南澳县后宅镇山顶农村党群服务中心新建项目招标公告
**县后****服务中心**项目招标公告
**县后****服务中心**项目
招 标 公 告
****受****委托，对后****服务中心**项目进行公开竞投。
一、项目基本情况
| 项目名称 | 工程 时间 | 交易底价 （元） | 保证金 （元） | 资产 地址 | 资质要求 |
| 后****服务中心**项目 | 120日 | ****966.61元（招标价以本预算审核为**造价（￥****578.37）下浮5%（￥****966.61）为合同暂定价；（最终以结算审核定案书中**造价下浮5%作为最终合同价）。） | 33000元 | 山顶农村 | 1、竞投人必须在近三个年度内无违规失信记录（可在“信用中国”网站查询并下载提交），且合法经营。 2、报****公司报名，授权委托代表必须为该企业员工。 3、招投标人的资质等级：具备建设部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质企业，必须取得有效的《安全生产许可证》的企业。
|
二、投标单位准入条件
1、竞投人必须在近三个年度内无违规失信记录（可在“信用中国”网站查询并下载提交），且合法经营。
2、报****公司报名，授权委托代表必须为该企业员工。
3、招投标人的资质等级：具备建设部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质企业，必须取得有效的《安全生产许可证》的企业。
4、因前期平整场地费用及周围环境特殊性，为方便使投标人了解本项目施工现场、进场道路等情况，要求本项目投标人的拟派建造师、企业技术负责人及专职安全员必须自行到现场进行踏勘并带齐所****村委会进行签到。现场踏勘时，拟派建造师必须持建造师执业注册证书复印件、社保缴纳证明及身份证复印件到场；所有复印件均须加盖公章并携带原件校对，且在报名时一并提供。
三、资金来源
****中心**项目资金来源是 财政投入、****中心建设补助经费、部门支持和镇村筹集等资金；该项目由 **鸿宇建筑与****公司设计，由******公司编制预算；项目总造价（含工程建设其他费用）：￥ ****927.83元（大写：贰佰万贰仟玖佰贰拾柒元捌角叁分）；招标价以本预算审核为**造价（￥****578.37）下浮5%（￥****966.61）为合同暂定价；（最终以结算审核定案书中**造价下浮5%作为最终合同价）。
四、申请时间
有意投标者，****中心网站或前台做好信息登记工作，并于2022年6月17日前（其中休息日不接受报名登记）****中心进行报名登记，未完成信息登记、资料核实的，不得参加竞投。
五、意向人报名提供资料
（复印件须加盖单位公章）
（一）营业执照、资质证明、开户许可证、安全生产许可证（原件及复印件）；
（二）投标申请人声明及申请表（见附件）；
（三）被****公司授权委托书；
（四）法定代表人或被委托人签字的《竞投须知》（见附件）；
（五）组织机构代码证复印件、开户许可证（原件及复印件）；
（六）法人代表人或被委托人本人应到场，提供身份证原件与复印件等相关资料；
（七）竞投证（报名时间结束后****服务中心领取）
六、工程招投标条款
1、工程招投标方式：采用公开摇号方式定标；保证金：按投标价格2%取整数，共33000元。
2、银行账户
户 名：******办公室
开户行：****银行****公司
账 号：800********516394
七、公示时间
本招标公告公示时间为：2022年6月13日至2022年6月17日
八、报名时间：
2022年6月13日至2022年6月17日 （其中休息日不接受报名）
上午9:00-11:30分 下午15:00-16:30
九、竞投时间：
竞拍时间：以交易公告为准；
十、联系方式
**县后****联合社
联系人：黄书团 联系电话：****2624
**县后宅镇****交易中心
联系电话：0754-****6136
附件：
**县后宅镇****交易中心
二0二二年六月十三日
附件1：
\n 投标申请人声明
\n 本公司就参加 投标工作，作出郑重声明如下：
\n 本公司保证投标报名材料及提供的一切材料都是真实有效的。
\n 本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格。
\n 本公司没有处于被责令停业状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前叁年内没有发生过安全生产责任事****政府有关建设部门通报；****人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截****人民法院判决犯有行贿罪记录。
\n 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符的，一经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
\n 特此声明
\n 法定代表人/负责人签名： （企业公章）
\n 年 月 日
\n Q****中心
工程名称：****中心**项目(草稿)**省建设工程施工合同合同编号：工程编号：
承包人:（全称）发包人:（全称）**县后****联合社_第一部分协议书****制承包人：发包人：**县后****联合社
资金来源：财政投入、****中心建设补助经费、工程内容：详见设计施工图和经委托审核的预算书内容工程地点：**县后宅镇山顶农村工程名称：****中心**项目一、工程概况依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
