盘**生态木栈道及附属设施项目（一期）

补遗书01

致各投标人：

招标文件5.1.2审查委员会人数：评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川办发[2003]13 号第九条、川府发（2014）62 号等文件规定执行。现更正为：评标委员会的组成和评标专家的确定方式按川府办（2021）54号文件执行。

招标文件3.4.1投标保证金： 要求申请人提交投标保证金。投标保证金的金额： 380000.00 元（小写）， 叁拾捌万元（大写）。现更正为： 要求申请人提交投标保证金。投标保证金的金额： 360000.00 元（小写）， 叁拾陆万元（大写）。

招标文件2.2.1申请人要求澄清资格审查文件的截止时间：2022 年 06 月 11 日 23 时 59 分。现更正为：2.2.1申请人要求澄清资格审查文件的截止时间：2022 年 06 月 9日 23 时 59 分。

招标文件10.1其它要求：1.项目变更与增加：严格按照阆府办发[2022]7 号文件执行，争取做到零增加零变更。3.履约保证金：中标价的 10%，必须在签订施工合同前足额缴纳，否则视为放弃中标。以现金方式缴纳的通过中****银行转账缴纳到**市履约保证金专用账户（户名：****审批局 开户银行：****银行****公司 账号：88130 1200 5933 5044 行号：3146 7430 0015）或银行保函；民工工资保证：现金、保函或保险单：中标价的 4%，必须在签订施工合同前缴纳。民工工资保证金以现金的方式缴纳的，通过中****银行转账缴纳到**市民工工资保证金专用账户（户名：****监察大队，开户银行：****银行****分理处，账号：5100 1736 4600 5250 2219****银行保函形式提交。

现更正为：招标文件10.1其它要求：1.项目变更与增加：按南府发【2013】3 号文件中的相关规定执行。 3.履约保证金：中标价的 10%，必须在签订施工合同前足额缴纳，否则视为放弃中标。以现金方式缴纳的通过中****银行转账缴纳到**市履约保证金专用账户（户名：****审批局 开户银行：****银行****公司 账号：88130 1200 5933 5044 行号：3146 7430 0015）或银行保函；民工工资保证：按川人社发（2021）24号文件规定执行，现金、保函或保险单：中标价的 2%，必须在签订施工合同前缴纳。民工工资保证金以现金的方式缴纳的，通过中****银行转账缴纳到**市民工工资保证金专用账户（户名：****监察大队，开户银行：****银行****分理处，账号：5100 1736 4600 5250 2219****银行保函形式提交。

五、招标文件1.3.2计划工期：计划工期： 730 天

计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日

现更正为招标文件1.3.2计划工期：计划工期： 730 天

计划开工日期： 2022年 7月5 日 计划竣工日期：2024年 7月 5日

六、招标文件合同专用部分：项目编号∶

合同编号∶

***********工程

施

工

合

同

建设单位： ****

法 人∶

承包单位：

项目负责人∶

签订日期：2022 年 月 日

第一部分 合同协议书

发包人(全称) ：****

承包人(全称) ：

根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有 关法律规定， 遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则， 双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：盘**生态木栈道及附属设施项目（一期） 。

2.工程地点： ****办事处、保宁办事处。

3.工程立项批准文号：阆发改[2019]112 号

4.资金来源：政府投资

5.工程内容：招标工程量清单和施工图设计的全部内容。

6.工程承包范围： 本项目工程量清单所示的全部内容

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计 划开竣工日期计算的工期天数不一致的， 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范、设计要求合格标 准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为： 人民币(大写) ： 综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中选通知书；

(2)比选申请函及其附录；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文 件所作出的补充和修改， 属于同一类内容的文件， 应以最新签署 的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字和盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工， 确保 工程质量和安全， 不进行转包及违法分包， 并在缺陷责任期及保 修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的， 双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间:本合同于 年 月 日订。

十、签订地点

本合同在 **** 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜， 合同当事人另行签订补充协议， 补充协议是合同 的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方当事人签字和盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份， 均具有同等法律效力， 发包人和承包人各执肆 份。

发包人(公章)：**** 承包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人： (签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

法定代表人或其委托代理人： (签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

传 真：

开户银行：

账 号：

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)“通用合同条款”全部 内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的 对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更以及补充 合同等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： 。

