广西嘉华建设项目管理咨询有限公司关于昭平县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目招标公告
****关于**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目招标公告
****关于**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目招标公告
****关于**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目招标公告
受****委托，****拟对**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目进行国内公开招标，现将有关事项公告如下：
一、项目概况与招标范围
项目名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目
项目编号：****
项目地点：**县富罗镇百宜村等5个村
招标范围：建设规模描述范围内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程量清单及施工图纸范围内的施工。
建设规模：本项目设计实施面积为24.4公顷。
合同估算价：人民币陆佰肆拾叁万伍仟陆佰玖拾贰元贰角玖分（￥****692.29元）
工期：计划开工日期以开工令为准，施工总工期为60天（日历天）
质量标准：达到现行国家竣工验收规范合格标准及符合《**壮族自治区土地开发整理项目验收技术规程》质量要求的合格标准。
工程招标发包方式：发包方式为固定单价包干，包工包料；以实际实施工程量结算。
二、投标人资质要求：
1、符合《****政府采购法》第二十二条的规定。
2、本次招标要求投标人必须具有国内独立法人资格，须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且持有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》的企业。
3、项目经理须具备市政公用工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
4、根据桂国土资发〔2012〕116号和桂国土资发〔2014〕39号文件规定，自本公告发布之日起，近三年内（2019年-2021年）被广******厅列入**土地整治项目参建单位信用评级D级的单位，不得参加本项目投标。
5、****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以“信用中国”网（www.****.cn）查询的结果为准）。
6、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
凡有意参加投标者，请于本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截止时间前自行登录**公共**交易平台（****）网站（ggzy.****.cn/hzggzy/）下载《招标文件》、《施工图纸》、《工程量清单》。
四、投标文件递交
4.1投标文件递交截止时间为2022年8月11日9时00分；地点：****交易中心交易大厅（地址：**市鞍**路83-1号4楼）。
4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。
4.3 确定参与项目投标者，应于递交《投标文件》时向招标代理机构支付《招标文件》使用费人民币300.00元/每投标人。未按本项载明规定递交或逾期送达或未送达指定地点的《投标文件》，招标人（招标代理机构）不予受理。
五、投标保证金
投标保证金金额(人民币)：伍万元整（￥50000.00）
投标保证金缴纳形式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止现场现钞交纳。****银行保函、工程担保、工程保证保险等方式时，投标人须对其真实性负责，并承担相应法律责任。
开户名称：****交易中心
开户银行：****银行****营业部
账 号：945********883****01271
六、发布媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国招标网及**公共**交易平台（****）发布。
七、评标方式
本次招标采用综合评估法。
八.预付款和进度款支付方式
详见招标文件合同专用条款。
九、监督部门
监督部门名称：**黄姚古****管理委员会
联系电话：0774-****566
十、联系方式
招标人：****
地址：**县黄姚镇龙塘安置区通规自建区13栋
联系人: 吴工
电话：0774-****809
招标代理机构：****
地址：**市**大道55号
联系人：周游
电话：0774- ****133
招标人：****
招标代理机构：****
日期：2022年7月21日
附件：附件2.zip
**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标工程量清单招标人:工程造价招标人:咨询人:(单位盖章)(单位盖章)(单位盖章)(单位资质专用章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年8月2日2021年8月2日2021年8月2日复核时间:2021年8月2日2021年8月2日 编制说明编制说明编制说明编制说明工程名称:**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称:**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称:**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第1页、共1页一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。一、工程概况：本项目位于**市**县富罗镇，项目实施规模23.2479公顷（折合348.72亩）。二、本投标控制价范围：本次投标范围为施工图范围内的土地平整、灌溉与排水工程、田间道路工程等。三、工程量清单编制依据：（1）财政部、国土**部《关于印发的通知》（财建﹝2012﹞151号）；（2）《关于印发的通知》（桂财建﹝2010﹞203号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知（桂财建﹝2010﹞244号）；（4）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（5）《土地开发整理项目预算编制规定》（2012年印发）；（6）《土地开发整理项目预算定额》（2012年印发）；（7）《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年印发）；（8）《**市工程造价信息》（2020年12月）中的材料信息价；（9）项目设计图纸及工程量；（10****办公厅《关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发﹝2017﹞19号）。（11）《****海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》****海关总署公告2019年第39号）。四、本项目采用增值税一般计税法计价。五、工程量说明：（1）本工程未明确的均按常规做法。（2）本工程除上说明外均按设计图纸方案及有关要求计取。 工程汇总表工程汇总表工程汇总表项目名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目项目名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目项目名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目序号分组工程名称报价金额(元)1工程施工费2设备费用3计日工4其他项目(含不可预见费)5总投资标底报价(大写):标底报价(大写):标底报价(大写): 工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第1页/共20页第1页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量1**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目2一土地平整工程3伐树及清理树根5GT-1人工伐树树身直径10～20cm棵323937GT-2推土机推树根树身直径10～20cm棵323939GT-3人工清理表土（按总面积的20%计）m246495.811GT-4杂树外运，运距9～10kmm34049.1313GT-5树坑平整m28089.2514表土剥离及回填16GT-6表土剥离推土机推土(一、二类土)推土距离20～30mm346495.718GT-7表土回填推土机推土(一、二类土)推土距离20～30mm346495.719格田平整21GT-8推土机推土(一、二类土)推土距离20～30mm****38422构建犁底层24GT-9构建犁底层、田埂土方（外借土方运距7-8km购买素土回运）m318839.0126GT-10购买素土m318839.0128GT-11构建犁底层（压实）m****47929田埂修筑31GT-12构建犁底层、田埂土方（外借土方运距7-8km购买素土回运）m31769.6333GT-13田埂修筑m31769.6334土壤培肥36GT-14土壤培肥（生物有机肥有机质≥50%有效活菌≥0.2亿/克N-P205K20≥5%）第一年含人工播撒t348.7238GT-15土壤培肥（生物有机肥有机质≥50%有效活菌≥0.2亿/克N-P205K20≥5%）第二年含人工播撒t348.7240GT-16土壤培肥（生物有机肥有机质≥50%有效活菌≥0.2亿/克N-P205K20≥5%）第三年含人工播撒t348.7242GT-17种植绿肥，每亩播撒紫云英2kghm223.24844GT-18土地翻耕一、二类土hm223.24845二灌溉与排水工程46斗渠47斗渠01（新）49GT-19挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m349.5951GT-20原土夯实m2336.3工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第2页/共20页第2页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量53GT-21土方回填m337.6255GT-22C15砼底板m313.6857GT-23M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3148.7759GT-24M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2165.361GT-25M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm234263GT-26水泥沥青砂浆伸缩缝m212.08464斗渠02（新）66GT-27挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m338.97668GT-28原土夯实m2264.3270GT-29土方回填m329.56872GT-30C15砼底板m310.75274GT-31M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3116.92876GT-32M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2129.9278GT-33M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2268.880GT-34水泥沥青砂浆伸缩缝m29.4281农渠82农渠01（新）84GT-35挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m315.48686GT-36原土夯实m287.2288GT-37土方回填m34.27290GT-38碎石回填m33.5692GT-39C15砼底板m34.27294GT-40M7.5浆砌C15预制砼实心砖m346.45896GT-41M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm251.6298GT-42M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2106.8100GT-43水泥沥青砂浆伸缩缝m23.426101农渠02（新）103GT-44挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m310.266105GT-45原土夯实m257.82107GT-46土方回填m32.832109GT-47碎石回填m32.36111GT-48C15砼底板m31.888113GT-49M7.5浆砌C15预制砼实心砖m323.954工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第3页/共20页第3页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量115GT-50M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm234.22117GT-51M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm247.2119GT-52水泥沥青砂浆伸缩缝m21.57120农渠03（新）122GT-53挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m317.748124GT-54原土夯实m299.96126GT-55土方回填m34.896128GT-56碎石回填m34.08130GT-57C15砼底板m33.264132GT-58M7.5浆砌C15预制砼实心砖m341.412134GT-59M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm259.16136GT-60M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm281.6138GT-61水泥沥青砂浆伸缩缝m23.044139农渠04（新）141GT-62挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m330.624143GT-63原土夯实m2172.48145GT-64土方回填m38.448147GT-65碎石回填m37.04149GT-66C15砼底板m35.632151GT-67M7.5浆砌C15预制砼实心砖m371.456153GT-68M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2102.08155GT-69M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2140.8157GT-70水泥沥青砂浆伸缩缝m25.554158农渠05（新）160GT-71挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m324.534162GT-72原土夯实m2138.18164GT-73土方回填m36.768166GT-74碎石回填m35.64168GT-75C15砼底板m34.512170GT-76M7.5浆砌C15预制砼实心砖m357.246172GT-77M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm281.78174GT-78M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2112.8176GT-79水泥沥青砂浆伸缩缝m24.112工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第4页/共20页第4页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量177农渠06（新）179GT-80挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m313.572181GT-81原土夯实m276.44183GT-82土方回填m33.744185GT-83碎石回填m33.12187GT-84C15砼底板m32.496189GT-85M7.5浆砌C15预制砼实心砖m331.668191GT-86M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm245.24193GT-87M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm262.4195GT-88水泥沥青砂浆伸缩缝m22.104196农渠07（新）198GT-89挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m315.486200GT-90原土夯实m287.22202GT-91土方回填m34.272204GT-92碎石回填m33.56206GT-93C15砼底板m32.848208GT-94M7.5浆砌C15预制砼实心砖m336.134210GT-95M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm251.62212GT-96M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm271.2214GT-97水泥沥青砂浆伸缩缝m22.574215农渠08（新）217GT-98挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m326.274219GT-99原土夯实m2147.98221GT-100土方回填m37.248223GT-101碎石回填m36.04225GT-102C15砼底板m34.832227GT-103M7.5浆砌C15预制砼实心砖m323.954229GT-104M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm234.22231GT-105M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm247.2233GT-106水泥沥青砂浆伸缩缝m21.57234农渠09（新）236GT-107挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m328.536238GT-108原土夯实m2160.72工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第5页/共20页第5页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量240GT-109土方回填m37.872242GT-110碎石回填m36.56244GT-111C15砼底板m35.248246GT-112M7.5浆砌C15预制砼实心砖m366.584248GT-113M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm295.12250GT-114M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2131.2252GT-115水泥沥青砂浆伸缩缝m25.084253农渠10（新）255GT-116挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m398.484257GT-117原土夯实m2554.68259GT-118土方回填m327.168261GT-119碎石回填m322.64263GT-120C15砼底板m318.112265GT-121M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3229.796267GT-122M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2328.28269GT-123M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2452.8271GT-124水泥沥青砂浆伸缩缝m218.606272农渠11（新）274GT-125挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m336.192276GT-126原土夯实m2203.84278GT-127土方回填m39.984280GT-128碎石回填m38.32282GT-129C15砼底板m36.656284GT-130M7.5浆砌C15预制砼实心砖m384.448286GT-131M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2120.64288GT-132M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2166.4290GT-133水泥沥青砂浆伸缩缝m26.59291农渠12（新）293GT-134挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m325.404295GT-135原土夯实m2143.08297GT-136土方回填m37.008299GT-137碎石回填m35.84301GT-138C15砼底板m34.672工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第6页/共20页第6页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量303GT-139M7.5浆砌C15预制砼实心砖m359.276305GT-140M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm284.68307GT-141M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2116.8309GT-142水泥沥青砂浆伸缩缝m24.55310农渠13（新）312GT-143挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m317.748314GT-144原土夯实m299.96316GT-145土方回填m34.896318GT-146碎石回填m34.08320GT-147C15砼底板m33.264322GT-148M7.5浆砌C15预制砼实心砖m341.412324GT-149M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm259.16326GT-150M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm281.6328GT-151水泥沥青砂浆伸缩缝m23.044329农渠14（新）331GT-152挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m331.32333GT-153原土夯实m2176.4335GT-154土方回填m38.64337GT-155碎石回填m37.2339GT-156C15砼底板m35.76341GT-157M7.5浆砌C15预制砼实心砖m373.08343GT-158M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2104.4345GT-159M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm****347GT-160水泥沥青砂浆伸缩缝m25.586348农渠15（新）350GT-161挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m311.832352GT-162原土夯实m266.64354GT-163土方回填m33.264356GT-164碎石回填m32.72358GT-165C15砼底板m32.176360GT-166M7.5浆砌C15预制砼实心砖m327.608362GT-167M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm239.44364GT-168M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm254.4工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第7页/共20页第7页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量366GT-169水泥沥青砂浆伸缩缝m22.04367农渠16（新）369GT-170挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m311.832371GT-171原土夯实m266.64373GT-172土方回填m33.264375GT-173碎石回填m32.72377GT-174C15砼底板m32.176379GT-175M7.5浆砌C15预制砼实心砖m327.608381GT-176M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm239.44383GT-177M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm254.4385GT-178水泥沥青砂浆伸缩缝m22.04386农渠17（新）388GT-179挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m315.138390GT-180原土夯实m285.26392GT-181土方回填m34.176394GT-182碎石回填m33.48396GT-183C15砼底板m32.784398GT-184M7.5浆砌C15预制砼实心砖m335.322400GT-185M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm250.46402GT-186M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm269.6404GT-187水泥沥青砂浆伸缩