白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程的招标公告
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程的招标公告
[白鹤镇] 白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程 的招标公告
**县建设工程招标公告
招标项目 | 白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程 | ||||||||||
备案登记号 | 白招备[2022] 号 | ||||||||||
招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
招标组织形式 | √委托招标 □自行招标 | 资格审查 | □资格预审 √资格后审 | ||||||||
招标人 | 联系人 | 陈军 | 电话 | 698552 | |||||||
招标代理机构 | 联系人 | 王宇凯 | 电话 | 152****1778（政府网731778） | |||||||
招标 项目 概况 | 建设规模 | 主要内容包括：1、综合大楼：水泥地面、墙面抹灰、涂料、天棚涂料铲除及门窗拆除，地面装饰、墙面装饰、天棚装饰改造及门窗安装等；2、钢结构：约200m店招制作、安装等工程，具体详见施工图纸。预算审核造价为414257元。 | |||||||||
标段划分情况 | 一个标段 | 招标内容 | 招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的全部工程。具体内容详见招标人提供的预算书。 | ||||||||
建设地点 | **县鹤栖新村内 | ||||||||||
对投标人资格要求 | 投标人 | 具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上 | |||||||||
项目经理 | 具有安全生产考核合格证“三类人员”B类证书 | ||||||||||
开标时间 | 2022年8月16 日9时30分 | ||||||||||
报名方法、地址 | 网上报名；（地址：http://121.****.140:8006/login?t=BH） | ||||||||||
公告发布媒介 | ****政府>政务公开>政府信息公开目录>乡镇（街道）信息公开>白鹤镇 | ||||||||||
专业 行政 主管 部门 |
（签章） 2022年8月3日 | 监 管 办 |
（签章） 2022年8月3日 | ||||||||
招标代理机构：（盖章） 招标人：（签章）
项目代理负责人（签章）：
2022年8月3日
备注：本公告一式5份。招标人、招标代理、****中心、专业行政主管部门、监管办各一份。
**县建设工程
招标文件
备案登记号：白鹤招备[2022]号
招标项目：白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
招标人： ****（盖章）
联系人：陈军联系电话：698552
招标代理机构： ****（盖章）
代理项目联系人：王宇凯联系电话：152****1778（政府网731778）
2022年8月
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
目录
第一卷
第一章招标公告
第二章投标人须知
投标人须知前附表
1.总则
2.招标文件
3.投标文件
4.投标
5.开标
6.评标
7.合同授予
8.重新招标和不再招标
9.纪律和监督
10.需要补充的其他内容
第三章评标办法
评标办法前附表
1.评标办法
2.评审标准
3.评审程序
评标办法附件
第四章合同条款及格式
第一部分合同协议书
第二部分通用合同条款
第三部分专用合同条款
第四部分工程建设项目廉政责任书
第二卷
第五章图纸
1.图纸目录
2.图纸
第三卷
第六章技术标准和要求
1.工程概况
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
2.技术规范及标准
3.材料质量要求
4.工程管理的要求
5.其他
附件：主要设备材料备选品牌一览表
第四卷
第七章投标文件格式
一、投标函
二、项目负责人简历表
三、技术负责人简历表
四、主要施工机械设备表
五、**市建设工程投标人资格自查表
六、**市建设工程投标项目负责人资格自查表
七、**市建设工程诚信投标承诺书
八、法定代表人授权委托书
九、法定代表人身份证明
十、**市建设工程安全生产任职资格承诺书
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
**县小额工程不见面开标大厅试运行投标人须知
1、**县公共**电子交易平台远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过**
****中心网站（网址：http://121.****.140:8006/login?t=BH/）小额工程电子交易平台登录
2、不见面开标系统对投标人终端要求：
（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上
文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；
（2）互联网网络带宽50M以上。
投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；
特别提
示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。
3、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书（CA）
的，请查****交易中心网站首页“网上办事大厅”中的《**县公共**电子交易平台企
业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电话：
****878198（数字证书）。
4、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企
业数字证书（CA）登录“小额工程电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或
修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导
入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败
的，责任自负。
5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过**县小额工程电子交易平台
完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，****公司的服务人员联系，
联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。
6、投标人通过**县小额工程电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标
人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进
行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和
交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。
7、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入QQ“**乡镇小额投标群”（群号：
****24129），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。
8、其他事宜，详见不见面开标项目招标文件。
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
重要事项说明：
1、本项目是**县实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据有关规定，不
再设立网上报名环节，投标人通过电子交易系统下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该
项目的投标。
2.电子投标文件须使用电子交易系统——投标工具4.5版本生成制作，内容包括资信标和商务标、
技术标的所有内容。
3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件
（规定格式为“.已加密投标文件”）上传完毕。
4、简易操作流程（投标人）：登录中心网站--完成交易主体注册--上传相关资料--办理CA数字证
书并绑定--登录小额工程电子交易平台--下载招标文件--缴纳投标保证金--上传电子投标文件—登录
不见面开标大厅—解密电子投标文件--参与开标。未登录电子交易系统进行的业务操作一律无效。
5、开标信息：
（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。
（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。
（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原
件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大
厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。
6、特别提醒
因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：
（1）远程开标项目的****中心发布的时间为准。
（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完
成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编
制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标
人要求，提供必要的培训和技术支持。
（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文
件时生成“已加密投标文件”，用于上传到网上。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地
点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄
清、提疑以及文件传送等操作。
（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提**入不见面交易系统进行
在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操****中心进行下载）进入相应
标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
（5）未在投标文件递交截止时间之**行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为
放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，
并承担由此导致的一切后果。
（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情
况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密
（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标
人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内
完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃
投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作
无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
（7）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密
时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。
（8）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不
得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均
被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵
赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
（9）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定
的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具
备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议
投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导
致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。
（10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽
早完成上传。
7、如有疑问，****公司技术服务电话：代南182********183********185****3034
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
第一卷，
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
第一章招标公告
****政府门户网站—“****中心”—“乡镇街
道网站”（http://www.****.cn/col/col****299550/index.html）
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
第二章投标人须知
投标人须知前附表
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：****联系人：陈军联系电话：698552 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：****联系人：王宇凯手机：152****1778（政府网731778） |