资质类别和等级： ；

联系电话：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款 规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：见施工图。

1.1.3.10 临时占地包括： / 。

1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行相关法律、法 规、施工规范、****政府规章、文件等 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家规定的现行相关法律、 法规、施工规范、****政府规章、文件等 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按通用条款 1.5 规定的解释顺

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同后承包人开工 前；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套。

发包人向承包人提供图纸的内容： 本合同发包内容中的全部图 纸 。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、企业资质、 人员资质等 ；

承包人提供的文件的期限为：合同签定后 5 日内。 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完 整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员使用 。 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定 和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点： ****；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为：

1.10 交通运输

1.10.3 场内交通

场内的施工便道由承包人自行修建并承担相关费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

2.发包人

2.1 工程管理

发包人根据现场实际和施工条件可对工程量、工程规模进行调整。 2.2 发包人代表

****发包人代表：

姓 名：

职 务：

技术人员：

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)督促监理工程师行 使职权， 协调施工现场各方面的关系， 处理设计与施工中的技术 问题和隐蔽工程的签证；(2)审核施工进度、工程质量的检查 和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；(3)根 据现场实际情况对合同及设计变更、增减工程后的工程量认定。

(4)技术人员对现场质量进行监督和检查。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)保证向 承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； (2)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、 古树名木的保护工作，但相关费用由承包人承担；

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务 (9)承包人提交的竣工资料的内容：包括结算资料、竣工图及 竣工图的电子文档，****机关要求的审计全部资料。 承包人需要提交的竣工资料套数： 六套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 15 日内，如 果 90 天内不将全套****机关进行审计，将视为放弃所完成工程对尾款的拨付， 同时， 发包方有权不接收承包方移 送的一切资料。

(10)承包人应履行的其他义务： (1)、提供已完工程月报表和 下月工程进度计划报表， 一式五份， 先送监理单位审定后， 监理 方留存一份，送发包方二份、承包方二份； (2、)根据发包方及 监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的安全防 护措施，费用由承包人负责； (3)、确保施工现场道路畅通，环

卫及施工噪音等要求按国家法律法规、**省规章和**市相关 规定执行。****市政府及相关部门的管理规定， 办 理相关手续并承担费用。如果承包人因自身原因违犯上述有关规 定，承包人将承担由此带来的一切损失和相关处罚； (4)、已施 工工程未交付发包人之前， 承包人负责已完工程竣工验收合格前 的成品保护工作， 其费用已包含在合同报价中。已完工程的成品 受到损害，由承包人修复和赔偿，费用由承包方承担； (5)、施工现场清洁卫生的要求：****政府及相关部门规定，承包人所有人员进入工地后必须遵守管理规定， 做到文明施工、规 范施工， 做好施工场地及周边清洁卫生， 并按要求达到文明施工 现场标准， 现场垃圾属于承包人范围。在签发交工证书时， 承包 人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种 临时设施， 并保持整个现场及工程整洁， 达到监理工程师认为合 格的使用状态。费用已包括在合同的价内，包干使用；(6)、_ 承包人应特别注意地下管网和相邻公、私财物保护， 一旦发生损 坏， 承包人应及时联系相关部门抢修并恢复正常使用， 同时承担 一切后果；若承包人怠于处理，发包人将联系第三方进行维修或 更换以及赔偿等方式处理， 费用及一切损失均由承包人及时兑付， 否则将在工程款中随时划扣。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：

身份证号码：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：

承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程 安全、质量、进度、投资四大控制要素， 完善合同、信息、组织 管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 23 天并且每 天本人以及项目部****统筹办签到作为考核 依据。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对 项目经理在施工现场的时间进行考勤， 如项目经理未经发包人同 意，擅自离开施工现场，每天扣罚承包人违约金 5000 元，累计 达 7 天及以上， 将视为该项目经理不能履行职责， 要求承包人更 换相关资格的项目经理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人 同意， 擅自更换项目经理， 将视为承包人将工程转包或挂靠， 发 包人可单方面终止合同， 没收承包人履约保证金， 并将上报建设 行政主管部门，对承包人作不良行为记录。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发 包人认为项目经理不称职， 有权要求承包人更换项目经理， 承包

