比选项目编号：****

一、比选条件

本比选****人民法院业****活动中心厕所维修改造项目，已由******委员会以聂发改基建[2022]100号文件批准建设，比选人为：****。本项目通过比选方式确定中选人（承包人），诚邀请符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比选。

二、项目概况及比选范围

2.1标段划分：一个标段；

2.2项目规模：****中心一、二层厕所维修改造及住宿房维修改造等；

2.3比选范围：施工图纸及工程量清单所含全部内容；

2.4资金来源和落实情况：法院自筹，资金已落实；

2.5建设地点：****法院所在地；

2.6计划工期：90日历天；

2.7工程质量要求：符合合格标准。

三、资格要求：

3.1本项目比选申请人具有独立法人资格、信誉良好，具备相关主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，比选申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；

3.2区外企业须按藏建市管[2018]275号文件要求进行备案；

3.3本次比选不接受联合体比选申请；

3.4本次比选不接受有不良记录或劣迹通报且在公示期内的施工企业比选申请；

3.5“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单的比选申请人，不得参加本项目比选，提供网络截图。

四、申请人报名及比选文件的获取：

4.1凡有意参加比选申请人，请于2022年07月06日至2022年07月08日，每日上午10时00分至12时30分，下午15时30分至18时00分（**时间，法定节假日除外）到**市堆龙**区柳梧新区察古大道君泰国际F栋3楼（****）报名。

请携带以下资料原件（原件查验）及复印件（复印件无线胶装成册，加盖公章,代理机构留存）到上述地点报名及购买比选文件：

（1）单位介绍信及经办人身份证（经办人若不是法定代表人须出示有效的授权委托书及经办人身份证）；

（2）公司营业执照、资质证书、安全生产许可证；

（3）区外企业须具备有效的《区外建设工程类企业资质备案证》；

（4）拟投入本项目的项目经理、技术负责人及施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员职称证或上岗证等；

（5）近三年（2018年-2020年或2019年-2021年）经审计的财务报告（新成立企业成立不足三年的，须提供成立以来的财务报表）；

（6）近三年（2019年7月1日至今）承建的类似房建业绩；

（7）以及“三、资格要求”的相关资料。

4.2比选文件每套售价 850元 ，现金支付，售后不退。

五、比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交的截止时间为：详见比选文件，递交地点：详见比选文件。

5.2逾期送达、未送达指定地点或未按照比选文件密封的比选申请文件将被拒绝接收。

六、发布公告的媒体

本次公告在《****政府新闻网》上发布。

七、其他

7.1各比选申请人须按《**自治区2016版预算定额》报价。本项目执行《关于调整2016**自治区建设工程费用定额中税金的通知》藏建招〔2019〕36号的相关规定。

7.2中选单位在施工期间必须严格按照《**市建设工程施工现场环境保护基本标准》执行，并与建设单位签订施工现场环境保护协议报住建、环保部门备案。

7.3中选单位要严格执行《关于在全区工程建设领域试行建筑工人实名制管理的通知》（藏建市管【2019】38号）文件及《关于进一步加强全区建筑工人实名制管理工作的通知》藏建市管《2020》1号文件相关要求，规范建筑劳务用工管理，切实做好农民工工资支付工作，保障农民工合法权益。

八、联系方式

比选人：****

联系人：李国华 158****2079

代理机构：****

联系人：贺东辉 158****0281

日期：2022年07月06日