缝m22.542405农渠18（新）407GT-188挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m329.928409GT-189原土夯实m2168.56411GT-190土方回填m38.256413GT-191碎石回填m36.88415GT-192C15砼底板m35.504417GT-193M7.5浆砌C15预制砼实心砖m369.832419GT-194M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm299.76421GT-195M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2137.6423GT-196水泥沥青砂浆伸缩缝m25.116424农渠19（新）426GT-197挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m332.712工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第8页/共20页第8页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量428GT-198原土夯实m2184.24430GT-199土方回填m39.024432GT-200碎石回填m37.52434GT-201C15砼底板m36.016436GT-202M7.5浆砌C15预制砼实心砖m376.328438GT-203M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2109.04440GT-204M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2150.4442GT-205水泥沥青砂浆伸缩缝m26.056443农渠20（新）445GT-206挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m314.616447GT-207原土夯实m282.32449GT-208土方回填m34.032451GT-209碎石回填m33.36453GT-210C15砼底板m32.688455GT-211M7.5浆砌C15预制砼实心砖m334.104457GT-212M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm248.72459GT-213M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm267.2461GT-214水泥沥青砂浆伸缩缝m22.542462农渠21（新）464GT-215挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m317.226466GT-216原土夯实m297.02468GT-217土方回填m34.752470GT-218碎石回填m33.96472GT-219C15砼底板m33.168474GT-220M7.5浆砌C15预制砼实心砖m340.194476GT-221M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm257.42478GT-222M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm279.2480GT-223水泥沥青砂浆伸缩缝m23.044481农渠22（新）483GT-224挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m321.402485GT-225原土夯实m2120.54487GT-226土方回填m35.904489GT-227碎石回填m34.92工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第9页/共20页第9页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量491GT-228C15砼底板m33.936493GT-229M7.5浆砌C15预制砼实心砖m349.938495GT-230M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm271.34497GT-231M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm298.4499GT-232水泥沥青砂浆伸缩缝m23.61500农渠23（新）502GT-233挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m326.274504GT-234原土夯实m2147.98506GT-235土方回填m37.248508GT-236碎石回填m36.04510GT-237C15砼底板m34.832512GT-238M7.5浆砌C15预制砼实心砖m361.306514GT-239M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm287.58516GT-240M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2120.8518GT-241水泥沥青砂浆伸缩缝m24.582519农渠24（新）521GT-242挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m323.316523GT-243原土夯实m2131.32525GT-244土方回填m36.432527GT-245碎石回填m35.36529GT-246C15砼底板m34.288531GT-247M7.5浆砌C15预制砼实心砖m354.404533GT-248M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm277.72535GT-249M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2107.2537GT-250水泥沥青砂浆伸缩缝m24.08538农渠25（新）540GT-251挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m319.488542GT-252原土夯实m2109.76544GT-253土方回填m35.376546GT-254碎石回填m34.48548GT-255C15砼底板m33.584550GT-256M7.5浆砌C15预制砼实心砖m345.472552GT-257M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm264.96工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第10页/共20页第10页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量554GT-258M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm289.6556GT-259水泥沥青砂浆伸缩缝m23.108557农渠26（新）559GT-260挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m314.79561GT-261原土夯实m283.3563GT-262土方回填m34.08565GT-263碎石回填m33.4567GT-264C15砼底板m32.72569GT-265M7.5浆砌C15预制砼实心砖m334.51571GT-266M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm249.3573GT-267M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm268575GT-268水泥沥青砂浆伸缩缝m22.542576农渠27（新）578GT-269挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m326.274580GT-270原土夯实m2147.98582GT-271土方回填m37.248584GT-272碎石回填m36.04586GT-273C15砼底板m34.832588GT-274M7.5浆砌C15预制砼实心砖m361.306590GT-275M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm287.58592GT-276M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2120.8594GT-277水泥沥青砂浆伸缩缝m24.582595农渠28（新）597GT-278挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m319.662599GT-279原土夯实m2110.74601GT-280土方回填m35.424603GT-281碎石回填m34.52605GT-282C15砼底板m33.616607GT-283M7.5浆砌C15预制砼实心砖m345.878609GT-284M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm265.54611GT-285M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm290.4613GT-286水泥沥青砂浆伸缩缝m23.546614农渠31（新）工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第11页/共20页第11页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量616GT-287挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m39.57618GT-288原土夯实m253.9620GT-289土方回填m32.64622GT-290碎石回填m32.2624GT-291C15砼底板m31.76626GT-292M7.5浆砌C15预制砼实心砖m322.33628GT-293M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm231.9630GT-294M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm244632GT-295水泥沥青砂浆伸缩缝m21.538633农渠32（新）635GT-296挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m365.424637GT-297原土夯实m2368.48639GT-298土方回填m318.048641GT-299碎石回填m315.04643GT-300C15砼底板m312.032645GT-301M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3152.656647GT-302M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2218.08649GT-303M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2300.8651GT-304水泥沥青砂浆伸缩缝m212.112652农渠37（新）654GT-305挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m314.616656GT-306原土夯实m282.32658GT-307土方回填m34.032660GT-308碎石回填m33.36662GT-309C15砼底板m32.688664GT-310M7.5浆砌C15预制砼实心砖m334.104666GT-311M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm248.72668GT-312M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm267.2670GT-313水泥沥青砂浆伸缩缝m22.542671农渠41（新）673GT-314挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m320.88675GT-315原土夯实m2117.6677GT-316土方回填m35.76工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第12页/共20页第12页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量679GT-317碎石回填m34.8681GT-318C15砼底板m33.84683GT-319M7.5浆砌C15预制砼实心砖m348.72685GT-320M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm269.6687GT-321M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm296689GT-322水泥沥青砂浆伸缩缝m23.578690农渠42（新）692GT-323挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m332.016694GT-324原土夯实m2180.32696GT-325土方回填m38.832698GT-326碎石回填m37.36700GT-327C15砼底板m35.888702GT-328M7.5浆砌C15预制砼实心砖m374.704704GT-329M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2106.72706GT-330M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2147.2708GT-331水泥沥青砂浆伸缩缝m25.618709农渠43（新）711GT-332挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m331.146713GT-333原土夯实m2175.42715GT-334土方回填m38.592717GT-335碎石回填m37.16719GT-336C15砼底板m35.728721GT-337M7.5浆砌C15预制砼实心砖m372.674723GT-338M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2103.82725GT-339M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2143.2727GT-340水泥沥青砂浆伸缩缝m25.586728农渠44（新）730GT-341挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m324.36732GT-342原土夯实m2137.2734GT-343土方回填m36.72736GT-344碎石回填m35.6738GT-345C15砼底板m34.48740GT-346M7.5浆砌C15预制砼实心砖m356.84工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第13页/共20页第13页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量742GT-347M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm281.2744GT-348M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm****746GT-349水泥沥青砂浆伸缩缝m24.112747农渠45（新）749GT-350挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m327.492751GT-351原土夯实m2154.84753GT-352土方回填m37.584755GT-353碎石回填m36.32757GT-354C15砼底板m35.056759GT-355M7.5浆砌C15预制砼实心砖m364.148761GT-356M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm291.64763GT-357M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2126.4765GT-358水泥沥青砂浆伸缩缝m25.052766农渠46（新）768GT-359挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m338.454770GT-360原土夯实m2216.58772GT-361土方回填m310.608774GT-362碎石回填m38.84776GT-363C15砼底板m37.072778GT-364M7.5浆砌C15预制砼实心砖m389.726780GT-365M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2128.18782GT-366M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2176.8784GT-367水泥沥青砂浆伸缩缝m27.06785农渠48（新）787GT-368挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m348.198789GT-369原土夯实m2271.46791GT-370土方回填m313.296793GT-371碎石回填m311.08795GT-372C15砼底板m38.864797GT-373M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3112.462799GT-374M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2160.66801GT-375M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2221.6803GT-376水泥沥青砂浆伸缩缝m28.63工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第14页/共20页第14页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量804农渠49（新）806GT-377挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m338.28808GT-378原土夯实m2215.6810GT-379土方回填m310.56812GT-380碎石回填m38.8814GT-381C15砼底板m37.04816GT-382M7.5浆砌C15预制砼实心砖m389.32818GT-383M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2127.6820GT-384M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm****822GT-385水泥沥青砂浆伸缩缝m27.06823农渠50（新）825GT-386挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m351.852827GT-387原土夯实m2292.04829GT-388土方回填m314.304831GT-389碎石回填m311.92833GT-390C15砼底板m39.536835GT-391M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3120.988837GT-392M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2172.84839GT-393M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2238.4841GT-394水泥沥青砂浆伸缩缝m29.602842农渠51（新）844GT-395挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m333.06846GT-396原土夯实m2186.2848GT-397土方回填m39.12850GT-398碎石回填m37.6852GT-399C15砼底板m36.08854GT-400M7.5浆砌C15预制砼实心砖m377.14856GT-401M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2110.2858GT-402M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm****860GT-403水泥沥青砂浆伸缩缝m26.056861农渠52（新）863GT-404挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m317.574865GT-405原土夯实m298.98工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第15页/共20页第15页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量867GT-406土方回填m34.848869GT-407碎石回填m34.04871GT-408C15砼底板m33.232873GT-409M7.5浆砌C15预制砼实心砖m341.006875GT-410M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm258.58877GT-411M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm280.8879GT-412水泥沥青砂浆伸缩缝m23.044880农渠53（新）882GT-413挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m333.93884GT-414原土夯实m2191.1886GT-415土方回填m39.36888GT-416碎石回填m37.8890GT-417C15砼底板m36.24892GT-418M7.5浆砌C15预制砼实心砖m379.17894GT-419M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2113.1896GT-420M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm****898GT-421水泥沥青砂浆伸缩缝m26.088899农渠54（新）901GT-422挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m317.922903GT-423原土夯实m2100.94905GT-424土方回填m34.944907GT-425碎石回填m34.12909GT-426C15砼底板m33.296911GT-427M7.5浆砌C15预制砼实心砖m341.818913GT-428M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm259.74915GT-429M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm282.4917GT-430水泥沥青砂浆伸缩缝m23.076918农渠55（新）920GT-431挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m328.884922GT-432原土夯实m2162.68924GT-433土方回填m37.968926GT-434碎石回填m36.64928GT-435C15砼底板m35.312工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第16页/共20页第16页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量930GT-436M7.5浆砌C15预制砼实心砖m367.396932GT-437M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm296.28934GT-438M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2132.8936GT-439水泥沥青砂浆伸缩缝m25.084937农渠56（新）939GT-440挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m322.968941GT-441原土夯实m2129.36943GT-442土方回填m36.336945GT-443碎石回填m35.28947GT-444C15砼底板m34.224949GT-445M7.5浆砌C15预制砼实心砖m353.592951GT-446M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm276.56953GT-447M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2105.6955GT-448水泥沥青砂浆伸缩缝m24.048956农渠57（新）958GT-449挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m329.232960GT-450原土夯实m2164.64962GT-451土方回填m38.064964GT-452碎石回填m33366.72966GT-453C15砼底板m35.376968GT-454M7.5浆砌C15预制砼实心砖m368.208970GT-455M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm297.44972GT-456M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2134.4974GT-457水泥沥青砂浆伸缩缝m25.116975农渠58（新）977GT-458挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m321.924979GT-459原土夯实m2123.48981GT-460土方回填m36.048983GT-461碎石回填m35.04985GT-462C15砼底板m34.032987GT-463M7.5浆砌C15预制砼实心砖m351.156989GT-464M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm273.08991GT-465M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2100.8工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第17页/共20页第17页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量993GT-466水泥沥青砂浆伸缩缝m23.61994农渠01（改）996GT-467挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m320.706998GT-468原土夯实m2116.621000GT-469土方回填m35.