日期：招标机构签章位置招标单位：****招标编号：【****】招标文件【****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包】

二、项目概况及招标范围【****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包】已具备招标条件，建设资金自筹且已落实。招标人为****。现对该项目进行国内公开招标。开标方式为网上开标。一、招标条件招标编号：****【****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包】招标公告招标公告

具体做法见清单项目特征描述。】2.5招标范围：【：东西侧教学楼及宿舍楼等外墙、楼地面、内墙、顶棚、平屋面、坡屋面变形缝。2.4项目地点：【门源县】2.3项目概况：【****中学建设项目节点目标在即，气候及疫情因素复杂，施工任务繁重，现急需对东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程进行招标。】2.2项目类型：【装饰装修工程】2.1项目名称：【****中学项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包工程】

分包工程质量应符合：合格。2.8质量标准：总工期30日历天，实际开工日期以承包人工期要求为准，具备正式施工作业条件时，由承包人向分包人下达书面开工令，考核工期起始日自承包人开工令下达之日起计算，分包人完成合同约定作业内容，向承包人提出验收，经承包人验收合格之日，为工期完工日。计划竣工日期：2022年11月14日；2.7合同工期：计划开工日期：2022年10月15日；2.6承包方式：【专业分包】

3.1.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，提供相应的承诺。3.1.2投标人必须持有有效的【建筑装修装饰工程专业承包贰级】及以上资质，以及有效的安全生产许可证，提供资质、许可证复印件。3.1.1投标人必须是在中****管理部门注册，具有独立法人资格，提供营业执照复印件。3.1投标人资格（同时具备）三、投标人资格要求具体标准及规范要求：国家、地方政府、行业等有关安全环保的法律、法规、规章、标准等规范性文件的规定，遵守承包管理制度和有关规定。

3.4.1拟派项目负责人必须具备【一级】建造师及以上，并持有有效的安全生产考核合格证书（提供注册证、安全生产考核合格证复印件）；3.4项目经理及项目人员要求投标人财务状况良好，提供近三年的经审计财务报表。3.3财务状况及资信投标人应具有良好的商业信誉。近三年内所履行的合同没有受到行业行政主管部门的通报批评、处罚；无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；没有处于被责令停业，投标资格被取消的状况；所承担的工程项目未出现过因投标人原因引起的重大工程缺陷与质量及安全事故。（提供承诺书）3.2商业信誉

3.6.1投标人应通过ISO9001:2000质量管理体系；（提供体系证书复印件）3.6其他要求投标人近三年有类似工程的1-2个业绩。3.5业绩3.4.3拟用于本工程的主要管理人员必须持有相应的岗位资格证书以及与本工程相适应的资历与经验（提供资格证书复印件及人员简历表）；3.4.2技术负责人需具备中级及以上工程师职称（提供职称证复印件）；

获取方法：登陆中铝国际电商平台（http://ec.****.com:5835）获取。获取时间：【2022-10-1815:00--2022-10-2515:00】（**时间）。四、投标报名和招标文件的获取3.8投标人应具有良好的商业信誉，不存在被列为失信被执行人的情形，****法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.****.cn/shixin/）或国家发展改革委信用中国(www.****.cn）网站检索结果为准。；3.7本项目不接受联合体投标。3.6.2投标人近三年未被列入“****公司工程建设项目承包商负面清单”内。

3其他：投标人可自行下载招标文件电子版，招标方不再提供纸质招标文件。2文件下载：投标人登陆网站（http://ec.****.com:5835）填写企业信息，提交注册，审核情况将在24小时内（不含法定节假日）进行反馈，审核通过的投标人方可获取招标文件，请合理安排注册时间。1注册：获取流程：

递交地址：中铝国际电商平台递交截止时间：【2022-10-2515:00】递交方法：一次递交六、投标文件的递交本次招标资格审查方式采用资格后审，****委员会对投标人进行资格审查。五、资格审查方式招投标全流程信息发布和联络以购买招标文件时填写的信息为准，投标人应对填写的所有信息的真实性和准确性负责，并自行承担信息有误导致的一切后果。

八、发布公告的媒介开标方式：网上开标时间：同投标文件递交截止时间七、开标时间及地点请投标人提前半小时登录网上开标大厅等候开标，开标后确认后方可退出。备注：投标人在递交截止时间前将投标文件进行网上提交。逾期递交或未按招标文件要求递交的投标文件恕不接受。

电话：【136****3602、187****5725】联系人：【张少攀、孙权】地址：**省**市**区中登文景大厦A座19楼招标人：****九、联系方式此公告在中铝电商平台（http://ec.****.com:5835）和中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，招标人不予承担责任。

1.总则投标人须知前附表是对投标人须知正文的补充与修正，如前附表内容与投标人须知正文内容有冲突，以前附表内容为准。一、投标人须知前附表第二章投标人须知电子邮件：【****@qq.com】

1.2资金来源和落实情况1.1.4本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.1根据《中华人民**国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。1.1项目概况

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期、质量要求1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.2.1本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；（3）财务要求：见投标人须知前附表；（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；（1）资质条件：见投标人须知前附表；1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。1.4投标人资格要求

（4）为本招标项目的建设单位；（3）为本招标项目的监理人；（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；1.4.2投标人不得存在下列情形之一：（5）其他要求：见投标人须知前附表。

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（9）被依法暂停或者取消投标资格；（8）近三年在中铝承包商黑名单库的；（7）与本招标项目的监理人或建设单位相互任职或工作的；（6）与本招标项目的监理人建设单位相互控股或参股的；（5）与本招标项目的监理人或建设单位同为一个法定代表人的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；（14****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（13****机关在**企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；（12）在最近三年内发生重大质量问题或重**全事故的；（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6保密投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5费用承担1.4.4本工程不接受联合体投标。1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9踏勘现场所有计量均采用中华人民**国法定计量单位。1.8计量单位招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.7语言文字

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10投标预备会1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。1.12响应和偏离1.11.1投标人拟在中标后不得分包或进行劳务分包。中标人不得向他人转让中标项目。1.11分包1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

（2）投标人须知；（1）招标公告（或投标邀请书）；2.1.1本招标文件包括：2.1招标文件的组成2.招标文件1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

（8）投标文件格式；（7）技术标准和要求；（6）图纸；（5）工程量清单；（4）合同条款及格式；（3）评标办法；

2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应**投标截止时间。2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2招标文件的澄清2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.4招标文件的异议2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应**投标截止时间。2.3招标文件的修改2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

二、商务偏差表一、授权委托书商务部分投标文件应包括下列内容：3.1投标文件的组成3.投标文件

八、其他资料七、投标保证金六、中色十二冶招标投标自律公约五、安全底线承诺书四、资格审查资料三、项目管理机构

一、开标一览表价格部分三、其他资料二、施工组织设计一、技术偏差表技术部分

3.2投标报价四、其他资料三、已标价工程量清单（二）投标函附录（一）投标函二、投标函及投标函附录

3.3投标有效期3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。3.2.4投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。3.4.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。3.4投标保证金3.3.3出现特殊情况需要**投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人**投标有效期。投标人同意**的，应相应**其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝**的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5资格审查资料（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写、签字、盖章，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.6投标文件的编制3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.2“近年财务状况表”****事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人未按规定提交密封的投标文件，招标人将拒绝接收。4.1投标文件的密封4.投标（2）投电子邮件、传真形式的投标恕不接受。（1）经签字盖章的电子投标文件上传至中铝国际电商平台，并提供一份原件交于招标人。3.6.3

4.3投标文件的修改与撤回4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.3投标人递交投标文件的地点：中铝国际电商平台。4.2.2投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前登陆中铝国际电商平台，完成投标文件的传输递交,投标截止时间前未完成投标文件递交的视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，招标人将拒绝接收。4.2.1投标人须在投标截止时间前完成投标文件的递交。4.2投标文件的递交

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.1开标时间和地点5.开标4.3.3投标人的修改或撤回文件仍应按招标文件的规定编制、签字、盖章。4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。4.3.1投标人在投标文件在递交以后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，****集团电子招投标平台撤回投标文件。需要补充或修改投标文件时，必须先撤回投标文件，然后选择补充或修改后的部分重新上传，并重新递交投标文件。在投标截止时间以后，不能更改或撤回投标文件

6.评标投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3开标异议5.2.2开标会由招标人在线主持，经监标人同意后，由招标人在线开标。开标过程记录在案，以存档备查。5.2.1投标人请于投标截止时间前登陆中铝国际电商平台进入开标大厅参加开标（开标当天开标大厅即开放）。所有投标人的法定代表人或其授权的代理人应准时参加线上开标。5.2开标程序

（3）与投标人有经济利益关系；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：6.1.1评标由招标****委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。6.1评标委员会

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。6.3评标评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.2评标原则（5）与投标人有其他利害关系。（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

7.3中标候选人履约能力审查投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。7.2评标结果异议招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。7.1中标候选人公示7.合同授予

7.6履约保证金及农民工工资保证金在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。7.5中标****领导小组****委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.4定标中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通****委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

8.纪律和监督7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。7.7.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.7签订合同7.6.2中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金及农民工工资保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的担保格式向招标人提交履约保证金及农民工工资保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额及农民工工资保证金为中标合同金额的10%。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。8.3****委员会成员的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得****委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.2对投标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。8.1对招标人的纪律要求

