标段：投标人拟派项目经理具备水利水电专业贰级及以上注册建造师证书，技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称； 企业主要负责人、项目经理和专职安全员应取得水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证。 4）投标人拟派项目经理未担任其它在建工程，并出具无在建项目承诺书。 5）投标人、相关执（从）业人员及委托代理人须在水利建设市场监管平台进行信息公开，并以网站发布为准（提供该平台截图）。 6）为贯彻落实《****政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），****政府采购活动的制度性交易成本，****政府采购营商环境。按照《郏****政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，投标人只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：**政府采购投标人信用承诺书），不再需要提供以下证明材料： （1）具有良好的商业信誉的证明材料； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3****政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； （5****政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 7)本项目一个投标人只允许投报一个标段，本次招标采用资格后审；不接受联合体投标，不得分包和转包。 机电设备、金属结构标段 1）投标人具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。 2）投标人需具有行政主管部门颁发的水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 3）投标人拟派项目负责人具备水利水电专业贰级及以上注册建造师证书，具备水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证。 4）为贯彻落实《****政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），****政府采购活动的制度性交易成本，****政府采购营商环境。按照《郏****政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，投标人只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：**政府采购投标人信用承诺书），不再需要提供以下证明材料∶ （1）具有良好的商业信誉的证明材料； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3****政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； （5****政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 5)本项目一个投标人只允许投报一个标段，本次招标采用资格后审；不接受联合体投标，不得分包和转包。 信息化建设标段 1）投标人具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。 2）为贯彻落实《****政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），****政府采购活动的制度性交易成本，****政府采购营商环境。按照《郏****政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，投标人只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：**政府采购投标人信用承诺书），不再需要提供以下证明材料∶ （1）具有良好的商业信誉的证明材料； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3****政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； （5****政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 3)本项目一个投标人只允许投报一个标段，本次招标采用资格后审；不接受联合体投标，不得分包和转包。 监理标段 1）投标人具有独立承担民事责任的能力，持有有效的统一社会信用代码营业执照（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。 2）投标人需具有水利水电工程监理乙级及以上资质（或监理综合资质）。 3）十二标段：拟任项目总监理工程师具有水利水电工程专业注册监理工程师证书，同时具有相关专业高级或以上职称。 十三标段：拟任项目总监理工程师具有水利水电工程专业注册监理工程师证书，同时具有相关专业中级或以上职称。 4）投标人、相关执（从）业人员及委托代理人须在水利建设市场监管平台进行信息公开，并以网站发布为准（提供该平台截图）。 5）为贯彻落实《****政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），****政府采购活动的制度性交易成本，****政府采购营商环境。按照《郏****政府采购信用承诺制的通知》（郏财字[2022]35号）要求，在本次招标活动中，投标人只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：**政府采购投标人信用承诺书），不再需要提供以下证明材料∶ （1）具有良好的商业信誉的证明材料； （2）符合国家相关规定的财务状况报告； （3****政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料； （5****政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 注：按照财库〔2016〕125号文，采购人、代理机构在开标时通过“中国执行信息公开网”、“信用中国”及“中国政府采购网”查询投标人信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 6）本项目一个投标人只允许投报一个标段，本次招标采用资格后审；不接受联合体投标，不得分包和转包。 三、招标文件的获取： 1、招标文件下载时间：2024年4月9日至2024年4月28日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（**时间）。 2、地点：****交易中心网（网址：http://ggzy.****.cn） 3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过****交易中心网（网址：http://ggzy.****.cn/）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接： 链接地址：http://ggzy.****.cn/fwzn/11020.jhtml 4、售价：0元 四、投标截止时间及地点 1、时间：2024年 4月29日 9时20分（**时间） 2、地点：****交易中心电子交易系统 五、开标时间及地点 1、时间：2024年 4月29日 9时20分（**时间） 2、地点：****交易中心电子交易系统 六、发布公告的媒介 本招标公告同时在《****政府采购网》、《****政府采购网》、《**政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**省公共**交易公共服务平台》、《**公共**交易平台（**省﹒**市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。 七、其他补充事宜 1、****交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 2、各供应商可通过**市公共**交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉”内容。 3、该公告已同步至“****交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 4、监督部门：****委员会 联系人：马先生 联系电话：136****2228 统一社会信用代码：114********492198U 八、联系方式 1.招标人：**** 地 址：**市****大道中段 联系人：刘先生 联系电话：135****0963 2.招标代理机构： 名称：**** 地 址：**省****兴路6号院 联系人：牛女士 联系电话：133****7212 3.项目联系方式 联系人：牛女士 联系方式：133****7212 2024年 4月 8日 温馨提示： 本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。 1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。 2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。 3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。 4.电子投标文件的制作 4.1 供应商登录《**公共**交易平台(**省◆**市)》公共**交易系统（http://ggzy.****.cn）下载“**投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。 电子投标文件的制作，参考《**公共**交易平台(**省◆**市)》公共**交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。 4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。 5.加密电子投标文件的提交 5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《**公共**交易平台(**省◆**市)》公共**交易系统（http://ggzy.****.cn）。 供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。 5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。 6.“不见面”开标注意事项及操作流程 6.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录****交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 6.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 6.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 6.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 6.5解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 第二章 投标须知 投标人须知前附表
1. 总则 1.1 项目概况1.1.1根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。 1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。 1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。 1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、施工工期、质量要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 1.3.2 本招标项目的施工工期：见投标人须知前附表。 1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。 （1）资质条件：见投标人须知前附表； （2）项目经理资格：见投标人须知前附表； （3）财务要求：见投标人须知前附表； （4）业绩要求：见投标人须知前附表； （5）其他要求：见投标人须知前附表。 1.4.2 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； （3）为本招标项目的监理人； （4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； （8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； （9）被责令停业的； （10）被暂停或取消投标资格的； （11）财产被接管或冻结的； （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.8 计量单位所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。 1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会招标人不组织投标预备会，对于投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标人将以招标文件澄清或修改的形式予以答复。 1.11分包本工程不允许分包 1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括： （1）招标公告 （2）投标人须知 （3）评标办法 （4）合同条款及格式 （5）工程量清单 （6）图纸 （7）技术标准和要求 （8）投标文件格式 （9）投标人须知前附表规定的其他材料 2.2 招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10天前在《**公共**交易平台（**省﹒**市）》网站上提出。 2.2.2招标代理人将在接到投标人质疑三日内在《**公共**交易平台（**省●**市）》发布澄清方式答复各投标人，并作为招标文件的组成部分，但不指明答疑问题的来源。 2.3 招标文件的修改 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成投标文件应包括下列内容： （1） 投标函 （2） 投标函附录； （3） 法定代表人身份证明 （4） 授权委托书； （5）投标保证金； （6）已标价工程量清单； （7）施工组织设计； （8）项目管理机构； （9）资格审查资料； （10）其他资料。 3.2 投标报价3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 3.2.3投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价、合价和总价。投标人没有填入单价、合价或总价的工程子目，招标人将不予支付，并认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价或总价中。投标人在工程量清单中多报的工程子目及其报价招标人将不予接受，仍按招标文件给出的工程量清单核准其报价。 3.2.4因本项目工期较紧，施工期间，材料价格所发生的政策性变化均不予以调整。 3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标截止之日起90天。 