本招标项目**江洪乐民100MW风电项目****改革局签发**省企业投资项目备案证（编号：2108-440823-04-01-294498）批准，建设资金来自企业自筹资金，招标单位为****。目前针对本项目需要成立的项目法人单位正在办理注册，招标阶段以项目管理单位****的名义进行招标，根据项目法人单位注册情况，中标单位与招标单位或实际注册的项目法人单位签订合同。本项目已具备招标条件，现对该项目的EPC总承包进行公开招标。欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目名称：**江洪乐民100MW风电项目EPC总承包

项目编号：****

二、招标单位：****

联系人： 陈工 联系电话：138****8456

招标代理机构：****

联系人：陈工 联系电话：020-****3598

招标监督机构：****

监督电话：138****8456

三、建设地点及项目概况：

1.建设地点：**省**县

2.项目概况：项目拟按陆上风电行业规范**一个总装机容量100MW风电场，具体设备参数、单机容量根据招标结果确定。工程配套**110kV升压站1座,主变容量为2x55MVA,升压站以一回110kV****电站。

四、标段划分及各标段招标范围、内容、规模：

1.本项目划分为1个标段。

2.招标范围、内容、规模：

2.1本次招标范围为本工程的EPC总承包，是包含除施工监理、全过程造价咨询外其他全部内容的交钥匙工程，招标范围主要包括（但不限于）以下内容：

2.1.1合规性手续办理：办理与项目有关的许可文件

（1）办理全部手续等；

（2）协助招标人办理项目土地相关手续，并完成用地批复和土地招拍挂；

（3）办理表土剥离方案及批复、防雷设计方案备案或批复、水**利用许可（如有）、交通运输保障承诺函等；

（4）办理上网电价核定（招标人协助）、电力生产许可、接入系统并网许可、并网调度协议、购售电合同等相关涉网手续；

（5）防雷检测、劳动安全、职业健康、档案、临时用地林业等专项验收，办理相关备案，进行并网验收、竣工验收、行政审批及备案等手续办理；

（6）工程建设及验收全部手续。

（7****政府及相关部门，根据管理规定或标准要求办理的相关手续。

2.1.2工程招标内容和范围包括以下工作：

本工程的开工报建、施工准备、征租地（含青赔、招拍挂费用及土地占用税金等费用）、勘察设计、设备采购及监造、土建工程施工、设备安装及调试、投产报批及相关验收、240h 试运行、移交生产及缺陷责任期的全部工作（包括但不限于）：

1）本工程的全部勘察设计工作，包括：地形测量、地质详勘、风机微观选址、初步设计、施工图设计、竣工图设计、实施过程中的工程变更设计，按发包人要求编制设计概算、编制工程进度图表，为发包人施工图审查提供必要的文件和资料等；

2）本工程所有设备的采购、运输（含二次转运及牵引等）、装卸车、保管、成品保护、安装和调试。包括：风机及附属设备（含塔筒）、箱变、主变、高低压配电装置（含对端110kv间隔设备）、风功率预测系统、消防、门禁、安防、视频监控、集控系统及电气二次控制保护装置、通信自动化等所有相关配套设备；

3）本工程风机及附属设备（含塔筒）、主变、箱变的监造；

4）本工程所需所有的材料采购：所有砂石、水泥、钢筋及附件、所有动力电缆及附件、架空电缆及附件、铁塔塔材及附件、控制电缆、光纤、光缆、接地系统、照明、综合布线等与工程相关的材料及电缆沟敷设盖板、电缆井和电缆标示桩等所有与本工程相关材料；

5）本工程的土建工作包括升压站内的建（构）筑物、风机吊装平台、风机运输及检修道路（含场外道路改造）、35kV 集电线路土建、各类设备基础、接地、沉降观测点、防洪涝设施、围墙、接地、线缆沟、护坡、升压站引接道路、进场道路及三通一平（生活、施工、消防用水的办理及施工、生活用电的办理）等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作；