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。9.是否采用电子招标投标投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。8.5投诉与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；有下列情形之一的，招标人将重新招标：11.1重新招标11.重新招标和不再招标需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。10.需要补充的其他内容

评标办法前附表第三章评标办法（综合评估法）重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。11.2不再招标（2****委员会评审后否决所有投标的。

（费率报价评分标准）（工程量清单报价评分标准）（固定总价评分标准）

1.评标方法（含拆除工程类资产处置评分办法）注：主体工程工程量已明确，按照工程量清单报价；工程量变更和工程量不明确部分采用费率报价。（工程量清单+费率报价评分标准）

2.1初步评审标准2.评审标准2）该投标人的技术商务合计得分低于全体有效投标人算术平均值${商务技术得分偏差（20-40之间填写）}%以上的。1）该投标人的评标价格高于全体有效投标人评标价格算术平均值${评标价格偏差（20-40之间填写）}%以上的；投标人出现下列情形之一的，将不得被推荐为中标候选人：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，安全业绩较好的优先；安全业绩也相等的，由招标****委员会自行确定。

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。3.1初步评审3.评标程序见评标办法前附表。2.2分值构成与评分标准见评标办法前附表。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。（3****委员会要求澄清、说明或补正的。（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。3.2详细评审（3）修正后的报价不得高于开标一览表中报价（开标一览表中小数点或报价单位有明显错误的除外）。（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4评标结果3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，****委员会的要求。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3投标文件的澄清和补正3.2.4若个别评委的最终（商务或技术）****委员会全体成员评分的算术平均值±20%，该评委评分由其它评委评分的算术平均值替代。

1.工程量清单说明第五章工程量清单招标人提供，见附件第四章合同条款及格式3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.投标报价说明1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民**国法定计量单位。

4.1工程量清单表4.工程量清单3.其他说明2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

4.2.2材料4.2.1劳务4.2计日工表（项目名称）

（项目名称）4.3投标报价汇总表4.2.4计日工汇总表4.2.3施工机械

招标人提供第七章技术标准和要求招标人提供第六章图纸4.4工程量清单单价分析表

投标人：（盖单位章）商务部分招标编号：【键入招标编号】投标文件【键入工程名称】第八章投标文件格式

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：与投标有效期一致。本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）,现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改${项目名称}的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。一、授权委托书年月日

身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：法定代表人（单位负责人）：（签字）投标人：（盖单位章）注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

若商务偏差表未列明而实际投标文件中存在商务偏差，****委员会决定：投标人保证：除偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，如无差异请填“无”。二、商务偏差表注：本页按此格式须打印后，签字盖章扫描上传，如未按要求编制，评标委员会有权否决其投标。年月日

（一）项目管理机构组成表三、项目管理机构3.否决其投标。2.偏差不构成实质上不响应招标文件；1.要求投标人进行澄清；

（一）投标人基本情况表四、资格审查资料应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。（二）项目经理简历表

（四）正在实施的和新承接的项目情况表（三）近年完成的类似项目情况表投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。近年财务状况表1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件。

按照贵单位关于分包商安全生产风险管控的相关要求，我单位在承揽【键入工程名称】项目中，严格遵守并执行以下安全底线：****：五、安全底线承诺书1.投标人在本表后附相关证明材料。（五）近年发生的诉讼及仲裁情况1.投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

招标编号：招标项目：六、中色十二冶招标投标自律公约年月日承诺单位：(盖章)特此承诺！

按照招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金等，不违背国家有关价格规定或低于成本价报价。遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序，不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。不通过联合招标人或招标代理人设置有利条款等方式干预招标文件编制。不挂靠其它企业、不超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式借用其他企业的名义参与投标。参与项目投标遵循法定或招标文件规定的资质、业绩或许可条件。不伪造从业人员资质证书、业绩情况、财务状况、信用状况、投标人授权委托书等相关资信文件和印章参与投标。依法从事投标和其他交易活动，诚实守信，自觉接受监督。投标人自律守则

投标人单位名称:本人参加本项目招标投标相关工作，自愿签署本公约，共同承诺自觉履行和遵守公约的各项规定，坚持守法、守信，维护招标投标活动秩序。对违法和不公正行为投诉时，保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。依法履行合同约定，确保质量、进度，不擅自变更、增减合同标的物及款项，做好项目的后续服务工作。严格按照招标文件和投标文件约定的条款，及中标条件签订合同协议，不签订“阴阳合同”，不将中标项目违法转包和违规分包。坚决抵制事先约定中标者、互相约定抬高或压低投标报价等串标、围标违法投标行为。不以宴请、提供礼品、行贿等方式贿赂招标人、招标代理人或评标专家。

八、其他资料七、投标保证金注：本页按此格式须打印后，签字盖章扫描上传，如未按要求编制，评标委员会有权否决其投标。日期：被授权人签字：

年月日投标人：（盖单位章）技术部分招标编号：【键入招标编号】投标文件【键入工程名称】

2.偏差不构成实质上不响应招标文件；1.要求投标人进行澄清；若技术偏差表未列明而实际投标文件中存在技术偏差，****委员会决定：投标人保证：除偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求，如无差异请填“无”。一、技术偏差表

附表二劳动力计划表附表一拟投入的主要施工设备表2.图表及格式要求：1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。二、施工组织设计3.否决其投标。

单位：人附表二：劳动力计划表附表一：拟投入本项目的主要施工设备表附表四施工总平面图附表三进度计划

三、其他资料投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表四：施工总平面图2.施工进度表可采用网络图或横道图表示。1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。附表三：进度计划

价格部分招标编号：【键入招标编号】投标文件【键入工程名称】

（一）投标函二、投标函及投标函附录一、开标一览表年月日投标人：（盖单位章）

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。3．如我方中标：2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。1．我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿意以开标一览表中的报价进行投标，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。****：

投标人：（盖单位章）5．（其他补充说明）。4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。（5）我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

三、已标价工程量清单年月日投标人：（盖单位章）（二）投标函附录年月日

工程名称：分包商名称：分包商安全能力评价表四、其他资料年月日投标单位：（盖章）

****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包合同合同编号：年月日审核：评估：

专业分包人：法定代表人：刘瑞平住所：**市**区胜利街280号承包人：****第一部分协议书

2.分包工程名称：****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包。1.总包工程名称：****中学建设项目。一、分包工程概况根据《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》及有关法律规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，鉴****教育局（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下简称为“总（分）包合同”），双方就工程专业作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：法定代表人：住所：

计划完工日期：2022年11月14日。计划开工日期：2022年10月15日。二、分包合同工期具体做法见清单项目特征描述。4.分包工程承包范围：东西侧教学楼及宿舍楼等外墙、楼地面、内墙、顶棚、平屋面、坡屋面变形缝。3.分包工程地点：门源县。

2.分包合同价格形式：固定综合单价合同。1.签约合同价（含税）为：人民币（大写）(?元)；其中不含税金额(?元)，税额(?元)；其中安全文明施工费不低于：人民币（大写）(?元)。四、签约合同价与合同价格形式分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到合格标准。三、质量标准工期总日历天数：30天。

（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成分包合同文件：五、合同文件构成

前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。（8）其他分包合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；

七、其他4.合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。3.分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。2.分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。1.承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。六、承诺

1.1词语定义与解释1.一般约定第二部分通用合同条款2.本协议书于2022年月日在****办公大楼签订，自签订之日生效。本协议书一式6份，均具有同等法律效力，承包人执5份，分包人执1份。1.协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

1.1.5分包人：是指承包分包工程并与承包人签订分包合同的，具有分包工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.4承包人：是指与发包人签订总包合同，并经发包人同意与分包人签订分包合同的，具有总包工程承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.3分包合同当事人：是指承包人和（或）分包人。1.1.2总包合同：是指发包人和承包人就总包工程签订的且在分包合同专用合同条款中指明的总承包合同。1.1.1分包合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括分包合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及专用合同条款约定的其他分包合同文件。分包合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.11总包工程：是指发包人和承包人在总包合同中约定的承包范围内的工程。1.1.10分包人项目经理：是指由分包人任命并派驻施工现场，在分包人授权范围内负责分包合同履行的项目负责人。1.1.9承包人项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责分包合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.8设计人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托负责总包工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。1.1.7监理人：是指在总包合同中指明的，受发包人委托按照法律规定对总包工程进行监督管理的法人或其他组织。1.1.6发包人：是指与承包人签订总包合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.17施工场地：是指用于分包工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为分包工程施工场地组成部分的其他场所。1.1.16施工设备：是指为完成分包合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。1.1.15工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。1.1.14临时工程：是指分包人为完成分包合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.13永久工程：是指分包人按分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。1.1.12分包工程：是指承包人和分包人在分包合同中约定的分包人承包范围内的工程。

1.1.23保修期：是指分包人按照分包合同约定履行保修义务的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程验收合格之日起计算。1.1.22缺陷责任期：是指分包人按照分包合同约定履行缺陷修复义务、承包人扣留质量保证金的期限。提前使用的分包工程自开始使用之日起计算，其他分包工程自总包工程实际竣工之日起计算。1.1.21工期：是指在分包合同协议书约定的分包人完成分包工程所需的期限，包括按照分包合同约定所作的期限变更。1.1.20完工日期：包括计划完工日期和实际完工日期。计划完工日期是指合同协议书约定的完工日期；实际完工日期按照第17.3款完工日期确定。1.1.19开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指承包人按照第7.2款开工发出的开工通知中载明的开工日期。1.1.18临时设施：是指为完成分包合同约定的各项工作服务的临时性生产和生活设施。