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 3.3.3出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以招标文件发布媒介发布通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金3.4.1 投标保证金作为投标文件的组成部分，投标人须按前附表提供投标保证金。投标保证金缴纳方式及金额见前附表。 3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 3.5 资格审查资料3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。 3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 3.6.2 投标文件应当对招标文件有关施工工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。 3.6.3 投标文件的制作应满足以下规定： （1）投标文件由投标人使用“****交易中心”网站【下载专区】的“投标文件制作工具”制作生成。 （2）“投标文件格式”中要求盖电子签章的地方，投标人均应按照要求盖电子签章。 （3）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。 （4）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作手册”。 3.6.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“****交易中心”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。 3.6.5 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。 4. 投标4.1 投标文件的加密 4.2 投标文件的递交 4.2.1本项目采用全流程电子招投标方式，投标人只须递交电子投标文件，无须递交纸质版投标文件。 4.2.2 投标人应在规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“****交易中心”系统，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“****交易中心”系统）将拒绝接收。 4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“****交易中心”系统直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。 4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。 4.3.3 投标人在投标截止时间前，投标人撤回投标文件的，投标人已缴纳的投标保证金将在公示期结束后和未中标的投标人一并退还。 4.3.4投标人在投标截止时间后，不得修改或撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。 5. 开标5.1 开标时间和地点 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。 注：详见不见面开标流程。 5.3开标时，需遵循以下要求进行： 5.3.1投标截止时间到，由招标人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。 5.3.2电子评标时，因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，及时与招标代理联系。 5.3.3因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。 5.3.4投标人不足三家的，不得开标。 5.3.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 5.4开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其开标。 （1）经检查数字证书无效的投标文件； （2）投标人未按投标人须知表5.1项规定的时间内解密投标文件的； 6. 评标 6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标****委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； （3）与投标人有经济利益关系； （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的； （5）与投标人有其他利害关系。 6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 7. 合同授予 7.1 定标方式评标委员会推荐3名中标候选人,并标明排列顺序。****委员会推荐的中标候选人确定中标人。 7.2 中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。 7.3 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.4 履约担保7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。 7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.5 签订合同7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 8. 重新招标或经批准不招标 8.1重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标； （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2****委员会评审后否决所有投标的； （3****委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的； （4）同意**投标有效期的投标人少于3个的； （5）中标候选人均未与招标人签订合同的。 8.2不再招标重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。 9. 纪律和监督 9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。 下列行为均属招标人与投标串通投标： （1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价； （3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿； 9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得****委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 9.3 ****委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 9.5 投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。 10. 需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 附件一：开标记录表（仅为格式参考） （项目名称）开标记录表 开标时间： 年 月 日 时 分
招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日 附件二：问题澄清通知（仅为格式参考） 问题澄清通知 编号： （投标人名称）： （项目****委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 1. 2. ...... 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。 招标人或招标代理机构： （签字或盖章） 年 月 日 附件三：问题的澄清（仅为格式参考） 问题的澄清 编号： （项****委员会： 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下： 1. 2. ..... 投标人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 附件四：中标通知书（仅为格式参考） 中标通知书 （中标人名称）： 你方于 （投标日期）所递交的 （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中标价： 元。 工期： 。 工程质量：符合 标准。 项目经理： （姓名）。 请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。 随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。 特此通知。 附：澄清、说明、补正事项纪要 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附件五：中标结果通知书（仅为格式参考） 中标结果通知书 （未中标人名称）： 我方已接受 （中标人名称）于 （投标日期）所递交的 （项目名称）投标文件，确定 （中标人名称）为中标人。 感谢你单位对我们工作的大力支持！ 招标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日 附件六：确认通知（仅为格式参考） 确认通知 （招标人名称）： 你方于 年 月 日发出的 （项目名称）关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。 特此确认。 投标人： （盖单位章） 年 月 日 第三章 评标办法（综合评估法） 评标办法前附表
注： 一、电子化评标时，评分办法中所涉及到的证书及材料不再提供原件，但须在投标文件中附扫描件（或图片），内容须清晰可见。 二、投标人应将相关证件的变更、延期等材料一并提供，投标人应对资料的真实性、合规性负责。 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 2. 评审标准2.1初步评审标准 2.1.1形式评审标准:见评标办法前附表 。 2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。 2.1.3响应性评审标准:见评标办法前附表。 2.2分值构成与评分标准 2.2.1 分值构成 技术标评分标准 商务标评分标准 综合标评分标准 2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 2.2.3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。 2.2.4 评分标准 (l）技术部分：见评标办法前附表； (2）商务部分：见评标办法前附表； （3）综合部分：见评标办法前附表。 3. 评标程序3.1 初步评审 3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： (l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的： (2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； (3****委员会要求澄清、说明或补正的。 3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 (1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； (2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 3.2 详细评审 3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 3.2.3投标人综合得分=施工组织设计得分+项目管理机构得分+投标报价+信用等级得分+其他评分因素得分+奖惩分 3.2.4最终得分为各个评委计分的算术平均值. 3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3.3 投标文件的澄清和补正 3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，****委员会的要求。 3.4评标结果 3.4.1 评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。 3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。 3.4.3招标人将保留对投标人所提供资料进行核实的权利。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人，经招标人考察证实为提供虚假证明材料骗取中标的，除取消其中标资格外，还应赔偿招标人及代理机构的相关损失，涉及违法犯罪的将建议司法部门依法追究其法律责任 。 第四章 合同条款及格式第一节通用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。 1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。 1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。 1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。 1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。 1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。 1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。 1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 1.1.4 日期 1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。 1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。 1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。 1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。 1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。 1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。 1.1.5 合同价格和费用 1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。 1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。 1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。 1.2 语言文字合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民**国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、****政府规章。 