6）机电设备的安装、调试、试运行：本项目所有设备的安装、调试，设备保护定值计算，各级调度申报资料、涉网系统联合调试、调度通讯及自动化安装调试、入网测评（含计量系统设备校验、电网公司测评、风电场及风机、电能质量性能测试、防雷接地、OMS设备系统等所有电力主管部门要求的测评项目）、技术和售后服务以及施工期间的协调工作等。本项目在全部容量投入的情况下成功并网，并且所有设备带电运行240小时按照招标人相关规定进行，办理与项目施工有关的许可文件（如水土保持监理及监测、地方施工备案手续、施工许可证、劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等，不仅限于此，招标人配合），并由投标人支付相关费用；

7）水保、环保、安全评价、职业健康、土地恢复、消防、安全设施等专项工程设计、审查备案、施工、监测、评估、验收及备案等所有工作，并承担因投标人施工过程中造成的行政处罚费用（包括但不限于林业、国土、水保、环保等处罚）；

8）本工程的施工辅助工程：施工营地、施工供电、供水、通讯、混凝土生产系统、施工临时道路的设计、施工及验收等；

9）风电场施工涉及到的拆迁工作协调以及现场村民阻工等协调工作；

10）本工程的道路运输工作：本项目所有的设备和材料的运输、存放、倒运、装卸车、保管、运输道路清障、拆迁等协调工作；

11）因设计施工变更用林用地范围，根据当地相关部门要求办理变更手续（包括但不限于林业、国土、环保等手续）并承担相关费用；

12）受招标人委托，保证完成征地及相关协调工作。具有良好的信誉与能力，协助招标人签订征地协议；在此过程中产生的费用由投标人承担，费用包含在合同签约价中；

13）本工程的施工终点是：风电场整体并网发电，实现所有设备带电安全稳定运行240 小时，并通过机组性能试验为终点；

14）受招标人委托办理各专项验收、并网及相关手续办理等全部工作，移交以及质保期内的服务，各种证照手续、调度、通讯协议、通信电路开通、气象部门要求的防雷检测、消防验收、水保环评、劳安等，并达到达标投产要求，必须由招标人名义签订合同的由招标人签订合同，所产生的费用均由投标人承担；

15) 本项目在全部容量投入的情况下成功并网，并且所有设备带电运行240 小时无异常和故障，发生异常或故障设备运行时间重新计算。

15）按国家规定购买相关的保险；

16****中心站监检并办理相关手续；

17）本工程相关的材料、设备、试块送检并取得检测、检验合格报告；

18）本工程使用的吊装等特种设备及操作资质审查、备案。

19）生产培训及人员提**场。

20****风电场工程质保期内建筑、设施、设备、风电场进场道路及检修道路、35千伏集电线路等的维护、保养。

21）若本次投标人工程招标范围未列项目、但属于满足项目建设、生产所需要的内容，均包含在本次招标范围内，并由投标人承担。

2.2责任分工

2.3.缺陷责任期：本项目全场移交之日起两整年（连续24个月）为止。

2.4 本工程相关的各专项验收、并网及相关手续办理等全部工作、移交以及质保期内的服务，并达到达标投产要求。

2.5 若本次EPC总承包工程招标范围未列项目、但属于满足项目建设、生产所需要的内容，均包含在本次招标范围内，并由承包人承担。

具体以发包人要求为准。

承包人应确保实现以下目标：

1****风电场建设区域或相邻相关区域的风**数据，****风电场建成后，全场等效可利用小时数不低于3000小时。

2****风电场建设地区有良好的信誉与社会关系，****风电场征地工作。

3.计划工期：2022年08月01日至2023年7月 30日，365日历天（具体开工时间以业主开工令为准）。

计划进度：

2022年08月01日风电场进场开始基础施工；

2023年1月31日首台风机吊装；

2023年05月31日风电场110kV升压站投产并实现首台风机并网；

2023年07月30日全部风机投产发电。

五、资金来源：企业自筹资金

六、投标人资格要求：

1.投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

2.投标人为依法设立的法人或其他组织，持有政府行政主管部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.投标人必须至少满足以下A或 B其中一项有效资质：

