**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目SRT7-15-4标标段监理招标

资格预审公告

1．招标条件

本招标项目 **市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目（项目名称）已由****委员会（项目审批、****机关名称）以省发展改革委关于**市轨道交通7号线工程可行性研究报告的批复（苏发改基础发[2019]1176号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为****，招标人为****，招标代理机构为 ****。项目已具备招标条件，现对该项目**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目SRT7-15-4标（标段）的监理进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2．项目概况与招标范围和内容

2.1本次招标项目的建设地点：**市_

2.2建设规模：（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度、受监工程**费等）7****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理设置1个标段，包括各系统的设计图纸及合同约定范围内的安装工程的全区域、全过程监理工作，提供设计联络、工厂监造、****工厂静态测试和业主要求的各种过程检查）、施工准备、安装调试、综合联调、竣工验收、试运行、试运营、临管、质保期直至工程最终验收全过程的工程监理服务。

2.3招标范围：7号线工程全线（正线、北延伸线及支线（暂按4****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理。监理范围包括信号、通信、自动售检票、信息网络、安检系统等系统。

2.4标段划分

3．申请人资格要求

3.1资质条件：申请人须具备住建部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程甲级监理资质或铁路工程甲级监理资质（资质）。

3.2总监理工程师要求：

申请人拟派总监理工程师须具备机电安装工程或通信工程的国家注册监理工程师执业资格证书，高级工程师技术及以上职称，项目总监应为投标单位在职职工（须提供劳动合同、社保证明），年龄不得超过55周岁（至公告发布起始之日，以身份证为准）；（资格）

3.3业绩要求：

是否有此类要求：是□否

申请人总监理工程师承担过类似业绩；

____年__月_ 日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过____________________

类似业绩认定标准：

□类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、监理合同和竣工验收报告的原件扫描件，监理合同证明材料还需提供**省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或**建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图，未按规定提供的视为资格审查不合格。

投标申请人业绩要求：至少应同时具有城市轨道交通工程信号和通信监理已完工业绩。

企业业绩以合同为准，已完工证明以竣工验收报告（或业主证明材料等）为准。如单个合同无法同时体现信号和通信两个系统业绩，可分别提供信号监理合同和通信监理合同；

总监理工程师业绩要求：须具有轨道交通工程弱电类工程（信号和通信）的项目总监或副总监或总监代表已完工业绩，须为在本企业业绩；

项目总监业绩以合同为准，如合同无法体现其所担任职务，另须提供其所担任职务的证明材料（如中标通知书或业主证明材料等）；已完工证明以竣工验收报告（或业主证明材料等）为准。如单个合同无法同时体现信号和通信两个系统业绩，可分别提供信号监理合同和通信监理合同；3.4各申请人均可就本招标项目上述标段中的1个标段提出资格预审申请，但最多允许中标 1 个标段。

3.5本次招标对申请人拟派总监理工程师在监工程的要求：项目总监无在监工程，或者虽有在监工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

3.6本次招标不接受联合体申请。联合体申请的应满足下列要求： / 。

4．资格预审方法

本次资格预审采用合格制（合格制/有限数量制）。

5．资格预审文件的获取

5.1资格预审文件获取时间为：2022年1月5日09时00分至2022年1月10日17时00分；

5.2资格预审文件获取方式：潜在申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

6．资格预审申请文件的递交、撤回与修改

6.1 递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为2022年1月18日09时30分。

6.2 逾期提交的资格预审申请文件，招标人不予受理。

7．其他明确事项

7.1申请人其他资格条件：

（1****商行政管理部门核发的营业执照，具有独立法人资格；

（2****集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，****公司通过资审有多个投标人且均无意向退出，****公司所有投标人资格预审均按不通过认定。

注：集团公司的界定：如为央企，****公司；如为其他企业，****公司。

7.2**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目（SRT7-15-4标）、**市轨道交通8号线工程弱电系统监理项目（SRT8-15-4标）共计2个标段，如某个投标人在两个标段中最终排名均为第一名，则优先推荐其报****一中标候选人，报价较低标段的中标候选人由后续排名依次递补，****一中标候选人的投标人将不在另一标段被推荐为中标候选人。

7.3本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指**市公共**交易平台。

7.4项目概况

1）7号线（莫阳～红庄）长约29.6km，全地下敷设，全线设站25座（不含红庄站），其中换乘站8座（不含红庄站）。全线设一段一场，车辆段位于天鹅荡（由原4号线停车场扩建），在御****停车场。****电站2座，****电站（与2号线共享），****电站。