1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录； （4）专用合同条款； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）其他合同文件。 1.5 合同协议书承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。 1.6 图纸和承包人文件1.6.1 发包人提供的图纸 除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。 1.6.2 承包人提供的文件 按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。 1.7 联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。 按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。 2. 发包人义务 2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 2.2 发出开工通知发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。 2.3 提供施工场地发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地。 2.4 协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 2.5 组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。 2.6 支付合同价款发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 2.7 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 2.8 其他义务发包人应履行合同约定的其他义务。 3. 监理人 3.1 监理人的职责和权力3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。 3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 3.2 总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。 3.3 监理人员3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。 3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。 3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。 3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 3.4 监理人的指示3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。 3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。 3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。 3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。 3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 3.5 商定或确定3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。 3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。 4. 承包人 4.1 承包人的一般义务4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。 4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等，其中主要材料、工程设备等的采购由承包人提供厂家，发包人、监理和承包人共同考察后确定。 4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。 4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。 4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。 4.2 履约担保4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。 4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。 4.3 承包人项目经理承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。 4.4 工程价款应专款专用 4.5 不利物质条件4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。 4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。 5. 施工控制网5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。 5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。 6. 工期 6.1 进度计划承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。 6.2 工程实施监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。 6.3 发包人引起的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人**工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。 （1）增加合同工作内容； （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点； （4）因发包人原因导致的暂停施工； （5）提供图纸延误； （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款； （7）发包人造成工期延误的其他原因。 6.4 异常恶劣的气候条件由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人**工期。 6.5 承包人引起的工期延误由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。 7. 工程质量 7.1 工程质量要求工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。 7.2 监理人的质量检查监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。 7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。 承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 7.4 清除不合格工程由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 8. 试验和检验 8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。 8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 8.2 现场材料试验8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，****试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。 8.2.2 监理人在必要时****试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。 9. 变更 9.1 变更权在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。 9.2 变更程序承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。 9.3 变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理： （1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价； （2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； （3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。 9.4 暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。 9.5 计日工9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。 9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批： （l）工作名称、内容和数量； （2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； （3）投入该工作的材料类别和数量； （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； （5）监理人要求提交的其他资料和凭证。 9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。 10. 计量与支付 10.1 计量除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。 10.2 预付款预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建****施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。 10.3 工程进度付款承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： （1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款； （2）根据第9条应增加和扣减的变更金额； （3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额； （4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款； （5）根据第10.4款应扣减的质量保证金； （6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 10.4 质量保证金监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。 在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内**承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。 10.5 竣工结算10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。 10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。 10.5.3****政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。 10.6 付款延误发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 11. 竣工验收 11.1 竣工验收的含义11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。 11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。 11.2 竣工验收申请报告当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。 11.3 竣工和验收监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。 11.4 试运行除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 11.5 竣工清场除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。 12. 缺陷责任与保修责任 12.1 缺陷责任缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应**缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。 12.2 保修责任合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。 13. 保险 13.1 保险范围13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。 13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。 13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。 13.2 未办理保险13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。 13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。 14. 不可抗力 14.1 不可抗力的确认14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。 14.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。 14.3 不可抗力后果及其处理除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担： （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用； （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （5）不能按期竣工的，应合理**工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 15. 违约 15.1 承包人违约15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。 15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。 15.2 发包人违约15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。 