1.1.29计日工：是指分包合同履行过程中，分包人完成承包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按分包合同中约定的单价计价的一种方式。1.1.28费用：是指为履行分包合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.27分包合同价格：是指承包人用于支付分包人按照分包合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括分包合同履行过程中按分包合同约定发生的价格变化。1.1.26签约合同价：是指承包人和分包人在分包合同协议书中确定的总金额。1.1.25天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.24基准日期：招标分包工程以投标截止日前第28天的日期为基准日期，直接分包工程以分包合同签订日前第28天的日期为基准日期。

分包合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。1.2语言文字1.1.33法律：是指中华人民**国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、****政府规章等。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定分包合同适用的其他规范性文件。1.1.32深化设计：是指分包人在承包人提供的图纸基础上，结合现场实际情况，对图纸进行完善、补充并绘制直接指导施工的图纸的活动。1.1.31书面形式：是指信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.30质量保证金：是指分包人按照第20.3款质量保证金用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

（1）分包合同协议书；组成分包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释分包合同文件的优先顺序如下：1.4分包合同文件的优先顺序1.3.2除专用合同条款另有约定外，分包人在签订分包合同前已充分了解前述标准和要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。1.3.1适用于分包工程的标准和规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及总包合同中约定的适用于分包工程的标准和规范等。分包合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.3标准和规范

（7）图纸；（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（2）中标通知书（如果有）；

1.5.1承包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向分包人免费提供图纸，并组织图纸会审和设计交底。承包人至迟不得晚于实际开工日期前7天向分包人提供图纸。因承包人未按分包合同约定提供图纸导致分包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.4.1项的约定办理。除专用合同条款另有约定外，分包人应在施工场地保存一套完整的图纸，供承包人和有关人员进行工程检查时使用。1.5图纸在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。上述各项分包合同文件包括分包合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（9）其他分包合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；

与分包合同有关的通知、指令等，均应采用书面形式，并应在分包合同约定的期限内送达接收人和送达地点。承包人和分包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.6联络分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。分包人对自行或委托设计的图纸负有相应的法律责任。关于承包人委托分包人进行深化设计的范围及发生的费用，双方应在专用合同条款中约定。承包人委托分包人完成分包工程的施工图深化设计的，深化设计需要相应的设计资质的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在承包人提供图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计；如分包人不具备相应的设计资质，应由分包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。深化设计不需要相应设计资质的，分包人在承包人提供图纸的基础上根据国家有关工程建设标准自行完成深化设计。1.5.3深化设计1.5.2分包人在收到图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知承包人。承包人应及时向分包人提供修改补充后的图纸或处理意见。

1.8.2分包合同当事人保证在履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。分包人在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由分包人承担；因使用承包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由承包人承担责任。1.8.1承包人提供给分包人的图纸和文件，分包人可以为实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。1.8知识产权分包人在施工过程中发现化石、文物的，分包人应立即以书面形式通知承包人，通知中应载明化石或文物的数量、需要采取的保护措施以及因此发生的费用。承包人收到通知后应指示分包人采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏前述物品，因分包人采取保护措施增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人应根据总包合同将施工场地内需要保护的化石、文物等通知分包人，分包人应予保护，因采取保护措施发生的费用由承包人承担。1.7化石、文物

2.1.1承包人应向分包人提供履行分包合同所需的相应资料。2.1承包人的一般义务2.承包人除法律规定或分包合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。1.9保密1.8.3除专用合同条款另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

（1）水、电接驳点；2.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人应最迟于实际开工日期3天前向分包人移交施工场地并提供以下施工条件：2.2.1承包人应当在移交施工场地前向分包人提供分包工程施工所必需的地下管线资料、地质勘察资料、相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。分包人应对依据前述基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致分包人解释或推断失实的，由承包人承担责任。2.2提供基础资料、施工条件2.1.3承包人应保证分包人免于承担因承包人、其他分包人的行为或疏忽造成的人员伤亡、财产损失、或与此有关的任何索赔。2.1.2承包人应按法律规定和总包合同的约定对分包人和分包工程进行管理并承担总包管理责任。承包人负责协调分包人与其他分包人之间的交叉施工作业。

2.3承包人项目经理2.2.3因承包人原因未能按分包合同约定及时向分包人提供施工场地、施工条件、基础资料的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。承包人向分包人移交施工场地时，承包人和分包人应对全部施工条件和分包工程施工前的工程质量进行检查，并在检查记录上签字确认。施工条件不满足或分包工程施工前的工程质量不合格的，承包人负责完善施工条件或修复相关工程直至质量合格。（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。（3）正常施工所需要的作业面；（2）正常施工所需要的进入施工场地的交通条件；

2.4.2发包人或监理人指令承包人的指令应以书面形式发出。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，承包人可以口头形式发出指令，该指令与书面形式的指令具有同等法律效力，但承包人应在口头指令发出后48小时内补发书面指令，补发的书面指令应与口头指令一致。就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人发出的指令，承包人指令违反法律或强制性标准的除外。如果分包人在收到承包人指令后3日内未向承包人提出异议且未执行指令，或者分包人提出异议但在承包人再次确认指令后3日内仍未执行指令的，承包人可委托其它施工单位完成该指令事项，因此发生的费用由分包人承担。2.4.1承包人指令2.4指令和决定承包人应在专用合同条款中明确其派驻施工场地的承包人项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。承包人项目经理在承包人的授权范围内负责处理分包合同履行过程中与承包人有关的具体事宜。承包人项目经理在授权范围内的行为由承包人承担责任。承包人更换项目经理的，应提前7天书面通知分包人。

3.1.3对施工场地进行查勘，并充分了解分包工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及与履行分包合同有关的其他情况。3.1.2按法律规定和分包合同约定完成分包工程，对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，并在保修期内履行保修义务。3.1.1办理专用合同条款约定的与分包工程有关的许可和批准手续。3.1分包人的一般义务3.分包人就分包工程范围内的工作，分包人应接受并执行经承包人确认并转发的发包人或监理人发出的指令。分包人不应接受或执行未经承包人确认的发包人或监理人发出的指令。分包人一旦收到了发包人或监理人直接向分包人发出的指令，应立即将此类指令通知承包人。

3.2.3分包人项目经理和其他主要项目管理人员应常驻施工场地。前述人员因故需要离开施工场地时，应事先取得承包人的书面同意；否则，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.2.2分包人项目经理为分包人派驻施工场地的负责人，在分包人授权范围内决定分包合同履行过程中与分包人有关的具体事宜。除专用合同条款另有约定外，分包人项目经理不得同时担任其他项目的项目经理；否则，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人为前述人员缴纳社会保险的有效证明。分包人不提交上述文件的，前述人员无权履行职责，承包人有权要求更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。3.2.1除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到开工通知后7天内向承包人提交分包人项目管理机构及施工人员安排的报告。分包人项目管理机构包括分包人项目经理和其他主要项目管理人员。分包合同当事人应在专用合同条款中约定分包人项目经理的姓名、职称、联系方式及授权范围等事项。其他主要项目管理人员的姓名和岗位详见专用合同条款附件6：分包人主要项目管理人员表。合同当事人通过招投标方式订立分包合同的，专用合同条款或其附件中载明的分包人项目经理和其他主要项目管理人员应与分包人投标文件保持一致。3.2分包人项目经理和其他主要项目管理人员3.1.4按照法律规定完成分包工程资料的编写、管理和归档；确保分包工程资料的准确完整。

3.4.1分包人不得将分包工程转包给第三人。分包人转包分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。3.4禁止转包和再分包法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，****管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的，分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。3.3特殊工种上岗作业要求承包人有权书面通知分包人更换不称职的分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，分包人应在接到更换通知后7天内进行更换。分包人无正当理由拒绝更换，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.2.4分包人需要更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的，应提前7天书面通知承包人，并征得承包人书面同意。未经承包人书面同意，分包人不得擅自更换。分包人擅自更换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.6.2联合体协议经承包人确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中，未经承包人书面同意，不得修改联合体协议。3.6.1联合体各方应共同与承包人签订合同协议书；联合体各方应为履行分包合同向承包人承担连带责任。3.6联合体承包人需要分包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。3.5履约担保3.4.2分包人不得将分包工程的任何部分违法分包给任何第三人。分包人违法分包工程的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。

5.分包工程质量分包人应履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定由承包人履行的义务除外。分包人应避免因其自身行为或疏忽造成承包人违反总包合同约定。4.2与总包合同有关的分包人义务承包人应提供总包合同供分包人查阅，并且在分包人要求时向分包人提供一份总包合同复印件，但有关总包工程价格及支付内容除外。分包人应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定，分包合同的签订视为分包人完全知悉承包人在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。4.1总包合同的提供4.总包合同

承包人应根据法律及总包合同约定建立总包工程质量管理体系，并将分包工程质量管理纳入总包工程质量管理体系，对分包工程的质量进行监督管理。5.3承包人的质量管理分包人应按照第7.1款施工组织向承包人提交分包工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度并严格执行。5.2分包人的质量管理分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求，同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外，有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。5.1质量要求

6.1.1安全文明施工6.1安全文明施工6.安全文明施工、环境保护与劳动用工管理5.4.2因承包人原因造成分包工程不合格的，分包人应采取补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并支付分包人合理的利润。5.4.1因分包人原因造成分包工程不合格的，承包人有权随时要求分包人采取补救措施，直至达到分包合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。无法采取措施补救的，按照第18.2款拒绝接收全部或部分分包工程执行。5.4不合格工程的处理