四、质量标准：国家现行施工验评标准合格等级。工程合同工期：工期120个日历天，拟从年月日开始施工（以开工报告批准之日为准）。三、合同工期工程承包范围：详见设计施工图和经委托审核的预算书内容二、工程承包范围部门支持和镇村筹集等资金。
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。七、词语含义组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。六、组成合同的文件暂定合同总价（大写）：人民币壹佰陆拾捌万捌仟玖佰陆拾陆元陆角壹分；（小写）：￥****966.61元（最终以结算审核定案书中**造价下浮5%作为最终合同价）。五、合同价款：
本合同订立时间：年月日十、合同生效发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺
电话：电话：法定代表人：法定代表人：地址：**县后宅镇山顶农村地址：发包人：（公章）承包人：（公章）发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于签订当日后生效。本合同订立地点：****村委会。
第三部分专用条款注：通用合同条款应用**省建设施工合同2009年版中的通用合同条款。第二部分通用条款帐号：帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：
4.3约定适用的标准、规范的名称：按国家规定现行市政工程质量检验评定标准执行。4、语言及适用的法律、标准与规范2.2（10）组成合同的其他文件：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）招标文件及书面答疑材料；（4）中标通知书；（5）投标书；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。2、合同文件及解释1.53所采用的书面形式包括：文书、信件、传真、其他。1、定义
6、工程转包、分包（2）视为送达的其他方式：/（2）施工设计图纸提供的数量：图纸及技术要求一式4套。（1）施工设计图纸提供的时间：中标通知书发出7天内。5.1施工设计图纸由发包人提供5、施工设计图纸
（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：/（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人自行踏勘现场并负责寻找施工中所需水、电、通讯驳接点工作。（1）办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地具备施工条件的时间：由承包人负责本工程项目范围内的拆迁清障工作。7.2发包人完成下列工作的约定7、发包人6.1工程不得转包或发包。
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：由发包人协助承包人联系有关部门到场处理，若由于承包人自身原因破坏造成的，承包人无条件保质保量的修复，由此产生的费用由承包人承担。（8）组织图纸会审和设计交底的约定：工程开工**行。（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：中标通知书签发后7天内，发包人向承包人提供图纸及技术要求一式4套，标准及规范由承包人自行配备。（6）现场交验的时间：承包人进场三天内在现场交验后，承包人应做好水准点和坐标控制点的保护至工程竣工验收交付使用。（5）办理有关所需证件的约定：工程开工前完成。（4）提供有关资料的时间：合同签订后7天内提供给承包人。
（2）工程价款支付方式：银行转帐、支票支付及其他方式。（1）工程价款支付期限：按专用条款81条的规定执行。7.4支付期及支付方式的约定7.3提供施工场地的时间：签订施工合同之次日。委托给承包人负责的部分工作有：/（10）接受已完工程支付工程相关价款的约定：按专用条款81条的规定执行。
（9）承包人应做的其他工作及要求：（1）图纸会审后10天内，承包人向发包人提供整个施工方案；（2）施工场地清洁的要求：按市相关文明施工文件要求执行，并负责相关费用；（3）工程竣工验收后15天内，承包人应向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，提供验收报告当日同时应向发包人提供竣工图纸10份；（4）协助发包人做好工程移交相关工作。（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前给发包人和监理单位无偿提供办公用房和生活用房各两间，并配齐空调、办公桌椅等相应办公设施，承担发包人及监理现场办公、生活发生的水电费。（2）合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划的时间和要求：按月份、季度完成计划，每月20日发包人检查进度及提出下月有关要求。（1）承包人自行踏勘现场并负责寻找施工中所需水电通讯驳接点，并完成驳接工作。8.2承包人完成下列工作的约定8、承包人
(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：/联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：(1)发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：9.1发包人代表及其权力的限制9、发包人代表