****002GT-470碎石回填m34.761004GT-471C15砼底板m33.****006GT-472M7.5浆砌C15预制砼实心砖m348.****008GT-473M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm269.021010GT-474M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm295.21012GT-475水泥沥青砂浆伸缩缝m23.****013农渠02（改）1015GT-476挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m316.****017GT-477原土夯实m294.081019GT-478土方回填m34.****021GT-479碎石回填m33.841023GT-480C15砼底板m33.****025GT-481M7.5浆砌C15预制砼实心砖m338.****027GT-482M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm255.681029GT-483M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm276.81031GT-484水泥沥青砂浆伸缩缝m22.****032农渠04（改）1034GT-485挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m355.****036GT-486原土夯实m2312.621038GT-487土方回填m315.****040GT-488碎石回填m312.761042GT-489C15砼底板m310.****044GT-490M7.5浆砌C15预制砼实心砖m3129.****046GT-491M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2185.021048GT-492M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2255.21050GT-493水泥沥青砂浆伸缩缝m210.****051农沟1052农沟01（新）工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第18页/共20页第18页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量1054GT-494挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m330.****056GT-495原土夯实m2169.541058GT-496土方回填m38.****060GT-497碎石回填m36.921062GT-498C15砼底板m35.****064GT-499M7.5浆砌C15预制砼实心砖m370.****066GT-500M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm2100.341068GT-501M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2138.41070GT-502水泥沥青砂浆伸缩缝m25.****071灌溉跌水(II型）（26座）1073GT-503挖沟渠土方Ⅰ、Ⅱ类土m3104.****075GT-504C15素砼基础m358.****077GT-505M7.5浆砌C15预制砼实心砖m348.****079GT-506M10水泥砂浆抹平面，厚2cmm255.****081GT-507M10水泥砂浆抹立面，厚2cmm2167.441083GT-508PVC泄水管安装De50m19.51084分水口（22座）1086GT-509C15砼闸墩m331.681088GT-510C15混凝土闸门m32.421090GT-511钢筋制作安装t0.111091抽水平台（50座）1093GT-512土方开挖m****1095GT-513基础夯实m****1097GT-514素土回填m36.51099GT-515碎石基层，厚15cmm****1101GT-516C25砼路面，厚15cmm****1103GT-517M7.5浆砌C15预制砼实心砖m****105GT-518M10水泥砂浆抹平面，厚3cmm****106移动式抽水泵（50套）1108GT-519移动式抽水泵，型号WL30XH（三寸柴油抽水泵，含PVC软管80mm水带150米）套501109涵管（13座）1111GT-520挖沟槽土方m312.48工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第19页/共20页第19页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量1113GT-521碎石垫层m36.****115GT-522C20素砼包管m36.****117GT-523平段混凝土管安装|直径400mmm40.31119GT-524C25砼路面，厚20cmm232.241120缓流池（62座）1122GT-525挖沟槽土方m3241.****124GT-526原土夯实m2121.521126GT-527C15砼底板m324.****128GT-528C15砼边墙m359.521129三田间道路工程1130生产路(改)1131生产路01(改)1133GT-529路肩沟槽挖土m326.****135GT-530M7.5浆砌块石挡土墙m353.****137GT-531M10水泥砂浆抹平面，厚3cmm253.****139GT-532路床碾压m2206.11141GT-533级配碎石基层，厚15cmm2206.11143GT-534C25砼路面，厚20cmm2206.11145GT-535水泥沥青砂浆伸缩缝m21.561146生产路02(改)1148GT-536路肩沟槽挖土m391.****150GT-537M7.5浆砌块石挡土墙m3182.131152GT-538M10水泥砂浆抹平面，厚3cmm2182.131154GT-539路床碾压m2700.51156GT-540级配碎石基层，厚15cmm2700.51158GT-541C25砼路面，厚20cmm2700.51160GT-542水泥沥青砂浆伸缩缝m28.581161下田坡道1162下田坡道Ⅰ型（22座）1164GT-543土方开挖m351.041166GT-544夯填土垫层m337.41168GT-545路床压实m2115.061170GT-546碎石基层，厚10cmm2115.06工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程量清单表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第20页/共20页第20页/共20页序号项目编号项目名称计量单位工程量1172GT-547泥结石面层，厚15cmm2115.061174GT-548M7.5浆砌块石挡土墙m328.61175下田坡道Ⅱ型（17座）1177GT-549土方开挖m339.441179GT-550夯填土垫层m328.91181GT-551路床压实m288.911183GT-552碎石基层，厚10cmm288.911185GT-553泥结石面层，厚15cmm288.911187GT-554M7.5浆砌块石挡土墙m322.11189GT-555C25预制砼盖板m321.081191GT-556钢筋制作安装t3.741192错车台（1座）1194GT-557路肩沟槽挖土m****196GT-558M7.5浆砌块石挡土墙m31.61198GT-559M10水泥砂浆抹平面，厚3cmm221200GT-560路床碾压m246.81202GT-561级配碎石基层，厚15cmm246.81204GT-562泥结石面层，厚15cmm246.81205四农田防护与生态环境保持工程1206五其他工程合计 设备购置费预算表设备购置费预算表设备购置费预算表设备购置费预算表工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目金额单位:元序号设备名称规格单位数量序号(1)(2)(3)(4)总计---填表说明:1、本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格、单位、数量以及需要说明的有关问题。填表说明:1、本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格、单位、数量以及需要说明的有关问题。填表说明:1、本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格、单位、数量以及需要说明的有关问题。填表说明:1、本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格、单位、数量以及需要说明的有关问题。填表说明:1、本表应根据具体的设备购置进行计算,包括设备规格、单位、数量以及需要说明的有关问题。 主要材料价格表主要材料价格表主要材料价格表主要材料价格表工程名称:**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目工程名称:**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造(旱改水)项目第1页/共1页第1页/共1页序号名称及规格单位数量1电kWh2水m33风m34钢筋t5型钢kg6汽油t7柴油t8板枋材m39锯材m310普通硅酸盐水泥32.5MPat11普通硅酸盐水泥42.5MPat12块石m313碎石m314碎石20～40m315砂m316粗砂m317沥青t18混凝土预制块m319预应力混凝土管公称直径400mm以内m20C15纯混凝土32.5MPa水灰比0.652级配最大粒径40mmm321C20纯混凝土42.5MPa水灰比0.62级配最大粒径40mmm322C25纯混凝土42.5MPa水灰比0.552级配最大粒径40mmm323M7.5砌筑砂浆32.5MPam324M10砌筑砂浆32.5MPam325M10接缝砂浆32.5MPam3
招标代理机构： ****招标人：****项目编号：****招标文件**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目
投标人须知正文部分16第二章投标人须知8第一章招标公告5第一卷5目录日期：2022年7月21日
1.5费用承担171.4投标人资格要求161.3招标范围、计划工期和质量要求161.2资金来源和落实情况161.1项目概况161总则16
1.11分包171.10投标预备会171.9踏勘现场171.8计量单位171.7语言文字171.6保密17
3投标文件192.3招标文件的修改182.2招标文件的澄清182.1招标文件的组成172招标文件171.12偏离17
3.6投标文件的编制203.5备选投标方案203.4投标保证金203.3投标有效期203.2投标报价193.1投标文件的组成19
5.1开标时间和地点215开标214.3投标文件的修改与撤回214.2投标文件的递交214.1投标文件的密封和标记204投标20
6.3评标方式226.2评标原则226.1评标委员会226评标225.3投标文件的有效性225.2开标程序21
7.2中标通知及中标公告237.1定标方式237合同授予236.6中标候选人公示236.5评标资料封存和启封236.4移交评标资料23
9纪律和监督248.2不再招标248.1重新招标248重新招标和不再招标247.4签订合同237.3履约保证金23
10.1词语定义2510需要补充的其他内容259.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求259.3****委员会成员的纪律要求259.2对投标人的纪律要求249.1对招标人的纪律要求24
10.7同义词语2510.6重新招标的其他情形2510.5知识产权2510.4投标文件电子版2510.3技术标评审方式2510.2招标控制价25
评标办法（综合评估法）正文部分31评标办法前附表27第三章评标办法（综合评估法）2710.10招标人补充的其他内容2610.9解释权2610.8监督26
3.1初步评审313评标程序312.2详细评审标准312.1初步评审标准312评审标准311评标方法31
A1基本程序33A0总则33附件A评标详细程序333.4评标结果323.3投标文件的澄清和补正323.2详细评审32
A7补充条款36A6特殊情况的处置程序36A5推荐中标候选人或者直接确定中标人35A4详细评审34A3初步评审33A2评标准备33
第六章图纸82第二卷82第四章合同条款及格式38B1否决投标条件37B0总则37附件B否决投标条件37
第一章招标公告第一卷第八章投标文件格式84第四卷84第七章技术标准和要求83第三卷83
项目地点：**县富罗镇百宜村等5个村项目编号：****项目名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目一、项目概况与招标范围受****委托， ****拟对**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目进行国内公开招标，现将有关事项公告如下： ****关于**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目招标公告
工程招标发包方式：发包方式为固定单价包干，包工包料；以实际实施工程量结算。质量标准：达到现行国家竣工验收规范合格标准及符合《**壮族自治区土地开发整理项目验收技术规程》质量要求的合格标准。工期：计划开工日期以开工令为准，施工总工期为60天（日历天）合同估算价：人民币陆佰肆拾叁万伍仟陆佰玖拾贰元贰角玖分（￥****692.29元）建设规模：本项目设计实施面积为24.4公顷。招标范围：建设规模描述范围内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程量清单及施工图纸范围内的施工。
5、****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以“信用中国”网（www.****.cn）查询的结果为准）。4、根据桂国土资发〔2012〕116号和桂国土资发〔2014〕39号文件规定，自本公告发布之日起，近三年内（2019年-2021年）被广******厅列入**土地整治项目参建单位信用评级D级的单位，不得参加本项目投标。3、项目经理须具备市政公用工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。2、本次招标要求投标人必须具有国内独立法人资格，须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且持有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》的企业。1、符合《****政府采购法》第二十二条的规定。二、投标人资质要求：
4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。4.1投标文件递交截止时间为2022年8月11日9时00分；地点：****交易中心交易大厅（地址：**市鞍**路83-1号4楼）。四、投标文件递交凡有意参加投标者，请于本项目《招标公告》发布之时起至本项目投标截止时间前自行登录**公共**交易平台（****）网站（ggzy.****.cn/hzggzy/）下载《招标文件》、《施工图纸》、《工程量清单》。三、获取招标文件6、本项目不接受联合体投标。
开户银行：****银行****营业部开户名称：****交易中心投标保证金缴纳形式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止现场现钞交纳。****银行保函、工程担保、工程保证保险等方式时，投标人须对其真实性负责，并承担相应法律责任。投标保证金金额(人民币)：伍万元整（￥50000.00）五、投标保证金4.3确定参与项目投标者，应于递交《投标文件》时向招标代理机构支付《招标文件》使用费人民币300.00元/每投标人。未按本项载明规定递交或逾期送达或未送达指定地点的《投标文件》，招标人（招标代理机构）不予受理。
八.预付款和进度款支付方式本次招标采用综合评估法。七、评标方式本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国招标网及**公共**交易平台（****）发布。六、发布媒介账号：945********883****01271
招标人： ****十、联系方式联系电话：0774-****566监督部门名称：**黄姚古****管理委员会九、监督部门详见招标文件合同专用条款。
联系人：周游地址：**市**大道55号招标代理机构： ****电话：0774-****809联系人:吴工地址：**县黄姚镇龙塘安置区通规自建区13栋
招标代理机构： ****招标人：****电话：0774-****133
1总则投标人须知正文部分投标人须知前附表第二章投标人须知日期：2022年7月21日
条款号 条款名称 编列内容 1.1.2 招标人 招标人： ****地址：**县黄姚镇龙塘安置区通规自建区13栋联系人:吴工电话：0774-****809 1.1.3 招标代理机构 招标代理机构： ****地址：**市**大道55号联系人：周游电话：0774-****133 1.1.4 项目名称 **县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目 1.1.5 建设地点 **县富罗镇百宜村等5个村 1.2.1 资金来源 社会投资资金 1.2.2 出资比例 100% 1.2.3 资金落实情况 已落实 1.2.4 本工程增值税计税方法 一般计税法 1.3.1 招标范围 建设规模描述范围内土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程量清单及施工图纸范围内的施工。 1.3.2 工期要求 计划开工日期以开工令为准，施工总工期为60天（日历天） 1.3.3 质量标准 达到现行国家竣工验收规范合格标准及符合《**壮族自治区土地开发整理项目验收技术规程》质量要求的合格标准。 1.4.1 投标人资质条件、能力、信誉要求 1、符合《****政府采购法》第二十二条的规定。2、本次招标要求投标人必须具有国内独立法人资格，须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质且持有省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》的企业。3、项目经理须具备市政公用工程专业或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。4、专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人****建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于1人。5、根据桂国土资发〔2012〕116号和桂国土资发〔2014〕39号文件规定，自本公告发布之日起，近三年内（2019年-2021年）被广******厅列入**土地整治项目参建单位信用评级D级的单位，不得参加本项目投标。6、****法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以“信用中国”网查询的结果为准）。7、业绩要求：无要求。8、财务要求：近三年经审计的财务报表累计亏损额不超过本单位注册资金（备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表） 1.4.2 是否接受联合体投标 不接受 1.9.1 踏勘现场 不组织。 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分包 不允许 1.12 偏离 不允许 2.1.1（9） 构成招标文件的其他材料 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间 投标截止日10天前。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 2.2.2 投标截止时间 2022年8月11日9时00分 2.2.2 招标文件澄清发布方式 在招标公告发布的同一网站发布。 2.2.3 投标人确认收到澄清的方式 不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。 3.1.1 构成投标文件的材料 投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分组成资格审查部分（1）投标文件签署授权委托书原件（附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章）；（2）投标人基本情况表（附有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件）；（3）投标保证金投标保证金转账（或电汇****银行保函的复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的复印件；（4）建设工程项目管理承诺书；（5）投标人近三年（2019年度、2020年度、2021年度）经审计合格的财务审计报告复印件（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；（6）拟投入本项目人员情况表，附项目经理的注册建造师证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证复印件、无在建承诺书原件及专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件、各岗位人员资格证件复印件等；（7）资格审查需要的其他材料：委托代理人、项目经理，技术负责人和主要管理人员2022年4月至2022年6月在本单位依法缴纳社会保险证明材料。（8）投标人认为有必要提供的证明文件（格式自定义）。商务标部分：（1）投标函；（2）投标函附录；（3）开标一览表；（4）投标响应表；（5）投标报价表；（6）已标价工程量清单。技术标部分：（1）施工组织设计；（2）项目管理机构配备情况a.项目管理机构配备情况表b.项目经理简历表c.技术负责人简历表d.项目管理机构配备辅助说明资料。企业信誉实力部分：企业信誉实力一览表。 3.1.1 近三年财务状况的年份要求 指2019年度、2020年度和2021年度。 3.1.1 近三年完成类似项目年份要求 指2019年7月01日起至投标截止之日止 3.3.1 投标有效期 90天 3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币伍万元整（￥50000.00）投标保证金缴纳形式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止现场现钞交纳。****银行保函、工程担保、工程保证保险等方式时，投标人须对其真实性负责，并承担相应法律责任。）投标保证金缴纳方式：采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：****银行****银行保函或工程担保或工程保证保险原件提交给招标人，复印件需加盖投标人公章并装订入投标文件】，否则招标人有权拒绝接受投标或记录在案并****委员会做否决投标处理；采用转账或电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：****银行转帐原件（备注：电子转账的底单原件可采用彩色打印件并加盖转账单位公章），复印件需加盖投标人公章并装订入投标文件】，否则招标人有权拒绝接受投标或记录在案并****委员会做否决投标处理。开户名称：****交易中心开户银行：****银行****营业部账号：945********883****01271投标保证金必须以投标人自身的名义提交，并与投标报名时该投标人的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。 3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许 3.6.3 签字和（或）盖章要求 投标文件正本与副本均由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字。投标文件未经投标人盖章或法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字的，均作否决投标处理。 3.6.4 投标文件份数 正本壹份，副本肆份 3.6.5 装订要求 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：分册装订，共分四册，分别为：资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分。投标人必须按招标文件要求的顺序自编目录及逐页标注连续页码装订成册，且投标文件装订位置必须封边，不允许使用活页夹、拉杆夹、夹条等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，副本不可用正本复印件，****委员会视为无效投标文件。 3.6.6 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 不采用 4.1.1 包装、密封 投标人应将所有投标文件的资格审查部分、商务标部分、技术标部分、企业信誉实力部分、投标文件电子版部分，分别密封在五个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”或“技术标部分”或“企业信誉实力部分”或“投标文件电子版部分”，开标一览表用小信封封装，再将全部资料一同密封在一个外层投标文件密封袋中。