分包工程施工过程中发生安全生产事故的，分包人应立即通知承包人。承包人和分包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。6.1.3事故处理承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.2安全保卫分包人对安全文明施工费应专款专用，并应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则承包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，承包人有权责令分包人暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。承包人和分包人应按法律和分包合同采取安全文明施工措施并履行安全文明管理义务。承包人应向分包人进行安全文明施工措施的详细交底。因安全文明施工措施不到位而发生的安全生产事故由责任方承担责任。合同当事人的具体安全文明施工措施详见专用合同条款附件10：安全文明措施分配表。

6.3.3分包人获得的工程款应优先支付分包人雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。分包人拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的，分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。6.3.2除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定的时间为分包人雇佣的人员提供必要的膳宿条件；膳宿条件应达到工****机关的标准和要求。承包人应按工****机关的标准和要求对劳务人员的宿舍和食堂进行管理。6.3.1分包人应与其为履行分包合同而雇佣的人员建立劳动关系，并按法律规定保障劳动者的各项权利。6.3劳动用工管理分包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。分包人应按经承包人批准的施工组织设计采取环境保护具体措施，防止环境损害和环境污染。分包人应当承担因其原因引起的环境污染责任。6.2环境保护

7.1.2交叉作业的工期管理经承包人批准的施工组织设计是分包合同当事人控制分包工程进度的依据。需要修改施工组织设计的，分包人应向承包人提交修改后的施工组织设计并获得承包人的批准。除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包合同签订后7天内，至迟不得晚于实际开工日期前7天，向承包人提交分包工程详细施工组织设计。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对承包人提出的合理意见和要求，分包人应予以修改完善。分包人未在前述期限内提交施工组织设计，或承包人未在前述期限内确认或提出修改意见的，应按专用合同条款的约定承担违约责任。7.1.1施工组织设计的编制和批准7.1施工组织7.工期和进度

承包人应在计划开工日期7天前按照分包合同约定依法向分包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。7.2开工分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作，且分包人应按照专用合同条款的约定承担违约责任。7.1.3劳动力保障分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。承包人应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理，并按分包工程施工组织设计向分包人提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时，承包人应及时通知分包人，分包人应立即调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.4.1分包合同履行过程中，因承包人原因造成工期延误的，由承包人承担延误的工期和（或）增加的费用，并向分包人支付合理的利润。7.4工期延误7.3.2分包人负责分包工程施工过程中的测量放线工作。分包人应矫正分包工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对分包工程各部分的定位负责。分包人负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。7.3.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在实际开工日期3天前向分包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。分包人发现承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知承包人。承包人应及时发出指令。7.3测量放线除专用合同条款另有约定外，因承包人原因未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。承包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向分包人支付合理利润。

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的分包人在签订分包合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。7.6异常恶劣的气候条件分包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知承包人。通知应载明不利物质条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。分包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。不利物质条件是指有经验的分包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。7.5不利物质条件7.4.2因分包人原因造成工期延误的，分包人应按照专用合同条款的约定承担逾期完工的违约责任。分包人支付逾期完工违约金后，不免除或减轻分包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.7.4暂停施工后的复工7.7.3暂停施工期间，分包人应负责妥善照管分包工程并提供安全保障，由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。7.7.2因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且分包人在收到承包人复工指示后28天内仍未复工的，视为分包人无法继续履行分包合同。7.7.1发包人指示暂停施工的或因承包人原因引起暂停施工的，承包人应及时下达暂停施工指令，分包人应按承包人指令暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付分包人合理的利润。7.7暂停施工出现异常恶劣的气候条件时，分包人应及时通知承包人。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、分包人认为不可预见的理由以及因此发生的费用。分包人因异常恶劣的气候条件而增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.材料与设备21.1款承包人违约执行。承包人发出暂停施工指示后56天内未向分包人发出复工通知，除该项停工属于第7.7.2项及第22条不可抗力约定的情形外，分包人可向承包人提交书面通知，要求承包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。承包人逾期不予批准的，且暂停施工已经影响到整体分包工程以及分包合同目的实现的，分包人有权提出价格调整要求或者解除合同。分包人要求解除合同的，按照第7.7.5暂停施工持续56天以上分包人无故拖延或拒绝复工的，分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因承包人原因无法按时复工的，按照第7.4.1项执行。暂停施工后，承包人和分包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在分包工程复工前，承包人和分包人应确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，承包人向分包人发出复工通知，分包人应按照复工通知的要求复工。

分包人提交的供应计划中的承包人供应材料、工程设备的规格错误并因此导致承包人供应的材料、工程设备不符合分包合同约定的，承包人重新供应，由分包人承担因此增加的费用和（或）延误的工期。分包人提交的供应计划中的承包人供应数量计算错误，且供应计划中的数量少于实际使用数量的，缺少部分由分包人补齐并承担因此发生的费用和（或）延误的工期；供应计划中的数量多于实际使用数量，则因处理超出部分而发生的全部费用由分包人承担。8.1.3除专用合同条款另有约定外，分包人应提前28天以书面形式通知承包人供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的，分包人承担增加的费用和（或）延误的工期。8.1.2分包人应在分包合同签订后7日内根据图纸和专用合同条款约定的损耗率计算承包人供应材料和工程设备的数量，并编制材料和工程设备的供应计划，主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点，并作为施工组织设计组成部分报承包人审核。由于变更等原因引起承包人供应范围内的材料或设备数量、规格的变化，分包人应在收到变更指令5天内调整供应计划并报承包人审核。8.1.1承包人供应材料和工程设备的，承包人应向分包人提供合格证明及出厂证明，并对其质量负责。8.1承包人供应材料与工程设备

8.3.1承包人和分包人供应的材料和工程设备，分包人清点、检验后负责保管，保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的，由分包人负责赔偿。8.3材料与工程设备的保管与使用8.2.2分包人采购的材料和工程设备，分包人应在材料和工程设备到货前24小时通知承包人检验。分包人采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时，分包人应在承包人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由分包人承担。8.2.1分包人应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备，提供材料、工程设备合格证明及出厂证明，并对材料、工程设备质量负责。分包合同约定由分包人采购的材料、工程设备，承包人不得指定生产厂家或供应商，承包人指定生产厂家或供应商的，分包人有权拒绝，承包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。8.2分包人供应材料与工程设备8.1.4承包人供应材料和工程设备的，承包人应提前24小时以书面形式通知分包人材料和工程设备到货时间，由分包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。承包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合分包合同约定的，分包人有权拒绝接收并要求承包人更换。因承包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，由承包人承担增加的费用和（或）延误的工期。

8.6施工设备和临时设施除专用合同条款另有约定外，材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。8.5材料与工程设备的替代需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。8.4样品8.3.2承包人和分包人供应的材料和工程设备使用前，法律规定必须进行检验或试验的，由分包人负责检验或试验，检验费用已包含在签约合同价内，检验或试验不合格的不得使用。

9.试验和检验分包人运入施工场地的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于分包工程。未经承包人批准，分包人不得运出施工场地或挪作他用；经承包人批准，分包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。8.7材料与设备专用8.6.3分包人提供的施工设备不能满足施工组织设计和（或）分包工程质量要求时，承包人有权要求分包人增加或更换施工设备，分包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。8.6.2分包人应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符合经承包人批准的施工组织设计。分包人更换分包合同约定的施工设备的，应报承包人批准。8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。

（2）取消分包合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（1）增加或减少分包合同中任何工作，或追加额外的工作；除专用合同条款另有约定外，分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更：10.1分包合同变更的范围10.分包合同变更除专用合同条款另有约定外，试验和检验按总包合同的约定进行，由分包人履行总包合同对应条款中的承包人义务。

分包人收到承包人下达的变更指令后，认为不能执行的，应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。分包人认为可以执行变更的，应按第10.3款分包合同变更估价确定变更估价。分包人收到经承包人确认的发包人发出的变更指令或承包人发出的变更指令后，方可实施变更。未经许可，分包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的，应由承包人提供设计人签署的变更后的图纸和说明。10.2分包合同变更的提出和执行（5）改变分包工程的时间安排或实施顺序。（4）改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸；（3）改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本项约定执行：10.3.1变更估价原则10.3分包合同变更估价

10.5变更引起的工期调整合理化建议降低了分包合同价格或者提高了分包工程经济效益的，承包人可对分包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。分包人可以向承包人提出合理化建议并说明实施该建议对分包合同价格和工期的影响。承包人批准前述合理化建议的，承包人应及时发出变更指令。承包人不同意前述合理化建议的，应书面通知分包人。10.4分包人的合理化建议除专用合同条款另有约定外，分包人应在收到变更指令后7天内向承包人提交变更估价申请。承包人应在收到变更估价申请后21天内审查完毕，承包人对变更估价申请有异议的，应通知分包人修改后重新提交。承包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可分包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。10.3.2变更估价程序

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；（1）工作名称、内容和数量；采用计日工计价的工作，分包人应每天提交以下报表送承包人审查：需要采用计日工方式的，承包人通知分包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。10.6计日工因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整分包合同工期，由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。

承包人和分包人应在合同协议书中选择下列（2）种合同价格形式：11.合同价格计日工应计入最近一期的进度款中支付。（5）其他有关资料和凭证。（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时；（3）投入该工作的材料类别和数量；