| 1.1.4 | 工程名称 | 白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | **县鹤栖新村内 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 财政。 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的全部工程。具体内容详见招标人提供的预算书。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 不超过30日历天（含30日历天）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和项目负责人资格要求 | 投标人资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；项目负责人资格要求：具有安全生产考核合格证“三类人员”B类证书。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.4 | 投标截止时间 | 2022年8月16日上午9时30分 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件应包括商务标、资格标二部分内容。一、商务标包括：（1）投标函（投标文件格式一）二、资格标包括： |
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标文件
| （1）项目负责人简历表（投标文件格式二）；（2）技术负责人简历表（投标文件格式三）；（3）主要施工机械设备表（投标文件格式四）；（4）**市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式五）；（5）**市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式六）；（6）**市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）；（7）**市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式十）；（8）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）；（9）法定代表人身份证明（投标文件格式九）；（10）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指**省省外企业）；②《建筑业企业资质证书》；③《安全生产许可证》；④项目负责人的“三类人员”B类证书。（11）其他资料。注：（1）以上资信标内容均需在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。以上证书如为电子证书的，可只提供电子证书。（2）企业资质等级以企业信息在**建筑市场监管与诚信信息发布平台(网址：http://www.****.cn/docmaap）或**省建筑市场监管与诚信信息发布平台(网址：http://115.****.2.37:8080/)查询结果为准；（3）涉及工程资质延续问题参照《****办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）执行。 | ||
| 3.2.1 | 预算审核造价及投标总报价上限 | 预算审核造价：414257元；最高投标限价：364546元（预算审核造价×88%） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、担保金额：7300元。2、投标保证金缴纳方式：采用银行保函形式；①投标人必须通过“交易平台系统”****银行数字保函、担保数字保函、保险数字保单，否则保函（保单）无效。不允许采用纸质保证金保函（保单）的形式提交投标保证金，否则将被视为未缴纳投标保证金。 |
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
一、投标函
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
投标函
（招标人）：
一、根据提供的（工程名称）招标文
件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前
提下，我方保证：
1、愿以总报价人民币:拾万仟佰拾元，(小
写：元)承包上述工程的施工、竣工和保修；
2、我方承诺：
①总包工期：日历天内竣工并移交该工程；
②工程质量等级合格；
③安全文明等级合格；
④人员设备按本投标文件的部署及时到位。
二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共
同地和分别地承担责任。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件
将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
-64-
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
二、项目负责人简历表
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
项目负责人简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | |||||||||||||||
| 资质等级 | 职称 | 学历 | ||||||||||||||||
| 参加工作时间 | 从事项目负责人年限 | 从事项目负责人年限 | 从事项目负责人年限 | 从事项目负责人年限 | 从事项目负责人年限 | |||||||||||||
| 证书号 | 身份证 | |||||||||||||||||
| 简 | ||||||||||||||||||
| 历 | ||||||||||||||||||
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
-65-
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
三、技术负责人简历表
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
技术负责人简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | ||||||||||||||
| 职称 | 毕业院校 | 毕业院校 | 毕业院校 | 学历 | |||||||||||||
| 参加工作时间 | 从事技术负责人年限 | 从事技术负责人年限 | 从事技术负责人年限 | 从事技术负责人年限 | 从事技术负责人年限 | ||||||||||||
| 简 | |||||||||||||||||
| 历 | |||||||||||||||||
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
-66-
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
四、主要施工机械设备表
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
主要施工机械设备表
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 | ||||||
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
日期：年月日
-67-
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工
程招标文件
五、**市建设工程投标人资格自查表
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
**市建设工程投标人资格自查表
| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 1.4.1（1） | 是 | |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 1.4.2（1） | 否 | |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 1.4.2（2） | 否 | |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 1.4.2（3） | 否 | |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 1.4.2（4） | 否 | |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 1.4.2（5） | 否 | |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 1.4.2（6） | 否 | |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 1.4.2（7） | 否 | |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 1.4.2（8） | 否 | |
| 10 | 是否被责令停业 | 1.4.2（9） | 否 | |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（10） | 否 | |
| 12 | 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 | 1.4.2（11） | 否 | |
| 13 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日往前溯3年，行****法院判决生效日期为准） | 1.4.2（12） | 否 | |
| 14 | 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形 | 1.4.2（13） | 否 | |
| 15 | 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指**省省外企业） | 1.4.2（14） | 否 |
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年月日
-68-
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标
文件
六、**市建设工程投标项目负责人资格自查表
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
**市建设工程投标项目负责人资格自查表
| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| 1 | 投标项目负责人资格是否符合 | 1.4.1（2） | 是 | |
| 2 | 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证）；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告）；属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交。 | 1.4.1（3） | 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 | 属情形 |
| 3 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他****事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 1.4.1（3）2） | 否 | |
| 4 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 1.4.2（10） | 否 | |
| 5 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日往前溯3年，行****法院判决生效日期为准） | 1.4.2（12） | 否 | |
| 6 | 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定 | 1.4.2（13） | 是 |
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：年月日
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标
文件
七、**市建设工程诚信投标承诺书
**市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加白鹤镇鹤栖新村特色村提
升改造工程（工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、本公司的投标资格已按照《**市建设工程投标人资格自查表》和《**
市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；
四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2
和第3.1.3项规定的情形）；
五、****公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；
六、不存在****委员会成员行贿以牟取中标的行为。
如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）
将积极配合。主管人员：手机：
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。
如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：
年月日
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标
文件
八、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：我（姓名）系
（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）
为我的代理人，以本单位的名义参加（招标人）的白鹤镇鹤
栖新村特色村提升改造工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投