15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。 16. 索赔 16.1 承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发包人提出索赔： （l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； （2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和**的工期，并附必要的记录和证明材料； （3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期的权利。 16.2 承包人索赔处理程序（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）**的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。 （2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。 16.3 承包人提出索赔的期限承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 16.4 发包人索赔的提出根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向承包人提出索赔： （l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料； （2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和**的工期，并附必要的记录和证明材料。 16.5 发包人索赔处理程序（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）**的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。 （2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。 17. 争议的解决 17.1 争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以**协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： （l****委员会申请仲裁； （2****人民法院提起诉讼。 17.2 **解决在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力**协商解决争议。 17.3 争议评审17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。 17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。 1．一般约定 1.1 词语定义 1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.2 发包人： **** 。 1.1.2.3 承包人： (签约后填入承包人的名称) 。 1.1.2.5 分包人： (签约后填入分包人的名称) 。 删去本款全文，本合同工程不允许承包人将工程的任何部分分包。 1.1.2.6 监理人：(填入监理人名称) 。 1.1.4日期 1.1.4.5 缺陷责任期： 。 1.4 合同文件的优先顺序进人合同文件的各项文件及其优先顺序是：（见“通用条款”1.4条） 1.7 联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达地点另行约定 2 发包人义务 2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：。 2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：。 删去2.3.2和2.3.3全文，并代之以；承包人负责办理工地范围内的征地。 2.8其它义务(根据发包人的合同管理要求补充) 其它需由发包人承担的义务可在协议书中进行约定。 3 监理人 3.1 监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： （2）按规定，当设计变更和工程量差值引起合同价格增减时作出变更决定; 4 承包人 4.1承包人的一般义务4.1.10 其他义务 本条款补充为： (1)、为保证工程顺利实施，承包人的项目经理、技术负责人及主要管理人员每周在工地的时间不少于5天，需离开时应经监理和业主书面同意，否则发包人将依据监理对承包人的考勤情况，按每天每人5000元对承包人作罚金处理，罚金将从工程进度款中扣除。 (2)、合同签订后项目经理和技术负责人的资质证件暂时由发包人保留至竣工验收，拟派的项目经理、技术负责人，在施工过程中不经招标人同意不得更换。若施工中的项目经理、技术负责人与投标文件不符，视为中标人严重违约，发包人有权终止合同，一切损失由承包人承担。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。项目经理在本项目施工期间不得负责其他工程，必须现场办公且每周不少于五天工作时间，****政府采购监管部门的检录检查。若查处项目经理不在场，****公司和招标人；第二次给予书****公司5000元人民币，不在现场的项目经理处罚500元人民币；****公司50000元人民币罚款，不在现场的项目经理处罚5000元人民币罚款，****公司、项目经理在财政部门指定的网站上发布不良记录一次。经合规程序更换的项目经理，****采购办备案. 4.11 不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：见合同通用条款。 5 材料和工程设备 5.2发包人提供的材料和工程设备删去本款全文，发包人不提供材料和工程设备 5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表： 发包人提供的主要材料表
发包人提供的工程设备表
发包人提供的施工设备表
注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。 （1） 发包人提供的临时设施： 删去本款全文，本合同工程发包人不提供施工设备和临时设备。 7 交通运输 7.1 道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：见通用条款。 8 测量放线 8.1施工控制网8.1.1 施工控制网的约定：见通用条款 。 9 施工安全、治安保卫和环境保护 9.1 发包人的施工安全责任9.1.4 发包人提供资料，其余资料由承包人负责收集。 9.2 承包人的施工安全责任9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：无。 9.7 文明工地9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人文明施工所需的费用由承包人承担。 11 开工和竣工（完工）11.1合同签订后5日内开工建设。 11.4 异常恶劣的气候条件11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：无。 11.5 承包人工期延误（2） 全部逾期竣工违约金的总限额为（不超过合同总价的 5%）。 （1）项表格取消；相应增加为：本合同工程按承包人承诺的工期，因承包人原因逾期完工，违约金为1000元/天。 11.6 工期提前工期提前的奖金约定：承包人提前工期不予奖励。 12 暂停施工 12.1 承包人暂停施工的责任(5) 承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：见合同通用条款 。 12.2 发包人暂停施工的责任(3) 发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形：见合同通用条款。 13 工程质量 13.7 质量评定13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：见合同通用条款 。 13.7.7 工程合格标准为：按国家相关标准执行。 13.8 质量事故处理13.8.4 工程竣工验收时，****委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料：无。 14. 试验和检验 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责。 14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按施工规范执行。 15 变更 15.1 变更的范围和内容（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 ％。关键项目： ，单价调整方式： 。删去本款全文 15.5承包人的合理化建议 15.8 暂估价15.8.1 (l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无；发包人组织招标的暂估价项目：无。 （2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：。 16 价格调整 16.1 物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：删去本款全文相应增加为：本工程因施工周期短，合同价格不因物价波动而调整。 16.1.2采用造价信息调整价格差额 工程造价信息及其来源： 。 价格调整的项目和系数： 。 17 计量与支付 17.2预付款以双方签订合同内容为准。 17.4 质量保证金17.4.1质量保证金总额按合同签订时约定。 17.5 竣工（完工）结算17.5.1 竣工（完工）付款申请单 17.6 最终结清17.61最终结清申请单 17.7 竣工财务决算承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：相应的发包人所需资料。 18 竣工验收（验收） 18.1验收工作分类 18.2 分部工程验收18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为 无 ，其余由监理人主持。 18.3 单位工程验收18.3.4提前投入使用的单位工程包括：无。 18.5 阶段验收18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：无。 18.6 专项验收18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：有。 18.7 竣工验收18.7.3 本工程（需要／不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。 18.8 施工期运行18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无。 18.9 试运行18.9.1试运行的组织：有；费用承担：无。 19 缺陷责任与保修责任 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：删去本款全文，见通用条款 。 20 保险 20.1 工程保险投保内容：； 保险金额、保险费率和保险期限： 删去本款全文，并代之以；发包人不参加保险，承包人“建工险”和“安工险”采取自愿原则，由承包人自行负责。 20.4 第三者责任险20.4.2 第三者责任险保险费率：； 第三者责任险保险金额： 删去本款全文并代之以在合同实施期间，除根据国家规定之外，采取保险自愿原则，承包人投保与否自行负责。 20.5 其他保险保险金额、保险费率和保险期限： 删去本款全文并代之以在合同实施期间，除根据国家规定之外，采取保险自愿原则，承包人投保与否自行负责。 20.6 对各项保险的一般要求20.6.1 保险凭证 保险条件：无。 20.6.4 保险金不足的补偿 发包人负责补偿的范围与金额：无。 24. 争议的解决合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：仲裁； 仲裁机构为：****委员会 。 合同协议书 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单； （8）其他合同文件。 2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3. 签约合同价：人民币（大写） （￥ ）。 4. 合同形式： 。 5. 计划开工日期： 年 月 日； 计划竣工日期： 年 月 日；工期： 日历天。 6. 承包人项目经理： 。 7. 工程质量符合 标准。 8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。 9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10.本协议书一式 份，合同双方各执 份。 11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 履约担保 （发包人名称）： 鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 1. 担保金额人民币（大写） （￥ ）。 2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。 4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 5. 在合同项目完工验收合格后 28 天内，经招标人检查无质量问题，提交完整的档案并归还招标人提供的各种文件资料后，结算其他支付款项的余额，扣减其他扣回的款项后， 招标人支付最后一次付款，并退回履约保函。 担 保 人： （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年 月 日 第五章 工程量清单 1、材料价参考《**工程造价》2023年第六期信息价及市场价计入。 2、****水利厅颁发的豫水建[2017]第1号文《**省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定》之《第一册设计(估)算编制规定》。 3、****水利厅颁发的豫水建[2006]第52号文《**省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定》之《第四、五册建筑工程预算定额》。 4、****水利厅颁发的豫水建[2006]第52号文《**省水利水电工程概预算定额及设计概(估)算编制规定》之《第六册设备安装工程概(预)算补充定额》。 5、****水利厅颁发的豫水建[2006]第52号文《**省水利水电工程 概预算定额及设计概(估)算编制规定》之《第七册施工机械台时费概(预)算定额》。 6、设计文件及图纸。 注：工程量清单详见附件 第六章 图 纸图纸详见附件 第七章 技术标准和要求 一、项目概况 1、项目名称：**恒压灌区续建配套与节水改造项目 2、项目性质：改建 3、建设地点：**市** 4、工程范围及主要建设主要内容： 项目涉及堂街、李口、姚庄3个乡镇65个村；工程建设主要包括灌溉水源工程、骨干输配水工程、建筑物及配套设施、用水量测及信息化建设等。 5、工程等级和标准： （1）工程等别 根据《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程设计灌溉面积≥5万亩且＜50万亩，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。 （2）建筑物级别 根据《水利水电工程工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），供水工程永久性建筑物级别根据设计流量确定，泵站级别根据设计流量及装机功率确定。水源泵站主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级；灌溉工程建筑物级别为5级。 （3）洪水标准 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）以及《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），水源泵站工程设计防洪标准取20年一遇；灌溉工程设计防洪标准为10年一遇。 6、建设规模和内容： 灌区有3个片区组成，分别为堂街片区3.3万亩、原井灌水源地表化片区5万亩及李口片区1.72万亩。 （1）水源工程 ****泵站2座，分别为孔湾1#****泵站；**3座泵站，分别为孔湾3#泵站，设计流量0.807m3/s；士庄泵站，设计流量1.065m3/s；后庄泵站，设计流量0.77m3/s。岸坡防护400m，配套输变电工程2处。 （2）骨干输配水工程 项目共铺设干支管总长81.978km。其中包括涂塑复合钢管DN1000管1383m，涂塑复合钢管DN800管5078m，钢丝网聚乙烯给水管DN700管4966m，钢丝网聚乙烯给水管DN600管3125m，钢丝网聚乙烯给水管DN500管14279m，钢丝网聚乙烯给水管DN400管3365m；钢丝网聚乙烯给水管DN315管1785m，钢丝网聚乙烯给水管DN250管4200m，PE100直径De160管道23174m，PE100直径De110管道20623m。土方开挖24.05万m3，土方回填19.92万m3，混凝土6654.48m3。 （3）建筑物及配套设施 **6000m3调蓄池1座，改造管理所242.2m2，****中心一处，建设管理道路2.93km，增设安全警示标志7处。 （4）用水量测 设置取水口测站4处，分别设置在孔湾3#泵站、蓄水池出口、****泵站，****泵站出水管上，采用电磁流量计。设置分水口智能量测系统106套，包括测控刷卡一体阀、超声波流量计。 二、工程地质 2.1 **士庄泵房工程地质条件 2.1.1工程地质条件 **士庄泵房位于北汝河右岸**2#橡胶坝上游150m处士庄村西，交通较便利。本次勘察钻探资料揭示地层主要为全新统人工填土，冲洪积成因的细砂、卵石，根据各层土的物理力学性质的不同可分为以下3层地质单元，即自上而下由第①层杂填土、第③层细砂、第⑤层卵石组成。 2.1.2地形地貌及地层岩性 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，地面高程97.11～97.83m，地势平坦，周围场地较开阔。 根据勘察所揭露的地层，该处地层主要为第四系地层，按其时代成因、工程地质特征，共分为3个工程地质层。其中： 层①杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。层底高程96.61-97.43m，层厚0.40～0.60m。 层③细砂（Q4alp）：黄褐色，稍密，稍湿，主要矿物成分石英、长石、云母，颗粒级配较差，分选性较好。层底高程91.91-93.13m，层厚4.30～4.70m。 层⑤卵石（Q4alp）:杂色，湿～饱和，稍密～中密，母岩成分主要为砂岩，颗粒级配较好，分选性较差，卵石呈亚圆形，一般粒径在2-8cm，质量占总质量的60%左右，上部孔隙充填中砂及粗砂，下部孔隙充填中砂及黏性土。该层普遍分布在全线，揭露最大厚度15.3m。 2.2 ****泵站工程地质条件 2.2.1工程地质条件 ****泵站位于北汝河右岸后庄村西，交通较便利。本次勘察钻探资料揭示地层主要为全新统人工填土，冲洪积成因的中粉质壤土、卵石，含砾粉质黏土，根据各层土的物理力学性质的不同可分为以下4层地质单元，即自上而下由第①层杂填土、第②层中粉质壤土、第⑤层卵石、第⑥层含砾粉质黏土组成。 2.2.2地形地貌及地层岩性 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，地面高程88.01～95.32m，地势平坦，周围场地较开阔。 根据勘察所揭露的地层，该处地层主要为第四系地层，按其时代成因、工程地质特征，共分为4个工程地质层。其中： 层①杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。层底高程86.81-94.22m，层厚0.80～1.30m。 层②中粉质壤土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中，切面稍有**，无摇振反应，含黑色铁锰质氧化物及少量钙质结核。层底高程84.03-86.02m，层厚1.30～8.90m。 层⑤卵石（Q4alp）:杂色，湿～饱和，稍密～中密，母岩成分主要为砂岩，颗粒级配较好，分选性较差，卵石呈亚圆形，一般粒径在2-8cm，质量占总质量的60%左右，上部孔隙充填中砂及粗砂，下部孔隙充填中砂及黏性土。层底高程73.32-75.32m，层厚9.80～12.00m。 层⑥含砾粉质黏土（Q4alp）：褐黄色，可塑，干强度及韧性中等，切面有**，摇震反应无，含钙质结核、砾石等，粒径0.5-4cm，个别粒径大于5cm，含量占15-20%。该层普遍分布在全线，揭露最大厚度6.20m。 2.3**孔湾3#泵站工程地质条件 2.3.1工程地质条件 **孔湾3#泵站位于北汝河右岸孔湾西村北侧，****泵站旁，交通较便利。本次勘察钻探资料揭示地层主要为全新统人工填土，残破积成因的黏土，三叠纪（T）泥质粉砂岩，根据各层土的物理力学性质的不同可分为以下4层地质单元，即自上而下由第①层杂填土、第⑦层黏土、第⑨层强风化泥质粉砂岩、第⑩层中风化泥质粉砂岩组成。 2.3.2地形地貌及地层岩性 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，地面高程88.01～95.32m，地势平坦，周围场地较开阔。 根据勘察所揭露的地层，该处地层主要为第四系地层，按其时代成因、工程地质特征，共分为4个工程地质层。其中： 层①杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。层底高程86.62-95.38m，层厚0.40～1.30m。 层⑦黏土（Q3eld）：棕红色 硬塑～坚硬，干强度及韧性高，摇振反应无，切面光滑，土质均匀，含黑色铁锰质氧化物。层底高程86.42-92.48m，层厚2.90～3.80m。 层⑨强风化泥质粉砂岩（T）:强风化泥质粉砂岩（T）：棕红、紫红色，泥质结构，块状构造 ，主要矿物为石英，**石，粘土矿物，溶蚀裂隙发育强烈，岩芯较破碎，多呈块状、短柱状，断口粗糙，有砂感，取芯率较低，含少量黏土矿物及胶结物。层底高程82.52-88.98m，层厚2.90～4.40m。 层⑩中风化泥质粉砂岩（T）：棕红、紫红色，泥质结构，块状构造 ，主要矿物为石英，**石，粘土矿物，岩芯呈柱状，短柱状，柱长5-10cm，风化裂隙发育。揭露最大厚度14.7m。 2.4 **蓄水池工程地质条件 2.4.1工程地质条件 **蓄水池站位于堂街镇东北的低山丘陵上，交通较便利。本次勘察钻探资料揭示地层主要为全新统人工填土，残破积成因的碎石土，三叠纪（T）泥质粉砂岩，根据各层土的物理力学性质的不同可分为以下3层地质单元，即自上而下由第①层杂填土、第⑧层碎石土、第⑨层强风化泥质粉砂岩组成。 2.4.2地形地貌及地层岩性 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，地面高程88.01～95.32m，地势平坦，周围场地较开阔。 根据勘察所揭露的地层，该处地层主要为第四系地层，按其时代成因、工程地质特征，共分为4个工程地质层。其中： 层①杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。层底高程140.69-146.18m，层厚0.40～1.70m。 层⑧碎石土（Q3eld）：杂色，稍密-中密，稍湿、碎石多呈棱角状，母岩主要为砂岩、砾岩，一般粒径在2-7cm，个别大于10cm，质量占总质量的60-80%，充填黏性土及少量砂粒。层底高程134.96-144.68m，层厚0.90～6.70m。 层⑨强风化泥质粉砂岩（T）:强风化泥质粉砂岩（T）：棕红、紫红色，泥质结构，块状构造 ，主要矿物为石英，**石，粘土矿物，溶蚀裂隙发育强烈，岩芯较破碎，多呈块状、短柱状，断口粗糙，有砂感，取芯率较低，含少量黏土矿物及胶结物。揭露最大厚度16.8m。 2.5穿越芝河1工程地质评价 勘察区位于**市**大张庄村西南，管道拟穿越芝河1，桩号K6+707.00-K6+799.95，穿越拟采用明挖形式。施工长度约92.95m。管道直径DN500，管底埋深约3.0m。 2.5.1地形地貌 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，河岸高程110.6～112.1m，河底高程105.00～107.40m，河流成U型，场地较开阔。 2.5.2地层岩性 根据勘察所揭露的地层，该处地层按其时代成因、工程地质特征，共分为2个工程地质层。其中： 第①层杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。该层普遍分布在全线地表，该处层厚0.5～1.5m。 第②层中粉质壤土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中，切面稍有**，无摇振反应，含黑色铁锰质氧化物及少量钙质结核。 该处揭露最大厚度19.2m。 2.6穿越芝河2工程地质评价 勘察区位于**市**后庄村东，管道拟穿越芝河2，桩号K0+919.60-K0+975.40，穿越拟采用明挖形式。施工长度约55.8m。管道直径DN800，管底埋深约3.0m。 2.6.1地形地貌 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，河岸高程91.00～93.50m，河底高程88.60～89.70m，河流成U型，场地较开阔。 2.6.2地层岩性 根据勘察所揭露的地层，该处地层按其时代成因、工程地质特征，共分为4个工程地质层。其中： 第①层杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。该层普遍分布在全线地表，该处层厚0.7～0.8m。 第②层中粉质壤土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中，切面稍有**，无摇振反应，含黑色铁锰质氧化物及少量钙质结核。该处层厚6.9～9.8m。 第④层含砾粉质黏土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中等，切面有**，摇震反应无，含钙质结核、砾石等，粒径0.5-3cm，个别粒径大于3cm，含量占15-20%。该处层厚3.5～3.7m。 第⑤层卵石（Q4alp）：杂色，湿～饱和，稍密～中密，母岩成分主要为砂岩，颗粒级配较好，分选性较差，卵石呈亚圆形，一般粒径在2-8cm，质量占总质量的60%左右，上部孔隙充填中砂及粗砂，下部孔隙充填中砂及黏性土。该处揭露最大厚度8.6m。 2.7穿越芝河3工程地质评价 勘察区位于**市**王寨村西，管道拟穿越芝河3，桩号K3+422.15-K3+482.90，穿越拟采用明挖形式。施工长度约94.4m。管道直径DN700，管底埋深约3.0m。 2.7.1地形地貌 勘察区地貌单元为河流冲洪积**，河岸高程97.30～99.70m，河底高程93.30～93.40m，河流成U型，场地较开阔。 2.7.2地层岩性 根据勘察所揭露的地层，该处地层按其时代成因、工程地质特征，共分为4个工程地质层。其中： 第①层杂填土（Q4ml）：杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成杂色，松散，稍湿，主要由黏性土，建筑垃圾组成。该层普遍分布在全线地表，该处层厚0.7～0.8m。 第②层中粉质壤土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中，切面稍有**，无摇振反应，含黑色铁锰质氧化物及少量钙质结核。该处层厚11.3～12.5m。 第④层含砾粉质黏土（Q4alp）：黄褐色，可塑，干强度及韧性中等，切面有**，摇震反应无，含钙质结核、砾石等，粒径0.5-3cm，个别粒径大于3cm，含量占15-20%。该处层厚1.9～1.9m。 第⑤层卵石（Q4alp）：杂色，湿～饱和，稍密～中密，母岩成分主要为砂岩，颗粒级配较好，分选性较差，卵石呈亚圆形，一般粒径在2-8cm，质量占总质量的60%左右，上部孔隙充填中砂及粗砂，下部孔隙充填中砂及黏性土。该处揭露最大厚度5.8m。 2.8、结论与建议 经过本次勘察，各场区地质条件已基本查明。 1）工作区地貌单元为河流冲洪积**、低山丘陵，区域内地势较为平坦开阔，无特殊地形地貌。沿线有省道、县乡道路及村村通相连，交通便利。 2）勘查范围内揭露地层主要为第四系全新统人工成因（Q4ml）的杂填土，第四系全新统冲洪积物成因（Q4alp）的中粉质壤土、细砂、含砾粉质黏土、卵石，第四系全新统残坡积物成因（Q3eld）的黏土、碎石土，三叠纪（T）泥质粉砂岩。 3）拟建场地勘察深度范围内，主要为中粉质壤土、粉质黏土、稍密-中密的细砂和卵石等，各地基土承载力特征值大部分fak＞150kPa，根据岩土名称和性状，结合地区经验，估算场地覆盖层20米深度范围内土层的等效剪切波速值500≥Vse>250m/s。根据邻近场地勘察经验，场地覆盖层厚度为3-50米，依据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018），综合判定该场地土类型为中硬场地土，场地类别属于Ⅱ类。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区域地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震烈度Ⅵ度。 4）工程区孔隙潜水水量丰富，部分河道常年流水不断，需考虑对工程施工的不利影响。 5）基坑开挖可采用放坡和支护方法，并注意基坑排水问题，基坑降水可采用明排法和轻型井点加管井共同抽水的方案，同时保证边坡的稳定性。 6）工程区所需回填土料可利用挖方弃料，使用时应进行试验，确保质量满足要求；建议所需混凝土粗骨料、细骨料进行外购。 三、主要工程施工技术要求1.土方开挖工程施工 （1）土石方开挖 ①管道土石方开挖 管沟开挖宜分段快速施工，并合理确定开挖顺序和分层开挖深度，由低向高处进行。 管沟开挖采用1.0m3液压挖掘机配合人工开挖，就近堆放在沟槽的一侧；除用于管沟回填外，其余弃方采用8t自卸汽车运输至弃渣场，运距3km。 为防止超挖或扰动槽底面，槽底应留0.2m～0.3m的土层暂时不挖，待临铺管道前用人工清理至设计底面高程，并同时修整槽底。 根据地勘成果，拟建管线持力层主要以第④层强风化泥质粉砂岩为主，上层为黄土状重粉质壤土。石方占比按70%考虑，石方可采取手持风镐开凿后再用1.0m3液压反铲开挖，装8t自卸汽车运输至弃渣场，运距3km。沟槽均采用人工修整和2.8kW蛙式打夯机夯实基础。 ②建（构）筑物土方开挖 调蓄池持力层主要以第④层强风化泥质粉砂岩为主，上层为黄土状重粉质壤土，石方开挖占比按60%考虑。交叉建筑物开挖可利用土料就近堆存在管沟开挖及堆土临时占地范围内，利用于建（构）筑物回填；开挖多余土料采用1m3挖掘机配合8t自卸汽车运输至弃渣场，运距3km。 （2）土方回填 ①除对回填土料有特殊要求的区域外，应按原状土的层次进行回填。项目区位于丘陵区，回填的土料部分利用管沟开挖土方作为回填土料。 ②输水管土方回填 回填料的土质要求为：回填料级配应均匀，颗粒尺寸一般不大于500mm。槽底至管顶以上0.5m范围内，不得含有树根、树枝、杂草、垃圾有机物、冻土及砖石等硬块；在管节接口处，应采用细粒土回填。回填土的含水量，宜根据土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近，在回填以前应先调整好含水率，不允许边压实、边加水。