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。(3)其它价格形式总价合同是指合同当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款市场价格波动引起的调整约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款法律变化引起的调整约定执行。(2)总价合同单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程专业分包合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第12.1款市场价格波动引起的调整约定执行，因法律变化引起的调整按第12.2款法律变化引起的调整约定执行。(1)单价合同

基准日期后，法律变化导致分包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第12.1款市场价格波动引起的调整约定以外的增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。12.2法律变化引起的调整因市场价格波动引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过分包合同当事人约定的范围，分包合同价格应当调整。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定市场价格波动超过当事人约定范围时进行价格调整的方式。12.1市场价格波动引起的调整12.价格调整

13.2计量程序13.1.2除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。13.1.1工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。13.1计量原则和计量周期13.计量因法律变化引起的价格调整金额列入最近一期进度付款申请单，经承包人批准后列入进度付款。

14.1预付款14.工程款支付（3）承包人在收到分包人提交的工程量报表后的10天内未完成审核的或未提出异议的，分包人报送的工程量视为分包人实际完成的工程量。（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。除专用合同条款另有约定外，分包合同的计量按照本款约定程序执行：

14.3.1除专用合同条款另有约定外，付款周期应与第13.1款计量原则和计量周期约定的计量周期保持一致。14.3工程进度款支付除专用合同条款另有约定外，承包人应在分包工程开工后按实际发生比例进行支付。承包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，分包人有权向承包人发出要求支付的催告通知，承包人收到通知后7天内仍未支付的，分包人有权暂停施工，并按第21.1款承包人违约执行。14.2安全文明施工费的支付除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在分包工程完工验收合格前，分包合同解除的，尚未扣完的预付款应与分包合同价款一并结算。承包人应按照专用合同条款的约定支付预付款。承包人逾期支付预付款的，承包人按专用合同条款的约定承担违约责任。预付款应当用于材料、工程设备、施工****施工队伍进场等。

（5）根据第20.3款质量保证金应扣减的质量保证金；（4）根据第14.1款预付款应支付的预付款和扣减的返还预付款；（3）根据第12条价格调整应增加和扣减的调整金额；（2）根据第10条分包合同变更应增加和扣减的变更金额；（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；14.3.2除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到分包人进度付款申请单后21天内完成审核并签发进度款支付证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。14.3.3进度款审核和支付分包人应按照第13.2款计量程序约定的时间按付款周期向承包人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。（8）根据分包合同约定应增加和扣减的其他金额。（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据第24条索赔应增加和扣减的索赔金额；

14.4支付账户在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，承包人和分包人均有权提出修正申请。经承包人和分包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。14.3.4进度付款的修正（3）承包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明承包人已同意、批准或认可了分包人完成的相应部分的工作。（2）除专用合同条款另有约定外，承包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后7天内完成支付，承包人逾期支付进度款的，****银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人对分包人的进度付款申请单有异议的，有权要求分包人修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的进度付款申请单。承包人应在收到分包人修正后的进度付款申请单及相关资料后21天内完成审核，向分包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第25条争议解决的约定处理。

分包工程因非分包人原因被损坏的，承包人可以自行修复，也可以要求分包人进行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由承包人承担。15.1.2在分包工程移交承包人后，承包人负责分包工程的成品保护工作。承包人应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏，因此发生的费用由承包人承担。15.1.1在分包工程移交承包人前，分包人负责分包工程的成品保护工作。分包人应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施工单位正常施工时不被损坏。15.1分包工程的成品保护15.成品保护承包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的分包人账户。

分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理完工验收手续。分包工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与分包人承包范围相一致。16.1试车的组织和配合16.试车分包人在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护，避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因分包人原因损坏的，承包人自行修复，因此发生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。15.2其它工程的成品保护

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，分包人负责拆除和重**装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重**装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。因设计原因导致试车达不到验收要求，承包人应协调发包人修改设计，分包人按修改后的设计重新施工。承包人承担修改设计、拆除及重新施工的全部费用，工期相应顺延。因分包人原因导致试车达不到验收要求，分包人按承包人要求重新施工和试车，并承担重新施工和试车的费用，工期不予顺延。16.3试车中的责任试车费用明细及试车费用承担由合同当事人在专用合同条款中约定。16.2试车的费用承担承包人不能按时参加试车或不能为试车提供必要条件的，应在试车前24小时以书面形式向分包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。承包人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车或不提供必要条件的，视为试车达到验收要求。

（3）已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料；（2）已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；（1）分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作，包括分包合同要求的试验以及检验均已完成，并符合分包合同要求；分包工程具备以下条件的，分包人可以申请完工验收：17.1完工验收条件17.完工验收

（3）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。（2）承包人审查后认为已具备完工验收条件的，应在收到完工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行完工验收。（1）分包人向承包人报送完工验收申请报告，承包人应在收到完工验收申请报告后21天内完成审查，承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。除专用合同条款另有约定外，分包人申请完工验收的，应当按照以下程序进行：17.2完工验收程序（4）专用合同条款约定的其他条件。

分包工程完工验收合格后，分包人应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场；逾期未完成清理并退场的，承包人有权出售或另行处理分包人遗留的物品，由此发生的费用由分包人承担。经承包人书面同意，分包人可在承包人指定的地点保留分包人履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。17.4完工退场分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，否则分包人应按专用合同条款的约定承担违约责任。分包工程经完工验收合格的，以分包人提交完工验收申请报告之日为实际完工日期；因承包人原因未在收到完工验收申请报告28天内进行完工验收的，以分包人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期；分包工程未经完工验收，承包人或发包人擅自使用的，以转移占有分包工程之日为实际完工日期。17.3完工日期（4）分包工程未经验收或验收不合格，承包人或发包人擅自使用的，自转移占有分包工程之日起，分包工程应被视为完工验收合格。

对于完工验收不合格的分包工程，分包人完成整改后，经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的，承包人可以拒绝接收，由此给承包人造成的损失由分包人承担。18.2拒绝接收全部或部分分包工程除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程完工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。18.1分包工程移交时间18.分包工程移交

（2）承包人已支付分包人的款项；（1）分包工程结算价格；除专用合同条款另有约定外，分包工程结算申请单应包括以下内容：除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程完工验收合格后28天内向承包人提交分包工程结算申请单，并提交完整的结算资料，有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。19.1结算申请19.结算

19.2.2除专用合同条款另有约定外，承包人应在签发完工付款证书后14天内，完成对分包人的完工付款。承包人逾期支付的，****银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。承包人在收到分包人提交结算申请单后28天内未完成审核且未提出异议的，视为承包人认可分包人提交的结算申请单，并自承包人收到分包人提交的结算申请单后第29天起视为已签发完工付款证书。19.2.1除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到结算申请单后28天内完成审核，并向分包人签发完工付款证书。承包人对结算申请单有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应提交修正后的结算申请单。19.2结算审核（4）承包人应支付分包人的合同价款。（3）应扣留的质量保证金；

19.3.2除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到最终结清申请单后14天内完成审批并向分包人颁发最终结清证书。承包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为承包人同意分包人提交的最终结清申请单，且自承包人收到最终结清申请单后第15天起视为已颁发最终结清证书。承包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求分包人进行修正和提供补充资料，分包人应向承包人提交修正后的最终结清申请单。除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、分包工程完工验收合格之日至缺陷责任期届满之日发生的增减费用。19.3.1除专用合同条款另有约定外，分包人应在分包工程缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向承包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。19.3最终结清19.2.3分包人对承包人签发的完工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到承包人签发的完工付款证书后7天内提出异议，按照第25条争议解决的约定处理。分包人逾期未提出异议的，视为认可承包人签发的完工付款证书。

20.1.3除专用合同条款另有约定外，分包人应于缺陷责任期届满后7天内向承包人发出缺陷责任期届满通知，承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实分包人是否履行缺陷修复义务，分包人未能履行缺陷修复义务的，承包人有权扣除相应金额的维修费用。承包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向分包人颁发缺陷责任期终止证书。20.1.2在分包工程缺陷责任期内，因分包人原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，承包人有权要求分包人**缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出**通知，但**后的缺陷责任期也不能超过24个月。20.1.1除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算；未提前使用的，分包工程缺陷责任期自总包工程实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。20.1缺陷责任期20.缺陷责任期与保修期除专用合同条款另有约定外，承包人应在最终结清证书颁发后7天内完成支付。承包人逾期支付的，****银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

20.3.2承包人应按第19.3款最终结清的约定退还质量保证金。20.3.1合同当事人可以在专用合同条款中约定扣留质量保证金的金额和扣留方式。承包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%。20.3质量保证金20.2.2承包人或发包人未经完工验收擅自使用分包工程的，保修期自分包工程转移占有之日起算。20.2.1除专用合同条款另有约定外，提前使用分包工程的，分包工程保修期自开始使用之日起计算；未提前使用的，分包工程保修期自总包工程竣工验收合格之日起计算。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在分包工程保修期内，分包人应根据法律规定和分包合同约定对因分包人原因产生的分包工程质量缺陷承担保修义务和损失赔偿责任。20.2保修期

