工程编号:
合同编号:
**省建设工程施工合同
工程名称:福源(略)(恩龙线、恩石线)杆线入地工程
工程地点:(略)
发 包 人:**市娄星城乡建设投资开发有限公司棚户区
改造指挥部
承 包 人: (略)
**省住房和城乡建设厅
第一部分 合同协议书
发包人(全称):**市娄星城乡建设投资开发有限公司棚户区改造指挥部
承包人(全称):(略)
根据《中(略)律规定,遵循平(略),双方就福(略)(恩龙线、恩石线)杆线入地工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:福源街道路建设(恩龙线、恩石线)杆线入地工程 。
2.工程地点:(略)
3.资金来源:由国家补助、居民出资、省、**市、娄星区政府等多渠道筹措解决 。
4.工程内容:福源街道路建设(恩龙线、恩石线)杆线入地工程 。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
5.工程承包范围:以已中标的投标报价书中列示的工程量清单内容为准 。
二、合同工期
计划开工日期: (略)
计划竣工日期: (略)
工期总日历天数: 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合 《工程施工质量验收规范》合格 标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写) 壹佰壹拾壹万捌仟柒佰元整 (¥(略) 元);
2.合同价格形式: (略)
五、项目经理
承包人项目经理: (略)
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)专用合同(略)
(3)通用合同条款;
(4)技术标准和要求;
(5)图纸;
(6)已标价工程量清单或预算书;
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类(略),应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词(略)。
九、签订时间
本合同于 2017 年 月 日签订。
十、(略)
本合同在 (略) 签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另(略),补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后 生效。
十三(略)
本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。
发包人:(公章) 承包人:(公章)**湘江电力建设集团
有限公司
(略)
(签字) (签字)
注册号码: 注册号码: (略)XH
地址: (略)
邮政编码: (略)
法定代表人: (略)
委托代理人: (略)
电话: (略)
传真: (略)
(略)
开户银行: 开户银行:中国建设银行股份有限公司**火
车站支行
账号: 账号: (略)
第二部分 通用(略)
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括: (略)
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久占地包括:建设永久工程的用地及永久工程的附属设施用地 。
1.1.3.3临时占地包括:建设临时工(略) 。
1.4标(略)
1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行《建筑工程施工质量验收统一标准》、2014《**省建设工程计价办法》及配套消耗量标准、2013建设部《工程量清单计价规范》等 。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限: (略)
发包人向承包人提供图纸的数量: (略)
发包人向承包人提供图纸的内容: (略)
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划、专项安全施工方案、其它各专项施工方案、隐蔽工程验收申请、工程款支付申请等 ;
承包人提供的文件的期限为: (略)
承包人提供的文件的数量为: (略)
承包人提供的文件的形式为: (略)
发包人审批承包人文件的期限: (略)
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: (略)
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定: (略)
1.10.3场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:
由承包人自行解决 。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:(略)
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: (略)
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: (略)
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: (略)
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: (略)
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: (略)
允许调整合同价格的工程量偏差范围: (略)
2.发包人
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求: (略)
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: (略)
3.承包人
3.1承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容: (略)
承包人需要提交的竣工资料套数: (略)
承包人提交的竣工资料的费用承担: (略)
承包人提交的竣工资料移交时间: (略)
承包人提交的竣工资料形式要求: (略)
(10)承包人应履行的其他义务: 开工前负责办理相关报建手续、调处施工过程中的工农矛盾、承担施工过程中发生的一切大小安全事故等 。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: (略)
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: (略)
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: (略)
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: (略)
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: (略)
3.5分包
3.5.2分包的确定
其他关于分包的约定: (略)
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定: (略)
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:(略)
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: (略)
关于监理人的监理权限: (略)
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: (略)
4.2监理人员
总监理工程师:
姓名: (略)
职务: (略)
联系电话: (略)
4.4商定或确定
在发包人和(略),发包人授(略):
(1)对现场计量工程量的确定 ;
(2)对设计变更影响合同价格、工期调整的确定 ;
(3)对政策性规定等变化引起合同履行争议等 。
5.工程质量
5.1质量要求
工程质量符合合格标准
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:(略)
监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过: (略)
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:(略)
6.1.4关于治安保卫的特别约定: (略)
关于编制施工场地治安管理计划的约定:(略)
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求: (略)
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:(略)
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: ①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用水、电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: (略)
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:(略)
7.2施(略)