投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标人法人单位公章以示密封。 4.1.2 封套上写明 招标人名称：招标人地址：投标人名称：投标人地址：（项目名称、项目编号）投标文件在“年月日时分(投标截止时间)”前不得开启 4.2.2 递交投标文件地点 ****交易中心交易大厅【****市鞍**路83-1号4楼】具体号数以开标日当****交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。 4.2.3 是否退还投标文件 否 5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间开标地点：****交易中心交易大厅【****市鞍**路83-1号4楼】具体号数以开标日当****交易中心电子显示屏公布大厅号数为准。 5.2 开标程序 采用技术标明标开标程序开标顺序：随机详见“投标人须知”5.2条开标程序 6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。评标专家分工：分技术、经济类。其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人；抽取的技术类专家2人、经济类专家2人。评标专家确定方式：随机抽取。 6.3 评标方式 综合评估法 6.5 评标资料封存方式 ****中心封存 6.5.1（3） 封存的其它材料 无 6.6.1 中标候选人公示的媒介 在招标公告发布的同一媒介上公示 7.1 ****委员会确定中标人 否，推荐的中标候选人数：3 7.3.1 履约保证金 履约保证金的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式。履约保证金的金额：人民币伍拾万元整。投标人在收到中标通知书之日起15个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以拒绝与其签订合同并取消其中标资格。 10.需要补充的其他内容 10.1词语定义 10.1.1 类似项目 投标人自2019年7月至今完成过或承接过与本项目招标范围内类似的耕地提质改造工程或土地增减挂工程或高标准农田工程、土地整治工程等类似项目。 10.1.2 不良行为记录 / 10.2 招标控制价 √设招标控制价本项目招标控制价为人民币陆佰肆拾叁万伍仟陆佰玖拾贰元贰角玖分（￥****692.29元）。 10.3“暗标”评审 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 不采用 10.4投标文件电子版 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 投标文件电子版内容：盖章后的投标文件PDF版本。投标文件电子版份数：壹份。投标文件电子版形式：U盘。投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，密封袋上应写明的内容与投标人须知前附表4.1.2款所要求一致。并在封套封口处加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 10.5知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 10.6重新招标的其他情形 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意**投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。 10.7同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 10.8监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共**范围，应同时接受本级招投标监督管理专门机构监管。 10.9解释权 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 10.****.标人补充的其他内容 10.****.1 招标代理服务费 参照****委员会文件计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》；招标代理服务费由中标人支付，在领取中标通知书前一次付清全部服务费。2、开、评标标会议费用：本项目的开、评标发生的各项评审费用由成交供应商领取《成交通知书》时一次性向采购代理机构交纳。 1.1.5本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。1.1.4本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。1.1.3本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。1.1.2本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。1.1.1根据《****政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1项目概况
1.3.1本次招标范围：见“投标人须知前附表”。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.3本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。1.2.2本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。1.2.1本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。1.2资金来源和落实情况
（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、信用等要求：1.4投标人资格要求1.3.3本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。1.3.2本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.4.2是否接受联合体投标：（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。（6）专职安全员资格：见“投标人须知前附表”；（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；（4）信誉要求：见“投标人须知前附表”；（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；
（4）为本标段的代建人；（3）为本标段的监理人；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.3投标人不得存在下列情形之一：不接受。
（10）被暂停或取消投标资格的；（9）被责令停业整顿的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本标段提供招标代理服务的；
1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。（11）财产被接管或冻结的；
1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.11分包不召开。1.10投标预备会1.9.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1投标人根据“投标人须知前附表”1.9.1要求对项目现场进行踏勘。
2.1.1本招标文件包括：2.1招标文件的组成2招标文件不允许。1.12偏离不允许。
（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问和异议，应在“投标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；
2.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情**提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。2.3.2投标人在收到修改后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该澄清。2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并以“投标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应**投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。2.2.2招标文件的澄清应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间10天前，以“投标人须知前附表”2.2.2规定的形式向所有购买招标文件的投标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足10天可能影响投标文件编制的，相应**投标截止时间。
2.5.1投标人认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向招标人或招标代理机构提出异议。对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五****政府****管理部门提起投诉。2.5投诉2.4.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以投标人须知前附表2.2.1所规定的书面形式提出。异议书面材料中应含有异议内容及有效的证明材料，并保证提出内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性。针对同一招标程序环节的异议须一次性提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4异议2.3.4招标文件的修改或****管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。（4）提起投诉的日期。（3）异议和异议答复情况及相关证明材料；（2）具体的投诉事项及事实依据；（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；2.5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人、招标代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：
（4）在投诉有效期限内提起投诉；（3）投诉书内容符合本章第2.5.2项的规定；（2）提起投诉前已依法进行异议；（1）投****政府采购招标活动的投标人；2.5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：2.5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
3投标文件2.5.6****管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。2.5.5****管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理****政府采购投标当事人。（7）国务院财政部门规定的其他条件。（6）****政府****管理部门投诉处理；（5****政府****管理部门管辖；
（4）企业信誉实力部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（3）技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（2）商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；（1）资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；3.1.1投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成
3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2投标报价3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回；3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。3.4.1投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金。递交投标保证金的证明文件作为其投标文件的组成部分。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6投标文件的编制除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.5备选投标方案（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
4投标3.6.6补充内容：投标文件编制的其它要求详见“投标人须知前附表”。3.6.5投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件正本与副本规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。4.2.1投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2投标文件的递交4.1.2投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。4.1投标文件的密封和标记
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.1在本章第2.2.2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3投标文件的修改与撤回4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
5.2开标程序开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人授权委托书，出示本人身份证。5.1开标时间和地点5开标4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
（4）由招标人代表和监标人检查投标人的资格证件（包括委托代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件；投标保证金转账（或电汇）底单原件或复印件、****银行保函原件或复印件；基本账户开户许可证复印件（以上复印件均需加盖投标单位公章））投标人代表检查投标文件的密封情况；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场；（1）宣布开标纪律；方式一：技术标明标开标程序主持人按“投标人须知前附表”确定的以下程序进行开标：
5.3投标文件的有效性（9）开标结束。（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（7）公布招标控制价及相关内容；（6）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并制作记录；（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（1）投标文件未按照“投标人须知前附表”的要求装订、密封和标记。5.3.2投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：（3）投标人法定代表人或其授权的委托代理人未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第（2）投标文件未按招标文件要求密封的；（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；5.3.1符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：
（7）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。（6）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。（5）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金。（4）投标文件内容不真实。（3）投标文件未按规定的格式填写、内容不全、关键内容字迹模糊、无法辨认。（2）投标文件有关内容复印件未按要求加盖投标人法人公章或未经法定代表人或其授权代理人签字或盖章，由授权代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件。
6.1评标委员会6评标（11****委员会认定投标人的投标总报价低于其企业成本价的。（10）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。（9）投标总报价超过招标文件规定的招标控制价的。（8）投标工期超过招标文件要求工期的。
6.2评标原则（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标****委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.5评标资****委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，并同时移交所有评标所涉资料。6.4****委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。6.3评标方式评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.5.3评标资料封存和启封应符****管理部门的规定。6.5.2如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应****管理部门规定的程序启封。（3）“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。（2）本项目所有投标人投标文件正本。（1）招标项目开评标资料原件：投标单位人员开标记录表、评标报告及其附件（含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格）、投标人开标签到表、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、主业委托书。6.5.1评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料，封存资料内容包括：
7.1定标方式7合同授予6.6.3招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。6.6.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。6.6.1招标人自收到评标报告之日起3日内，必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人，公示期不少于3个工作日。招标人逾期不发出中标候选人公示的，****管理部门责令招标人及时改正。6.6中标候选人公示
7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。7.3履约保证金中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，****交易中心网站发出中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。7.2中标通知及中标公告除“投标人须知前附表”****委员会直接确定中标人外，****委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
8.1重新招标8重新招标和不再招标7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.4.2排名第一的中标****委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招****委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。7.4签订合同
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。8.2不再招标（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。（2****委员会评审后否决所有投标的；（1）投标截止时，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：9.1对招标人的纪律要求9纪律和监督
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得****委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：9.2对投标人的纪律要求（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；（4****集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.3****委员会成员的纪律要求（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（10）不同投标人的投标文件相互混装；（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
10.2招标控制价见“投标人须知前附表”。10.1词语定义10需要补充的其他内容与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
10.4投标文件电子版见“投标人须知前附表”。10.3技术标评审方式原则上招标控制价应于投标截止时间前15日向所有投标人公布，最迟应当在截标时间7日前公布，并报****管理部门备案。潜在投标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。招标人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。招标控制价设置要求见“投标人须知前附表”。
10.7同义词语见“投标人须知前附表”。10.6重新招标的其他情形招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。10.5知识产权投标文件电子版的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
10.10招标人补充的其他内容见“投标人须知前附表”。10.9解释权本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。10.8监督见“投标人须知前附表”。
1评标方法评标办法（综合评估法）正文部分评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）见“投标人须知前附表”。