A：勘察设计资质（同时具备）：

① 应具备工程设计综合甲级资质，或工程设计电力行业甲级资质，或工程设计电力行业（风力发电）专业甲级资质。

② 应具备工程勘察综合甲级资质。

B：施工资质：应具备电力工程施工总承包三级（含）以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效期内安全生产许可证。

注：如不具备上述A款所载明的勘察设计资质要求，则本项目勘察设计必须分包，勘察设计分包单位最多只能有2个，且应满足上述A款的勘察设计资质。如不具备上述B款所载明的施工资质要求，则本项目施工必须分包，施工分包单位只能有1个，且应满足上述B款的资质。投标人不能为其他投标人的分包商，同一单位不能同时为其他投标人的分包商。

4.投标人已按第六章投标文件格式6的内容和格式签署盖章投标人声明。

5.投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第六条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则不通过资格审查。

6.本次招标不接受联合体投标。

七、公告发布日期、领取招标文件事宜、递交投标文件时间与开标时间：

1.公告发布日期（含本日）：2022年6月16日至2022年6月22日。

2.登记及购买招标文件日期（含本日）：2022年6月16日至2022年6月22日。

登记及购买招标文件时间：上午：9:00时—12:00时，下午：14:00时—17:30时（含周末、节假日）。

3.递交投标登记资料方式：

（1）现场登记获取招标文件：到****(**市**区环**路316号金鹰大厦11楼1130室)现场办理。

（2）标书售价人民币3000元/套（含技术资料，售后不退）。招标文件费用的付款程序及发票获取程序。

1）投标人在购买招标文件之前，如没注册，须登陆****广咨电子招投标交易平台网站（https://www.****.cn）进行注册（点击“供应商登录”进行注册，然后输入账号和密码登录系统，点击左侧菜单“主体信息”下的“资料维护”填写详细的企业信息及上传企业资料），注册材料审核通过后才可以进行广咨电子招投标交易平台招标文件费用的付款，付款方式采用微信支付、支付宝支付两种方式。付款成功后由平台自动推送招标文件费发票。

2）广咨电子招投标交易平台操作：平台操作指引见“网站主页-平台服务-操作手册”，其他操作疑问咨询网站客服电话：400-****-3001，客服QQ：****435402。

4.须提交的投标登记资料：

（1）《投标登记申请表》。

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书。

（3）企业资质证书复印件。

（4）投标人声明。

5.递交投标文件起始时间：2022年7月6日9时00分—2022年7月6日9时30分。

6.投标截止时间、开标时间：2022年7月6日9时30分。

7.递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

8.投标人通过**市**区环**路316号金鹰大厦10楼会议室递交投标文件。

八、资格审查方式：

本工程采用资格后审方式，****委员会负责资格审查。

九、满足资格审查合格条件的投标人不足3 名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，****管理部门核准后，重新组织招标。

十、投标文件全部采用纸质文件，投标人按招标文件要求提交投标文件。

十一、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：****

异议受理电话：138****8456

地址：**县遂城镇湛川路31号

十二、本公告在**省招标投标监管网（网址：http://zbtb.****.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.****.com）、广咨电子招标投标交易平台（网址：https://www.****.cn/#/home）发布，本公告的修改、补充，在广咨电子招标投标交易平台发布。

招标人：****

招标代理单位：****

日期：2022年6月15日

附件1：

投标登记申请表

附件2：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加**江洪乐民100MW风电项目EPC总承包项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，****委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标截止日期前两年内没有行政主管部门已书面认定的重大质量问题；本公司及项目负责人承诺在投标截止时****人民法院判决犯有行贿罪的记录，****法院列入失信被执行人名单；在投标截****公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（****法院或检察院书面认定为准）。

四、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

六、本公司承诺，与本公司法定代表人（或单位负责人****公司存在控股、管理关系的其他单位未参与投标，且中标后不转包或违法分包。

七、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

八、本公司没****公司列入“不良供应商名单”并处于处罚期内。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标人的招标投标活动二年。

特此声明

声明企业：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

项目经理：（签字或盖章）

20 年 月 日