标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
附：代理人身份证正反面上传
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人：性别：年龄
身份证号码：职务：手机号码：
联系电话：
授权委托日期：年月日
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标
文件
九、法定代表人身份证明：
法定代表人身份证明
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：身份证号码：
联系电话：
职务：系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖章）
年月日
附：法定代表人身份证正反面上传。
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程招标
文件
十、**市建设工程安全生产任职资格承诺书
白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程
**市建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的
项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格
符合相关规定。
法定代表人（签字或盖章）：
投标人（盖章）：年月日
联系人：陈军联系电话：698552招标人： ****（盖章）招标项目：白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程备案登记号：白鹤招备[2022]号招标文件**县建设工程
第一章招标公告8第一卷7目录2022年8月代理项目联系人：王宇凯联系电话：152****1778（政府网731778）招标代理机构： ****（盖章）
4.投标173.投标文件162.招标文件151.总则13投标人须知前附表9第二章投标人须知9
10.需要补充的其他内容199.纪律和监督198.重新招标和不再招标197.合同授予186.评标175.开标17
评标办法附件223.评审程序212.评审标准211.评标办法21评标办法前附表20第三章评标办法20
第二卷54第四部分工程建设项目廉政责任书52第三部分专用合同条款28第二部分通用合同条款27第一部分合同协议书24第四章合同条款及格式23
1.工程概况59第六章技术标准和要求59第三卷582.图纸571.图纸目录56第五章图纸55
第四卷62附件：主要设备材料备选品牌一览表615.其他604.工程管理的要求603.材料质量要求602.技术规范及标准59
五、**市建设工程投标人资格自查表68四、主要施工机械设备表67三、技术负责人简历表66二、项目负责人简历表65一、投标函64第七章投标文件格式63
**县小额工程不见面开标大厅试运行投标人须知十、**市建设工程安全生产任职资格承诺书73九、法定代表人身份证明72八、法定代表人授权委托书71七、**市建设工程诚信投标承诺书70六、**市建设工程投标项目负责人资格自查表69
示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提（2）互联网网络带宽50M以上。（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；2、不见面开标系统对投标人终端要求：1、**县公共**电子交易平台远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通****交易中心网站（网址：http://121.****.140:8006/login?t=BH/）小额工程电子交易平台登录
5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过**县小额工程电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，****公司的服务人员联系，的，责任自负。4、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“小额工程电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败****878198（数字证书）。的，请查****交易中心网站首页“网上办事大厅”中的《**县公共**电子交易平台企业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电话：3、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书（CA）
8、其他事宜，详见不见面开标项目招标文件。****24129），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。7、为确保不见面开标工作顺利进行，投标人可以加入QQ“**乡镇小额投标群”（群号：交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。6、投标人通过**县小额工程电子交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》。
4、简易操作流程（投标人）：登录中心网站--完成交易主体注册--上传相关资料--办理CA数字证书并绑定--登录小额工程电子交易平台--下载招标文件--缴纳投标保证金--上传电子投标文件—登录3、投标人须在招标文件规定的投标文件提交截止时间前通过网络传输将规定格式的电子投标文件（规定格式为“.已加密投标文件”）上传完毕。2.电子投标文件须使用电子交易系统——投标工具4.5版本生成制作，内容包括资信标和商务标、技术标的所有内容。项目的投标。1、本项目是**县实施全流程电子化交易的项目，采用的是电子辅助评标模式。根据有关规定，不再设立网上报名环节，投标人通过电子交易系统下载招标文件、缴纳投标保证金后即视为已参与该重要事项说明：
厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。（3）本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，登录远程不见面开标大（2）开标地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会。（1）开标时间：同投标文件递交截止时间。5、开标信息：不见面开标大厅—解密电子投标文件--参与开标。未登录电子交易系统进行的业务操作一律无效。
清、提疑以及文件传送等操作。（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用工具制作电子投标文件时生成“已加密投标文件”，用于上传到网上。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流、澄（2）本项目招标文件和投标文件必须使用经测试过的专用工具软件编制，并通过网上招投标平台完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标专用工具的开发商可根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。（1）远程开标项目的****中心发布的时间为准。因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：6、特别提醒
（8）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵（7）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。（6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作（5）未在投标文件递交截止时间之**行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。（4）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提**入不见面交易系统进行在线签到，播放远程开标会议温馨提示测试音频。根据操****中心进行下载）进入相应标段的开标会议区收听观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。
第一卷7、如有疑问，****公司技术服务电话：代南182********183********185****3034早完成上传。（10）投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽（9）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：IE浏览器（版本必须为11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
1.总则投标人须知前附表第二章投标****人民政府门户网站—“****中心”—“乡镇街道网站”（http://www.****.cn/col/col****299550/index.html）第一章招标公告
条款号 条款名称 编列内容 1.1.2 招标人 名称： ****联系人：陈军联系电话：698552 1.1.3 招标代理机构 名称： ****联系人：王宇凯手机：152****1778（政府网731778） 1.1.4 工程名称 白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程 1.1.5 建设地点 **县鹤栖新村内 1.2.1 资金来源及出资比例 财政。 1.2.3 资金落实情况 已落实 1.3.1 招标范围 招标范围为招标人提供的施工图纸所包含的全部工程。具体内容详见招标人提供的预算书。 1.3.2 工期要求 不超过30日历天（含30日历天）。 1.3.3 质量要求 合格 1.4.1 投标人资质条件和项目负责人资格要求 投标人资质条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上；项目负责人资格要求：具有安全生产考核合格证“三类人员”B类证书。 1.4.3 是否接受联合体投标 不接受 1.9.1 踏勘现场 不组织，由潜在投标人自行前往现场踏勘。 1.10 投标预备会 不召开 1.11 分包 √不允许 1.12 偏离 不允许 2.4 投标截止时间 2022年8月16日上午9时30分 3.1 投标文件组成 投标文件应包括商务标、资格标二部分内容。一、商务标包括：（1）投标函（投标文件格式一）资格标包括：（1）项目负责人简历表（投标文件格式二）；（2）技术负责人简历表（投标文件格式三）；（3）主要施工机械设备表（投标文件格式四）；（4）**市建设工程投标人资格自查表（投标文件格式五）；（5）**市建设工程投标项目负责人资格自查表（投标文件格式六）；（6）**市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式七）；（7）**市建设工程安全生产任职资格承诺书（投标文件格式十）；（8）法定代表人授权委托书（投标文件格式八）；（9）法定代表人身份证明（投标文件格式九）；（10）证书材料：①《省外企业进浙承接业务备案证明》（仅指**省省外企业）；②《建筑业企业资质证书》；③《安全生产许可证》；④项目负责人的“三类人员”B类证书。（11）其他资料。注：（1）以上资信标内容均需在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。以上证书如为电子证书的，可只提供电子证书。企业资质等级以企业信息在**建筑市场监管与诚信信息发布平台(网址：http://www.****.cn/docmaap）或**省建筑市场监管与诚信信息发布平台(网址：http://115.****.2.37:8080/)查询结果为准；（3）涉及工程资质延续问题参照《****办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）执行。 3.2.1 预算审核造价及投标总报价上限 预算审核造价：414257元；最高投标限价：364546元（预算审核造价×88%） 3.3.1 投标有效期 90日历天（自投标截止日起计算） 3.4.1 投标保证金 1、担保金额：7300元。2、投标保证金缴纳方式：采用银行保函形式；①投标人必须通过“交易平台系统”****银行数字保函、担保数字保函、保险数字保单，否则保函（保单）无效。不允许采用纸质保证金保函（保单）的形式提交投标保证金，否则将被视为未缴纳投标保证金。3、保函（保单）的有效期同投标文件投标有效期。4、保函（保单）中招标人可提起索赔的内容必须至少包括“投标人须知3.4.4”款中所列条款。 3.5 是否允许递交备选投标方案 不允许 3.6.3 投标文件份数 公示结束后如无特殊情况，中标单位需另行提供与其在本项目投标时的投标文件正本的格式、内容完全一致的纸质投标文件肆份及《纸质与电子投标文件一致承诺函》（格式自拟）。 4.1 投标文件递交要求 1、投标人需在投标截止时间前上传电子投标文件；2、投标人应按要求提交投标担保；3、投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用投标工具制作电子投标文件时生成一个已加密投标文件，直接上传到电子交易平台。4、电子投标文件上传步骤：1)、打开中心网站http://121.****.140:8006/login?t=BH，插入CA锁，点击锁登录，输入密码登录小额电子交易系统。2)、须先在电子交易系统中成功下载招标文件，后在“我的待办”内上传电子投标文件并保存。（详见《**县公共**电子交易平台投标工具操作示意卡》。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。电子招投标工具开发商：******公司，联系电话：183****5863，185****3034，QQ群：****24129。 4.1.2 递交投标文件地点 投标人无需现场签到、递交资料，电子投标文件直接上传交易平台； 4.1.3 是否退还投标文件 否 5.1 开标时间和地点 开标时间：2022年8月16日上午9时30分；开标地点：******交易中心 5.2 开标程序 （1）开标顺序：先开资格标，待资格标评审结果公布后，再开商务标。电子投标文件解密说明：1、投标人解密电子投标文件。解密时间为30分钟（时间自招标人或招标代理机构下令“开始解密”时开始计算），开标现场直播各潜在投标人必须在投标截止时间前自行进入不见面开标大厅签到，然后等待招标人或招标代理机构下令“开始解密”后，输入CA锁密码在规定时间内进行电子投标文件解密。2、如果开标时上传的电子投标文件解密失败或投标文件未解密的，则以否决投标处理。3、投标截止时间之前未能在线签到的单位做否决投标处理4、商务标评审过程中的D值，由招标人代表随机抽取产生。 7.3.1 工程担保 履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其本账户转出的转帐、****银行汇票方式解入招标人指定帐户。 10 需要补充的其他内容 10.1 电子招标文件 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 1.1.5本招标工程建设地点：见投标人须知前附表。1.1.4本招标工程名称：见投标人须知前附表。1.1.3本招标工程招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.2本招标工程招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本招标工程进行招标。1.1工程概况