需要拌和的回填材料，应在运入槽内前拌和均匀，不得在槽内拌和。 沟槽开挖合格后，敞沟时间不宜长，应及时进行验收并进行管道安装，管道及附件安装完成经验收合格后，应及时进行回填。回填前应清除沟槽内杂物，并排除积水，不得在有积水的情况下进行回填。 管道两侧和管顶以上1m范围内的回填土料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接抛在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。 沟槽回填土的夯实通常采用人工夯实和机械夯实两种方法。分层回填的每层铺料厚度一般为150mm～300mm，可根据土质情况、含水量和压实工具、压实方法，经过试验确定。压实过程中，不得造成管线位移和管道损伤。 有石方（软岩）开挖的地段，沟槽开挖范围内回填土料，可预留一定的沉陷量。土方回填缺土的采用外购土方回填，运距按5km考虑。 回填压实应逐层进行。管道两侧和管顶1m以上范围内的压实，应采用薄铺轻夯夯实，管道两侧夯实面的高差不应超过0.3m。管顶1m以上回填时，应分层整**压实。 分段回填、压实时，相邻段的接茬应为梯形，其阶差不得超过2个填筑层；接茬处的压实应相互重叠0.6m，不得漏压。 ③建（构）筑物土方回填 建（构）筑物、井室周围的土方回填，应与管道沟槽同时进行。当不便同时进行时，应留 阶形接茬；井室周围回填压实时，****中心对称进行，且不得漏夯；回填材料压实后应与井壁紧贴。 待混凝土或砌体水泥砂浆强度达到设计规定，采用1m3挖掘机配合8t～10t自卸汽车运输，人工配合74kW推土机平料，小面积的采用人工配合2.8kW蛙式打夯机夯实，大面积的则采用74kW拖拉机压实。 2.非开挖施工 （1）水**向钻施工法 水平导向钻按照设计的钻孔轨迹（一般为弧形），先钻一个近似水平的导向孔，然后用大直径的扩孔钻头进行反向扩孔，完成后再将直径小于孔径的待铺设工作管线回拉入钻孔内，完成铺管工作。穿越施工具有不影响交通，不破坏现状设施，穿越精度高，弧形敷设距离长、进出场地速度快，施工占地少、施工速度快；但是该种施工方法工程造价较高，施工机械专业，进场费用高，且该种施工方法由于掘进轨迹为弧形，所以要求穿越距离较长，适用于穿越较宽的河道。 （2）顶管施工法 顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法，它不需要开挖面层，并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。顶管直径DN800~DN4500。通过工作井把要顶进的管道顶入接收井内，一个工作井内的管道可在地下穿行1500米以上，并且还能曲线穿行，以绕开一些地下管线或障碍物。具有经济、高效，保护环境的综合功能。优点：不开挖地面；不拆迁，不破坏地面建筑物；不破坏环境；不影响管道的段差变形；省时、高效、安全，综合造价低。缺点：曲率半径小且多种曲线组合在一起时，施工困难；在软土层中容易出现偏差，且纠正偏差比较困难，管道容易产生不均匀下沉。 对于主要交通道路根据不同管径采用顶管或定向钻法。 3.混凝土工程 混凝土浇筑前，做好 项施工准备工作，确保场区交通，风水电供应畅通，混凝土拌和运输和浇筑机械安装调试完毕， 类建筑材料供应充裕并有一定的储备，配备足够的排水能力，保证混凝土施工正常进行。建筑 物基础部位的混凝土仓面浇筑，在清理基坑后即可组装模板和绑扎钢筋。混凝土入仓前必须将仓内木屑、杂物和积水清理干净。当混凝土浇筑完毕后，应根据气温条件，做好降温、保温、洒水等养护工作。 混凝土采用1.1kW插入式振捣器或4.5kW平板振捣器进行振捣密实。建筑物多为薄壁结构，整体性要求高。施工中，应按设计要求的工作缝分仓，减少不必要的施工缝出现。如有发生，要对老混凝土进行凿毛清洗后，先铺筑一层2~3cm厚的高标号水泥砂浆。 ****加工厂加工后，由5t载重汽车运至工作面，人工绑扎，机械焊接的方式施工。 4.风化砖室外围墙粉刷工程 粉刷步骤及注意事项如下： 1.清理墙面。首先，清除墙面上的灰尘、油污、旧漆层和其他杂质，确保墙面干净，如果有开裂或凹凸不平的部分，需要先用水泥砂浆修补和抹平。 2.打底。在墙面干燥后，用专用的胶水打底，胶水需按比例加水稀释，然后均匀涂刷1～2遍，这一步骤是为了增强墙面对涂料的吸附能力。 3.找**腻子处理。打底干燥后，使用腻子进行找平处理，将腻子粉搅拌均匀后均匀粉刷至墙面，然后等待其干燥。 4.底漆处理。在腻子干燥后，涂刷底漆，底漆可以增强涂料与墙面的附着力，并提高涂层的均匀性和耐久性。 5.面漆处理。涂装面漆，即选择所需的涂料进行涂刷，通常需要进行两遍涂刷以保证颜色均匀和足够的覆盖力，涂装时注意涂料的厚度和均匀度。 6.细节处理。在围墙的边角、凸起部位以及窗户周围等细节部分需要特别注意处理，以确保涂层的均匀和美观。 7.干燥和维护。涂漆完成后，确保围墙充分干燥，并根据需要维护和保养涂层，如在适宜的天气条件下进行施工，避免强光直射，注意涂料的厚度和涂刷方向的均匀性。 8.要选用适合室外使用的涂料，确保其具有防水、耐候和抗污染的特性。 5.管道安装工程 地埋管道施工顺序为：放线—机械挖槽—人工清槽—验槽处理—管道安装—充水试压—土方回填。 ①土方工程：土方开挖前，现场技术人员要向作业层交代清楚本工程的标高及轴线位置，以便核查。技术人员对工程地质资料要心中有数，以便土层开挖的鉴别与处理，同时还要注意天气变化，一旦出现阴雨天气时，及时处理积水。土方开挖时，管线一侧设置为堆土区，堆土区宽度为4m，堆土高度不超过1.5m，堆土区与沟槽之间预留1.0m的安全宽度；另一侧设置为吊装区，吊装侧设置4m宽临时道路，吊装侧预留置2m宽，以便放置待安装地管道；施工区与两侧农田预留1.0m的安全宽度。回填土施工前必须通过建设单位、监理单位、施工单位共同组织验收，检查合格后，三方签字盖章方准进行回填土，回填土应分层进行，分层夯实。回填土应取净土，不准掺入垃圾，土块树根硬块等杂质。 ②管道的铺设施工前对所有使用管材、管件的数量、质量逐一检查。对因碰撞或其他机械因素造成变形、破裂的不合格管材、管件坚决不能用于工程安装。管材、管件安装前应将插口和承口表面的灰尘或其他杂物清除干净，严禁带水操作。 （1）聚乙烯PE管及加筋PE管安装 a、聚乙烯给水管件、管材因运输、装卸、堆放或遮盖不严或因存放时间较长，都有可能造成管材、管件的变形和变质，连接前应进行一次外观质量检查。 b、聚乙烯给水管道连接应用采取电熔连接和热熔连接。聚乙烯管道与金属管道、阀门连接必须采用钢塑过渡接头连接。 c、聚乙烯给水管道不同连接形式应采有对应的专用连接工具。连接时，不得使用明火加热。 d、聚乙烯给水管道连接操作工人上岗前，经过专门培训，经考试和技术评定合格后，方可上岗操作。 e、聚乙烯给水管材、管件存放与施工现场温差较大时，应将管材和管件在施工现场放置一段时间。使其温度接近施工现场温度。 f、聚乙烯给水管道连接时，管端应洁净。每次收工时，管口应临时封堵。 g、聚乙烯给水管道连接结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工后重新进行接头外面质量检查。 （2）钢管安装 a、管道安装应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》（GB50235）、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236）等的规定。 b、管节的材料、规格、压力等级等应符合设计要求。 c、管道安装前，管节应逐根测量、编号，宜选用管径相差较小的管节组队对接。 d、下管前应先检查管节的内外防腐层，合格后方可下管。e、管节组成管段下管时，管段的长度、吊距，应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。 f、管道大部分采用承插接口，部分管节组队焊接时，应先修口、清根，管端断面的坡口角度、钝边、间隙，应符合设计要求。 ③充水试压管道安装完毕，初验合格后，回填少量细土，轻轻踩实，用木桩等固定管道，然后充水试压，试验应严格按《规范》规定进行，合格后再建闸阀井、保护池。 ④管槽回填 管道试压合格后，先用细土回填15-20cm，然后再分层压实回填至地平。回填时避免砖石异物与管壁表面直接接触，严格按工序操作，确保管 道安装质量。管道安装施工结束后，常温24h后才可承压通水。 6.灌区渠首工程（1）灌溉标准 根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），灌区灌溉设计保证率为75%，管道水利用系数达0.95。 （2）灌排水质标准 灌区以北汝河作为水源，其水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的规定。 （3）设计指标 根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（GB/50288-2018），确定灌区工程合理使用年限为50年，干支管配套建筑物使用年限为50年。钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不低于C25，水泥用量不低于300kg/m3，水灰比不大于0.5，氯离子含量不大于0.2%，碱含量不大于3.0kg/m3。泵站混凝土强度等级不低于C20。混凝土抗渗性不低于W6，抗冻等级不低于F100。 2工程等别和建筑物级别 （1）工程等别 根据《水利工程建设标准强制性条文》（2020版）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），恒压灌区设计灌溉面积10.02万亩，本工程设计灌溉面积≥5万亩且＜50万亩，工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。 （2）建筑物级别 根据《水利水电工程工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)，供水工程永久性建筑物级别根据设计流量确定，泵站级别根据设计流量及装机功率确定。****泵站主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级；灌溉工程建筑物级别为5级。 （3）洪水标准 根据《防洪标准》(GB50201-2014)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)以及《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)，水源泵站工程设计防洪标准取20年一遇，校核防洪标准取50年一遇；灌溉工程设计防洪标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）查知：工程区地震动峰值加速度值为0.05g；地震动反应谱特征周期值为0.40s，项目区地震基本烈度为Ⅵ度。 3.1灌区渠首工程 ****泵站2座，分别为孔湾1#****泵站；**3座泵站，分别为孔湾3#泵站、****泵站，岸坡防护400m，配套输变电工程2处。 孔湾1#泵站维修改造内容 ①进水闸工作闸门1扇，孔口尺寸为1.2×2.6m，潜孔式平面板梁式焊接钢闸门。闸门主材采用Q235钢材，门叶厚10mm，上、中、下横梁共4根（其中中横梁2根），用厚10mm钢板焊制，横梁长度均为1700mm，8根纵梁工字刚采用10mm钢板焊制，4个滚轮为φ400×130mm，轮轴为φ70×289mm，4个侧导轮为φ120×60mm，轮轴为φ40×140mm，滚轮和侧导轮及轮轴均为锻钢，止水橡皮为P型，底止水采用板型橡胶止水，螺栓锚固，闸门采用单吊点，吊耳板为12×290×300mm钢板焊制，吊轴为φ70×188mm，钢构件防腐采用涂刷红丹漆**。 ②进水闸工作闸门及检修闸门启闭设备均采用手电两用卷扬式启闭机，启门力15t，闭门力10t，配备DZ20-20A空气开关对闸门开度进行保护，启闭机丝杆直径不小于8cm。 ③现状泵房内侧为浆砌条石，原墙体应先凿毛，清洗干净，后刷10mm厚环氧砂浆，最后采用抗渗混凝土进行防渗处理，需要保证结合面浆液饱满、新老墙体结合良好。 加压****泵站配套 加压泵站设计流量为0.35m3/s，选取单泵流量为0.12m3/s的离心泵4台，型号为SS250-14-2，单机功率75kw，汽蚀余量6.5m。泵房内更换配电柜、软启动柜、PLC柜等。配电柜采用低压配电柜，一般采用成套设备，使用电压为0.4kV，其外形尺寸一般为宽800mm、深600mm、高2200mm，采用靠墙安装的配电柜，柜前一般需要不小于1.5m的操作宽度。 ****泵站，装机2台套，装机容量900kW，流量0.42m3/s；高压直启泵第一次启动会出现跳闸现象，电力部门建议增加高压软启动柜，工程需配备高压软启动柜2台，要求如下： 适用电压、功率范围、10KV/2000KW以下；驱动负载为单台高压电机；主要功能:集电机软启动、软停车、多功能保护于一体的电动机控制装置，具有短路、过流、限流、过压、过负载、缺相、三相电流不平衡、过热、通讯故障等各种故障状态报警，及时保护停机的功能。 **孔湾3#泵站、****泵站 一、泵站工程位置 本工程3处取水灌溉水源均位于北汝**岸，①士庄泵站位于北汝河右岸**2#橡胶坝上游150m处士庄村西，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.9万亩；②后庄泵站位于北汝河右岸后庄村西，堂街橡胶坝上游，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.1万亩。③孔湾3#泵站位于堂街橡胶坝上游80m处，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.2万亩，每座泵站均设置3台离心泵（两用一备），通过埋设3根DN300涂塑****泵站至灌溉干管内。 二、****泵站设计 （1）进水池设计 ****泵站的位置、规模、布置形式及地形条件，选择矩形进水池，在橡胶坝库区岸边，**长14.8m宽4.5m的开敞式进水池共计3座，进水池深度3m，设置50cm厚的C25钢筋混凝土底板、侧墙及后墙，并在进水池内设置45cm厚的C25钢筋混凝土隔墩，调整进水池内和流量喇叭口的流速。进水口迎水面设拦污栅3扇，净尺寸4.3m×3m（宽×高），门槽深度为10cm；进水池顶部设拦污栅3扇，扇净尺寸4m×4.3m（长×宽），通过侧壁及隔墩预埋地脚螺栓固定。并沿护坡外侧设置12cm厚C20混凝土踏步，便于检修及清理进水池。吸水管采用DN500钢管，沿岸坡倾斜布置，因运行水位下岸坡及进水池底板外侧易被冲刷，进水池上游3.5m及踏步下游3.5m以及岸坡采用40cm厚Mu60M7.5浆砌石护坡防护，坡比1:2.5。 ①吸水管悬空高度计算 对于离心泵，《泵站设计规范》（GB50265-2022****中心的悬空高度F如下： 喇叭口倾斜布置时，宜取F=（0.8~1.0）D1, D1——为进水管喇叭口直径，D1=0.77m； 本次输水线路采用DN500钢管，喇叭口直径为0.77m，且喇叭口最低点悬空高度不应小于0.5m，在满足水力条件的同时还需要防止泥沙淤积管口，因此本次吸水管悬空高度取0.8m。 ②吸水管淹没深度 对于离心泵，当喇叭管倾斜布置时，淹没深度宜大于（1.5~1.8）D1，本次吸水管淹没深度取1.0m。 ③吸水管与池壁之间的距离T T=(0.3~0.5)D1， ****中心线与后墙距离取（0.8~1.0）D1，本次设计取0.5m。 表3-1 进水池特性表
（2）泵站设计 ①设计提水流量确定 综合考虑原井灌区水源条件、地形地貌、耕地范围等进行工程布置，在北汝河岸边**2****泵站提水，通过铺设输水管道进行灌溉。泵站分别为：士庄泵站位于北汝河右岸**2#橡胶坝上游150m处士庄村西，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.9万亩；后庄泵站位于北汝河右岸后庄村西，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.1万亩。堂街片区的孔湾3#泵站位于堂街橡胶坝上游80m处，灌溉范围为运粮河以**域，控制灌溉面积为2.2万亩。泵站设计流量见下表 表3-2 泵站设计流量、扬程计算表