联系电话：传真号码：通讯地址：(2)任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：(1)监理单位：10.1负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师10、监理工程师
12、不可抗力联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：****0011.1承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：11、承包人代表10.3（11）需要发包人批准的其他事项；/
13.8担保内容和责任等事项的约定：/13.1发包人委托承包人办理保险事项有：建筑施工意外伤害保险，费用由承包人负责。13、保险12.3不可抗力引起费用的承担：工程本身的损害由发包人承担，施工机械、设备、临时设施、周转材料损坏及停工损失由承包人承担；如遇不可抗力的自然灾害（里氏6级以上的地震、10级以上台风），承包人应在接到预报时做好各种安全防护措施，尽量减少损失，发包人给予适当的工期顺延，其损失按相关责任由双方协商处理。投入抢险救灾的人力、物力等费用，由双方协商承担；人员伤亡由承包单位负责。如遇24小时内降雨量80㎜及以上的大暴雨，承包人可向监理工程师提出工期顺延，承包人做好各种安全防护措施，其损失自行承担。12.1（2）当地地震部门规定的情形：****地震局发布的**市发生地震里氏6级及以上。12.1（1）当地气象部门规定的情形：****气象台发布正面袭击**市的台风10级及以上或**市24小时内降雨量80㎜及以上。
16.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：/16、暂停施工和复工15.2监理工程师在本合同签订后的（7）个日历天内签发开工令。15、开工14.3承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：提供月度工程进度计划及相应进度统计报表，于每月20日前呈报监理工程师。14、进度计划和报告
19.1工程质量标准：按国家及省或行业的工程建设标准、规范的合格标准。19、质量目标18.1计划竣工日期：年月日18、提前竣工17.1合同工程的工期约定为（120）个日历天。延误工期的以中标价的日万分之五进行处罚。17、工期及工期延误
22、工程量的偏差事件21.4工程变更，导致单价调整的方法：（1）合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；（2）合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格和中标浮动率（下浮5%），提出变更工程单价，承包人与发包人协商确定。21、工程变更事件20.2合同价款的调整因素包括：经建设单位、设计单位、监理单位确认的工程变更；费用索赔事件或发包人负责的其他情况。20.1合同价款的约定：（1）按招标****财政局审核的结算书中的**费总价，结合中标浮动率（下浮5%）；（2）预算包干费包干的内容为：施工雨水、污水的排除；工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；工程成品的保护；施工中的临时停水停电；日间照明增加费；完工后的场地处理等。20、合同价款的约定与调整
24、物价涨落事件（2）施工工作联系单：承包人应在工程量变更后7天内将有关资料报送监理工程师，逾期视为自动放弃。（1）工程量变更以设计变更或者施工工作联系单的形式出现。确因不可预见的原因需变更设计或增加工程量，应召集有关部门现场办公会确认。23、现场签证时间：22.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：不作调整。22.2工程量的偏差，导致分部分项工程费结算单价调整的方法：不作调整。
27、付款方式26.2计算利息的利率：/26、支付事项25.1安全文明施工的内容：承包人必须按《转发****建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法的通知》（汕府建[2007]90号）、《****建设厅关于安全防护、文明施工措施费用计算补充规定的通知》（汕府建[2008]14号）的要求，完成其“安全防护、文明施工措施费所包括的项目”的内容。25、安全文明施工24.1调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法：不作调整。
(1)质量保证金的金额：工程结算总造价的3%。29.2质量保证金的金额及扣留29、质量保证金28.1工程按实结算，结算的程序和时限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料报县财审部门审核，工程结算价以县财审终审定案价下浮5%为工程最终结算价。28、竣工结算与结算款27.1双方约定的工程款支付的方式和时间：（1）开工令发出之日起7日内，预付合同价的30%；（2）工程量完成50%之日起7日内，支付至合同价50%；（3）工程竣工验收之日起7日内支付至合同价80%；（4）竣工结算经财政部门审定后14个工作日内支付至结算审定价的100%；（5）质量保证金按结算审定价的3%由乙方提取现金先暂放在甲方，在工程竣工验收合格满一年后15日内一次性返还（不计利息）。
31、合同份数30.6双方同意选择下列一种方式解决争议：凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，****法院进行起诉。30.4争议调解或认定机构：按合同通用条款的规定。30、合同争议29.3质量保证金的返还时间：按工程质量保修书的规定执行。(2)质量保证金的扣留：工程竣工结算时扣留。