1.3.2本招标工程的工期要求：见投标人须知前附表。1.3.1本招标工程的招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.2.2本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标工程的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况
（3）其他要求：（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担招标工程的资质、资格和其他等要求。1.4投标人资格要求1.3.3本招标工程的质量要求：见投标人须知前附表。
项目负责人在原承接项目的中标候选人公示、中标公示、中标通知书、合同、施工许可证、****管理部门的文件中载明以建造师身份担任项目负责人岗位的，均视为已承接该项目。若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。如承接项目已取得竣工验收记录或交工验收记录的，该项目不作为在建。原承接项目已解除合同的，该项目不作为在建。如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止日后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；1）项目负责人在本工程投标文件提交截止日前，原以建造师身份承接（包括已办理项目负责人变更手续）的工程项目未通过竣工（交工）验收的（以竣工验收记录或交工验收记录为准），项目负责人不得参加投标。发生下列情形之一的除外：
（4）为本工程的代建人；（3）为本工程的监理人；（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：2）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他****事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；（9）被责令停业的；（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（5）为本工程提供招标代理服务的；
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；1.4.3投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（14）**省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的。（13）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定。（12）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行****法院判决生效日期为准）；（11）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；
1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。1.5费用承担（4）招标文件如有同意联合体参加投标的，应在招标文件中写清由联合体的牵头人提交投标文件及缴纳投标保证金。（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。1.8计量单位除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.7语言文字参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.1本项目招标人不组织现场踏勘。
2.1招标文件的组成2.招标文件投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。1.12偏离投标人拟在中标后将中标工程的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.11分包
（5）预算书；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；（2）投标人须知；（1）招标公告；本招标文件包括：
2.2.1投标人从交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容不全、对内容有疑问等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。（8）投标人须知前附表规定的其他材料。（7）技术标准和要求；（6）图纸；
3.1投标文件的组成3.投标文件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标人的修改内容将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标截止时间至少3日前，将修改的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。2.3招标文件的修改2.2.3招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。2.2.2招标人的澄清将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间（投标截止时间详见投标人须知前附表2.3款规定）至少3日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足3日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
3.3投标有效期3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.2款的有关要求。3.2.1招标控制价：本工程招标控制价采用2018年**省定额编制，具体金额见投标人须知前附表。3.2投标报价投标文件的组成：见投标人须知前附表。
3.4.3投标保证金按以下方式退还：本项目为投标保函，不做退还。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金。3.4投标保证金3.3.2出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
（5）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议的。（4）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保）；（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；（1）投标人违反《**市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《**市建设工程投标人资格自查表》和《**市建设工程项目负责人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；3.4.4投标人有下列情形的，投标担保将全部不予退还：
4.投标3.6.2投标工具4.5版打印生成的投标文件中注明签署或盖章的，投标人均应按要求进行电子签署或盖章。3.6.1投标文件应按招标文件提供的格式进行编写。投标文件其它格式要求见投标人须知前附表。3.6投标文件的编制除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。3.5备选投标方案
4.2投标文件的修改与撤回4.1.4逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未上传。4.1.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.1.1投标人应在本章第2.4项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.1投标文件的递交
5.2开标程序招标人在本章前附表第2.4项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。5.1开标时间和地点5.开标4.2.2投标人上传修改后的投标文件应在投标截止时间**行。投标人应先撤回已上传的电子投标文件，再上传修改后重新生成后缀名为“.已加密投标文件”的电子投标文件，并保证在投标截止时间前完成上传。4.2.1在本章第2.4项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.2评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.1评标原则6.评标开标程序：见投标人须知前附表。
7.1.4中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：7.1.3涉及中标候选人投标资格、项目负责人在建等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。7.1.2属于《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。7.1.1招标人应当将中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3个工作日。7.1中标候选人公示7.合同授予
7.2中标通知书（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。（4）拒绝按本章第7.1.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；（3）按第三章“评标办法”规定应作无效标处理的；（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；（1）投标资格不符合本章第1.4项规定的；
7.3.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度详见投标人须知前附表，履约担保必须解入招标文件前附表规定的招标人帐户。7.3合同签订7.2.3《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。7.2.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。7.2.1招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。
有下列情形之一的，招标人将重新招标：8.1重新招标8.重新招标和不再招标7.3.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。7.3.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，签订施工合同。7.3.2自《建设工程中标通知书》发出之日起15日内，招标人和中标人应当按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
9.1对招标人的纪律要求9.纪律和监督重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。8.2不再招标（2）有效投标少于3个，使得投标明显缺乏竞争，****委员会评审后否决所有投标的。（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
9.4投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得****委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
评标办法前附表第三章评标办法需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。任何单位和个人发现本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门举报。
条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式评审标准 投标文件组成 符合第二章“投标人须知”第3.1项规定 投标文件格式 符合第二章“投标人须知”第3.6.1项规定 投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知”第3.6.2项规定 投标文件份数 符合第二章“投标人须知”第3.6.3项规定 报价唯一 只能有一个有效报价（投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准） 2.1.2 资格评审标准 投标人资格 符合第二章“投标人须知”第1.4项规定 2.1.3 响应性评审标准 工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 工程质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 投标报价 符合第二章“投标人须知”第3.2.1项规定 2.1.4 串通投标评审标准 存在本章3.1.2情形之一的 3.2 详细评审标准 评审和评分 详见“评标办法附件” 2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1初步评审标准2.评审标准本次评标办法见评标办法附件。招标人对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行评审和评分，并推荐中标候选人。1.评标方法
3.1初步评审3.评标程序分值构成与评分标准：见评标办法附件。2.2分值构成与评分标准2.1.4串通投标评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。