人无正当理由拒绝更换项目经理， 视为承包人严重违约， 发包人 有权没收承包人的履约保证金， 并单方面终止合同， 其承包人所 完成工程量不予拨付工程款。

3.3 承包人人员

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任：发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施 工管理人员的， 承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝的， 视 为承包人严重违约， 发包人有权没收承包人的履约保证金， 并单 方面终止合同，其承包人所完成工程量不予拨付工程款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通 用条款执行 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未 经发包人同意， 擅自更换主要施工管理人员， 将视为承包人将工 程转包或挂靠， 发包人可单方面终止合同， 没收承包人履约保证

金，并将上报建设行政主管部门，对承包人作不良行为记录。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人 将对主要施工管理人员在施工现场的时间进行考勤， 如主要施工 管理人员未经发包人同意， 擅自离开施工现场， 每天每人扣罚承 包人违约金 3000 元，累计达 7 天及以上，将视为该主要施工管 理人员不能履行职责，要求承包人更换相应施工管理人员。

3.5 分包

3.5.1 禁止分包工程包括：本工程均不得分包。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修， 无其他特 殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人应向发包人提供履约担保。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①履约担保采用现 金或银行履约保函方式， 以现金担保形式通过中标人的基本帐户 以银行转帐方式提供 ，工程完工验收合格后履行手续无息退还； ②履约保证金=中标金额的 10%；③农民工工资保证金=中标金额的 2% ****大队农民工工资保证金账户；④履约保证金和农民工资保证金应在承包人收到中标通知书****公司****银行转账方式向发包人缴纳；⑤履约保证金在工程竣工验收合格后且提供完整竣工验收资 料后 28 天内全部无息退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监督工程质量、安全、进度等(详见监 理服务合同)。

关于监理人的监理权限：按通用条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担

的约定： 监理人在施工现场的办公场所及费用自行承担 。 4.2 监理人员 总监理工程师：

姓 名： ；

身份证号码：

监理工程师执业资格证书号：

专业监理工程师：

资格证书号：

监理员:

资格证书号：

关于监理人的其他约定： 按通用条款执行。

5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求：无。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通 用条款执行，验收、签证都实行现场签字，过时不补。监理人不能按时进行检查时， 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款执行。

6.1.2 项目的安全文明施工按照相关规定规范及发包人要求执 行，所发生的费用经发包人核实后实行报账制，报账总额不超过 项目财政评审认定的安全文明施工费用，在最后通过国家审计机 关审计时，将在审计中扣减安全文明施工费。

7. 工期和进度

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的， 工期顺延， 延误时间在半个月内 的， 不补偿承包人费用， 延误超过半个月的， 超过时间按实际情 况予以补偿费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误， 发包人将对工程量进行调整， 并处 逾期竣工违约金。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设

备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及监理人 和发包人的要求办理。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 按南府发【2013】3 号文件中的相关规定执行。但是，如果变更是因为承包人过错造成，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。

10.2 变更权利：发包人根据工程实际，有权对该工程项目进行 增减、变更调整。

10.3 变更程序

变更程序按南府发【2013】3 号文件中的相关规定执行。。建设单位在施工过 程中可根据现场实际情况调整实施内容。增减工程量以发包人和 ****小组现场收方计量为准，增减工程量应由发包人和现场代表签字认可后才能作为结算依据，仅有承包人和监理人签字的申请、报告等不作为工程结算依据。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1)工程量清单和预算审核书有相同项目 的，以预算审核书相同项目单价并按该项目招标控价与中标价相 同下浮比例下浮后认定；(2)工程量清单和预算审核书中无相 同项目， 但有类似项目的， 参照预算审核书类似项目单价并按该 项目招标控价与中标价相同下浮比例下浮后认定；(3)变更导 致实际完成的变更工程量与工程量清单的工程量相比变化幅度 超过 15%的， 或工程量清单和预算审核书中无相同项目及类似项 目单价的， ****评审中心重新评审的综合单价按中 标价相同下浮比例下浮作为结算的综合单价。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种 方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定： 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式