为****服务中心**项目在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人：（全称）发包人：（全称）**县后****联合社第四部分工程质量保修书31.2合同副本的份数：副本八份，发包人执二份，承包人执三份，监理工程师一份，其余送有关部门。31.1提供合同文本：由承包人提供。
3、质量保修责任2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期1年。2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2、质量保修期具体质量保修范围，双方约定如下：设计施工图及经委托审核的预算书内容。1、质量保修范围
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。4、质量保修费用3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，所需费用由承包人负责。
发包人：（公章）**县后****联合社承包人：（公章）6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。6.1双方约定的其它工程质量保修事项：/6、其它本工程保留竣工结算价的3%工程尾款作为质量保证金，工程竣工验收合格之日起满一年后15天内发包人将质量保证金一次性付还给承包人（不计利息）；但承包人必须按本保修书履行保修期未完的责任，否则，发包人将以法律方式对承包人提出赔偿。5、质量保证金
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人：（全称）发包人：（全称）**县后****联合社第五部分廉政合同年月日年月日法定代表人：法定代表人：
1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。双方权利和义务
2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2、发包人义务1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3、承包人义务2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中****施工队伍。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。
本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。5、双方约定4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4、违约责任3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
本合同一式八份，双方各执四份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。8、合同份数本合同作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。7、合同法律效力本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。6、合同生效
签订日期：签订日期：法定代表人：法定代表人：发包人：（公章）承包人：（公章）
| 附件2： | |||||||
| 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 | 后宅镇农村小型工程竞投申请表 |
| 竞投项目 | *项目名称 | **县后****服务中心**项目 | **县后****服务中心**项目 | 项目编号 | **** | **** | **** |
| 竞投项目 | 资产权属 | **** | **** | 交易类别 | 发包 | 发包 | 发包 |
| 竞投项目 | 资产地点 | 山顶农村 | 山顶农村 | 山顶农村 | 山顶农村 | 山顶农村 | 山顶农村 |
| 竞投项目 | 优先权设置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 竞投项目 | *竞投保证金 | 33000元 | 33000元 | 竞投方式 | 公开摇号方式定标 | 公开摇号方式定标 | 公开摇号方式定标 |
| 单位资格 认证资料 | *单位名称 | ||||||
| 单位资格 认证资料 | *工商营业执照注册号 | ||||||
| 单位资格 认证资料 | *注册地址 | ||||||
| 单位资格 认证资料 | *法定代表人/负责人 | *身份证号码 | *联系电话 | ||||
| 单位资格 认证资料 | 委托代理人姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | ||||
| 单位资格 认证资料 | 其他资料 | ||||||
| 个人资格 认证资料 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | ||||
| 个人资格 认证资料 | 委托代理人姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | ||||