（4）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（3）不同投标人的投标文件相互混装（单位信息内容相互掺杂）；（2）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（1）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3.1.2招标人在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：3.1.1招标人依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（4****集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（2）投标人之间约定中标人；（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；3.1.3招标人在评审过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，应认定为串通投标行为，其投标作无效标处理：
招标人按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。一、资格审查综合评估法（3）评标办法附件招标人按本章第2.2款规定进行评审和评分。3.2详细评审
投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于评标标底价一个百分点的扣2分（商务标得分＝100－||×100×2），每低于评标标底价一个百分点的扣2分（商务标得分＝100－||×100×2），中间按内插法计算（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。（二）商务标得分调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～0.99范围内随机抽取产生。先从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为0.XY。最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，取整数，小数点后一位四舍五入）（一）评标标底价二、商务标评审（100分）
合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。第四章合****委员会对中标候选人的投标人项目负责人在建项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补（如替补时排名并列的，则按以上抽签规则抽签确定），然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。注：本项目在评标过程中如有事项需要抽签确定的，抽签规则统一为：1、投标人对应签号按不见面大厅投标人签到的先后顺序确定；2、由招标人代表随机抽取，第一个抽到的签号对应的投标人为中标候选人。评标委员会按商务标得分确定中标候选人，****一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现得分并列的，以投标报价低者排名在前；如投标报价也相同的，则抽签确定。三、中标候选人的确定
根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）： ****第一部分合同协议书合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
5．工程内容：1、综合大楼：水泥地面、墙面抹灰、涂料、天棚涂料铲除及门窗拆除，地面装饰、墙面装饰、天棚装饰改造及门窗安装等；2、钢结构：约200m店招制作、安装等工程，具体详见施工图纸。4．资金来源：财政。3．工程立项批准文号：。2．工程地点：**县鹤栖新村内。1．工程名称：白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程。一、工程概况
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。二、合同工期（2）不包括发包人另行发包的/专业工程。（1）发包人提供的施工图纸所包含的全部工程；承包方式为包工包料。6．工程承包范围：
人民币（大写）（￥元）；1．签约合同价为：四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准形象进度工期要求：。
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；（1）安全文明施工费：其中：
承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包****银行账户。2．合同价格形式：单价合同。人民币（大写）（￥元）。（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）；
本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目经理：。五、项目经理（2）简易计税方法。（1）一般计税方法。
（6）预算书；（5）图纸；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；
安全文明施工创[/级]安全文明标准化工地。工程质量创[/级]优质工程。七、创优目标上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）其他合同文件。
九、词语含义4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3.承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工资。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、承诺
十二、补充协议本合同在签订。十一、签订地点本合同于年月日签订。十、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
发包人：（公章）承包人：（公章）本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。十四、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。十三、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
邮政编码：邮政编码：地址：地址：统一社会信用代码：统一社会信用代码：经办人（签字）：或其委托代理人（签字）：主要负责人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
第二部分通用合同条款（略）账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：
1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、天政办发[2015]38号《****政府投资项目工程变更管理办法的通知》、除投标函及其附录和预算书外的其它投标文件、经批准的施工组织设计、专项施工方案。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方
电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：通信地址：。
1.1.3.10临时占地包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3工程和设备通信地址：。
发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《**省建设工程计价规则》（2018版）、《**省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《**省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《**省通用安装工程预算定额》（2018版）、《**省市政工程预算定额》（2018版）、省、市建设行政主管部门有关工程造价文件及补充定额和定额解释等工程所在地现行****县政府投资项目工程变更管理办法）。1.3法律
1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有国家标准、规范时，但有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。发包人提供国外标准、规范的名称：/。
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；需要由承包人提供的文件包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔四〕套并附目录清单及与其一致的电子版施工图。发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；
1.7联络关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人接收文件的电子信箱：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。发包人接收文件的电子信箱：。1.7.2发包人接收文件的地点：；1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.10交通运输发包人、承包人、监理人的文件接收地址、接收人（含联系电话）发生变动的，应提前3天通知各方。监理人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。监理人接收文件的电子信箱：。监理人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：（注：2人以上及联系电话）。
1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承办人自行负责解决，费用已在投标报价中已综合考虑。关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，由承办人自行负责解决，费用已在投标报价中已综合考虑。1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。1.10.1出入现场的权利
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在报价中自行考虑。
发包人代表：2.2发包人代表2.发包人本工程按定额项目计价不涉及工程量清单相关规则。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。
通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场用电由发包人统一接至项目现场配置点，场地内接线及施工期间的维护工作由承包人负责，施工及试运行调试阶段的临时电费用由承包人承担，且相关人员应持证上岗。施工用水如涉及市政管网供水的水压不能正常满足施工条件，相应措施由承包人自行解决，此费用由承包人报价时综合考虑，不再另外计取。发包人提供的施工用电容量如不能满足施工高峰期的用电量时，承包人须另行配备发电机组，此费用由承包人报价时综合考虑，不再另外计取。2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：①有对工程建设的所有外部关系的协调权。②对分包施工单位选择的最终确认与否定权。③对工程图纸会审、协调会的组织、主持权。④对工程设计变更的确认权。⑤有权要求对不称职的施工、监理人员更换的权利。⑥有组织主持竣工验收的权利。
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.6支付合同价款发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.5资金来源证明及支付担保
（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料，包括含施工过程中验收、检查时拍摄或录制的相片、影像资料等，并符合建设工程资料存档要求。3.1承包人的一般义务3.承包人承包人完成合同范围内工程内容，发包人应根据施工图纸、现行施工验收规范和质量验收标准及时组织工程质量验收。发包人应按合同约定及时组织竣工验收。2.7组织竣工验收
a.向发包人、监****办公室各1间免费使用。（10）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：两套。
3.2项目经理（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：/。（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工验收后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。d.按当地有关部门要求，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音排放等手续。c.本项目施工安全由承包人负总责。b.在施工中必须严格按照规范操作，对不按规范要求施工或未采取防护措施，造成的损失由承包人承担。
建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；3.2.1项目经理：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天；承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；
3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重**全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额的0.1%，每月结算；连续三个月达不到要求且项目负责人不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时赔偿发包人由此造成的损失。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款执行。月到岗达不到约定天数，按相关行业主管部发布的规定处理；遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：《**市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建[2018]110号）规定的关键岗位人员到岗率达不到合同约定的天数的，不足天数每人次每天扣除履约担保金额的0.05%，每月结算，在当期工程款支付时扣除。某关键岗位人员连续三个月到岗率达不到要求且不能到岗的，一次性扣除履约担保金的(5%)（含前三个月已扣除的履约担保金），且发包人有权要求承包人更换该关键岗位人员。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重**全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人；如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；未经批准擅自离开施工现场按相关行业主管部发布的规定处理；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。
