****集团****公司二〇二二年度第十二批集中招标（综产）招标公告********集团****公司的委托，****集团****公司二〇二二年度第十二批集中招标（综产）项目进行公开招标。1、招标条件招标人：****招标代理机构：****项目业主：1）****公司（以下简称“林华煤矿”）（标段 1、2、3）2）**能发****公司（标段 4、5、6）3****电厂（标段 7）4****电厂（标段 8）项目资金来源：企业自筹项目已具备招标条件，现进行公开招标。2、项目概况与招标范围2.1 项目概况项目地点：1）**省**市**县东皇镇木楠村（标段 4）

招标公告2****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.2）**省****社区林华煤矿（标段 1、2、3、5、6）3）**省**市****电厂（标段 7）4）**省金****社区****电厂（标段 8）2.2 招标范围序号招标编号标段名称技术规格交货地点及交货/服务期文件价格（元）1CPCEC-ZCB-13-2022-12-011.林华煤矿生产调****煤矿生产调度楼建设工程主要包括：建筑、安装、装饰装修、附属工程等，总工程量 3682.71m2。层数 6F 层、框架结构、基础为柱下独立基础。（该工程含消防验收所需资料及费用，并取得消防合格证）。具体招标范围及要求详见招标文件。总工期（即绝对工期）210 天内竣工形成竣工报告并经发包人验收合格，同时经消防部门验收并取得消防合格证。10002CPCEC-ZCB-13-2022-12-022.林华煤矿矿井强排水系统建设：****煤矿矿井强排水系统建设（机电安装工程）主要包括：强排水系统电缆敷设、设备安装。具体内容详见招标文件。总工期：接发包人发出的安装工程开工通知之日起 40 天内竣工并经发包人验收合格10003CPCEC-ZCB-13-2022-12-033.林华煤矿矿井强排水系统建设：潜水泵等设备及附属材料采购参考型号： BQ1100-510/6-2500/WS型，流量1100m3/小时，扬程510米,电压10kV,具体技术参数及要求详见招标文件交货地点：林华煤矿现场交货期：合同签订生效之日起 45 天内交货验收合格并投入使用10004CPCEC-ZCB-13-2022-12-044.****煤矿煤炭运输业务外****煤矿煤炭运输业务外包，承包人负责完成煤炭产品的运输工作，并确保安全文明生产。承包范围：****煤矿洗煤厂、三家坳储煤场的货物运输至指定地点：（1）****鼎泰****公司****电厂），运输距离约 56 公里；（2）****公司****电厂），运输距离约 135 公里；（3****集团**金元金能自合同签订生效之日起暂定 3 年1000

招标公告3****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.序号招标编号标段名称技术规格交货地点及交货/服务期文件价****公司****电厂、化工厂），运输距离约 194 公里。（4）******公司****电厂），运输距离约 140 公里；二、运输量：本项目预估年度运输量 20 万吨、月度运输量 1.67 万吨。三、运输路况：公路运输环境为县道及乡镇村道；以上实际运距以发包方与承包方实地勘察确认为准。具体内容详见招标文件。具体内容详见招标文件。5CPCEC-ZCB-13-2022-12-055.林华煤矿销售信息****煤矿销售信息化智能化建设：一、储煤场全区域视频监控；二、储煤场出入口智能管控；三、煤炭销售现场管****中心；四、****停车场自动排队叫号系统；五、储煤场空重磅房车辆自动识别系统等。具体内容详见招标文件。交货地点：林华煤矿现场交货期：合同签订生效之日起 90 天内完成改造并具备验收条件。10006CPCEC-ZCB-13-2022-12-066.****煤厂矸石再选煤项目入洗能力0.3Mt/a跳汰选矸机成套设备及附属设施采购，包括洗矸机成套设备及附属设施（工程）、安装、调试、试运行、技术服务、培训及整套系统运行验收合格至最终交付投产等。具体内容及要求详见招标文件。交货地点：****煤厂指定地点。交货期：合同签订生效之日起 60 天内完成设备交货安装完毕达到联合试运转条件。10007CPCEC-ZCB-13-2022-12-077.2022 ****电厂一厂、二厂(******公司****公司综合数据网接入项目根据《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范 的 通 知 》 （ 国 能 安 全[2015]36 号）、《信息系统安全等级保护管理办法》（**部[2007]43 号）等文件关于电力系统安全防护相关要求，****电厂一厂、****公司****电厂二厂）各自**一套综合数据网合同签订后 15 日内设备到货，自设备到货之 日 起 计 算 施 工 工期，60 天内完成所有工作（若受新冠肺炎疫情影响，对应工期重新计算）。1000