2）7****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理设置1个标段，包括各系统的设计图纸及合同约定范围内的安装工程的全区域、全过程监理工作，提供设计联络、工厂监造、****工厂静态测试和业主要求的各种过程检查）、施工准备、安装调试、综合联调、竣工验收、试运行、试运营、临管、质保期直至工程最终验收全过程的工程监理服务。

3）监理服务期限要求： 2022年4月30日至2024年12月24日，计划工期为970天；北延伸线及支线至2025年12月24日，延伸线及支线工期将根据批复情况进行调整，实际监理服务期发生变化业主不补偿费用。工程保修服务期至所监理项目保修期（缺陷责任期）结束。

7.5其他

（1）投标申请人有以下情形的，为资格预审不合格：

1）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

2）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

3）资格预审申请书中的重要内容失实或者弄虚作假；

（2）本项目执行《关于在公共**交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www.****.cn）网站查询结果为准。

（3）本项目执行《****建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》（苏住建建【2019】50号）的规定。

（4）本项目执行《****建设局关于进一步做好工程监理企业信用综合评价工作的通知》（苏住建建【2020】30号）的规定。

（5）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以****法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行****法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以****法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行****法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格”。

（6）供应商参与**轨道交通项目均需在**交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“**轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《**轨道交通**交易平台操作手册--供应商》。联系电话：0512-****9999-9104。

8．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时****交易中心网站“http://www.****.cn/”、****官网“www.sz-mtr.com”上发布。

9．联系方式

招 标 人：**** 招标代理机构：****

地 址：**市**区干将西路668号 地 址：**市**区平泷路251号

轨道交通大厦 ****广场B座1022室

邮 编：215006 邮 编：215000

联 系 人：谢泽华 联 系 人：张俊、陈子荧、陆轶韬

电 话：0512-****9100 电 话：195****9809/0512-****0320

传 真：0512-****9100 传 真：0512-****0320

电子邮件：****@sz-mtr.com 电子邮件：****@jcec.cn

2022年 1 月 5 日

联系人

电话

联系人

电话

**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目SRT7-15-4标标段监理招标

资格预审公告

1．招标条件

本招标项目 **市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目（项目名称）已由****委员会（项目审批、****机关名称）以省发展改革委关于**市轨道交通7号线工程可行性研究报告的批复（苏发改基础发[2019]1176号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为****，招标人为****，招标代理机构为 ****。项目已具备招标条件，现对该项目**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目SRT7-15-4标（标段）的监理进行公开招标。特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

2．项目概况与招标范围和内容

2.1本次招标项目的建设地点：**市_

2.2建设规模：（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度、受监工程**费等）7****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理设置1个标段，包括各系统的设计图纸及合同约定范围内的安装工程的全区域、全过程监理工作，提供设计联络、工厂监造、****工厂静态测试和业主要求的各种过程检查）、施工准备、安装调试、综合联调、竣工验收、试运行、试运营、临管、质保期直至工程最终验收全过程的工程监理服务。

2.3招标范围：7号线工程全线（正线、北延伸线及支线（暂按4****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理。监理范围包括信号、通信、自动售检票、信息网络、安检系统等系统。

2.4标段划分

3．申请人资格要求

3.1资质条件：申请人须具备住建部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程甲级监理资质或铁路工程甲级监理资质（资质）。

3.2总监理工程师要求：

申请人拟派总监理工程师须具备机电安装工程或通信工程的国家注册监理工程师执业资格证书，高级工程师技术及以上职称，项目总监应为投标单位在职职工（须提供劳动合同、社保证明），年龄不得超过55周岁（至公告发布起始之日，以身份证为准）；（资格）

3.3业绩要求：

是否有此类要求：是□否

申请人总监理工程师承担过类似业绩；

____年__月_ 日至今（以竣工验收报告时间为准）承担过____________________

类似业绩认定标准：

□类似工程业绩证明材料，需提供中标通知书(适用于招标项目）、监理合同和竣工验收报告的原件扫描件，监理合同证明材料还需提供**省建筑市场监管与诚信信息一体化平台或**建筑市场监管公共服务平台相应查询网页截图，未按规定提供的视为资格审查不合格。

投标申请人业绩要求：至少应同时具有城市轨道交通工程信号和通信监理已完工业绩。

企业业绩以合同为准，已完工证明以竣工验收报告（或业主证明材料等）为准。如单个合同无法同时体现信号和通信两个系统业绩，可分别提供信号监理合同和通信监理合同；

总监理工程师业绩要求：须具有轨道交通工程弱电类工程（信号和通信）的项目总监或副总监或总监代表已完工业绩，须为在本企业业绩；

项目总监业绩以合同为准，如合同无法体现其所担任职务，另须提供其所担任职务的证明材料（如中标通知书或业主证明材料等）；已完工证明以竣工验收报告（或业主证明材料等）为准。如单个合同无法同时体现信号和通信两个系统业绩，可分别提供信号监理合同和通信监理合同；3.4各申请人均可就本招标项目上述标段中的1个标段提出资格预审申请，但最多允许中标 1 个标段。