其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：本合同约定的所有工程。3.5.1分包的一般约定
承包人是否提供履约担保：提供履约担保。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款
关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。4.1监理人的一般规定4.监理人非承包人原因导致的工期**，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。因工程延期竣工导致履约担保失效的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理相同形式、相同额度的履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保全额费用作为履约金。无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行在投标报价时综合考虑。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：发包人在工程竣工验收合格后14天内退还履约担保。
职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：****办公室1间使用。关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容。涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；关于监理人的其他约定：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；
（2）；（1）；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：4.4商定或确定（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；
5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量（3）。
6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付费用包含在工程预付款内，与工程预付款一并支付，支付比例为安全文明施工费（不含创标化工地增加费）总额的（）%，金额为（）元（注：合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年）项目，预付费用不得低于该费用总额的30%），其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费承包人应专款专用，在财务账目中应单独列项。合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《**省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号），及工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全文明施工（含扬尘防护、监测），门禁考勤管理，噪音、污水排放，视频监控等管理规定执行。
7.1.2施工组织设计的提交和修改监理人、发包人对施工组织设计、专项施工方案的批准，仅表示对施工技术方案的认可；如构成工程变更或者涉及工程价款调整的，承包人应在提交的审批表中载明，并同时提交工程造价文件，经监理人、发包人审批后作为结算依据（注：政府性投资项目，****政府规定的项目变更办理程序办理）。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工,应按规定组织专家论证及办理审批手续。7.1施工组织设计7.工期和进度安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；
7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；
发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。7.3.1开工准备
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。不利物质条件的其他情形和有关约定：7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度，对发包人造成损失超过违约金的，除承担违约金外同时赔偿发包人损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天〔〕元（*按履约担保金额的0.4%计取，取整数）。7.5.2因承包人原因导致工期延误
7.7异常恶劣的气候条件承包人为克服不利物质条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不利物质条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3条处理。（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。
7.9提前竣工的奖励承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条款17.3处理。（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
8.2承包人采购材料与工程设备发包人提供的/材料费用（除税价款）在每期应付工程款（或竣工结算）的税前工程造价中扣回。（适用一般计税方法）本工程中/材料由发包人提供，详见附件2：发包人供应材料设备一览表。8.1发包人供应材料与工程设备8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：/。
（6）凡是招标文件注明规格、型号或者招标文件第七章“主要设备材料备选品牌一览表”中注明备选品牌（或厂家）的设备材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，如需调整，必须使用经得发包人认可的“相当于”的设备材料，否则由此引起的后果由承包人承担。（5）合同**暂定价材料或由工程变更产生的无价材料由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人在收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。（4）所有材料必须有有相关合格证明资料，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报监理人及发包人备案后方可进场。（3）本工程要求使用材料要求。（2）本工程已确定价格的建筑材料均由承包人自行采购、运输和保管。（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。凡是招标文件注明规格、型号或品牌、产地的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工；如需调整，必须经得发包人认可。
8.6样品（2）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供设备金额（含进项税）为基数，乘以费率（/）%计算。（1）发包人支付承包人保管费（或称总承包服务费），以提供材料金额（含进项税）为基数，乘以费率（/）%计算。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4材料与工程设备的保管与使用（7）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。
9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（注：如有要封存样品，明确具体样品名称）。8.6.1样品的报送与封存
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验施工现场需要具备的其他试验条件：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施工现场需要配备的试验设备：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。施****试验场所：按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员
现场工艺试验的有关约定：。9.4现场工艺试验（4）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。（3）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。（2）对建筑材料、构件进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）材料、设备和工程的试验按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。
10.4.1变更估价原则10.4变更估价10.2变更的审批：按通用条款执行。另外工程变更审批权限和程序应遵照天政办发[2015]38号《****政府投资项目工程变更管理办法的通知》及天政办发[2014]44号《****办公室印发关于进一步加强我县公共**交易管理工作的实施意见的通知》执行，否则不得作为结算依据。****政府及有关部门另有规定时，应按其规定执行。关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。10.1变更的范围10.变更
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。10.5承包人的合理化建议承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14天内审批完毕。10.4.2变更估价程序承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。关于变更估价的约定:变更项目的计价口径同合同约定计价方法，按施工合同约定的工程预算定额计价，预算定额中无合适定额子目的由发包人签证确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。无承包价（暂定价）或工程变更新增的单项材料、设备、专业分包工程无投标价、无信息价的估算价在20万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
发包人另行发包的专业工程：。需总承包人配合的具体事项：。发包人另行发包的专业工程，向承包人支付专业发包工程管理费（或称总承包服务费），以另行发包的专业工程税前金额（指不含销项税）为基数，乘以费率%计算。10.7.4专业发包工程管理费承包人直接实施的暂估价项目的约定：。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整创优质工程增加费计算方法：本工程无创优质工程目标。创标化工地增加费计算方法：本工程无创标化工地目标。合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。10.8暂列金额
（2）施工期市场价格A2的确定：A2＝施工期对应《**造价（（正刊价格信息网）正刊）（**）》人工、材料信息价算术平均价（**造价（（正刊价格信息网）正刊）（**）》信息价没有的，参考**省信息价）。（1）基准价格A1的确定：A1=编制招标控制价（预算书）时所采用《**造价（**）》2022年6月的人工、材料价格。1.列入调差范围的人工、材料种类：人工（包括机械费中机上人工）、主要材料（特指钢材、水泥、砂、石〕（以上材料仅限《**造价》（正刊）范围内材料）。其差价计算方法如下：第2种方式：采用市场价格信息进行价格调整。调整金额为可调整人工、材料差价乘对应数量。人工、材料数量根据分部分项及技术措施项目的工程数量乘对应综合单价所包含的人工、材料用量计算；人工、材料调整的差价部分不作为企业管理费、利润及施工组织措施费、规费的取费基数，仅另计取税金；人工、材料差价计算时间均为在合同工期（包括发包人同意顺延的工期）范围内。人工、材料差价按下列方式计算：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
注1、如因承包人原因引起的施工延期期间的上述人工、主要材料上涨时不予调整。上述主要材料中，钢材是指钢材是指圆钢、螺纹钢、钢板、型钢、钢管；砂是指黄砂、机制砂、砂砾石；石是指碎石、石屑、塘渣。第3种方式：其他价格调整方式：/。3．除上述第1、2点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。2．未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过30万元或占签约合同价2%（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过20%，则超过部分的差价调整。（3）材料（人工）差价=A2－A1。
1．单价合同。本合同价款采用第3种方式工程造价按定额计价结合固**算率确定。12.1合同价格形式12.合同价格、计量与支付11.2法律变化引起的调整：不予调整。2、本项目开工时如仍在疫情防控期的，其发生的费用按相关文件执行。
本工程结算价的计算方式同预算价，即按照招标人预算书的计量依据、组价方式、取费标准等进行计算，得出的总价乘以投标结算率即为本工程最终结算价，结算率一次性包死。投标结算率=（投标总报价/预算总造价）×100%。包含的风险范围：3．其他价格方式：工程造价按定额计价结合固**算率确定。不适用。2．总价合同。不适用。