②管道配置 由于出水管线路较长，且扬程较高，为了便于施工及节省管材，水泵出水管采用并联，根据《泵站设计规范》（GB50265-2022），出水管道设计经济流速按2~3m/s控制，出水管管径按下式计算： D出=（0.65~0.8）Q0.5 式中：D出——出水管管径，m； Q—出水流量，按水泵额定流量估算。 经计算：士庄泵站并联后D出=0.67~0.83m，后庄及孔湾3#泵站并联后D出=0.62~0.76m，同时考虑减少管道水头损失，和业主建议，结合市场管道规格，士庄泵站离心泵进水管道采用三根Φ529x6钢管，出水管由三根Φ325x7钢管出泵房后交汇变至一根Φ1020×10mm螺旋钢管，接后续输水管道。后庄及孔湾3#泵站离心泵进水管道采用三根Φ529x6钢管，出水管由三根Φ325x7钢管出泵房后交汇变至一根φ820×10mm螺旋钢管，接后续输水管道。 ④泵房设计 因3处泵站均选用3台水泵，且水泵安装尺寸接近，所以本工程3处泵房按照同一尺寸进行设计。泵房采用干室型泵房，包括地上和地下结构。地上单层为操作层，各泵站检修层高程见泵房特性表▽8。横梁正中设500mm×800mm钢筋混凝土梁（5跨），梁下锚固单条工字钢轨道，悬挂起重量3t规格电动葫芦，提升距离为5.2m。操作层设3.56m宽检修平台，门采用平开钢大门，宽×高为3.0×3.6m.；操作层尺寸为20.98×7.8m（长×宽），建筑面积为163.64m2。 表3-4 泵房特性表
地下层为C30钢筋混凝土干室，主机组安装在室内，其基础与干室底板浇筑成整体。底部高程见泵房特性表▽6，净尺寸长×宽为20.18×7.0m，底板厚90cm，壁厚40～90cm。水泵安装进水口间距5.5m。 泵房控制室为地上一层，为1间配电室及1间值班室（内设卫生间）。建筑尺寸7.8m×7.92m（长×宽），共一层，层高6m。建筑面积61.78m2。屋顶及梁柱采用C30钢筋砼，窗户采用铝合金推拉窗，配电房门采用防火门，值班室门采用金属防盗门。 岸坡防护 灌区灌溉水源处两岸分布有民房，且位于橡胶坝上游，河道两岸边坡易塌方，为保证该段岸坡安全稳定，并考虑统筹兼顾与周围环境相协调，本次治理需进行岸坡防护。堂街橡胶坝上游岸坡防护设计400m。 （1）护岸工程计算 1）冲刷深度计算 为保证岸坡稳定和安全行洪，需对基础进行处理，基础底部必须满足冲刷要求，在冲刷线以下0.5m。参考《堤防工程设计规范》，冲刷深度计算采用以下公式计算： 式中： hs—局部冲刷深度，从河底算起，m； H0—冲刷处的水深，m； Ucp—近岸垂线平均流速，m/s； U—行近流速，m/s； Uc—泥沙启动流速； n—与防护岸坡在平面上的形状有关； η—水流流速不均匀系数，根据水流流向与岸坡交角α查表1采用。 表表3-11 水流流速不均匀系数
典型断面冲刷深度计算成果见表3-12。 表3-12 护岸冲刷深度计算成果表
护脚设计： 为防止水流淘刷岸坡，保证岸坡的稳定性，对**护坡处岸坡基础采用Mu60M7.5浆砌石齿墙护基。台地下坡脚齿墙采用仰斜式，迎水面坡比1:1.2，顶宽40cm，底宽90cm，埋深1.5m。浆砌石齿墙沿长度方向隔10m设伸缩缝一道，缝内填聚乙烯闭孔泡沫板。 在河道凹岸顶冲段，因冲刷深度较深，大于1.5m，原设计1.5m深齿墙不满足冲刷要求。可选择两种方案：①仍选择1.5m深齿墙，但在齿墙外侧增设铅丝石笼防护；②增加齿墙深度至2m。 对两种方案对**下：方案①费用较高，但施工开挖量小，且潦河河床存在逐年下切趋势，铅丝石笼为柔性防护，可随河床下切而下降，对保护护岸作用明显；方案②费用较低，但施工开挖量较大，且随着潦河河床存在逐年下切齿墙有外露及悬空风险。 根据分析，结合潦河上下游已治理段经验，本次选择方案①，即维持1.5m深齿墙，增设4m铅丝石笼防护，以减少洪水对岸坡的冲刷。 2）护岸稳定计算 坡式护岸整体稳定计算可用瑞典圆弧滑动法计算，选取桩号0+300右岸（坡比1：2）作为典型断面进行计算，公式如下： 式中： f1——护坡与土坡的摩擦系数，0.4； 下载——基础土的摩擦角（度），11度； c——基础土的凝聚力（kN/m2），31.7kN； t——滑动深度（m），0.23m； W1——护坡体重量（kN），52kN； W2——基础滑动体ABD重量（kN），0.55kN； W3——基础滑动体BCD重量（kN），0.56kN。 经计算，护岸整体稳**全系数为1.43，满足规范规定要求。 （3）护岸厚度计算 Q——主要护面层的护面块体、块石个体质量(t)。 下载——人工块体或块石的容重(kN/m3)； γ——水的容重(kN/m3)； H——设计波高(m)， KD——稳定系数； t——块体或块石护面层厚度(m)； n——护面块体或块石的层数； c——系数。 t——块体或块石护面层厚度(m)； n——护面块体或块石的层数； c——系数。 经计算，护坡厚度为21cm，确定本工程选用厚度为23cm的生态石笼护坡。 堂街橡胶坝上游岸坡防护设计400m。护砌形式采用生态石笼护坡，厚23cm，坡比1:2，护垫下铺设10cm厚米石垫层及聚酯长纤无纺布，于高程91.00m处设1.5m平台，铺设10cm透水砖和10cm厚粗砂垫层。护岸顶部及平台近水侧设C20砼压顶（尺寸40cm×60cm），护岸底部设Mu60M7.5浆砌石护脚（埋深1.5m），护脚前设4m长铅丝石笼防护。 骨干输水配水工程 项目共铺设干支管总长81.978km。其中包括涂塑复合钢管DN1000管1383m，涂塑复合钢管DN800管5078m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN700管4966m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN600管3125m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN500管14279m，加筋聚乙烯给水管DN400管3365m；加筋聚乙烯给水管DN315管1785m，加筋聚乙烯给水管DN250管4200m，PE100直径De160管道23174m，PE100直径De110管道20623m。土方开挖24.05万m3，土方回填19.92万m3，混凝土6654.48m3。 堂街片区：铺设管长10.262km，其中铺设涂塑复合钢管DN800管893m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN600管1587m，涂塑复合钢管DN500管7782m。 原井灌水源地表化片区（士庄）：士庄片区共铺设干管9.515km，其中铺设涂塑复合钢管DN1000管1383m，涂塑复合钢管DN800管1528m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN700管802m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN600管1538m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN500管1586m，加筋聚乙烯给水管DN400管1344m，加筋聚乙烯给水管DN315管966m，PE100直径DN160管368m。 原井灌水源地表化片区（后庄）：后****泵站由北向南铺设，管长7.938km。其中涂塑复合钢管DN800管2657m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN700管4164m，PE112钢丝网聚乙烯给水管DN500管1117m。 李口片区：共铺设管道54.263km。PE112钢丝网聚乙烯给水管DN500管3794m，加筋聚乙烯给水管DN400管2021m，加筋聚乙烯给水管DN315管819m，加筋聚乙烯给水管DN250管4200m，PE100直径DN160管22806m，PE100直径DN110管20623m。 涂塑复合钢管采用承插接口，DN1000涂塑复合钢管壁厚8mm，DN800涂塑复合钢管壁厚8mm；塑料管的管道设计内水压力取1.0MPa。 建筑物及配套设施 **6000m3调蓄池1座，改造管理所242.2m2，****中心一处，建设管理道路2.93km，增设安全警示标志7处。 **调蓄池 调蓄池净深4.5m，为半挖半填式结构，埋深3.5m，地面以上1m。蓄水池底板尺寸为45m×33.5m，边坡1:0.4，设计水面1507.5㎡，设计水深4m。 蓄水池底板为C30混凝土现浇，厚0.3m。四周设C30钢筋混凝土贴面挡土墙，高4.5m，宽0.4m，面坡1：0.3。墙后临空设M7.5浆砌石挡墙，顶宽1.0m。挡墙顶设C30砼压顶厚0.2m。底板和挡墙每10m设一道横向伸缩缝，设止水。压顶、砌石挡墙、路面和排水沟每10m设一道横向伸缩缝，缝宽20mm，内设聚乙烯闭孔泡沫板。 管理院设计 本次管理院院址位于**市**孔湾西村，堂街橡胶坝上游右岸，院内整体地形较平坦变化不大，本次工程院区室外设计地坪标高为106.50m。院内主要建构筑物有管理房、通行道路、透绿围墙及大门等。 院区主大门采用平开手动单开钢门，单扇门宽2.5m、高2.8m；河边踏步处入院侧门采用平开手动单开门，单扇门宽1.3m、高2.5m；围墙为2.8m高度的透绿围墙。 管理房设计为1层，采用砖混结构，外立面尺寸为8.34m×9.04m，层高3.6m；管理房自西向东依次设1间仓库、1间会议室、3间办公室及2间公厕；仓库、办公室及公厕房屋尺寸为3.6m×6.0m，会议室尺寸为7.2m×6.0m。管理房室内地面标高为106.80m。 院区主道路宽6m、通踏步处辅路宽3m，采用15cm厚C20混凝土硬化。 调度中心改造设计 ****中心现有风化砖室外围墙进行内外双侧粉刷，围墙总长430m，其中一半围墙高2m，一半围墙高4m。围墙外墙距地面以上采用蓝色乳胶漆粉刷，距地面以上1m采用白色乳胶漆粉刷。 建设管理道路2.93km 本次**生产路2.93km，位于**市**堂街镇北侧现状蓄水池四周，分为A、B、C、D、E五段。其中：**道路A长321m，南北朝向，位于现状蓄水池西北侧；**道路B长445m，南北朝向，与道路A相交与桩号A0+321；**道路C长310m，东西朝向，与道路B相交与桩号C0+000；**道路D长993m，东北西南朝向，位于现状蓄水池东侧；**道路E长860m，东西朝向，位于现状蓄水池南侧。 **生产路在原有地基上进行，厚度为0.20m，基层压实度不小于0.96，然后，在其上铺设20cm厚10%水泥土。 道路路面最大纵坡设置为8.0%，最小纵坡设置为0.3%，横坡为2.0%。为防止混凝土基层因温度变化及沉降变形，每隔4.0m设横向缩缝一条，缝宽0.5cm，缝深4.0cm，内灌乳化沥青；每隔100m设横向胀缝一条，缝宽2.0cm，缝深18cm，内灌乳化沥青。 **生产路依据原有道路建设，可根据实际地形调整坡度，使道路**连接。道路位置可根据建设单位管理需要进行适当调整，以实际为准。 用水量测 设置取水口测站4处，分别设置在孔湾3#泵站、蓄水池出口、****泵站，****泵站出水管上，采用电磁流量计。设置分水口智能量测系统106套，包括测控刷卡一体阀、超声波流量计。 7.水土保持与环境保护 水土保持总体布局和措施布置1、表土剥离保护工程 主体工程施工前，明确工程征占地范围边界，现场调查工程占地范围土地利用现状、地表组成物、地表被覆，统计可剥离表土范围、面积，确定实际剥离表土范围、面积、剥离厚度、表土堆存位置、可堆存量、表土后期利用去向，采用推土机或装载机进行表土剥离、人工辅助清理，装载机装车、自卸汽车运至集中堆存处进行保护。 2、表土回覆利用工程 实施方式：采用装载机装车、自卸汽车从表土保护堆存处运至工程后期绿化、复耕范围，或推土机直接将表土堆土体推至绿化、复耕范围，回覆表土利用推土机或装载机摊铺推平、人工辅助覆平。 3、土地整治工程 表土回覆后，采用推土机或装载机将回覆表土摊铺推平、机械翻耕、人工辅助整治。 4、临时拦挡工程 在剥离表土堆存体四周，采用人工将土方装入草袋，扎口，人工码放，装土草袋与拦挡坡脚线垂直，错缝压缝。工程完成后坼除草袋，土方就地利用，草袋收走集中处理。 5、临时覆盖工程 在施工过程中，对施工间歇和大风可能造成扬尘及风蚀时间段内，采用人工对整个工程征占范围内的施工裸露面、堆土体表面实施防尘网 100%覆盖，每块防尘土工布四边及内部进行压覆，确保抑尘效果。 6、植物工程（撒播草籽） 草籽质量：在播种前，施工单位须对草籽进行现场发芽试验，以确定草籽的质量和合适的播种量。草籽现场发芽试验后，施工单位应将试验报告报监理工程师审批，未经监理工程师签证的草籽不得用于施工，草籽要求 80%以上发芽率，杂草种子含量低于 0.1%。播种密度为60kg/hm2 。草籽发芽生长期满 1 年后，绿化覆盖率≥95%；叶宽 1.5~5cm；草色为深绿；成品应满足均匀性，即高度均一，颜色相近，不裸露地面，不含杂草，生育型一致。 播种草籽应在春季或雨季进行，不宜在冰冻时期或解冻时期施工。准备工包括：播种前必须对坡面进行全面挖松，深约 10cm，削坡的设计位置、高度、断面尺寸应已经得到监理工程师验收合格。不良地基土应按照要求改良，地面杂物、垃圾、野草应清除并平整坡面。 播种前，应先浇水浸地，保持土地湿润，稍干后再播种。播草籽应覆盖3~5mm 覆土，同时施入适量化肥，肥量 31kg/亩，然后轻压浇水。播种后应及时喷水，水点细密均匀，浸透土层 8~10cm。除雨天外，应每天浇水，不得间断，直至成活为止。如发现局部缺苗应及时查找原因，并及时补种。 主要水土保持工程量见表：
环境保护措施有：主要处理设施的设备的采购；施工期空气污染防治措施；施工期噪声污染防治措施；施工期固体废弃物防治措施；人群健**护措施等。环境保护投资概算参照《水利水电工程环境保护设计概（估）算编制规定》编制。 1、水环境保护措施 工程施工期污染源主要来自施工营地生活污水、砼浇注、养护，施工机械、车辆检修冲洗废水，污染物主要为细沙、粪便、油类漂浮物等。泥沙悬浮物的生产废水较易沉淀，可设沉沙池进行处理；生产生活区产生的生活污水经化粪池和一体化生化处理设施，经过硝化、杀菌处理后排入附近沟道；油类漂浮物采用处理工艺流程为含油废水进入隔油池，加入絮凝剂反应一段时间，经沉淀，上清液即可排放，****垃圾场。 2、声环境保护措施 施工过程中应控制噪声源，尽量选用运行中产生噪声强度小的施工机械设备，将噪声强度大的作业尽量安排在白天进行；对交通噪声的防护，首先规划好运输线路，尽量避开村庄、学校、居民区，行驶时要严格限制其行车速度，少鸣喇叭等，把噪声减到最低限度。另外给施工人员配备耳罩，降低噪声干扰。 3、环境空气质量保护措施 首先，生活区尽量布置在主导风向的上风向。为防止粉尘污染伤害施工人员的身体健康，除为施工人员配备防尘口罩外，还应加强对燃油机械的维护保养、采用乙醇汽油、配备洒水车、尽量利用电力作为施工机械的能源、合理调配机车。施工场区也要定期洒水。土石方开挖及钻孔时应采用湿法作业。土料运输时加强防护，避免漏撒。临近居住区路段车辆实行限速行驶，以防止扬尘过多。 在施工区道路两边和施工场地设置警示牌；对易燃易爆物品的储存、运输应按有关部门的规定加强管理，以防不测事故的发生；在施工和生活区设立医疗卫生防疫点，对生活用水每周进行一次检验和消毒。 进出施工现场渣土车要进行清洗；非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天临时存放的土堆采用防尘网进行覆盖；施工作业面边坡用1.8m高铁皮围墙围挡板进行防护；施工场地必须设置扬尘污染防治责任标识牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及监督电话等内容；具备条件的施工现场应安装监控系统和空气质量监测系统。 4、固体废弃物处理措施 在施工生产生活区设置垃圾桶和移动厕所，对施工区生产、生活垃圾，要定期收集清理，收集的生活垃圾可依托当地环保部门由垃圾转运车运****处理场进行处理。对施工区的垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等害虫孳生，以减免生活垃圾对工程地区水环境和施工人员的生活卫生产生不利影响。 5、人群健**护措施 施工单位应为施工人员提供良好的居住和生活条件，并应与当地卫生医疗部门取得联系，由其负责施工人员的医疗保健和急救及意外事故的现场急救与治疗工作。施工人员进场**行体检，加强传染病的预防与监测工作。 加强安全卫生知识宣传教育，在道路两边和施工场地，设立警示牌，严格限制车速，对易燃物品的运输、储存和搬运应按国家和部门的有关规定严格加强管理，以防不测事故的发生。在施工期间，对施工人员进行体检和卫生防疫工作，生活用水要采用地下水供水，严禁用河水，对供水水质进行检测、消毒；对食堂工作人员要定期体检，发现疾病及时治疗，并调离食堂，以防传染，配备灭害灵等杀虫剂，定期开展杀虫灭鼠工作。 环境保护措施工程量如下表：