3.5本次招标对申请人拟派总监理工程师在监工程的要求：项目总监无在监工程，或者虽有在监工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争。

3.6本次招标不接受联合体申请。联合体申请的应满足下列要求： / 。

4．资格预审方法

本次资格预审采用合格制（合格制/有限数量制）。

5．资格预审文件的获取

5.1资格预审文件获取时间为：2022年1月5日09时00分至2022年1月10日17时00分；

5.2资格预审文件获取方式：潜在申请人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

6．资格预审申请文件的递交、撤回与修改

6.1 递交资格预审申请文件截止时间（申请截止时间，下同）为2022年1月18日09时30分。

6.2 逾期提交的资格预审申请文件，招标人不予受理。

7．其他明确事项

7.1申请人其他资格条件：

（1****商行政管理部门核发的营业执照，具有独立法人资格；

（2****集团公司为限）最多允许一个投标人参加本项目投标，****公司通过资审有多个投标人且均无意向退出，****公司所有投标人资格预审均按不通过认定。

注：集团公司的界定：如为央企，****公司；如为其他企业，****公司。

7.2**市轨道交通7号线工程弱电系统监理项目（SRT7-15-4标）、**市轨道交通8号线工程弱电系统监理项目（SRT8-15-4标）共计2个标段，如某个投标人在两个标段中最终排名均为第一名，则优先推荐其报****一中标候选人，报价较低标段的中标候选人由后续排名依次递补，****一中标候选人的投标人将不在另一标段被推荐为中标候选人。

7.3本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指**市公共**交易平台。

7.4项目概况

1）7号线（莫阳～红庄）长约29.6km，全地下敷设，全线设站25座（不含红庄站），其中换乘站8座（不含红庄站）。全线设一段一场，车辆段位于天鹅荡（由原4号线停车场扩建），在御****停车场。****电站2座，****电站（与2号线共享），****电站。

2）7****控制中心、车站、区间、车辆段、****中心、主变电所、停车场等相关施工区域)弱电系统安装监理设置1个标段，包括各系统的设计图纸及合同约定范围内的安装工程的全区域、全过程监理工作，提供设计联络、工厂监造、****工厂静态测试和业主要求的各种过程检查）、施工准备、安装调试、综合联调、竣工验收、试运行、试运营、临管、质保期直至工程最终验收全过程的工程监理服务。

3）监理服务期限要求： 2022年4月30日至2024年12月24日，计划工期为970天；北延伸线及支线至2025年12月24日，延伸线及支线工期将根据批复情况进行调整，实际监理服务期发生变化业主不补偿费用。工程保修服务期至所监理项目保修期（缺陷责任期）结束。

7.5其他

（1）投标申请人有以下情形的，为资格预审不合格：

1）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

2）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

3）资格预审申请书中的重要内容失实或者弄虚作假；

（2）本项目执行《关于在公共**交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[2018]23号）。投标人失信被执行人情况以“信用中国”（www.****.cn）网站查询结果为准。

（3）本项目执行《****建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》（苏住建建【2019】50号）的规定。

（4）本项目执行《****建设局关于进一步做好工程监理企业信用综合评价工作的通知》（苏住建建【2020】30号）的规定。

（5）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以****法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行****法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以****法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行****法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2016]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，招标人将拒绝其投标或取消其中标资格”。

（6）供应商参与**轨道交通项目均需在**交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“**轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。具体操作详见“帮助中心”《**轨道交通**交易平台操作手册--供应商》。联系电话：0512-****9999-9104。

8．发布公告的媒介

本次资格预审公告同时****交易中心网站“http://www.****.cn/”、****官网“www.sz-mtr.com”上发布。

9．联系方式

招 标 人：**** 招标代理机构：****

地 址：**市**区干将西路668号 地 址：**市**区平泷路251号

轨道交通大厦 ****广场B座1022室

邮 编：215006 邮 编：215000

联 系 人：谢泽华 联 系 人：张俊、陈子荧、陆轶韬

电 话：0512-****9100 电 话：195****9809/0512-****0320

传 真：0512-****9100 传 真：0512-****0320

电子邮件：****@sz-mtr.com 电子邮件：****@jcec.cn

2022年 1 月 5 日