条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 资格评审标准 合格制 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 2.1.1 资格评审标准 合格制 投标文件签署 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） 2.1.1 资格评审标准 合格制 营业执照 具备有效的营业执照 2.1.1 资格评审标准 合格制 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 2.1.1 资格评审标准 合格制 资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 财务状况 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 诚信 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 项目经理 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 专职安全员 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 2.1.1 资格评审标准 合格制 其他要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（8）项内容的。 2.1.2 形式性评审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 2.1.2 形式性评审标准 投标函签字盖章 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 2.1.2 形式性评审标准 投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求 2.1.2 形式性评审标准 报价唯一 只能有一个有效报价。 2.1.3 响应性评审标准 投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 2.1.3 响应性评审标准 工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 2.1.3 响应性评审标准 质量标准 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 2.1.3 响应性评审标准 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 2.1.3 响应性评审标准 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 2.1.3 响应性评审标准 权利义务 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 2.1.3 响应性评审标准 技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定 2.1.3 响应性评审标准 投标价格 低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 2.1.3 响应性评审标准 分包计划 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 2.1.3 响应性评审标准 已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 2.2 详细评审 通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。 2.2.1 分值构成 分值构成（总分100分） 技术标评审部分：35分商务标评审部分：60分企业信誉实力分：5分 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 合格标准：技术标得分达到或超过21分的，技术标评审为合格；低于21分的技术标得分，技术标评审不合格。技术标评审不合格的，其投标做否决投标处理。 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 项目管理机构（5分） 项目经理（3分） 拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。拟派任项目经理（或注册建造师）具有中级及以上职称的，得3分。 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 项目管理机构（5分） 其他主要人员（2分） 基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关岗位证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员应具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及**壮族自治区的规定）要求的，得2分。 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 主要施工方法（3分） 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 拟投入的主要物资计划（3分） 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 拟投入的主要施工机械、设备计划（3分） 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 劳动力安排计划（3分） 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 确保工程质量的技术组织措施（3分） 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 确保安全生产的技术组织措施（3分） 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 确保工期的技术组织措施（3分） 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 确保文明施工的技术组织措施（3分） 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《**壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 工程施工的重点和难点及保证措施（3分） 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（1） 技术标评审标准(满35分) 施工组织设计（30分） 施工总平面布置图（3分） 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。（优：3分、良：2分、中：1分、差：0分） 2.2.2（2） 评标基准价计算 评标基准价的计算方法：（1）有效报价范围：为投标总价低于或等于上限控制价，通过资格评审、形式性评审、响应性评审且技术标评审合格，****委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。（2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。（3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。 2.2.2（3） 商务标评分标准（满分60分） 商务标评分标准：（1）以投标报价的评标基准价为满分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。（2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。 2.2.2（4） 企业信誉实力分评分标准（满分5分） 1、企业2019年7月1日起至本项目投标截止日期止完成过单项工程合同金额达500万及以上耕地提质改造工程或土地增减挂工程或高标准农田工程、土地整治工程等类似项目，每个得2分，满分5分。（以合同协议书、中标通知书（如有）或工程验收证明材料复印件为准）。 投标人汇总得分 投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分+企业信誉实力 3 评标程序 详见本章附件A：评标详细程序 3.1.2 否决投标条件 详见本章附件B：否决投标条件 2.1.3响应性评审标准：见“评标办法前附表”。2.1.2形式评审标准：见“评标办法前附表”。2.1.1资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标人均有资格参加资格评审。2.1初步评审标准2评审标准本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1、2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相等的，以企业主项资质高的优先；企业主项资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，****委员会采用记名投票方式确定。
（3）企业信誉实力分评分标准：见“评标办法前附表”。（2）商务标评分标准：见“评标办法前附表”。（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。2.2.2评分标准2.2.1分值构成：见“评标办法前附表”。2.2详细评审标准
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的：3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。3.1初步评审3评标程序2.2.3评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。
3.2详细评审（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。（3****委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明****委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，****委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。3.2.3投标人综合得分（满分100分）=商务标分+技术标分+企业信誉实力分。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.1评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.4.2评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。3.4评标结果3.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，****管理部门的监督下，由招标代理机构****交易中心的工作人员进行。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，****委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
评标活动将按以下五个步骤进行：A1基本程序本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。A0总则附件A评标详细程序3.4.3评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
A2评标准备（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。（4）澄清、说明或补正；（3）详细评审；（2）初步评审；（1）评标准备；
A2.3熟悉文件资料在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，****委员会全体委员进行。评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1条的规定组建。首先以记名****委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。A2.2评标委员会****委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。A2.1评标委员会成员签到
A3.2****委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审评分；其中，“拟投入本工程管理人员情况”、“拟投入施工机械设备情况”等两项由技术组评委进行评审和评分，资格评审其余的评审项目均由经济组评委进行评审和评分。A3.1资格评审A3初步评审A2.3.2招标人或招标****委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工****管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准****委员会认为必要的其他信息和数据。A2.3.1评标委员****委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
A3.4.1判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。A3.4判断投标是否为否决投标A3.3.2投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。A3.3.1评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。A3.3****委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。A4详细评审在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。A3.5澄清、说明或补正A3.4.3评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。A3.4.2本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
（1）技术标评审和评分；A4.3.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：A4.3详****委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。A4.2算术错误修正A4.1对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A4.5商务标评审和评分按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，****委员会的技术组评委进行评审和评分。A4.4技术标评审和评分（4）汇总评分结果。（3）企业信誉实力评审和评分；（2）商务标评审和评分；
****委员会的经济组评委认定投标人是否以低于成本竞标。A4.7判断投标报价****委员会根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。A4.6企业信誉实力评审和评分A4.5.2评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审和技术标评审的商务标得分。A4.5.1评标委员会的经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。
A5.1推荐中标候选人A5推荐中标候选人或者直接确定中标人详细评审工作全部结束后，****委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。A4.9汇总评分结果在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。A4.8澄清、说明或补正
第二章“投标人须知”****委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。A5.2直接确定中标人A5.1.2投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。（2****委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，****委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。（1****委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（4）符合要求的投标一览表；（3）开标记录；（2****委员会成员名单；（1）基本情况和数据表；评标委员会向招标人提交评标报告。评标报****委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：A5.3编制评标报告
（10）澄清、说明、补正事项纪要。（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”****委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；（8）经评审的投标人排序；（7）经评审的价格****委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；（5）否决投标情况说明；
A6.3关于评标中途更换评委A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，****委员会继续评标。A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。A6.2关于评标活动暂停A6.1暗标评审的评审程序规定（适用于对施工组织设计进行暗标评审的）A6特殊情况的处置程序
****委员会就某项定性的评审结论做出表决的，****委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。A6.4记名投票A6.3.2****委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招****委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。（2）根据法律法规规定，****委员会成员需要回避。（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。A6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
B1否决投标条件本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”****分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。B0总则附件B否决投标条件……A7补充条款
B1.5投标报价文件的已标价工程量清单未经有资格的工程造价专业人员在规定的相关位置签字的；B1.4在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的；B1.3****委员会要求澄清、说明或补正的；B1.2有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：
B1.11投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；B1.10****委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；B1.9投标文件的关键内容不全、字迹模糊、辨认不清的；B1.8由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；B1.7不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；B1.6在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；
B1.17投标函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；B1.16投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，评标委员会要求澄清、说明或补正，但投标人拒绝澄清、说明或补正的；B1.15投标人已标价工程量清单的项目编码、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；B1.14安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；B1.13投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；B1.12投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的；
**土地开发整理项目建设合同编号第四章合同条款及格式B1.20法规规定的其他否决投标条款。B1.19投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；B1.18设有暂估价、暂列金额的，投标时未按招标人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；
承包人（全称）：发包人（全称）：第一部分协议书广******厅制工程施工合同
TD
项目立项批准文号：；建设规模：公顷(亩)；工程地点：；工程名称：**县富罗镇百宜村等5个村耕地提质改造（旱改水）项目一、工程概况依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就本建设土地开发整理项目施工事项协商一致，订立本合同。
竣工日期：年月日开工日期：年月日（开工前，承包人要按照发包人要求，选定多块区域进行试验性施工，进行土地平整、底土覆土回填、犁底层构建后，进行水田保水层蓄水试验，试验达到规范要求及设计要求，并经监理人及发包人确认后，方可开工建设。具体开工时间以监理工程师下达的开工报告为准）三、合同工期承包范围：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等工程量清单及施工图纸范围内的施工。二、工程承包范围资金来源：。
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充文件）六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：金额（大写）：（人民币），￥元五、合同价款四、工程数量和质量标准以及项目功能：工程质量合格，并达到中华人民**国国土**行业标准《土地开发整理标准》、《**壮族自治区土地开发整理工程建设标准》和《**壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》。合同工期总日历天数天。
（7）技术规范；（6）通用合同条款；（5）项目专用合同条款；（4）投标函及投标函附录；（3）补遗书；（2）中标通知书；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分七、上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。（12）其他合同文件（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）已标价工程量清单；（9）图纸；
合同订立地点：合同订立时间：年月日十一、合同生效十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。九、承包人向发包人支付履约保证金，承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：住所：住所：发包人：（公章）承包人：（公章）本合同双方约定经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章后生效。
第二部分通用条款邮政编码：邮政编码：账号：账号：账户：账户：开户银行：开户银行：传真：传真：
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1、词语定义一、词语定义及合同文件
1.9****管理部门：指国务院有关部门、****政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包商人在专用条款中约定。1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。1.12追加合同价款：指在合同生效中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
本合同通用条款本合同协议书2.1合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：2、合同文件及解释顺序1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
工程量清单图纸标准、规范及有关技术文件中标通知书投标书及其附件本合同专用条款
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3.1语言文字3、语言文字和适用法律、标准及规范2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。工程报价单或预算书
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。3.3适用标准、规范本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。3.2适用法律和法规在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
二、双方一般权利和义务4．3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。4．2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。4．1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款上提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。4、图纸本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
5．5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5．4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。5．3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。5．2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。5．1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5、工程师
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6．2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定及继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。6．1工程师可委托工程师代表，行使合同约定的自已的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。6、工程师的委派和指令5．6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