分包人应妥善做好已完分包工程和与分包工程有关的已购材料、工程设备、工程资料的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工场地，承包人应为分包人撤出提供必要条件。21.1.2分包人按照第21.1.1项的约定解除合同的，承包人应在分包合同解除后28天内解除分包人履约担保，分包合同当事人应按专用合同条款的约定完成已完工程估价、清算和付款。承包人收到分包人通知后28天内仍不纠正违约行为且影响分包人正常施工的，分包人有权暂停相应部位工程施工，并通知承包人。除专用合同条款另有约定外，分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。21.1.1承包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，分包人可向承包人发出通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人应赔偿其违约行为给分包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定承包人应支付的违约金或违约金的计算方法。21.1承包人违约21.违约

22.1不可抗力的确认和通知22.不可抗力21.2.2承包人按照第21.2.1项的约定解除合同的，承包人有权暂停对分包人的付款；分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款；承包人有权要求分包人将其为实施分包合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给承包人，分包人应在收到解除分包合同通知后14天内，协助承包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。除专用合同条款另有约定外，承包人发出整改通知后，分包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，承包人有权解除合同。21.2.1分包人未能按照分包合同约定履行合同义务的，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。分包人应赔偿其违约行为给承包人造成的损失。合同当事人可在专用合同条款中约定分包人应支付的违约金或违约金的计算方法。21.2分包人违约

（1）永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏，以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由承包人承担；22.2.2不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担：22.2.1不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。22.2不可抗力风险的承担分包合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。（6）分包人在停工期间按照承包人要求照管和清理分包工程的费用由承包人承担。（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，承包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由承包人承担；（4）因不可抗力影响分包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致分包人停工的费用损失由分包人承担；（3）承包人和分包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（2）分包人施工设备的损坏由分包人承担；

分包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。23.1工伤保险23.保险因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，承包人和分包人均有权解除分包合同。分包合同解除后28天内，双方当事人应按专用合同条款的约定确定承包人应支付的款项并完成支付。22.3因不可抗力解除合同22.2.3因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

24.1分包人的索赔24.索赔分包人应在专用合同条款约定的期限内向承包人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。23.3保险凭证除专用合同条款另有约定外，分包人应为其雇佣的人员办理意外伤害保险，为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。23.2其他保险

24.2对分包人索赔的处理（4）在索赔事件影响结束后14天内，分包人应向承包人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料。（3）索赔事件具有持续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期**天数；（2）分包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向承包人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的记录和证明材料；（1）分包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；分包人未在前述14天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期的权利；根据分包合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向分包人提出索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔报告。根据分包合同约定，承包人认为有权得到赔付金额和（或）**缺陷责任期的，应向分包人发出通知并附有详细的证明。24.3承包人的索赔（2）分包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；分包人不接受索赔处理结果的，按照第25条争议解决的约定处理。（1）承包人应在收到索赔报告后35天内完成审查。承包人对索赔报告存在异议的，有权要求分包人提交全部原始记录副本。承包人应在收到索赔报告或有关原始记录副本后的35天内向分包人出具索赔处理结果。承包人逾期答复的，视为认可分包人的索赔要求。除专用合同条款另有约定外，对分包人的索赔处理如下：

24.5提出索赔的期限（3）承包人接受索赔处理结果的，承包人可从应支付给分包人的合同价款中扣除赔付的金额或**缺陷责任期；承包人不接受索赔处理结果的，按第25条争议解决的约定处理。（2）分包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后35天内，将索赔处理结果答复承包人。如果分包人未在上述期限内作出答复的，则视为对承包人索赔要求的认可；（1）分包人收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人证明材料；除专用合同条款另有约定外，对承包人的索赔处理如下：24.4对承包人索赔的处理

25.1调解25.争议解决当承包人与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时，分包人应按承包人要求配合承包人处理前述索赔事项。24.6分包人索赔配合（2）分包人按第19.3款最终结清提交的最终结清申请单，只限于提出结算付款证书签发后发生的索赔。分包人提出索赔的期限自最终结清申请单被承包人确认时终止。（1）分包人按第19.2款结算审核的约定认可结算付款证书后，应被视为已无权就结算付款证书签发前所发生的事项提出任何索赔。

25.3与争议解决有关的事项（2）向专用合同条款****人民法院起诉。（1）向专用合****委员会申请仲裁；因分包合同及合同有关事项产生的争议，分包合同当事人可以在专用合同条款中约定以下列任意一种方式解决争议：25.2仲裁或诉讼分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

27.合同份数26.3分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。26.2承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。26.1承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。26.合同生效与终止在承包人与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时，分包人应配合承包人处理争议事项。

29.1任何一方向另一方发出的全部通知、要求以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，可采用当面送交、邮件、传真等书面方式发出。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。29.通知双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。28.补充条款27.2本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。27.1本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

传真：0351-****767邮箱：****84050qq.com电话：136****3602联系人：张少攀承包人：****29.2双方通知地址如下：

传真：邮箱：电话：联系人：分包人：联系地址：门源项目部

第三部分专用合同条款29.6按照本条约定地址发出的文件，被送达方未反馈是否收悉且按照第29.5款的约定无法判断是否送达的，自文件发出之日第5日视为送达之日。29.5因一方提供的通知地址不准确、通知地址变更后未依据程序及时告知对方、被送达方拒绝签收等原因导致通知、文书等无法实际接收的，邮寄送达的，以文书被退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日为送达之日；电子邮件或传真方式送达的，以邮件、传真发出之日作为送达之日。29.4任何一方变更通知地址，应当自变更之日起3日内，以书面形式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。29.3上述通知地址的适用范围包括双方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。联系地址：

1.1.17作为施工场地组成部分的其他场所包括：承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。1.1.2总包合同是指：****中学建设项目建筑施工合同。****中学建设项目外墙保温及真石漆专业分包合同附件。1.1.1其他分包合同文件包括：1.1词语定义与解释1.一般约定

解释分包合同文件的优先顺序为：(1)本合同协议书;(2)本合同专用条款;(3)本合同通用条款;(4)中标通知书(如有时);(5)分包人的报价书;(6)除宗保合同价款之外的总包合同文件;(7)本合同工程建设标准、图纸;(8)合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。1.4分包合同文件的优先顺序1.3.2分包人对前述标准和要求的了解程度：已充分了解。1.3.1适用于分包工程的标准和规范包括：国家、地方政府、行业等有关安全环保的法律、法规、规章、标准等规范性文件的规定，遵守承包管理制度和有关规定。1.3标准和规范1.1.33分包合同适用的其他规范性文件：国家、地方政府、行业等有关安全环保的法律、法规、规章、标准等规范性文件的规定，遵守承包管理制度和有关规定。

1.5.3深化设计分包人应在施工场地保存图纸的份数：1份。承包人向分包人提供图纸的内容：合同范围内施工内容；承包人向分包人提供图纸的数量：1份；1.5.1承包人向分包人提供图纸的期限：7日内；1.5图纸

分包人指定的接收人：。分包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人：张少攀。承包人接收文件的地点：门源中学项目部；1.6联络承包人委托分包人进行深化设计的范围及费用承担：根据实际委托费用由分包人提供深化设计费用报价，在承包人允许的范围内进行深化设计。

（4）承包人负责提供的其他设施和条件：承包人按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地。2.2.2承包人移交施工场地的期限：7日内。2.2提供基础资料、施工条件2.承包人1.8.3分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费：包含在合同总价内。1.8知识产权

安全生产考核合格证书号：晋**B（2019）****012建造师注册证书号：晋114****01828；建造师执业资格等级：一级；身份证号：610********1042017；姓名：张少攀；2.3承包人项目经理

3.1分包人的一般义务3.分包人承包人对项目经理的授权范围：负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。通信地址：**省**市**区胜利街280号；电子信箱：****@qq.com；联系电话：136****3602；

职称：；姓名：；分包人项目经理信息：3.2.1分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：执行通用条款。3.2分包人项目经理和其他主要项目管理人员3.1.1由分包人办理的许可和批准手续包括：执行通用条款。

通信地址：；电子信箱：；联系电话：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；

分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：承包人有权解除合同，并由分包人承担因解除合同给承包人带来的全部损失。3.2.4分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：对未经承包商同意，分包人擅自更改项目管理人员的，按照分包人违约处理：更换项目经50000元/每人.次，更换项目副经理、技术负责人等主要管理人员30000元/每人.次，更换其他管理人员10000元/每人.次；表中安全员不到场5000元/每人.月。3.2.3分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：分包人项目经理与其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的，每发现一次，责令限期改正，处五千元以上一万元以下罚款。分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任：分包人项目经理同时兼任其他工程的项目部负责人的，责令限期改正，处五千元以上一万元以下罚款。3.2.2分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：分包人项目经理不可以兼任其他项目项目经理。分包人对分包人项目经理的授权范围：****中学项目外墙保温及真石漆专业分包工程)的一切项目管理工作。项目经理在现场的一切管理活动包括但不限于现场安全、质量把控、订货、班组的落实以及和承包人配合等工作。

3.5履约担保3.4.2分包人违法分包工程的违约责任承包方有权终止其在承包方承包工程区域内的生产经营活动或立即终止合同，分包方承担其一切损失，并向承包方支付违约金60万元。3.4.1分包人转包分包工程的违约责任承包方有权终止其在承包方承包工程区域内的生产经营活动或立即终止合同，分包方承担其一切损失，并向承包方支付违约金60万元。3.4禁止转包和再分包特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：承包方有权终止其在承包方承包工程区域内的生产经营活动或立即终止合同，分包方承担其一切损失，并向承包方支付违约金60万元。3.3特殊工种上岗作业要求