5）如实际施工机械种类、台数与预算不同，不予调整；4）计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）]技术工按200元/工日，普工按150元/工日；3）相关费率、人材机价格等；2）结算时应按照本工程财政审定的预算造价的计量依据、组价方式、取费标准等进行结算，不得调整；1）本工程的结算率一次性包死；除风险范围以外约定的调整外，以下内容按招标人预算书一次性包定，结算时不得调整：
风险费用的计算方法：已包含在合同价内。d.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，该配备设施的费用及油电、网电的差价已包含在合同价内综合考虑，不再另行计取。c.土方余土运输运距按投标承诺包干，不管运距是否有变化，都不予调整。b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它费用；a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交**管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决；6）其他可能发生的风险费用：
2．总价合同。④实际施工时，未达到施工安全文明有关规定的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。③合同内的新增材料按发包人预算的当期信息价（正刊）计算。暂定价材料及变更引起的无价材料按采购前发包人的签证或招标价格结算。经核定的无价材料仍执行下浮率；②发包人提供的预算书如发现计算错误、套用错误，预算出现漏项、新增项目、增补人工，均可按实调整；①工程量按照发包人提供的预算书及招标文件的规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门核准，按实结算。风险范围以外合同价格的调整方法：
12.2.1预付款的支付12.2预付款3．其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。
预付款担保的形式为：。承包人提交预付款担保的期限：。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：签约合同价的10%，金额（）元，包含专用条款6.1.6条所列的安全文明施工费，其余作为备料款。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：按月计量。12.3.2计量周期：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《**省建设工程计价规则》（2018版）、《**省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《**省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《**省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《**省通用安装工程预算定额》（2018版）、《**省市政工程预算定额》（2018版）、省、市建设行政主管部门有关工程造价文件及补充定额和定额解释、等工程所在地现行****县政府投资项目工程变更管理办法）。12.3.1计量原则12.3计量
12.3.6其他价格形式合同的计量12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。
关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款。人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成专用条款第11.1条约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更、索赔、现场签证等办理完毕的，计入当期工程进度款。12.4.2进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4.3进度付款申请单的提交施工中发现不合格项目时，承包人应及时进行整改，同时把整改措施以书面形式报发包人存档备查。不合格项目整改工作应在当1期申请进度款之前完成，并请发包人复查通过，否则相应工程款顺延至下期拨付（付款前需整改完成并复查通过）。不合格项目不计入当月完成工作总量内，即不能申报支付进度款。承包人应当优先选择信誉良好且能同时提供各****银行、保****公司。（具体要求详见《关于工程建设项目全面推行投标保证金保函（保单）的通知》台公管办〔2020〕3号）其余按合同通用条款。承包人必须及时将工程进度款足额用于本工程，不得挪作它用。工程经结算并审核通过后付清所有款项。发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人应按支付结算款额度向发包人提交1.5%的质量保修金，质量保修金采用工程保函方式（如不能办理担保采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出的转帐、****银行汇票方式解入招标人以下帐户），质量保修金保证期限和退还详见专用条款第15条。合同范围内施工内容施工完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至合同价格的90%(含预付款)。
(2)发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。12.4.4进度款审核和支付（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，****银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。发包人将当期应付工程进度款的25%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。
13.2竣工验收工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。关于延期最长不得超过：24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车
13.2.3竣工日期因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。承包人完成合同范围内的工程内容，向发包人或监理人提出验收申请，发包人应在监理人收到承包人提交的验收申请报告42天内组织监理人、承包人、设计勘察人等相关单位完成验收，并签署工程质量合格文件。承包人须配合发包人进行工程竣工验收关于竣工验收程序的约定：按通用条款。13.2.2竣工验收程序
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程（2）其余按通用合同条款。（1）承包人完成合同范围内的全部工程以及有关工作，工程经验收合格的，以承包人提交验收申请报告之日为合同工期计算终止日。
13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由承担。（1）单机无负荷试车费用由承担；工程试车内容：。13.3.1试车程序13.3工程试车
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。13.6.2地表还原承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：。
14.竣工结算（4）其它要求：。（3）承包人造成的施工现场周边施工堆积物及场地清理。（2）施工后废弃材料、设备清理撤离；（1）清理完成施工现场垃圾，临建的拆除与场地复原；本工程场地恢复的要求：
由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，****银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在10个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。14.2竣工结算审核2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程结算审核报告、工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。14.1竣工结算申请
承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人实际需求。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清（4）结算特殊要求：工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，审核费按《****物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，收费标准按【浙价服2009年84号文件】执行,并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构。（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条处理。（2）发包人在签发竣工结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾****银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，****银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止后7天内。
（1）质量保证金保函，****银行保函〔保险保函〕，保证金额为1.5%的工程结算价款；质量保证金采用以下第（2）种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：留置质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期24个月，其余按通用条款执行。
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:。（2）1.5%的工程结算价款；
（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。质量保证金按以下第（4）方式退回：15.3.3质量保证金的退还关于质量保证金的补充约定：。（3）其他扣留方式:发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函。
15.4.3修复通知工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》。15.4.1保修责任15.4保修（4）其它：工程实际竣工验收合格后满两年可返还全部质量保证金。（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。
16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等；（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：支付违约金，违约金为应付合同价款的利息；（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：赔偿承包人相关损失；属于专用合同条款7.3.2条约定情形的，按该条款约定处理；发包人违约责任的承担方式和计算方法：
16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满120天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的顺延工期，并承担增加的造价及承包人的相应损失费用等。
16.2.2承包人违约的责任（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准及创优、创标化工程目标。（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；（2）本工程在实施过程中，****施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；承包人违约的其他情形：
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期50%以上时，可解除施工合同。（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；承包人违约责任的承担方式和计算方法：
17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。关于承包人违约解除合同的特别约定：。16.2.3因承包人违约解除合同（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
17.4因不可抗力解除合同按通用条款17.3不可抗力后果的承担按通用条款；另在遭遇不可抗力事件时，为避免不可抗力事件造成更大的损失，承包人采取合理的措施而增加的费用由发包人承担，在向发包人和监理人报告不可抗力事件时一并提交所采取的合理措施内容。17.2不可抗力的通知除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：10级（不含10级）以上台风、10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工、政府禁令。
关于其他保险的约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
合同当事人是否同意将工程****小组决定：。20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。
20.3.2****小组的决定其他事项的约定：。****小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。****小组成员的确定：提交争议评审时再选定。20.3.1****小组的确定
（2****人民法院起诉。（1****委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：20.4仲裁或诉讼20.3.3****小组决定的效力：按通用条款执行。合同当事人关于本项的约定：按通用条款。
传真：传真：电话：电话：经办人（签字）：委托代理人（签字）：主要负责人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：
附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表（略）专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）协议书附件：附件