7．3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。7．2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。7．1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7、项目经理6．4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。6．3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（1）办理临时用地、拆迁补偿、平整施工场地等工作手续，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；8．1发包人按专用条款约定的内容责任和时间完成以下工作：8、发包人工作7．5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。7．4承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构造物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（5）办理施工许可证及其他施工所需要证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；9．1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作；9、承包人工作8．3发包人未能履行8．1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失,顺延误的工期。8．2发包人可以将8．1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定。（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）古树名木的保护工作；（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采****工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；（5****政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生费用，因承包人造成的罚款除外；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋设施，发包人承担由此发生的费用；（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
10．1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。10、进度计划三、施工组织设计和工期9．2承包人未能履行9．１款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
12、暂停施工11．2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。11．1承包人应当按照协议约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。11、开工及延期开工10．3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。10．2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（2）发包人未能按约**期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；13．1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：13、工期延误工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
14、工程竣工13．2承包人在13．1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。（6）不可抗力；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（4）设计变更和工程量增加；
15．1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业检验评定标准或按规划设计为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，15、工程质量四、质量与检验14．3施工中发包人如需提前竣工，双方协议一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。14．2因承包人原因不能按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。14．1承包人必须按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
16．4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。16．3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工后费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。16．2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。16．1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。16、检查和返工15．2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。18、重新检验17．3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后工程师在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。17．2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。17．1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定时间内修改后重新验收。17、隐蔽工程和中间验收
19．5双方责任19．4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。19．3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。19．2设备安装工程具备单机无负荷试车条件承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19．1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19、工程试车
19．6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收**行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。（3）由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重**装和试车，并承担重**装和试车的费用，工期不予顺延。（2）由于设备质量原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重**装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重**装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重**装。发包人承担修改设计、拆除及重**装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
21．1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。21、安全防护20．2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。20．1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。20、安全施工与检查五、安全施工
23、合同价款及调整六、合同价款与支付22．2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。22．1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，****政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。22、事故处理21．2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用。
23．3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整，风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。23．2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：23．1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人与承包人依据工程预算书在协议书内约定。
24、工程预付款：无23．4承包人应当在23．3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。（4）双方约定的其他因素。（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（2****管理部门公布的价格调整；（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
26．1在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。26、工程款（进度款）支付25．3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。25．2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量的，计量结果无效。25．1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。如承包人收到通知后不参加计量的，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。25、工程量的确认
28、承包人采购材料设备27、发包人供应材料设备：无（招标文件规定有甲供材料，承包方提供的材料列明）七、材料设备供应26．4发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。26．3发包人约定支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。26．2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
28．6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。28．5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。28．4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28．3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。28．2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28．1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24水时通知工程师清点。
改变有关工程的施工时间**序；增减合同中约定的工程量；更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；29．1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，****管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：29、工程设计变更八、工程变更
30、其他变更工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。29．3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。29．2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。其他有关工程变更需要的附加工作。
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格，可以参照类似价格变更合同价款；（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；31．1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：31．确定变更价款合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
九、竣工验收与结算31．6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。31．5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。31．4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。31．3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。31．2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
32.5竣工时间：32.4发包人组织有关部门进行竣工验收的约定是：按《建设工程施工合同》通用条款第32条执行。32.3承包人向发包人提交竣工图的约定时间：与竣工资料同时提供竣工图，竣工验收前5日内提交一式六份。32.2承包人向发包人提交竣工验收报告的份数为：一式六份；提交的时间是：竣工验收前5日内。32.1工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整竣工图资料及竣工验收报告。32、竣工验收
33.1工程竣工财务结算，执行审计报告结论。33、工程结算32.8竣工验收通过或合同解除后15日内，承包人应将除了安全保障外的设施设备、人员撤离现场，并将项目交付给发包人。32.7中间交工工程范围和竣工时间：无。32.6按照广******厅有关土地整理验收标准进行工程竣工验收。整个工程和部分工程（如果有的话），应按投标书附录规定全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在允许的**工期内完成。
34．1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。34、质量保修发包人代表收到竣工结算书后审核确认的时间是：收到之日起二十八天内予以审核确认，逾期不确认又不提出异议的，视为发包人同意该结算书。33.4承包人向发包人代表提交竣工结算报告及完整的结算资料的时间：竣工验收报告经发包人认可后14天内。33.3本工程采用包工包料（招标文件规定有甲供材料，承包方提供的材料列明）发包制，竣工结算依据是中标通知书的中标造价，投标文件中的预算书和有关的承诺条款，参照现行配套的有关文件规定。结算以发包人委托审定并经发、承包人双方共同确认的工程结算总价为准。33.2工程竣工结算由发包人委托具有工程造价资质的社会中介机构进行审核，并出据结算审核报告。
35．1发包人违约。当发生下列情况时：35、违约十、违约、索赔和争议在工程保修期内，发包人可以根据国家有关规定和合同规定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金。质量保修金为由发包人委托审定并经发、承包人双方共同确认的工程结算总价的3%（无息）34．3质量保修书的主要内容包括：34．2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。
双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
35．3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；35．2承包人违约．当发生下列情况时：
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出**工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；36．2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：36．1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。36、索赔
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，****委员会申请仲裁；37．1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：37、争议36．3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔．（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告．索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（4）法院要求停止施工。（3）仲裁机构要求停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（1）单方违约导致合同确定已无法履行，双方协议停止施工；37．2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：第二种解决方式：向****人民法院起诉。
38．4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。38．3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。38．2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。38．1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。38、工程分包十一、其他
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；39．3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：39．2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。39．1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体附落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。39、不可抗力
40、保险39．4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。（6）延误的工期相应顺延。（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
40．6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。40．5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。40．4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。40．3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。40．2运至施工场院地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。40．1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
41．3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。41．2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。41．1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：41、担保
43．2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。由双方协商解决。所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。43．1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小****管理部门，发****管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。43、文物和地下障碍物42．2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。42．1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。42、专利技术及特殊工艺
（1）因不可抗力致使合同无法履行；44．4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同；44．3发生本通用条款38．2禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。44．2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。44．1发包人承包人协商一致，可以解除合同。44、合同解除
45．1双方在协议书中约定合同生效方式。45、合同生效与终止44．7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。44．6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。44．5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
47．补充条款46．2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。46．1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。46、合同份数45．3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。45．2除本通用条款第34条外，发包人承包履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
（2）中标通知书；（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充文件）2、合同文件及解释顺序一、词语定义及合同文件第三部分专用条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
（9）图纸；（7）技术规范；（6）通用合同条款；（5）项目专用合同条款；（4）投标函及投标函附录；（3）补遗书；
3．2适用法律和法规3．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3、语言文字和适用法律、标准及规范（12）其他合同文件（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（10）已标价工程量清单；
4、图纸国内没有相应标准、规范时的约定：参照类似的行业、标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：签订合同后7日内。适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。3．3适用标准、规范需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，****政府的有关法规和规章。
5．2监理单位委派的工程师5、工程师二、双方一般权利和义务4．1图纸会审，承包人收到图纸后，应全面认真审阅施工图，并在5日内向发包人提出审阅意见或建议，由发包人组织设计、监理、承包人等相关单位进行施工图会审。发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人。4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定7天后提供一式贰份图纸。
职权：受法定代表人的委托处理施工现场有关工作，履行本合同中所规定的权利和职责。姓名：职务：5．3发包人派驻的工程师需要取得发包人批准才能行使职责：按本工程的监理合同中的有关条款监理职权：按照有关监理行业规定和处理发包人的委托有关工作，按施工监理合同中规定的条款执行。姓名：职务：
8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：8、发包人工作职权：项目经理仅限于工程的施工管理，未经承包人同意不得以承包人名义向外采购材料设备，租用建筑周转材料，签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。姓名：职务：承包人要按照投标文件规定，派驻施工项目经理，并将项目经理证件原件放在发包人进行押证管理直至项目竣工验收，不得私自更换项目经理。如需更换项目经理，其资历不得低于原项目经理及招标公告中最低的资质要求，并且应提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。7、项目经理
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前7天，并双方签字认可，并于交付施工现场时，在现场实际交验，同时做交验记录。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天。（3）施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：开工前7天，由发包人协调，费用由承包人自行解决。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人协调，费用由承包人自行解决。（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：分区根据施工计划在开工前7天。