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:(略)
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: (略)
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略)
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略)
7.5工期延误
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:(略)
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:(略)
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: (略)
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:(略)
8.6样品
8.6.1 样品(略)
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、(略):按工程特征和质量检验、检查标准要求报送 。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:修建临时设施费用,超出中标书标明的金额时增加部分补偿给工程承包单位 。
9.试验与检验
试验与检验费用的约定:实施检测试验等费用和超出已中标的投标报价书中列示的试验、检验费用另行计算由发包方支付给承包方。
10.变更
10.1变(略)
关于变更的范围的约定:以已中标的投标书中工程量清单中列示的内容为准;超出的工程量、工作任务和施工中发生的各种赔偿费及电力部门发生的费用,另行计算由发包方补偿给承包单(略)
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定:按招标控制价及工程量清单执行,如招标控制价及工程量清单中无约定的,则按照2014年**省相关工程消耗量标准,湘建价[(略)《**省建设工程清单计价办法》计取相应费用,材料价格按施工同期《**工程造价》发布的材料预算价格调整(《**工程造价》没有的材料价格参照市场价),人工工资单价按**省住房和城乡建设厅发布的综合人工工资单价 。
11.价格调整
第2种方式:(略)
(2)关于基准价格的约定:(略)
①承包人在以标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过± 2% 时,据实调整。
②承包人在投标报价中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格的± 2% 时,据实调整。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围: 主要是价格的风险,工程量按现场计量核实后据实调整,招标中标项目风险内容和范围含在已标价工程量清单内 。
风险(略):按《工程量清单计价规范》和招投标文件及双方约定的基准日期,省市或当地行政主管部门或授权部门发布的市场信息价计算 。
风险范围以外合同价格的调整方法:①市场价格波动执行合同第11.1条;②法律(略).2条;③由政府定价或指导(略) 。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额:工程承包单位进场时按中标价的50%支付;施工承包单位将主要安装设备运至工地时支付至中标总价的80%;设备安装完毕时支付至工程总价的95%。
预付款支付期限:(略)
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则:(略)
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定:(略)
12.3.3单(略)
关于单价合同计量的约定:(略)
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定: 承包单位将工程所要安装的设备全部运至工程现场 。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定: (略)
12.4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限: (略)
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: (略)
12.4.6支付分解表的编制
总价合同支付分解表的编制与审批: 由承包人编制审批,由监理方、业主审批 。
13.验收
13.1分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: (略)
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:(略)
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: (略)
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限: (略)
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等工程有关各项费用 。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等工程有关各项费用 。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:(略)
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限:(略)
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:(略)
承包人提交最终结算申请单的期限:(略)
14.4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:(略)
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: (略)
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定: (略)
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 (2) 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: (略)
(2) 合同价5 % 的工程款;
(3)其他方式: (略)
15.3.2质(略)
质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款(略)
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: (略)
关于质量保证金的补充约定: (略)
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为: (略)
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: (略)
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:(略)
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7 天内下达开工通知的违约责任:(略)
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:(略)
16.1.3因发包人违约解除合同
承包(略).1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:结算资料和竣工验收资料不全、不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理其他事项 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:①采取补救措施;②继续履行;③赔偿给发包人造成的损失或承担违约金;④**缺陷责任期 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:(略)
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: 不利物质条件,如:地质、水文条件,异常恶劣的气候条件,还有政府禁令等 。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定: (略)
18.3安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定:(略)
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:(略)
20.争议解决
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1 种方式解决:
(1)向 ** 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 / 人民法院起诉。