| 个人资格 认证资料 | 其他资料 | ||||||
| 联系信息 | 文书送达地址 | ||||||
| 联系信息 | 电子邮件 | ||||||
| 联系信息 | 联系人 | 手机 | 固话 | ||||
| 保证金 管理资料 | *汇款人账户名称 | ||||||
| 保证金 管理资料 | *汇款人账号 | ||||||
| 保证金 管理资料 | *汇款银行名称 | ||||||
| 竞投单位或 个人意见 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 | 本单位(个人)已全面了解该项资产现状，对贵资产交易平台的交易办法、实施细则以及各项规则清楚明晰，同意交易方案。 |
| 竞投单位或 个人意见 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 | 签名（盖章）： 年 月 日 |
| ****意见 | |||||||
| ****意见 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 | （盖章）： 年 月 日 |
| 备 注 | |||||||
| 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 | 说明：本申请表一式三份，由竞投人填写并盖章，****中心加具意见盖章后，竞投人存一份。 |
集体经济组织：后****联合社项目名称：后****服务中心**项目□1、《竞投人登记及资料确认表》（1份，原件）□2、《后宅镇农村集体资产**竞投申请表》（1份，原件）；□3、营业执照副本（1份，原件及复印件）；□4、组织机构代码证副本（1份，原件及复印件）；□5、开户许可证（1份，原件及复印件）□6、法定代表人或负责人身份证（1份，原件及复印件）；□7、资质证明（1份，原件及复印件）□8、安全生产许可证（1份，原件及复印件）；□9、投标申请人声明（1份，原件）；□10、《竞投须知》（1份，原件）；□11、其它资料：踏勘证明书。竞投方（盖章或签名）：受理方：日期：年月日日期：年月日□1、《竞投人登记及资料确认表》（1份，原件）□2、《后宅镇农村集体资产**竞投申请表》（1份，原件）；□3、营业执照副本（1份，原件及复印件）；□4、组织机构代码证副本（1份，原件及复印件）；□5、开户许可证（1份，原件及复印件）□6、法定代表人或负责人身份证（1份，原件及复印件）；□7、资质证明（1份，原件及复印件）□8、安全生产许可证（1份，原件及复印件）；□9、投标申请人声明（1份，原件）；□10、《竞投须知》（1份，原件）；□11、其它资料：踏勘证明书。竞投方（盖章或签名）：受理方：日期：年月日日期：年月日竞投人登记及资料确认表附件1：项目编号：****
3、请竞投人登陆县农村集体资产**交易平网（http://183.****.41:8000/）查阅了解交易办法、交易细则、相关交易规则和有关交易方案、合同等资料。2、本表一式两份，镇****服务中心和竞投人各存一份；注：1、所有复印件均须加盖单位公章并提供原件核对；
二、竞投成交后向竞投人提供下列证件：**县后****服务中心**项目，工程时间120天，招标底价人民币****966.61元（合同价）。一、竞投标的：受委托，我中心定于2022年06月21日（星期二）10时在后宅镇农村集体“三资”****中心交易大厅举行竞投会。竞投须知**县后****服务中心**项目
4、成交。①按报名人数顺序由各投标人进行第一次摇号（摇号机投入多于报名人数的连续号球），摇出的号码为各投标人的代表码号；②****中心在确保公开、公平、公正条件下进行摇标，摇号机投入第一次摇号摇出的等量球号，****中心主持人进行摇号，以摇出号球的球号顺序为先，确定中标人、备选人。3、招标底价。本工程招标价（合同价）为人民币****966.61元，本工程结算方式采用按实结算。2、竞投。本标的物采用公开摇号定标。1、标的质量。按委托方提供委托标的现状进行竞投，不对标的瑕疵负责，不对所提供的数据进行核实，本中心所提供的数据仅供参考，一切数据以标的委托方提供为准。三、根据委托标的情况，说明如下成交标的《成交确认书》一份（原件）。
10、违约责任。如出现违约问题，按有关规定执行。9、标的移交。委托人在合同签订后，在规定的时间内将项目实施地点、相关资料等移交给竞投人，移交的时间及方式由委托人确定，标的移交时按移交时段标的现状进行移交。移交后所产生的一切责任全部由竞投人负责。8、保证金。竞投人在办理竞投登记时将保证金缴入后宅镇农村集体“三资”****中心指定的帐户，方可参与竞投。成功竞得的竞投人必须在要求时间内签订合同，签订合同之日起十五个工作日后退回交易保证金（不计息）；如竞投未成交者，竞投会后十五个工作日后无息退回保证金给竞投人。7、税、费。竞投人在办理手续时所产生的税、费全部由竞投人负责；工程招标见证、质检等税、费（包括产权人应缴的税、费）全部由中标人负责。6、合同签订。竞投人必须在成交之日起公示5日后的10个工作日内凭《成交确认书》****委员会签订《后****服务中心**项目》合同。5、资料。竞投成交后，招标委托人除提供上述“二”的证件给竞投人外，不对其他证明材料负责。
2022年06月13日后宅镇****交易中心联系电话：竞投人签名：本须知一式二份，招标人与竞投人各执一份。以上是本期竞投会的竞投须知，敬请竞投人详阅，特别是标的物的现状，竞投人应到现场查看清楚，并愿意接受现状才能参与竞投，竞投人一经参与摇号视为对标的物及本须知的认可。如其他资料与本须知不相符之处，以本须知为准。
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批