9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：9、承包人工作8．2发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。（9）双方约定发包人应做的其他工作：****政府、村委、村民小组及村民的关系，妥善处理好地上农作物，及时将土地交给承包人施工，因村民原因不能将土地按时交出，应及时通知承包人。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款第8.1条执行。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天，并形成会审纪要。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人承担。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：需要办理交通特别通行证或施工现场需要排放有害污水时，由承包人负责办理有关手续，并承担相关费用。（4）向发包人提供的临时办公和生活设施的保障条件：承包人提供。（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担；如发生施工安全事故的，由承包人承担全部责任。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20日前向监理、发包人提供项目施工进展月报表及次月计划完成工程施工量。份数：一式三份。（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：若需要，双方另协商。
②承包方承诺并履行在项目所在地内依法纳税。①配合发包人协调当地乡镇、村政府领导及村民的关系，避免与当地村民产生矛盾，争取当地村民的支持，保证工程施工顺利进行。因承包人原因造成当地村民阻碍土地整理工作的，承包人要承担经济赔偿责任。因承包人原因工期延误影响当地村民正常生产造成损失的，由承包人与受损失群众协商处理。（10）双方约定承包人应做的其他工作：（9）施工场地清洁卫生的要求：承包人要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，清除施工中遗留的废物杂物，竣工交工一个月内清理现场做到工完场清，承担因自身原因或违反有关规定造成的损失和罚款。（8）在施工过程中如施工单位占用施工合同中约定土地外的土地，则由此引发的土地权属纠纷和农作物补偿的风险和费用由施工单位自己承担，造成的工程延误不予顺延。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，属承包方责任造成的，所发生费用由承包人承担。
⑧本次招标取土运距暂定为20公理，最终结算的取土运距以实际发生的为准，运距签证按相关程序的规定进行。⑦发包人不提供弃土点，有关土石方弃运的超运量均已考虑在相关单价。土石方综合单价不含有关土石方弃运（含超运）等一切作业的费用；不含弃土场的租用、青苗补偿、场地的恢复、平整、压实、检测等一切作业的费用；****政府临时性管制政策影响因素而发生的费用（如城乡清洁工程管理要求等因素）；运距由投标人按所能承受能力自行考虑，结算时不对土石方弃运的运距进行费用签证，也不再支付超运距费用。⑥承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。⑤承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。④配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。③服从被发包人委托的第三方的管理和监督，具体事项以发包人与第三方的委托合同为准。
10．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订之日起7天内。10、进度计划三、施工组织设计和工期⑾承包人负责工程施工期间的安全、对已完成工程存在可能安全隐患的，要负责做好警示提示。⑩承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。⑨承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
13.1.2双方约定工期顺延的其他情况：非承包人责任而造成的工期延误及工程师同意的可顺延工期的其他情况，工期可顺延。13.1.1不可抗力13．1对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第13条执行。13、工期延误10．2群体工程中有关进度计划的要求：按通用条款执行。工程师确认的时间：开工前7日内确认，逾期视为同意该施工组织设计及进度计划。
15.3双方对工程质量有争议时，以国土部门组织有关专家组认定为准。15.2因承包人的原因达不到规定的工作质量要求：承包人同时承担的违约责任：按通用条款第15条执行。15.1发包人对工程质量的特殊要求：合格。其中土地平整必须达到达到国家国土**行业标准《土地开发整理标准》（TD/T1011-1013-2000）；排灌电器必须达到国家国土**行业标准《土地开发整理标准》、《水利工程建设标准》、《农业工程建设标准》；田间道路必须达到国家国土**行业标准《土地开发整理标准》、《道路工程建设标准》进行施工；农田水利必须达到国家国土**行业标准《土地开发整理标准》、《水利工程建设标准》；其他附属工程达到工程设计质量要求。15、工程质量四、质量与验收13.2非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同总价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的5%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。如果施工方施工进度与进度表相差超过125天，视为乙方无法按合同约定完成工程，甲方有权单方解除合同。甲方决定解除合同的，乙方应当无条件退场，乙方已经完成工程，经审计后结算。
17.3发包人应在承包人约定时间内组织相关单位到达现场进行隐蔽中间验收工作，如果因不可抗力原因未到现场，承包人可自行隐蔽继续施工，工程质量由承包人负责。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，发包人可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。17.2工程隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。17.1双方约定中间验收部位：按国家现行验收标准及规范中规定的项目和部位。17、隐蔽工程和中间验收16、检查与返工按《通用条款》16条执行15.4工程质量保质期：按项目工程竣工验收合格之日起12个日历月
五、安全施工：按通用条款执行。19．1试车费用的承担：由承包人负责。19、工程试车18.1双方协议为：按《通用条款》第18条执行。18、重新检验17.4承包人施工过程中每完成一道工序需经监理人及发包人审核确认，方可进行下一道工序。
20.3承包人在动力设备、输电线路、地下管理等附近施工时，在施工前应向工程师提供安全施工防护措施，经工程师认可后方可实施。20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。施工过程中发生安全生产事故，因承包人责任发生的安全事故，承包人承担事故全部责任。承包人要建立建全安全生产岗位责任制，配备一名专职的安全员，负责工程施工的安全生产工作，配备足够的安全生产设备和设施，对工程施工人员要进行安全生产教育和安全技术交底，严守安全生产操作规程，确保安全生产，文明施工。20、安全施工与检查
六、合同价款与支付22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定产即上报有关部门并通知工程师，****政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。22、事故处理双方协议：按《建设工程施工合同》通用条款第21条执行。21、安全防护
（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。根据当地村民的合理要求或确属设计缺陷必须要进行变更的，项目建设工程变更，按有关规定程序上报审批后实施。因设计变更引起工程造价、工程量变化的：①投标报价工程量清单预算书中有相同细目的按承包人投标时的中标单价进行结算；②有类似细目的参考类似中标单价结算；③如没有类似中标单价，有行业定额的套用定额计算，其中材料价格有信息价按信息价，无信息价的按市场价；工程变更无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商确定；新增项目的单价必须经有权批准的部门审定。风险范围以外合同价款调整方法：采用固定综合单价包干合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更**策性调整和不可抗力以外的其他风险外，工程固定单价包干不能因市场价格调整发生变化。23．1本合同价款采用固定综合单价合同，即在工程量清单和设计图纸范围内实行工程固定单价包干，变更工程量按实际发生进行结算的合同方式确定。23、合同价款及调整
⑤根据招标文件规定及要求，项目设计施工图与之对应的预算清单不一致的，以设计施工图要求为准，投标人自行承担此类风险，发包人不承担相应责任。④不属于发包人责任的其他因素引起的工程量减少。③因与行政法律法规相违背而引起的工程变化；②因人为因素，如项目区权属争议无法解决等问题，导致工程无法施工引起的工程量减少；①因施工范围变化引起项目工程量减少；（三）诸如以下情况，发包人不承担责任：
25.4承包人应按时向工程师及第三方复核单位提交已完工程量的报告。工程师及第三方复核单位接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。如承包人收到通知后不参加计量的，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。25.3除另有规定外，发包人应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和款项，承包人应得到该价值扣除保证金后的价款。当发包人要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。25.2工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日按进度向发包人及监理工程师提交当月已完工程量报告一式肆份及完成工程量对应的项目中间验收资料原件壹份，发包人应于收到承包人提交的已完工程量报告之日起7日内进行计量和确认，逾期不予确认又不提出异议的视为同意该工程量报告。其余按本合同第二部分通用条款第25条约定执行。25、工程量确认24、预付款：合同价款的20%。
26.1双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：。26、工程款（进度款）支付除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。25.6计量单位工程的计量均以工程量清单所注计量标准及国家标准规定的计算的净值为准。25.5计量方法
若承包人在工程量未达到付款进度时需提前请款，则该次第三方复核单位进场复核所产生的费用由承包人承担。发包人在向承包人支付工程进度款前，以第三方复核单位进场对已完成的工程量进行复核工作且复核成果报告为合格，否则发包人有权时延支付应付款项，直到复核为合格为止，且发包人不承担任何违约责任。注：承包人每一次在申请付款时必须提交由承包人或税务部门代其开具的等额增值税专用发票（含税）给发包人，否则，发包人有权暂停付款。2、由于财政转移支付等客观原因导致工程款付款延期的，不属于发包人逾期付款1、本工程所产生的一切税费在项目所在地足额缴纳，已发生拨付的工程进度款由承包人缴清税后，才能申请下一次进度款。26.2工程款进度款拨付：
28、承包人采购材料设备27、发包人供应材料设备：甲供材，清单列明。七、材料设备供应若承包人不按施工组织设计（施工方案）和进度计划施工的，不予请款。工程款支付方式：银行转账。承包人向发包人申请工程进度款时，承包人应提供经监理审核确认的以下资料，否则不予请款：1、进度款拨付审批表；2、进度款申请报告；3、进度款分项汇总表；4、完成工程量汇总（附工程量签证、工程量计算简图和计算方法）；5、相应投标单价分析；6、完成项目平面示意图（标注已完成工程量的位置及数量，可以缩小比例尺或简化）；7、相应的能证明已完成工程量合格的工程资料（如隐蔽工序签证、四方检查意见、产品合格证等）；8、项目单位工程施工前后的对照影像资料；9、按当期申请工程进度款进度，提交完整内业资料；10、第三方复核单位提供的复核结果合格的复核报告；11、发包方要求的其他资料。（7和8项留发包方备案）。
29.3在实施过程中，若发生隐蔽工程或工程量变动，必须经发包人、监理人、承包人等共同在现场签证，方可作为工程结算依据。29.2施工中如发包方原因而发生设计变更、隐蔽工程或工程量发生增减变动的，必须经发包人、监理与承包人三方现场签字确认后，方可作为工程结算依据。工程变更程序严格按桂国土资发[2011]20号文件规定执行。其余按本合同《通用条款》第29、30、31条规定执行。29.1项目设计变更金额和审批权限要严格按照《**壮族自治区土地整治项目暂行办法》执行。八、工程变更及审批权限28.2承包人采购的材料设备的违约责任：按通用条款第28条执行。28.1承包人采购材料设备的约定：本工程均由承包人按照招标文件、招标答疑和设计图纸要求采购合格的建设工程材料的设备。
32.3承包人向发包人提交竣工图的约定时间：与竣工资料同时提供竣工图，竣工验收前5日内提交一式六份。32.2承包人向发包人提交竣工验收报告的份数为：一式六份；提交的时间是：竣工验收前5日内。32.1工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整竣工图资料及竣工验收报告。32、竣工验收九、竣工验收与结算29.4变更价款的确定：按《通用条款》第31条执行。
33、工程结算32.7中间交工工程范围和竣工时间：无。32.6按照广******厅有关土地整理验收标准进行工程竣工验收。整个工程和部分工程（如果有的话），应按投标书附录规定全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成，或者在允许的**工期内完成。32.5竣工时间：32.4发包人组织有关部门进行竣工验收的约定是：按《建设工程施工合同》通用条款第32条执行。
34、质量保修发包人代表收到竣工结算书后审核确认的时间是：收到之日起二十八天内予以审核确认，逾期不确认又不提出异议的，视为发包人同意该结算书。33.4承包人向发包人代表提交竣工结算报告及完整的结算资料的时间：竣工验收报告经发包人认可后14天内。33.3本工程采用包工包料发包制，竣工结算依据是中标通知书的中标造价，投标文件中的预算书和有关的承诺条款，参照现行配套的有关文件规定。结算以发包人委托审定并经发、承包人双方共同确认的工程结算总价为准。33.2工程竣工结算由发包人委托具有工程造价资质的社会中介机构进行审核，并出据结算审核报告。33.1工程竣工财务结算，执行审计报告结论。
十、违约、索赔和争议在工程保修期内，发包人可以根据国家有关规定和合同规定的金额，在支付承包人的工程款内预留保修金。质量保修金为由发包人委托审定并经发、承包人双方共同确认的工程结算总价的3%（无息）。本工程保修金在工程竣工验收合格之日起满一年后30天内将保修金一次性返还给承包人。质量保修金的支付方法：34.3质量保修书的主要内容包括：34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：双方约定的发包人其他违约责任：无。本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约责任：如发生，双方协商解决。本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：35、违约
双方协商解决：37..1本合同在履行过程中发生争议时：37、争议双方约定的承包人其他违约责任：按本合同《通用条款》规定执行。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担违约责任：承包人向发包人支付按定额直接费1%的赔偿金。承包人同时承担违约责任为修复至工程质量达到要求并承担相关费用。本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款的万分之四支付金给发包人。
39、不可抗力分包施工单位为：无。38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。38、工程分包十一、其他在合同履行过程中发生争议时，请工程所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，可****委员会提请仲裁。可****人民法院投请诉讼。
5、（20）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；4、（20）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；3、（80mm）以上的持续（1）天的大雨；2、（8）级以上的持续（3）天以上的大风；1、（6）级以上的地震；39．1双方关于不可抗力的其它约定：
41、担保承包人投保内容：承包人的保险由承包人承担。40．6本工程双方约定投保内容如下：40、保险7、因临时行政命令或政策影响，导致的工程量变化。6、（50）年以上未发生过的洪水；
46、合同份数（4）履约保证金的退还：在项目工程竣工验收合格后，扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，发包人一次性向承包人返还剩余部分的履约保证金（无息）。（3）双方约定的其他担保事项：无。（2）承包人向发包人提供合同履约担保，担保方式为：承包人在领取中标通知书前，向发包人提交按中标金额的3%作为履约保证金，缴纳方式为转账交纳，履约保证金转入专用账户（户名：帐号：）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：提供项目立项批文和下达项目任务书。41．3本工程双方约定担保事项如下：
47.4施工人员人身事故保险由承包人按有关规定自行投保，该保险应不属于储蓄险等还本险。承包人在签订合同之日起10日内按有关规定自行办理，否则由业主从最近的一期计量支付款时扣缴。承包人在签订施工合同后5个工作日内，及时将农民工工资保障金转入专用账户（户名：帐号：）。如承包人出现拖欠农民工工资情况，发包人将从该款项预先划支农民工工资。如承包人不按时足额存入农民工工资保障金和履约保证金的，将按招标文件规定，另选其他施工单位，并承担相关责任。47.3不能在合同约定时间内完成项目施工任务所造成项目区群众的经济损失，属谁的责任由谁承担。47.2农民工工资保障金的退还：工程竣工验收后1个月内经发包人公告无农民举报，可将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人（无息）。47.1承包人将工程中标价的2%作为农民工工资保障金存入招标人指定的帐户，如工程中标价的2%超过80万元的，按80万元存入。47、补充条款46．1双方约定合同副本份数：正本一式贰份，副本一式捌份，发包人承包人各执贰份，其余送上级有关部门存档，具有同等法律效力。
47.5.5时间已过半，但已完成工程量未过半的。47.5.4承包人子自签订合同之日15日内，无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。47.5.3就地转包全部工程，以牟取转让费、管理费的承包人。47.5.2几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被业主判断没有能力履行全部合同条款的承包人。47.5.1个人承包工程，包括承包人本单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可证资格。47.5承包人违约有以下情形之一者，发包人有权依法解除合同并另行发包工程，同时还追究因此造成的一切损失。
47.6.4所有以上罚款金额均在承包人的计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。47.6.3未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机构，经发现不及时调回，对有关承包人给予罚款，罚款金额视情节严重而定。47.6.2未经发包人和监理工程师审查批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括项目经理、技术负责人），经发现不及时调回的，或虽然批准调换项目经理而影响施工进度和质量的对有关承包人给予罚款：项目经理未经发包人和监理批准擅自离开施工工地的（发包人抽查为准），每次罚款拾万元：技术负责人未经发包人和监理批准擅自离开施工工地（发包人抽查为准），每次罚款伍万元。47.6.1承包人如有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位。凭口头协议参与施工的分包人，以及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对有关承包人给予罚款，罚款金额为该项目分包总额的50%-100%（视情节严重而定）。47.6承包人违约以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重给予罚款。47.5.6工程逾期达30天，仍无法竣工验收的
47.9承包人使用的劳动力均按有关规定办理相应手续，凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。47.8承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾。47.7.2主要机械的数量、型号、应与合同相符，并必须配套形成若干条生产线，若监理工程师认为合同规定的进场接卸不能满足进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。47.7.1项目经理、总工程师及专项工程师不允许调换人，个别因特殊情况必须调换的须经监理工程师和项目业主批准，所调换人员的资质条件不能低于招标文件所规定的资质要求，否则，按35.3.2款执行。47.7人员机构进场必须按照招投标文件、合同附件的人员机构进场时间表进场，承包人不得任意调换和减少。47.6.5承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可以申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款****银行利息。
47.****.4在合同执行期间，发包人有权监督和检查承包人的财务开支和资金流向，并委托发包人指****银行协办。承包人必须接受业主的监督与检查，并按时间向发包人报月底和年度财务报表。47.****.3发包人按合同条款规定对承包人支付款项，只对合同规定的法人，不对其内部独立核算单位或批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。47.****.2****银行的有关规定，每个****银行开立一个结算帐户和一辅助帐户，不允许多头开户。47.****.1****银行开户的承包人，发包人将不对其支付任何款项。47.****.程建设资金管理凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显错误的，应以国内现行规范解释依据，或以国内惯例处理。承包人发现后及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
47.14项目竣工图由承包人提供，按招标时发包人提供的图纸标明变更内容后，加盖竣工图章。47.13不能在合同约定时间内完成项目施工任务所造成经济损失，由承包人与发包人协商解决。47.12本项目按清单完成。47.11在施工过程中如施工单位占用施工合同中约定土地外的土地，则由引发的土地权属纠纷和农作物补偿的风险和费用由施工单位自己承担，造成的工程延误不予顺延。47.****.5在合同执行期间，承包人必须保证发包人按合同规定支付的各项工程建设资金专款专用，不允许挪作它用和私自调走资金。承包人凡是汇往其上级主管部门，基地或其所属部门，单位的款项，不管其以任何理由、用途和采取何种方式，都必须经发包人批准后，****银行才给予办理。承包人按合同规定按期按质按量完成工程施工，并交工程验收合格后，承包人结存的资金，任由承包人调度。
附件6：已标价的工程量清单附件5：承诺函（书）附件4：项目经理委任书附件3：中标通知书附件2：安全生产合同协议书附件1：廉政合同协议书
1.工程质量保修范围和内容发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对（项目名称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件7：资格（资质）
（2）灌溉与排水工程为1年；（1）土地平整工程为1年；2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：2.质量保修期质量保修范围包括土地平整、灌溉与排水、田间道路和其他（含村屯基础设施、农田防护工程）等施工图纸全部内容（具体以图纸设计及财政预算评审确认工程量清单范围内的施工内容为准），以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定的质量保修范围。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
其他约定：无。质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。（6）在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；（5）其他工程为1年；（4）农田防护工程为1年；（3）田间道路工程为1年；
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。3.3对于涉及质量问题，应当按照相关的规范规定，立即向当地主管部门报告，采取措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.质量保修责任2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。5.1双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书第3条第3.1款约定，发包人委托他人修理，其费用由发包人在质量保修金中扣除。超过保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起7日内付清，否则按应缴款额的5%/日计罚。5.其他4.2本工程约定的质量保修金为施工结算价的3%，保修金返还时无息。4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。4.保修费用