对于分包工程质量的特殊标准或要求：合格。5.1质量要求5.分包工程质量履约担保的期限：合同签署后7日内缴纳，否则承包人有权延迟支付分包人工程款直至保证金缴纳到位；若延迟付款数额超过保证金应缴纳数额，可直接从工程款中扣除，分包人须无条件同意上述条款并不得以任何理由提出异议或索赔。履约保证金退还的期限：工程竣工验收合格，工程资料齐备后一次性无息退还。履约担保的金额：合同额的3%，人民币（大写）（￥元）。履约担保的方式：现金。

7.工期和进度6.3.3分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任：扣除分包人的农民工工资保证金，用以向其雇佣人员支付劳务报酬，不足部分从承包人应付分包人工程款中扣除。并向承包人支付等额违约金，违约金从应付其工程款中扣除，且承包人可立即解除合同。承包人为分包人雇佣的人员提供必要膳宿条件的期限：分包人自理。6.3.2分包人雇佣的人员所需必要膳宿条件的提供方：分包人自理。6.3劳动用工管理6.安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

承包人对施工组织设计未按时确认且未提出修改意见的违约责任：未按时确认视为默认。分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任：迟延一天向承包人支付违约金一千元。承包人对分包人施工组织设计进行确认或提出修改意见的期限：7日内。分包人提交详细施工组织设计的期限：7日内。7.1.1施工组织设计的编制和批准7.1施工组织

7.3.1承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7日内。7.3测量放线因承包人原因未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，分包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.2开工分包人未按时补足劳动力的违约责任：由承包人自行补足，所发生费用从承包人应付分包人工程款中双倍扣除；若承包人认为分包人不具备提供充足劳动力的能力，可直接将未完工程划分给第三方完成，由此造成的损失由分包人承担。7.1.3劳动力保障

异常恶劣的气候条件包括：在施工过程中遇到的；不可预见；对合同履行有实质性影响；未构成不可抗力。7.6异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形：包括不可抗力或自然因素和社会因素、地下和水文条件。不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不可抗力包括自然因素和社会因素，如地震、台风、海啸、战争等。不利物质条件包括地下和水文条件，如遇见废弃的地下管道、隧道掘进遇瓦斯突出等。7.5不利物质条件7.4.2因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任：如分包人有违反分包合同的行为，分包人应当保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应当支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。7.4工期延误

8.2.1承包人指定生产厂家或供应商时应承担的违约责任：承包人不得指定生产厂家或供应商，材料由分包人自理。8.2分包人供应材料与工程设备8.1.3分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：提前5天通知，对于进场慢的特殊材料提前7天以上。8.1.2承包人供应材料和工程设备的损耗率：不高于工程所在地最新定额损耗率标准。8.1承包人供应材料与工程设备8.材料与设备

8.6.1承包人提供的施工设备和临时设施包括：生活及施工用水、用电承包人只提供接口，用水用电水电表及水电管线、设备费用由分包人承担，用水、用电费由承包人按发包人公布的价格在分包人每月的进度款中扣回；承包人不向劳务作业人员提供膳宿条件和生活环境，由分包人负责为劳务作业人员提供必要的膳宿条件和生活环境，承包人发现生活条件不达标的，分包人应无条件整改。8.6施工设备和临时设施关于材料与工程设备替代的约定：材料与工程设备的替代按相关规范及发包人、监理要求执行。若违反，分包人应向承包人支付100000元的违约金并无条件进行返工，所发生的费用由分包人自行承担。8.5材料与工程设备的替代需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根****档案馆管理资料进行报验并封样，迟延报验导致无法进行施工，除赔偿承包人窝工损失外，还需支付承包人1000元/天的违约金。8.4样品

10.3分包合同变更估价关于分包合同变更范围的约定：分包人应当根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认后通知分包人；（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。10.1分包合同变更的范围10.分包合同变更关于试验和检验的约定：材料检验试验由分包人负责并承担费用。承包人有权对分包人已检验合格后的自购材料随时进行抽检或送相关权威部门复检。若复检合格，复检费用承包人承担；若抽检或复检出的分包人自购材料不合格，每检查到一次，分包人向承包人支付违约金10000元；复检费用分包人承担。且不合格材料用于的工程必须返工，返工费用及材料损失费用由分包人承担，工期不予顺延。9.试验和检验

10.3.2变更估价程序（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，由合同当事人按照成本加合理利润的原则认定。（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；关于变更估价原则的约定：10.3.1变更估价原则

11.合同价格因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法：承包方根据实际施工情况增减工期。10.5变更引起的工期调整分包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，奖励的方法和金额为：承包方确认并同意其意见后，由承包方决定奖励金额。10.4分包人的合理化建议关于变更估价程序的约定：/

12.1市场价格波动引起的调整﹒12.价格调整风险范围以外合同价格的调整方法：/风险费用的计算方法：在签订本合同之前承包人已要求专业分包人将上述风险范围内的费用计入单价，一次包死，施工期间不再调整。单价包含的风险范围：（1）完成承包范围的全部工作内容，履行本合同中应由专业分包人完成的全部责任所应支付的全部价格；（2）竣工验收合格前现场所有的垃圾清运费、保洁费、成品保护费、质量缺陷维修费；（3）生活及施工用水、用电费；（4）本合同单价一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、承包人相关工程施工进度、国家政策性调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决；（5）停电、停水等因建设单位或总包方原因造成的停、窝工损失费用；（6）分包工程直接费、间接费、利润、税金、保险、和施工期间施工现场内的一切搬运费用、材料倒运费、材料保管费、安全保障、文明施工、环境保护等一切措施费用、临时设施费、分包方自购材料的检验试验费、深化设计和通过本工程图审、通过施工中的各种检查、报验、竣工验收及其竣工资料和竣工图的提交和备案、正常使用、各种税费等（7）因工程工期紧张，需加班（包括节假日加班、承包人要求的夜间加班）等产生加班费用包含在合同单价中。（8****政府行为等造成的停、窝工损失费用。（9）完成该分包合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用；（10）防疫费用等。固定综合单价合同

13.1.2工程量计量周期：按月计量工程量（进度报量不作为双方最终结算依据）。13.1.1工程量计算规则：执行《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）,工程量的确认以承包人、发包人、监理共同确认的工程量为准。13.1计量原则和计量周期13.计量因市场价格波动，调整合同价格的方式：无。市场价格波动是否调整分包合同价格的约定：否。

14.1预付款14.工程款支付工程量确认的约定：以实际累计完成但不超出施工图的工程量为依据。对分包人未经承包人认可超出施工图范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量；不合格的所有返工费用由分包方承担，分包人拒绝返工或返工后仍不合格的，返修至合格的费用由承包人从应付分包人工程款中扣除。工程量的确认以承包人、发包人、监理共同确认的工程量为准。13.3工程量的确认关于计量程序的约定：按照月进度进行工程量计量，分包人每月20日之前报送本月进度报量书、形象进度单、安全文明投入费用及相关资料（一式四份）至承包人项目部审核。13.2计量程序

承包人支付安全文明施工费的比例及期限：执行通用条款。14.2安全文明施工费的支付关于预付款扣回的约定：无。承包人逾期支付预付款的违约责任：无。预付款支付期限：无。预付款支付比例或金额：无。

（3）从第二次进度款开始，后续进度款申报时分包人必须提供农民工工资支付情况证明，该证明必须包括相应分包班组负责人提供的材料和依据。农民工工资支付情况证明具体包括如下：①项目人员动态管理台账复印件；②人员考勤表复印件；③工资发放表（签字及手印）复印件；④财务工资发放科目明细表、记账凭证及原始凭证复印件；⑤分包班组负责人提供的材料和依据复印件；⑥其他农民工工资支付情况证明材料。（2）凭合同规定的帐号付款。本项目工程款专款专用。严禁资金转移或挪作他用，发现挪用，停付进度款。（1）承包人支付工程款以发包人付款为前提，若发包人未及时向承包人支付工程款，从而影响到承包人向分包人支付工程款的，分包人须予以理解和配合，不能据此向承包人提出停工，影响工程施工。14.3.1工程进度款付款周期：承包人按分包人当月实际完成工程量审定值的80%于次月支付分包人进度款，每次支付工程款时分包人必须向承包人开具本次进度报量金额100%的合法合规**增值税专用发票。挂账后一个月内支付进度款。承包人申请差额纳税或抵扣税款时，分包人应配合承包人提供税款所属期为发票开具当月的缴税证明复印件或“抄报清卡”字样截图。14.3工程进度款支付

授权委托日期:年月日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

中华人民**国

楚武占

姓名

性用男民族汉居民身份证

出生1978年2月27日

住址**省**县寻村镇楚洼

村

签发******局

公民身份号码410********2277015

有效期限2005.****.15-2025.****.15

中华人民**国

姓名岳兴利

性别女民族汉居民身份证

出生1985年7月15日

住址**省**县水寨镇上天

院村中天院三组

******局

公民身份号码410********7154562有效期限22015.****.13-2035.****.13

农民工工资保证金缴纳方式：现金。15.农民工工资保证金（2）承包人完成支付的期限：业主支付工程款后7日内。（1）承包人对完成审核并签发进度款支付证书的期限：10日。14.3.3进度款审核和支付14.3.2进度付款申请单应包括的内容：执行通用条款且提供进度报量书、安全文明施工资料及结算单、形象进度单、水电费单、农民工工资支付资料、甲供材料应供量计算书、奖罚单、违约金支付或扣除资料等相关资料。

