**省**市****教学楼建设工程项目施工招标公告

1.招标条件

本招标项目**省**市****教学楼建设工程项目已由《**市******信息科技局》齐梅发改工信科技字(2023)53号文件 批准建设，招标人为 **** ，建设资金来自争取中央预算内资金及区级配套资金 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称： **省**市****教学楼建设工程项目

2.2建设地点： ****院内

2.3建设规模： 项目占地面积1000平方米。教学楼总建筑面积 4000 平方米，四层。

2.4计划工期：计划开工日期：2024年10月 31日，计划竣工日期：2025 年12月 31 日，总工期： 426天。（具体以实际开工完工时间为准）

2.5招标范围： 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。

2.6质量要求： 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8最高投标限价或合同估算价： ****9026.84元

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民**国境内注册的独立法人或者其他组织，同时具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备 建筑工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且为本单位员工，提供近三个月（2024年07月-2024年09月）企业为其缴纳的社保证明（退休人员担任项目负责人提供与投标单位签订的返聘合同及退休证），且未在其他在施建设工程项目担任项目负责人。施工单位项目负责人及施工现场管理人员配备、使用和管理按照《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》（黑建规〔2023〕2号）要求。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5投标人还需满足的其他条件：

投标人存在以下情形之一的拒绝参与投标：（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）

3.5.1投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入严重失信主体名单、经营异常名录信息、失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单的，以“信用中国”网站（www.****.cn）公布的结果为准； 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被建设行业主管部门列入“黑名单记录”的，以“**建筑市场监管公共服务平台”(jzsc.****.cn）公布的结果为准；投标人及其法定代表人、拟派项目负责人被列入失信被执行人名单的，以“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****.cn/shixin/) 公布的结果为准； ****商行****机关列入严重违法失信企业名单的，以“国家企业信用信息公示系统”(www.****.cn)公布的结果为准； ****政府采购严重违法失信行为记录名单的，以“中国政府采购网”（http://www.****.cn）公布的结果为准(提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；

3.5.2投标人及其法定代表人、拟派项目负责人近三年内（2021 年 01月 01至投标截止日）有行贿犯罪记录的(本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录),以“中国裁判文书网” (http://wenshu.****.cn/)网站公布的判决结果为准(提供投标截止日前上述网站查询截图，截图应体现时间）；

3.5.3 2021 年 01 月 01 日至投标截止之日前投标人有串通投标、在招投标活动中弄虚作假行为的。（公示期内招标人将根据实际情况通过行政处罚决定、相关官方网站、“中国裁判文书网”公布的判决载明事实对投标人承诺核实，各投标人需谨慎承诺。）

3.6投标人应具备近3年（2021年1月1日至投标截止时间）与工程相类似业绩，(类似业绩是指：严寒地区施工总承包或工程总承包业绩，提供中标通知书及合同，时间以合同签订时间为准。)

3.7财务要求：本次招标要求投标人提供（2021年1月1日至2023年12月31日）每一年的财务审计报告（成立未满三年的企业提供自成立以来每年的审计报告）。

4.招标文件的获取

潜在投标人在“**公共**交易网（http://ggzyjyw.****.cn）”进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录“**公共**交易网”上的“交易平台”，免费下载招标文件、工程量清单及图纸等资料。下载时间为 2024 年 09 月 25 日 9 时00 分至 2024 年 9月 30 日17时 00分（**时间，下同），逾期交易平台将不可下载。有关手续请查看“**公共**交易网”-《服务指南》中相关文件。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交方式为“**公共**交易网”网上递交，递交电子投标文件截止时间为

2024 年10月18 日 9 时 00 分。

5.2网上递交投标文件截止时间后递交的电子投标文件，招标人不予受理。

6.开标方式

6.1本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，各投标人安装好数字证书驱动程序，提前登录**公共**交易网交易平台，开标时间起远程解密、开标。

6.2开标时间： 2024 年10月18 日 9 时 00 分。

6.3开标地点：齐****交易中心 (**市**区溪水家园北区45号楼)

7.评标、定标方式

本项目采用 综合评估法的评定分离模式 ，具体评标、定标规则详见招标文件。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 **公共**交易网 （发布公告的媒介名称）上发布。

9.其他

9.1潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

9.2本项目招投标活动中，投标人无合理理由撤销投标文件的，投标保证金不予退还，同时拒绝参与本项目投标。

9.3在合同履约过程中，中标企业未按照《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法（试行）》（黑建规范〔2022〕10号）文件要求履行实名制管理相关规定的，解除合同。

9.4按《关于严厉打击招投标活动中弄虚作假行为的通知》要求，在本项目招投标活动中经核实存在弄虚作假行为的，报行业主管部门处理，并拒绝本项目投标。

10.联系方式

招标人：****

地 址：**市梅 里斯达****政府二号楼

联系人：靳先生

联系电话：0452-****915

招标代理机构：****

地 址：**省齐齐****花园小区2号楼

联系人：赵女士

电 话：0452-****666

11.招标投标活动交易监督单位

**市梅里斯达斡****办公室

地址：**省**市**区齐乌公路4号

电话：0452-****684

12.受理投诉渠道

12.1 线上投诉渠道

为保障投诉人和利害关系人的合法权益，增强对投诉的社会监督，提倡和鼓励在**省公共**交易平台上在线提出投诉。凡在**省公共**交易平台参与招标投标的市场主体，可通过各自的CA锁登录**省公共**交易平台后(网址：http://www.****.cn/)，依法在网上提起异议、投诉。

12.2 线下投诉渠道

线下投诉渠道：

**市梅里斯达斡****办公室

地 址：**省**市**区齐乌公路4号

电 话：0452-****684

邮 箱：****@163.com

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行****银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入**省公共资****银行中（须从投标人基本账户转出）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“**公共**交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“**公共**交易网''中的《服务指南》**省公共**交易平台电子保函-操作手册、**省公共**交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。