招标公告4****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.序号招标编号标段名称技术规格交货地点及交货/服务期文件价格（元）并接入，用于访问总调、中调相关业务系统，便于上报中调、总调要求的相关数据，每套综合数据网配置要求：配置一台路由器，作为与调度侧互联的边界设备，主要****联通信，转发路由，访问控制等功能；配备一台防火墙，与路由器互联，做好安全访问控制列表，过滤非法数据；配备一台接入交换机，为业务主机提供接入接口，新增专门访问调度侧相关业务主站网站的主机电脑 4 台，并按相关要求做好主机加固，配合完成最终接入工作。因****公司****电厂二厂）生产****电厂全权负责，本项目要求中标****电厂、****公司****电厂二厂）签订合同的方式开展。内容详见第二卷。8CPCEC-ZCB-13-2022-12-088.黔北电厂 2022年度面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力****电厂面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力的研究及应用项目:总承包方式，涵盖软件开发、系统调试、技术服务、试运等，解决碳减排成本边际曲线，支撑电-碳耦合下电力市场与碳市场的融合等问题。具体内容详见招标文件的服务要求。24 个月1000注：招标范围以招标文件第二卷为准。3．投标人资格要求序号标段名称资格要求11.林华煤矿生产调度楼建设工程（一）基本资格条件：1.投标人必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；

招标公告5****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.投标人不得存在下列情形之一：（1****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被执行人名单；（2）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.****.cn 服务-查询-信用查询）；8.本标段不接受联合体投标。（二）专项资格要求：1.必须具有建筑工程施工总承包三级及以上的施工资质，并具有有效的安全生产许可证；2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；3.在近 5 年内具有类似工程或同类型同规模及以上的已竣工的施工业绩；（需提供合同封面、签字页、工程内容页面等完整合同）；4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）；项目安全管理人员必须提供有效的安全资格证书。22.林华煤矿矿井强排水系统建设：机电安装工程（一）基本资格条件：1.投标人必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.投标人不得存在下列情形之一：（1****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被执行人名单；（2）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.****.cn 服务-查询-信用查询）；8.本标段不接受联合体投标。（二）专项资格要求：1.必须具有矿山工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；3.在近 5 年内有已完类似工程或同类型同规模及以上的施工业绩（需提供合同复印件）；4.项目经理必须具有国家二级及以上注册建造师执业资格，且具有安全生产考核合格证书（B 证），并担任过类似工程的项目经理或总工程师（需提供证明文件）；项目安全管理人员必须提供有效的安全资格证书。33.林华煤矿矿井强排水系统建设：潜水泵等设备及附属材料采购（一）基本资格条件：1.投标人必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.投标****制造厂家，具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；3.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；4.经营状况良好；5.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；7.****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被

招标公告6****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.执行人名单；8.本标段不接受联合体投标。（二）专项资格要求：1.投标人供货设备应为成熟的产品，近 5 年以内具有同类设备的供货业绩（需提供合同封面、主要参数页/设备供货清单页、签字盖章页等业绩证明材料，若未提供则视为无效业绩）；2.投标潜****煤矿矿用产品安全标志证书。44.****煤矿煤炭运输业务外包（一）基本资格条件：1.必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.投标人不得存在下列情形之一：（1****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被执行人名单；（2）存在安全生产领域联合惩戒失信行为且处于安全生产领域联合惩戒期限内（www.****.cn 服务-查询-信用查询）；7.本标段不接受联合体投标。（二）专项资格要求：1.业绩要求：近 3 年内有从事货物运输业务的经验和业绩（需提供合同复印件）；2.近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故。55.林华煤矿销售信息化智能化建设（一）基本资格条件：1.投标人必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.****人民法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被执行人名单；7.本标段不接受联合体投标。（二）专项资格要求：1.近五年以内具有同等或类似软件项目成功运行业绩（需提供业绩证明材料，如合同文件等）；2.涉及矿用产品安全标志管理范畴的产品（如：防爆网络****煤矿矿用产品安全标志证书。66.****煤厂矸石再选煤项目（一）基本资格条件：1.投标人必须是在中****管理部门注册的，具有独立法人资格的企业；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；6.****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）中列入失信被执行人名单；7.本标段不接受联合体投标。