合同价格形式：综合单价合同。

综合单价包含的风险范围：_A、施工期间工程造价管理机构公布 的价格调整； B、施工期间材料(可调材料除外)、人工、机械价 格的变化；C、投标人报价时不报或漏报的清单项目；D、由于承 包人原因导致的工程量增加； E、由于施工组织设计变化造成的 费用增加(业主要求的除外)；F、施工场内的施工便道、青苗补 偿、材料的二次搬运、吊装、运输、税收等； G、为加快进度采 取的各项措施(如夜间加班、增加人员、机械等增加的费用) 等 施工期间出现的内容。以上风险发生时， 不对综合单价和合同价 格进行调整。 H、因第 10.2 条“发包人根据工程实际， 有权对该 工程项目进行增减、变更调整”导致的预期利润。

风险费用的计算方法：已包含在发包价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：双方约定风险范围外可以调

整合同价款因素： A、工程量变化(指非承包人原因，工程变更 导致工程量增减变化) 时，可以相应调整合同总价，单价不变； B、发包人提供的工程量清单中遗漏的清单项目，可以补充单价

并调整价款。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付 该项目不支付预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：以国家标准、行业标准为依据。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程量完成进度支付，工程量经总监审核签字、发包人复核后，按已完成合格的合同工程量的价款 80% 支付工程款。竣工验收合格拨付工程款 80%，审计批复后，拨至工程价款的 97%，剩余 3%作为质保金。质保金在质保期满后，经 复验无质量缺陷后经承包人申请，发包人于申请后 28 日内无息 退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 资金拨付：项目业主的建设资金只能拨付中标企业开户 银行的基本帐户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时， 应提前 24 小时提交书面延 期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行__。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每天支付违 约金 1000 元 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1)单机无负荷试车费用由/承担；

(2)无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内，否则 造成的一切损失有承办人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用条款执行且 90 天 ****机关审计。

竣工结算申请单应包括的内容：按照通用条款执行和国家审计机 关审计要求的全部内容。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 20 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：五份。

承包人提交最终结算申请单的期限： /。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限： /。

(2)发包人完成支付的期限： /。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：土建工程一年，绿化工程二年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程总价 3％为质量保证

金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第/种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) /的工程款；

(3)其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式： (1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； (3)其他扣留方式:/ 。

关于质量保证金的补充约定： /。

15.4 保修

15.4.1 保修责任 工程保修期为： /。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24 小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： (1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知 的违约责任： / 。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 如承包方确无力继续施工， 须书面向发包人提出要求， 承包人在 发包人解决后无条件继续施工。

(3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定，自 行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合 合同约定， 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等 情况的违约责任： / 。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可 顺延，但不补偿费用,若确因需要停工,发包方向承包方以文字形 式发送停工令,且以此作为停工依据,同时将停工机具登记造册, 双方签字认定。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致 承包人无法复工的违约责任： / 。

(7)其他： /。

16.1.3 承包人按 16.1.1 项[发包人违约的情形]约定暂停施工满

60 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致合同目的不能实现的，

承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形及责任：①当因承包人责任而发生伤亡事 故， 由承包人自行承担伤亡事故一切费用和法律责任。②如在接 到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的通知或指令后的 3 天内不遵守该通知或指令， 无视监理工程师事先的书面警告， 一 贯或公然忽视履行其合同规定的义务， 发包人在向承包人发出书 面通知的 3 天内仍未见纠正后， 发包人可以从履约保证金中扣罚 承包人 1000 元/次违约金。③承包人施工过程中所用材料应与投 标文件中所报材料一致， 如经发现由于承包人原因自行更换了材 料， 发包人将保留解除合同的权利， 并由承包人承担由此产生的 一切损失；如非承包人原因需更换投标文件中所报材料，承包人 应在 15 日前向监理单位申报， 经发包人批准后更换。④施工过程 中， 承包人以报价过低为由， 向发包人提出调价， 在发包人不同 意的情况下， 承包人如采取停工、怠工等形式拒不履行合同， 影 响工程进度及正常施工， 经发包人书面催告， 承包人在 2 日内仍 未恢复正常施工， 发包人有权终止合同并责令承包人无条件退场， 承包人已投入的工程资金及履约保证金将不予退还， 并承担相应 的违约责任。⑤施工过程中， 承包人只能采取机械开挖、机械破 碎作业， 严禁采取爆破作业， 若有违反， 承包人将上报有关部门 对违约情形进行处罚并有权终止合同。⑥工程完工后， 承包人要