附件9：预付款担保格式（略）附件8：履约担保格式（略）附件7：分包人主要施工管理人员表（略）附件6：承包人主要施工管理人员表（略）附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件4：主要建设工程文件目录（略）
承包人（全称）：发包人（全称）： ****工程质量保修书附件3：附件11：暂估价一览表（略）附件10：支付担保格式（略）
本工程的质量保修期如下：全部工程质量保修期为2年。二、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工程。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
传真：传真：电话：电话：经办人（签字）：或委托代理人（签字）：主要负责人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：发包人（公章）：承包人（公章）：
工程项目地址：**县鹤栖新村内工程项目名称：白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程第四部分工程建设项目廉政责任书邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第一条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）： ****
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第二条甲方的责任（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、****机关举报。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：第三条乙方的责任（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，****机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第四条违约责任（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
主要负责人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（三）乙方如有违返廉政规定行为的，一经查实，向甲方支付10%的违约金。
第二卷年月日年月日电话：电话：地址：地址：经办人：或委托代理人：
****人民政府门户网站—“****中心”—“乡镇街道”（http://www.****.cn/col/col****299550/index.html）2．图纸1．图纸目录第五章图纸
序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 1.4建设地点：**县鹤栖新村内1.3预算审核造价：414257元。1.2建设规模：1、综合大楼：水泥地面、墙面抹灰、涂料、天棚涂料铲除及门窗拆除，地面装饰、墙面装饰、天棚装饰改造及门窗安装等；2、钢结构：约200m店招制作、安装等工程，具体详见施工图纸。1.1招标工程：白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程。1.工程概况第六章技术标准和要求
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2016《钢结构焊接及验收规程》JGJ81-2003《屋面工程技术规范》GB50345-2012《工程测量规范》GB50026-20162.1依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民**国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。2.技术规范及标准
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923《钢结构高强度螺栓连接的设施工及验收规程》JGJ82-91《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》GB51022-2015《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24《钢结构施工及验收规范》GB50205-2002《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19－2003《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2010《建筑装修工程质量验收规范》GB50210-2001《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
3.1材料选择3．材料质量要求2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。3.2材料的质量保证（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时必须按表中所列的备选品牌之一进行报价。
4.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。4.1本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。4．工程管理的要求（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、监理方、发包人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。3.3供应要求
一、投标函第七章投标文件格式第四卷附件：主要设备材料备选品牌一览表5．其他
序号 材料名称 备选品牌或厂家 备注 1 钢材 **沙钢、中天、**永钢、亚新、申特、华宏中新 ****公司建议） 2 水泥 尖峰、海螺、三狮 或相当于 3 涂料、乳胶漆 立邦、华润、多乐士、 或相当于 4 瓷砖、地砖 东鹏、依诺、诺贝尔 或相当于 上述材料在施工过程中必须采用备选品牌中的其中一种。 七、**市建设工程诚信投标承诺书六、**市建设工程投标项目负责人资格自查表五、**市建设工程投标人资格自查表四、主要施工机械设备表三、技术负责人简历表二、项目负责人简历表
投标函白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程一、投标函十、**市建设工程安全生产任职资格承诺书九、法定代表人身份证明八、法定代表人授权委托书
②工程质量等级合格；①总包工期：日历天内竣工并移交该工程；2、我方承诺：1、愿以总报价人民币:拾万仟佰拾元，(小写：元)承包上述工程的施工、竣工和保修；一、根据提供的（工程名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：（招标人）：
四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。④人员设备按本投标文件的部署及时到位。③安全文明等级合格；
项目负责人简历表白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程二、项目负责人简历表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
姓名 性别 年龄 专业 资质等级 职称 学历 参加工作时间 从事项目负责人年限 证书号 身份证 简历 白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程三、技术负责人简历表日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：
日期：年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：技术负责人简历表
姓名 性别 年龄 专业 职称 毕业院校 学历 参加工作时间 从事技术负责人年限 简历 投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：主要施工机械设备表白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程四、主要施工机械设备表
序号 设备名称 规格型号 数量 设备能力 进场时间 备注 法定代表人（签字或盖章）：**市建设工程投标人资格自查表白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程五、**市建设工程投标人资格自查表日期：年月日
序号 自查内容 招标文件条款号 投标要求 自查情况 1 投标人资质条件是否符合 1.4.1（1） 是 2 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） 1.4.2（1） 否 3 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 1.4.2（2） 否 4 是否为本工程的监理人 1.4.2（3） 否 5 是否为本工程的代建人 1.4.2（4） 否 6 是否为本工程提供招标代理服务 1.4.2（5） 否 7 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 1.4.2（6） 否 8 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 1.4.2（7） 否 9 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 1.4.2（8） 否 10 是否被责令停业 1.4.2（9） 否 11 是否被暂停或取消投标资格 1.4.2（10） 否 12 是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内 1.4.2（11） 否 13 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日往前溯3年，行****法院判决生效日期为准） 1.4.2（12） 否 14 是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定的情形 1.4.2（13） 否 15 是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指**省省外企业） 1.4.2（14） 否 **市建设工程投标项目负责人资格自查表白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程六、**市建设工程投标项目负责人资格自查表年月日投标人（盖章）：
序号 自查内容 招标文件条款号 投标要求 自查情况 1 投标项目负责人资格是否符合 1.4.1（2） 是 2 投标项目负责人在建状态存在下列四种之一情形的：（1）无在建；（2）原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门同意停工的书面证）；（4）合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过120天（含），且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明和竣工（交工）报告）；属上述（2）、（3）、（4）情形的，投标人应在递交投标文件的同时将有关书面证明材料（以电子文档形式随资信标上传）提交。 1.4.1（3） 应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形 属情形 3 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他****事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） 1.4.1（3）2） 否 4 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 1.4.2（10） 否 5 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日往前溯3年，行****法院判决生效日期为准） 1.4.2（12） 否 6 投标项目负责人安全生产任职资格是否符合相关规定 1.4.2（13） 是 一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程（工程项目名称）的投标；本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：**市建设工程诚信投标承诺书七、**市建设工程诚信投标承诺书投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：
如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：手机：六、不存在****委员会成员行贿以牟取中标的行为。五、****公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.2和第3.1.3项规定的情形）；三、本公司的投标资格已按照《**市建设工程投标人资格自查表》和《**市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
法定代表人授权委托书八、法定代表人授权委托书年月日投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人（盖章）：附：代理人身份证正反面上传代理人无转委权，特此委托。（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加（招标人）的白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。本授权委托书声明：我（姓名）系（参考样张）
九、法定代表人身份证明：授权委托日期：年月日联系电话：身份证号码：职务：手机号码：代理人：性别：年龄法定代表人（盖章）：
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：投标人名称：法定代表人身份证明
年月日投标人：（盖章）特此证明。职务：系（投标人名称）的法定代表人。联系电话：姓名：性别：年龄：身份证号码：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：**市建设工程安全生产任职资格承诺书白鹤镇鹤栖新村特色村提升改造工程十、**市建设工程安全生产任职资格承诺书附：法定代表人身份证正反面上传。
投标人（盖章）：年月日法定代表人（签字或盖章）：
相关公告
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批