招标公告7****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.（二）专项资格要求：1.投标人****制造厂家；2.投标人供货设备应为成熟的产品，近五年以内具有同类设备的成功运行业绩（需提供供货合同复印件等）。77.2022****电厂一厂、二厂(******公司****公司综合数据网接入项目一、基本资格要求：1.投标人应为中国境内注册机构，具有独立法人资格（增值税一般纳税人）。2.不接受联合体投标，不允许分包，不允许转包。3.投标人需具有完善有效的质量管理体系，必须持有 ISO9001 质量认证体系证书或国家认定的资质机构颁发的质量管理体系认证证书。4.在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形，****集团有限公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录信息采集表》无不良记录；5.经营状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。6.在“信用中国网站(www.****.cn)”（包括失信被执行人、行政处罚、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单等查询)、“中国政府采购网(www.****.cn)”（政府采购严重违法失信行为记录名单查询）进行查询，查询后均无相关不良记录并在投标文件中的商务文件内截图加盖公章提供给招标人。7.若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的 IP 地址相同，或投标文件文档最后编辑人（或作者）为同一人名，将否决其投标。8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得投标。****公司****公司不得投标；国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，****公司****公司投标。9.投标人不得存在下列情形之一：（1****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（2****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。二、专项资格要求：1.具有完善有效的信息安全管理体系，必须持有 ISO27001 信息安全认证体系证书或国家认定的资质机构颁发的信息安全管理体系认证证书。2.提供的主******部颁发计算机信息系统安全专用产品******部安全操作系统四级测评，以及销售许可证、测评报告、产品制造商授权书扫描件或复印件，并加盖产品制造商公章。三、业绩要求：投标人在近五年内少具有 3 个及以上单机容量≥300MW 火电机组涉网电力监控系统**或改造项目业绩。投标人提供合同首页、签字页、主要参数页、承包范围页复印件、提供业主投运证明材料（包括联系人与联系方式）等资料，资料不齐全的视为无效业绩。88.黔北电厂 2022年度面向双碳的能源流及碳足迹模型与算力的研究及应用（1）基本资质要求：1.具有独立订立合同的法人资格；2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；3.经营状况良好；4.近 36 个月内不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。若不同投标人在同一标段上传电子投标文件的 IP 地址相同，或投标文件文档最后编辑人（或作者）为同一人名，将否决其投标。6．本次招标不接受联合体投标。（2）业绩要求：投标人近 3 年具有****电厂的创新类应用或智能化应用软件开发项目的业绩。投标人须随投标文件同时提供相关合同及用户证明（包括：项目

招标公告8****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.使用单位、联系人、联系电话、项目验收合格证明、合同首页和签字页复印件等）等文件，以证明投标人满足招标业绩要求。以上资料缺失则视为未响应招标文件，投标无效。（3）专项资格要求：投标人具备 CMMI 认证 3 级及以上证书。4、招标文件的发售及购买4.1 招标文件发售方式本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文****易购招标采购平台官方网站（https://ebid.****.cn），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。4.2 招标文件发售时间2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 5 日 18 时 00 分（**时间）。热线服务：上午 9:00～11:30，下午 13:30～17:30（法定节日除外）。4.3 招标文件价格购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。4.4 招标文件购买和获取（1）购买****易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→****中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 App Store ****商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。****易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，****易购招标采购平台服务支持电话：****809508。供应商注册审核问题支持电话：010-****5591/5592（一个工作日内一般均会完成审核）。（2）支付方式：线上支付。（3）获取招标文件购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。5．招标文件澄清

招标公告9****CHINA POWER COMPLETE EQUIPMENT CO.,LTD.有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。6．投标文件的递交6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）：另行通知（**时间），投标人应在截止****易购招标采购平台）递交电子投标文件。招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机 APP 及账号参与开标解密工作）。6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。7．发布公告的媒介本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.****.com）、中国电力设备信息网（www.****.cn****易购招标采购平台（https://ebid.****.cn）上公开发布。8．联系方式招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系单位名称：****联系人：张晓军电话：010-****5371传真：010-****5360电子邮件：****@163.com（签名）（盖章）二〇二二年六月三十日