9.劳动安全与卫生 为了使本项目建设符合劳动安全与工业卫生要求，提高工程建设人员和运行人员的安全卫生意识，自觉防范生产经营活动中的安全卫生风险， 加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，特开展劳动安全与工业卫生设计。设计遵照国家的法律、法规和相关的规范、标准，贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全方针，根据工程特征及其具体环境，对危险有害因素进行分析，提出防范措施。 7.1危险与有害因素分析（1）机械性伤害危险性分析 施工期间施工人员存在负荷超限、指挥失误、操作错误、监护失误、其他行为性危险和有害因素，设备设施和工具及附件存在缺陷，作业场地狭窄、杂乱、光照不良，强迫体位等都有可能引发机械伤害的可能。 （2）电气伤害危险性分析 根据施工需要，施工区内将架设大量的电力电缆，这些电缆多为临时设施，若架设或保护不合理，易造成漏电甚至触电，有可能造成人员伤亡。施工中临时露天使用的电气设备及元器件因受潮，绝缘受损易发生触电伤亡以及电气火灾和爆炸事故；焊接作业也可能因操作不当引起触电事故。 另外，施工期间若存在防护缺陷、发生雷击事故，施工人员存在指挥失误、操作错误、监护失误以及其他行为性危害和有害因素，都有导致发生电伤害的可能。 （3）高处坠落危险性分析 施工区域若存在防护缺陷、标志缺陷、恶劣气候与环境、作业场地和交通设施湿滑、地面开口缺陷、建筑物和其他结构缺陷、门和围栏缺陷，都有可能发生高处坠落的危险。 洪水淹没危险性分析 在发生超过导流设计标准洪水，或导流建筑物泄洪能力不足或围堰失事时；汛期施工突降暴雨，基坑周边止水存在缺陷或基坑排水能力不够时。都会造成基坑受淹，甚至发生人员伤亡事故。 火灾爆炸危险性分析 施工区域作业人员采用明火取暖或未对露天油罐及易燃材料仓库进行避雷设置，或现场易燃易爆物品存放不到位以及其他行为性危害和有害因素，都有导致发生火灾爆炸伤害的可能，甚至发生人员伤亡事故。 （6）交通事故危险性分析 施工期间，场内各工作区内部及工区间的交通采用公路运输。届时将有大量施工机械同时工作且人员流动频繁，如果施工现场工作人员负荷超限、操作错误或存在其他行为性危险和有害因素，设备、设施、工具、附件缺陷，设备设施防护缺陷、信号缺陷、安全标志缺陷，存在有害光照、采用照明不良、恶劣气候与环境，作业场地和交通设施湿滑，都有引发交通事故甚至造成人员伤亡的可能。 （7）施工期开挖边坡危险性分析 施工期间，若开挖边坡的支护不合理或存在缺陷、遇到连续暴雨和洪水等都有可能引起坍塌或滑坡，将威胁到施工人员和设备实施的安全。 7.2劳动安全措施****泵站及管道工程，主要为边坡开挖，险工护岸。因此建设过程中需注意边坡开挖的安全，护岸工程施工安全等。 定期对机械设备进行巡检、维护，确保设备的正常运行；施工人员必须按照相关要求配置劳保用品；加强施工期机械设备运行的安全管理，无关人员严禁接触运行中的机械设备；严格执行安全操作规程，严禁违章作业；指挥信号应当清晰、明确，以防死机的错误操作。同时应在施工区设置完整的安全标志，在有较大危险、有害因素的生产场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，所有安全标志的符号、图形、含义、补充文字、配置规范等，按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）及其它有关规定进行设置。 （2）防电伤害对策措施 电气安装工作人员必须佩戴合格的劳保用品进行作业；供电作业期间，在合闸的开关手柄上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标识牌；对施工人员进行岗前安全培训，增强消防安全意识；严格按照相关规范设置施工区内的安全标志；施工现场电气设备和线路配装漏电保护器，以防止因潮湿漏电和绝缘损坏引起触电及设备事故。 （3）防坠落伤害对策措施 严格执行安全操作规程，严禁违章作业，高度在2m以上的工作平台、人行通道，在坠落面侧设置固定式防护栏杆，高处作业面下设置安全网，梯子等检修工具的选型均须符合相关劳保规定，施工中，5级风以上禁止高空作业，按照相关规程规范设置醒目的安全标志等。 （4）防洪水淹没伤害对策措施 为防止洪水带来的危害，采取以下对策措施：严格复核建筑物的防洪等级，和当地气象部门加强联系，及时取得相关的气象信息，并做好防暴雨洪水应急预案，水文预报应能满足工程建设期和运行期需要，对洪水资料的完整性和准确性进行研究分析，汛期加强气象预测工程，做好施工期的调度运行和防汛工作。 （5）防火灾爆炸伤害对策措施 本工程火灾危险性分类和耐火等级根据《水利水电工程设计防火规范》（GB50987-2014）规定进行设置，建筑构件耐火等级皆设为二级，对防火间距、消防通道、防火分区及安全通道、主要生产场所建筑物的消防设计、主要机电设备的消防设计、消防电气、防排烟系统均进行了设计考虑，消防电源采用双回路独立电源供电，保证供电的可靠性。 （6）交通事故伤害对策措施 施工区内行车严格遵守《中华人民**国道路交通安全法》；施工区内设置齐全且醒目的安全标志；恶劣天气下行车应低速、谨慎、小心，施工场地内必须安排相关人员进行交通指挥；定期对车辆进行维护、保养；应制定施工期车辆伤害事故应急预案。 （7）边坡开挖需注意的安全事项 本工程部分河段河槽深度较深，边坡开挖时须重视局部边坡的稳定，并做到同时开挖，同时进行支护处理，确保边坡稳定可靠，对于顺层坡或斜交坡开挖部位，开挖边坡应尽可能避免切脚，并做好边坡排水。对于涉及高边坡险工护岸施工的部位，施工单位应编制高边坡专项安全施工方案，并由施工单位技术负责人签字确认。经施工单位审核合格后应报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，并报项目法人备案。 7.3防噪声及防震动的标准及措施（1）水利水电工程各类工作场所的噪声应符合表11.3-1所列噪声A声级限制值的要求。 （2）工作场所的噪声测量应符合《工业企业噪声测量规范》（GBJ -122）的有关规定；设备本身的噪声测量应符合相应设备有关标准的规定。 （3）应选用噪声和振动水平符合国家现行有关标准的设备。 （4）应充分利用地形、声源指向性、绿化等因素合理布置有关设备和建筑物，应采取隔声、吸声、消声、隔振、减振、阻尼等综合防护措施。 （5）自备柴油发电机组、空压机、高压风机应布置在单独的房间内，应设有消声、隔振措施。 （6）控制室、计算机室、通信值班室和主要办公场所的室内空调装置应采取消声、隔振措施。 （7）噪声水平超过85dB，而运行中只需短时间巡视的局部场所，运行巡视人员可使用临时隔声的防护用具。 瞬间噪声超过115dB的设备，布置时宜避免对重要场所值班人员的影响。 对于工作人员每天接触噪声不足8h的场所，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半，噪声限制值增加3dB的原则，确定其噪声限制值，但最大值不超过115dB。 本表所列的室内背景噪声级，系在室内无声源发声的条件下，从室内经由墙、门、窗（门窗启闭状况为常规状况）传入室内的室内平均噪声级。 7.4通风、防渗、防潮的要求及防护措施（1）水利水电工程各类工作场所的夏季、冬季室内空气参数应付合《 ****电厂供暖通风与空气调节设计规范》（NB/T35040-2014）的有关规定。 （2****管理站房可视工程地质、水文地质条件和工程布置情况，采取防渗、防潮措施。 11.3.3 采光、照明、防尘、防有毒有害物质的要求及防护措施 （1）采光设计应充分利用天然采光，应以天然采光为主，人工照明为辅。 （2）工作场所室内天然采光照度宜符合下表的规定。 （3）施工区工作人员，必须按照《呼吸防护用品-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB 2626-2019）要求佩戴合格的防护口罩。 （4）接触NH3、电焊烟尘、CO2、氮氧化物和金属蒸汽等的施工人员，必须按照相关要求佩戴合格的防护用品，并实行轮班制度。 7.5管理用房的安全卫生要求和设施配置要求（1）工程设计中应按照实际需要和使用方便的原则设置辅助用室。 （2）辅助用室应根据枢纽总体布置和运行管理的需要统一考虑。辅助用室的位置应避免有害物质、病原体等有害因素的影响，室内应有良好的通风、采暖和排水设施，并易于清扫，设置的卫生设备应便于使用。 （3）在工程主体建筑物的工作场所附近应设置一定数量的盥洗室（水龙头），当条件许可时，应考虑一定数量的热水龙头。盥洗室（水龙头）的设置位置应结合休息室、淋浴室、厕所等统一考虑。 （4）在工程主体建筑物的工作场所附近应根据工作特点和实际需要设置休息室。休息室可兼作学习、进餐等之用。当兼作进餐之用时应设有洗先手、洗碗、热饭等设备，并应考虑生活垃圾的存放和清扫方便。 （5）厕所的设置应根据工程枢纽总体布置统一考虑。在（泵站）厂房应根据运行人员的数量合理设置。所有厕所污水，必须经过一体化化粪池处理后才允许排入地面水体。 第八章 投标文件格式（项目名称） 标段 投 标 文 件 投标人： （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 一、投标函（招标人名称）： 1．我方已仔细研究了 （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （￥ 元）的投标总报价，施工工期 ，同时满足年度工期要求。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量要求 ，投标有效期为投标截止之日起 日历天。 2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。 3．随同本投标函提交投标保证金。 4．如我方中标： （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。 投 标 人： （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 二、投标函附录
投标人： （电子签章） 联系电话： 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 三、法定代表人身份证明投标人名称： 单位性质： 地址： 成立时间： 年 月 日 经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。 投标人： （电子签章） 年 月 日 四、授权委托书本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。 代理人无转委托权。 附：法定代表人和授权委托人身份证明 投标人： （电子签章） 年 月 日 五、投标保证金（附：投标保证金凭证） 六、已标价工程量清单 七、施工组织设计1. 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。 施工组织设计应附的文字说明及配图见下表（不限于,仅供参考）：
2.施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。 附表一 拟投入本项目的主要施工设备表 附表二 拟投入本项目的实验和检测仪器设备表 附表三 拟投入本项目的劳动力计划表 附表四 计划开工日期、完工日期和施工进度网络图 附表五 施工总平面图 附表六 临时用地表 1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。 2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。 注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）。 九、资格审查资料 （一）投标人基本情况表
致（招标人或采购代理机构）： 单位名称： 统一社会信用代码： 法定代表人： 联系地址和电话： 我****政府采购活动，严格遵守《****政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，****政府采购活动的各项规定.我单位郑重承诺，本公司符合《****政府采购法》第二十二条规定的条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律，行政法规规定的其他条件。 我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 投标人（企业电子印章）： 法定代表人或授权代表（签字或电子签章）： 日期： 年 月 日 注：1．投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 2．投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 格式自拟 （三）已完项目情况表
注：附相关材料。
注：附相关材料 十、其它资料附： 一、农民工工资保障承诺书 ————————（招标人名称）： 我公司郑重承诺，在中标后，我方应按中标价的2％向招标单位足额缴纳农民工工资保障金。 特此承诺 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 二、项目经理无在建项目承诺书 （内容格式自拟） 投标人： （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 年 月 日 （一）中小企业声明函（工程） （注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函，所属行业：建筑业） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； ....... 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 企业名称（盖章）： 日期： 年 月 日 （注：****监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函） ****管理局、戒毒管理局（含**生产建设****监狱企业的证明文件。 （注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函） 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 ****联合会关****政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人： （电子签章） 日 期： 投标人名称： ； 地址： ； 投报总报价： ； 质量： ； 工期： ； 注册建造师： ；注册证号： ； 项目部组成人员： ； 业绩1： 项目名称： ； 项目负责人名单： ； 中标公示查询媒体： ； 合同金额（元）： ； 合同签订日期： ； 验收日期： ； 业绩2：…….. 项目名称： ； 项目负责人名单： ； 中标公示查询媒体： ； 合同金额（元）： ； 合同签订日期： ； 验收日期： ； 以上应写明投标人资格、加分涉及所有业绩名称； 说明：项目组成人员及业绩所列内容仅为评标汇总时需要，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员及业绩的复印件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关公告
换一批