1.甲乙双方的权利和义务根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。附件1：廉政合同格式年月日年月日法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（2）严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁聚活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。2.甲方的义务
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用吕等。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有介证券、贵重礼品。3.乙方义务（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中****施工队伍。
7.本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。5.双方约定：本合同由双方或双方上****机关负责监督执行。由甲方或甲方上****机关约请乙方或乙方****机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.违约责任
地址：地址：（签字）（签字）（或）其授权的代理人：（职务）（或）其授权的代理人：（职务）法定代表人法定代表人甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）8.本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
一、甲方职责为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（全称）（以下简称“甲方”）与承包人（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：附件2：安全生产合同甲方监督单位：（全称）（盖章）乙方监督单位：（全称）（盖章）日期：日期：电话：电话：
二、乙方职责5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5.乙方****管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
如因甲方或乙方违约造**全事故，将依法追究责任。三、违约责任10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
地址：地址：（签字）（签字）（或）其授权的代理人：（职务）（或）其授权的代理人：（职务）法定代表人法定代表人甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
2.投标人应认真填写工程数量报价表中所列的本合同各工程项目的综合单价和总价。投标人没有填入综合单价或总价的工程项目业主将不予支付，并认为该项目的价款已包括在工程数量报价表其他项目的综合单价或总价中。投标人在工程数量报价表中多报的项目或综合单价、总价招标人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝。1.投标人的投标价，应是施工图所含全部工程的投标价，并以投标人在工程数量报价表中提出的综合单价或总价为根据。投标报价说明第五章工程量清单（另册发放）日期：日期：电话：电话：
6.投标价应包括工程维护费、废弃物倾倒费等一切费用，并包含在工程数量报价表各项目的单价和总额价中，不再单独报价。5.投标价中承包人需要修建的临时工程及其临时占地租用费（含拆迁补偿），投标人在报价中自行考虑列入，并包含在工程数量报价表各项目的综合单价和总额价中，不再单独报价。4.承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的综合单价和总价内。3.2承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价和总额价中，不单独报价。3.1工程一切险和第三方责任险由承包人自行投保，保险费由承包人承担。投保的范围与条件和保险费率由招标人与承包人协商确定。上述保险费包含在承包人所报的工程数量报价表中的工程项目综合单价和总价中，不单独计量支付。3.投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：
12.工程量清单中投标人没有填入综合单价或合价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关项目的综合单价或合价之中。11.工程量清单中标价的综合单价或合价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费（含桩基的无破损检测费）、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。10.工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。9.发现工程数量报价表中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除招标人以补遗书予以更正外，应以工程数量报价表中数量为准。8.承包人自行解决施工人员的临建宿舍建设和施工完毕后临时设施拆除及垃圾的清理等费用。7.在合同实施期间，投标人填写的综合单价不予调整，劳务或影响工程施工成本的任何其他事项的价格不予调整。承包人在投标时应考虑价格上涨的风险，并计入工程数量报价表的各项目单价中。
（4）中华人民**国国土**部关于印发《土地开发整理项目预算编制暂行办法》的通知（财〔2001〕41号）；（3）关于印发《**壮族自治区土地整治专项资金关系办法》的通知（桂财建〔2010〕224号）；（2）财政部、国土**部文件《财政部、国土**部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；（1）****协会中价协〔2002〕第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》。14.招标控制价及投标报价计算参考依据：13.投标价应包括安全文明施工费，并包含在工程数量报价表各项目的单价和总额价中，不再单独报价。
第二卷15****政府办公厅桂政发〔2012〕42号文件规定，投标报价中含劳动保险费。（8）定额取费和材料计取评审：按定额相关标准取费，税金按（营改增）一般计税法，信息价计取按《**市建设工程造价信息》2020年第12期并结合当地实际情况已计取相应运费，材料均为到施工场地价格，按国家或建设行业主管部门政策性文件调整人工、机械等费用。（7）2011年《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》；（6）2011年《土地开发整理项目预算定额》；（5）2011年《土地开发整理项目预算编制暂行规定》；
满足施工要求。一、现场自然条件第七章技术标准和要求第三卷（另册发放）第六章图纸
依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民**国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。参照以下标准：四、工程建设标准本工程执行国家现行的土地整改项目施工及验收规范、验评标准及强制性标准条文、以及施工图纸载明的其他有关规范标准。三、本工程采用的技术规范满足施工要求。二、现场施工条件
第四卷五、其他要求4、农田水利符合国家国土**行业标准〈土地开发整理标准〉、《**壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》（试行）（GXTDHB-2007-3）、〈水利工程建设标准〉3、田间道路符合国家国土**行业标准〈土地开发整理标准〉、《**壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》（试行）（GXTDHB-2007-3）、〈道路工程建设标准〉。2、排灌电气符合国家国土**行业标准〈土地开发整理标准〉、《**壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》（试行）（GXTDHB-2007-3）、〈水利工程建设标准〉、〈农业工程建设标准〉。1、土地平整符合国家国土**行业标准〈土地开发整理标准〉（TD/T1011-1012-2000）、《**壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》（试行）（GXTDHB-2007-3）。
投标内容：资格审查部分（正本/副本）项目编号：投标文件（项目名称）施工招标第八章投标文件格式
（1）投标文件签署授权委托书原件（附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章）；（应附有页码）目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字）投标人：（盖单位章）
（7）资格审查需要的其他材料：委托代理人、项目经理，技术负责人和主要管理人员2022年4月至2022年6月在本单位依法缴纳社会保险证明材料。（6）拟投入本项目人员情况表，附项目经理的注册建造师证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证复印件、无在建承诺书原件及专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件、各岗位人员资格证件复印件等；（5）投标人近三年（2019年度、2020年度、2021年度）经审计合格的财务审计报告复印件（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）；（4）建设工程项目管理承诺书；（3）投标保证金投标保证金转账（或电汇****银行保函的复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的复印件；（2）投标人基本情况表（附有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件）；
身份证号码：职务：代理人：性别：年龄：_______代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称****公司签署工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。1、投标文件签署授权委托书（8）投标人认为有必要提供的证明文件（格式自定义）
投标人：法定代表人身份证明【备注：附法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）
年龄：职务：姓名：性别：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：
2、投标人基本情况表年月日投标人：（盖单位章）特此证明。系（投标人名称）的法定代表人。
投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电话 联系方式 传真 网址 统一社会信用代码 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等级 其中 项目经理 营业执照号 其中 高级职称人员 注册资金 其中 中级职称人员 开户银行 其中 初级职称人员 账号 其中 技工 经营范围 备注 1、一旦中标，****政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。作为参与（工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：致（招标人名称）：4、建设工程项目管理承诺书3、投标保证金投标保证金转账（或电汇****银行保函的复印件、基本账户开户许可证或基本存款账户信息的复印件；【备注：附有效的企业法人营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件。以上复印件须加盖投标人单位公章】。
日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖单位章）：4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《**壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】5、投标人近三年（2019年度、2020年度、2021年度）经审计合格的财务审计报告复印件（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的经审计合格的财务审计报告）注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。（桂建质〔2015〕16号文附件一）**壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
类别 项目名称 具体内容 文明施工与环境保护 安全警示标志牌 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 文明施工与环境保护 现场围挡 （1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m；（2）围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 文明施工与环境保护 七牌二图 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 文明施工与环境保护 企业标志 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 文明施工与环境保护 场容场貌 （1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施畅通；（3）工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。 文明施工与环境保护 材料堆放 （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 文明施工与环境保护 现场防火 消防器材配置合理，符合消防要求。 文明施工与环境保护 垃圾清运 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 文明施工与环境保护 宣传栏、环保及不扰民措施 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。 临时设施 现场办公生活设施 （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。（2****办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求； 临时设施 施工现场临时用电 配电线路 （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 临时设施 施工现场临时用电 配电箱开关箱 （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。(3)对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 临时设施 施工现场临时用电 接地保护装置 施工现场应设置不少于三处的接地保护装置。 临时设施 施工现场临时用电 现场变配电装置 总配电室建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 楼层、屋面、阳台等临边防护 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 通道口防护 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 预留**防护 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的**，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 电梯井口防护 设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道安全平网。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 楼梯边防护 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏，18cm高的踢脚板。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 垂直方向交叉作业防护 设置防护隔离棚或其他设施。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 高空作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 安全施工 临边**交叉高处作业防护 基坑、卸料平台防护 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 安全施工 安全防护用品 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、架子工、焊工等）防护服装、用品等。 其他 机械设备防护 中小型机械防护 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 其他 机械设备防护 垂直运输设备防护 （1）垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。（2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。 其他 专家论证审查 危险性较大工程专家论证审查。 其他 应急救援预案 救援器材准备及演练等。 其他 非正常情况施工 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 8、投标人认为有必要提供的证明文件（格式自定义）7、资格审查需要的其他材料：委托代理人、项目经理，技术负责人和主要管理人员2022年4月至2022年6月在本单位依法缴纳社会保险证明材料。【备注：附项目经理的注册建造师证复印件、安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证复印件、无在建承诺书原件及专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件、各岗位人员资格证件复印件等。以上复印件须加盖投标人单位公章】（招标工程项目名称）工程6、拟投入本项目人员情况表
岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工工程情况 岗位 姓名 职称 证书名称 级别 证号 专业 项目数 主要项目名称 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 投标人：（盖单位章）投标内容：商务标部分（正本/副本）项目编号：投标文件（项目名称）施工招标
3、开标一览表；2、投标函附录；1、投标函；目录（应附有页码）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。1、根据你方项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程招标文件，遵照《****政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元（￥元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到等级。1、投标函6、已标价工程量清单5、投标报价表；4、投标响应表；
8、我方将与本投标函一起，提交人民币元作为投标保证金。7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程。3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
开户银行账号：开户银行名称：邮政编码：电话：传真：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）单位地址：投标人：（盖单位章）
工程名称：2、投标函附录日期：****银行电话：开户银行地址：
序号 条款内容 合同条款号 约定内容 备注 1 项目经理 专用条款 姓名： 2 投标有效期 日历天 3 工期 专用条款 日历天 4 缺陷责任期 专用条款 5 发包人支付担保 专用条款 6 承包人履约担保金额 专用条款 7 分包 专用条款 见分包项目情况表 8 逾期竣工违约金 专用条款 合同价款%/天 9 逾期竣工违约金最高限额 专用条款 合同价款% 10 质量标准 专用条款 11 预付款额度 专用条款 12 预付款保函金额 专用条款 13 质量保证金额度 专用条款 结算价的% …… …… 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 投标人名称:3、开标一览表（格式）日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖单位章）：
项目名称 项目编号 投标保证金数额 人民币小写(元):人民币大写(元): 投标保证金形式 工期 质量标准 投标报价 人民币小写(元):人民币大写(元): 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖单位章）：联系电话：联系人：收款人：开户行：账号：2、请投标人详细填写如下内容，以便采购单位退还投标保证金（投标保证金为保函的除外）：注：1、本表用小信封封装，然后连同投标文件的正本和所有副本一起用密封袋封装好；
工程规模：币种：人民币5、投标报价表【备注：对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应，格式自行拟定】4、投标响应表日期：年月日
投标报价 万元 备注 其中 安全文明施工费 万元 其中 规费中按规定向**劳保费管理机构缴纳的**劳保费 万元 其中 发包人提供材料（如有） 万元 其中 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） 万元 其中 暂估专业工程（如有） 万元 其中 暂列金额（如有） 万元 主要材料 钢筋 吨 主要材料 水泥（不含商品混凝土用量） 吨 主要材料 商品混凝土 m3 1.已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。6、已标价工程量清单日期：年月日法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：投标人（盖单位章）：【备注：投标报价规费中含按规定向**劳保费管理机构缴纳的**劳保费（依据为桂政发〔2012〕42号、桂建计〔2000〕48号），现行收取标准依据桂建计字〔2000〕48号有关规定执行，即按建筑安装工程造价的2%收取】
投标人：（盖单位章）投标内容：技术标部分（正本/副本）项目编号：投标文件（项目名称）施工招标
a.项目管理机构配备情况表2、项目管理机构配备情况1、施工组织设计；目录年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。1、施工组织设计d.项目管理机构配备辅助说明资料c.技术负责人简历表b.项目经理简历表
附表六临时用地表附表五施工总平面图附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表三劳动力计划表附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一拟投入本工程的主要施工设备表
单位：人附表三：劳动力计划表附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 额定功率（KW） 生产能力 用于施工部位 备注 序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份 已使用台时数 用途 备注 工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五：施工总平面图3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。1.投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
（招标工程项目名称）工程a.项目管理机构配备情况表2、项目管理机构配备情况附表六：临时用地表
用途 面积（平方米） 位置 需用时间 岗位 姓名 职称 执业或职业资格证明 承担完工工程情况 岗位 姓名 职称 证书名称 级别 证号 专业 项目数 主要项目名称 施工员 质量员 安全员 安全员 安全员 材料员 …… 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 （招标工程项目名称）工程c.项目技术负责人简历表（招标工程项目名称）工程b.项目经理简历表【备注：附各岗位人员资格证件复印件。以上复印件须加盖投标人单位公章】
姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 担任项目经理年限 项目经理注册证书编号 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 姓名 性别 年龄 职务 职称 学历 参加工作时间 担任技术负责人年限 在建和已完工程项目情况 建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 （正本/副本）项目编号：投标文件（项目名称）施工招标【备注：辅助说明资料主要包括管理机构设置、责任分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。】d.项目管理机构配备情况辅助说明资料
考核期内完成过类似工程项目年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）投标人：（盖单位章）投标内容：企业信誉实力部分
序号 发包人名称 工程名称及建设地点 结构类型 建设规模 合同金额（万元） 竣工达到质量标准 开竣工日期 【备注：附合同协议书、中标通知书（如有）或工程验收证明材料复印件为准。以上复印件均须加盖投标人单位公章】
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批