及时提供前款约定的竣工资料， 以便发包人组织相关单位验收。 因为承包人未能提供合格的竣工验收资料， 施工范围内成品保护 由承包人负责，发包人不承担因为市民使用等造成的责任；未竣 工验收之前承包人施工范围内的成品保护、维修等一切费用均由 承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如出现通用条款第 16.2.1 项约定的违约情况时， 或监理人发出整改通知后， 承包人在指定 的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的， 发 包人有权解除合同。合同解除后， 因继续完成工程的需要， 发包 人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人 文件和由承包人或以其名义编制的其他文件， 合同当事人应在专 用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不 免除或减轻承包人应承担的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承 包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方 式：由发包人与承包人协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外， 视为不可抗力的其他 情形： /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天 内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人按相关规定办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为施工现 场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款执行。 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程****小组决定：否。 20.3.1 ****小组的确定

****小组成员的确定： /。

标定争议评审员的期限： /。

****小组成员的报酬承担方式： /。

其他事项的约定： /。

20.3.2 ****小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /。

20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议， 按下列第(2) 种方式解决：

(1)向/仲裁委员会申请仲裁；

(2****法院起诉。

附件 1：

建设工程廉政责任书

发包人(全称)：****

承包人(全称)：

为加强建设工程廉政建设， 规范建设工程各项活动中发包人承包人双方 的行为， 防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生， 保护国家、集体 和当事人的合法权益， 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的 有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及 廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法 规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方 利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对 方， 情节严重的， 应向其上级主管部门或纪检监察、****机关举 报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、 事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重 物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁 娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健 身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人 工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关 单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往， 按照有关法律法规和程序开展业务工 作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准， 并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有 价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费 用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、 配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执 行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关 法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给承 包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关 法律法规处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给发包人单 位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等 法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人(公章)：

地 址：

法定代表人(签字)：

承包人(公章)：

地 址：

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 电 话：

传 真：

邮政编码：

年 月 日

附件 2：

委托代理人(签字)：

电 话：

传 真：

邮政编码：

安全生产合同

发包人(全称)：****

承包人(全称)：

根据有关法律法规及省市有关文件精神， 结合市政工程的施工特点及本工程安全 施工与文明现场的要求， 双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙 双方承发包合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方承发包合同。

二、安全生产目标：安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管 理工作。

2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。

3、制**全、文明施工台帐。

四、乙方职责：

1、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立****小组。

2、 结合本工程实际情况及相关规定， 具体制定并在施工中认真执行安全文明生 产条例及实施细则。内容须包括以下方面；

2．1 施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；

2. 4 所有机械(运输车辆、挖掘机、铲车等) 必须证照齐全， 并定期进行保养维 修，确保机械运行安全。

2．5 对职工进行安全文明教育；

2．6 严格遵守安全生产纪律及各项规定；

2．7 做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；

2．8 保持工地卫生状况(职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等)良好； 做好防疫、防“甲型 H1N1”等传染性疾病工作；

2．9 做好**便民及其它工作；

2．10 做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；

2．11 有关法律、法规、文件要求的其它工作。

3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。

五、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业， 甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改(必要时甲方有权要求乙 方停工进行整改) 同时要求乙方承担一定数额的违约金(从工程进度款中直接扣 除)，具体如下：

1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于 1000 元人民币。 2、重大违章作业并造成一定后果， 每发生一次其违约金不少于 5000 元人民币。

六、因市政工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、 顺利地进行，乙方承诺： 1、乙方及其下属人员在其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时， 都必须采取**协商的形式予以解决。 2、乙方确保在本工程范围内乙主的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。 3、 如乙方有违反上述约定的行为， 甲方将视该行为为乙方的部分违约。甲方有 权要求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生一次不少于 2000 元人民币(当事人 10 人以下) 或 5000 元人民币(当事人 10 人以上) 的 违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。

七、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理， 同时本协议不免除 乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。

八、本协议经签字盖章后生效。

发 包 人(公章)：

法定代表(签字)：

委托代理人(签字)：

日 期：

承 包 人(公章)：

法定代表(签字)：

委托代理人(签字)：

日 期：

注：各行业发布有合同示范文本的，执行相应的现行合同示范文本；行业未发布 合同示范文本的，按相应行业主管部门制定的合同示范文本执行。

七：申请人递交投标保证金和投标文件截止时间不变。

招 标 人：****

招标代理机构：****

2022年6月1日