关于试车内容的约定：无。16.1试车的组织和配合16.试车农民工工资保证金退还：在工程完工验收合格且未与农民工发生因拖欠工资产生的违约金、纠纷及提供农民工工资结清资料齐全后无息退还农民工工资保证金，若产生纠纷或者无法提供农民工工资结清资料，分包人应向承包人支付最终结算金额10%的违约金。分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或分包人的劳务费用应承担的违约责任：扣除分包人的农民工工资保证金，用以向其雇佣人员支付劳务报酬，不足部分从承包人应付分包人工程款中扣除。并向承包人支付等额违约金，违约金从应付其工程款中扣除，且承包人可立即解除合同。农民工工资保证金缴纳金额：合同额的2%，人民币（大写）（￥元）。（合同签署后7日内缴纳，否则承包人有权无条件解除合同或延迟支付分包人工程款直至保证金缴纳到位；若延迟付款数额超过保证金应缴纳数额，可直接从工程款中扣除。分包人须无条件同意上述条款并不得以任何理由提出异议或索赔）。

17.2完工验收程序（4）申请完工验收应具备的其他条件：分包工程具备竣工验收条件的，分包人应当向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提交日期和份数。17.1完工验收条件17.完工验收关于试车费用明细及试车费用承担的约定：无。16.2试车的费用承担

18.分包工程移交分包人对施工场地进行清理并退场的期限：本工程完工验收合格后7日内。17.4完工退场分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约责任：分包人应保证分包工程自完工验收合格至移交承包人的期间一直保持质量合格状态，若出现质量问题，分包人须无条件返工直至符合施工要求，相关费用自理，由此产生的损失由分包人承担，分包人拒绝返修或返修后仍不合格的，返修至合格的费用由承包人从应付分包人工程款中扣除。17.3完工日期分包人申请完工验收的程序：（1）工程具备完工验收条件，分包人按国家工程完工验收有关规定，向承包人提供完整的完工资料及完工验收申请报告。承包人审查后认为不具备验收条件的，应通知分包人还需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。（2）完工验收不合格的，承包人应按照验收意见发出指示，要求分包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由分包人承担。分包人完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交完工资料及完工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

19.1结算申请19.结算工程资料的套数、内容：根据承包人要求提供。合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限：分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限：分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，承包人向分包人颁发分包工程接收证书。18.1分包工程移交时间

19.2.2承包人完成完工付款的期限：整体工程竣工验收合格且工程资料、竣工决算资料齐备交付承包人后，付至累计审定进度报量值的90%；分包人30天内未向承包人提供工程资料、竣工决算资料，分包人应向承包人支付10万元的违约金。竣工决算审核完成后，付至双方确认决算值的95%；预留决算值的5%作为质量保证金，待全部工程通过业主交工验收、缺陷责任期满后，承包人无息返还分包人5%的质保金。（付款前，分包人需提供与审定金额等额的**增值税专用发票交于承包人）。19.2.1承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：承包人完成完工结算申请单审核并签发完工付款证书的期限：承包人收到完工结算申请单14日内完成审核。19.2结算审核分包工程结算申请单应包括的内容：执行通用条款并以承包人要求为准。分包工程结算申请单需要的资料清单和份数：工程资料、竣工决算资料，编制说明，已完合格工程量确认表，原始资料、变更单、签证单、农民工工资结清资料、违约金支付或扣除资料、罚款单等；一式陆份。分包人提交分包工程结算申请单的期限：执行通用条款。

承包人完成最终支付的期限：颁发最终结清证书一个月内。19.3.2承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期终止证书颁发后七日内。关于最终结清申请单内容的特殊约定：执行通用条款并以承包人要求为准。分包人提交最终结清申请单的份数：一式陆份。19.3.1分包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。19.3最终结清

20.2保修期20.1.3分包人发出缺陷责任期届满通知的期限：执行通用条款。缺陷责任期的具体期限：24个月。20.1.1缺陷责任期的起算日：自总包合同工程通过完工验收合格之日起计算。20.1缺陷责任期20.缺陷责任期与保修期

21.1承包人违约21.违约20.3.1质量保证金的扣留金额和扣留方式：竣工决算审核完成后，付至双方确认决算值的95%；预留决算值的5%作为质量保证金，待全部工程缺陷责任期满后无质量问题，承包人无息返还分包人5%的质保金。（付款前，分包人需提供与审定金额等额的增值税发票交于承包人）。20.3质量保证金保修期具体期限：按照质量保修书约定执行。20.2.1保修期的起算日：总包合同工程通过完工验收合格之日。

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。21.2.1分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：合同工期依约定的绝对工期计算，若不能按规定时间开工，每拖延一天，扣违约金1000元；如合同签订后5天内不能开工，承包人有权解除合同，并有权按有关规定扣除违约金；无证上岗或操作人员从业素质与所报岗位证书不符合者将由分包人承担200元/人违约金，并立即清退该人员；分包人实际进度明显滞后于计划时，承包人可以书面要求分包人加快施工进度并对下阶段计划进行调整。分包人必须立即整改以满足承包人要求，如分包人接到通知后2天内未采取任何措施或3天内仍不能满足承包人要求，视为分包人违约，承包人有权解除分包合同。21.2分包人违约21.1.2因承包人违约解除合同的，关于已完工程估价、清算和付款的约定：执行通用条款。分包人因承包人违约暂停施工满28天后，承包人仍不纠正其违约行为的，分包人有权解除合同。21.1.1承包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：执行通用条款，承包人未按合同约定履行付款义务应承担相应违约责任，但应不超过逾期未付款金额的5%。（分包人对此已明确知晓，并无异议）。

不可抗力的其他情形：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。22.1不可抗力的确认和通知22.不可抗力21.2.4未经承包人书面同意，分包人不得将本合同项下的债权债务进行转让，如违反本条规定，分包人应向承包人支付转让金额20%的违约金。21.2.3分包方应向承包方开具并交付合法有效的**增值税专用发票，且及时完成法律规定下的申报纳税义务。分包人未履行前述义务和相关纳税申报义务均构成在本合同项下的实质性违约。如因分包人所开具的****机关****机关认定不符合相关政策规定，****机关****机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，分包人应承担赔偿责任，包括甲方所承担的所有税款、滞纳金、罚款另加发票金额5%的赔偿款。21.2.2因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：分包人应向承包人支付分包工程合同价款5%的违约金，且对分包人已完合格工程按照完成量的50%作为最终结算付款。不足以弥补承包人损失的，分包人应赔偿承包人的损失。

办理意外伤害保险的具体事项：开工前分包人自行办理，费用自理。关于意外伤害保险、财产保险的特别约定：分包人必须购买建筑施工人员团意险，除项目所在地有特殊规定外，优先考虑****公司进行投保，分包人对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们在项目现场施工期间的人身及财产安全负责，并承担相应责任。23.2其他保险23.保险因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括：工程本身的损害由承包方承担；人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；所需清理、恢复工作的费用，由承包方承担；注：停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。22.3因不可抗力解除合同

关于对分包人索赔的处理的约定：：（1）承包人可从应向分包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除分包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。索赔按以下规定执行：延误工期3天以内，索赔金额为合同金额的1%；延误工期3-5天，索赔金额为总承包金额的2%；延误工期5天以上，索赔金额为总承包金额的3%；承包人可以对明显不能完成工期且在其书面提醒2次后，仍没采取赶工措施的分包人驱逐出现场，分包人应全面配合新施工单位进场。（2）分包人因质量问题整改后质量仍不合格，应承担的违约责任为：一经查实，分包人应向承包人支付分包工程合同价款10%的违约金，承包人有权直接从未付工程款中扣除，不足部分由分包人补足，工期不予顺延。前述违约金不足以弥补承包人损失的，承包人有权向分包人索赔。同时承包人视情况有权将此部分工作另行委派给第三方施工，所发生的费用由分包人承担。24.2对分包人索赔的处理24.索赔分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限：开工前7日内。23.3保险凭证办理财产保险的具体事项：开工前分包人自行办理，费用自理。

（1）任何一方可依法向承包方****人民法院起诉。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成的，应当按照以下第（1）种方式解决：25.2仲裁或诉讼25.争议解决关于对承包人索赔的处理的约定：执行通用条款，承包人未按合同约定履行付款义务应承担相应违约责任，但应不超过逾期未付款金额的5%。（分包人对此已明确知晓，并无异议）。24.4对承包人索赔的处理

附件4：分包人用于分包工程施工的机械设备表附件3：主要建设工程文件目录附件2：工程质量保修书附件1：分包工程一览表专用合同条款附件：（2）凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至中国****委员会或******委员会****仲裁院仲裁，仲裁地在**或**或**，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

附件10：现场安全文明施工考核标准附件9：建设工程施工项目危险作业风险告知附件8：廉政合同附件7：安全环保协议附件6：安全文明措施分配表附件5：分包人主要项目管理人员表

工程质量保修书附件2：分包工程一览表附件1：附件11：分包人报价明细

质量保修范围和内容：合同施工范围内全部施工内容。分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容承包人和分包人根据《中华人民**国建筑法》《建设工程质量管理条例》，经协商一致****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包合同签订工程质量保修书。分包人（全称）：承包人（全称）：****

缺陷责任期终止后，承包人应退还剩余的质量保证金。分包工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自总包合同工程通过完工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期保修期自总包合同工程通过完工验收合格之日起计算。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为50年，屋面防水工程、保温工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，通风工程保修为2年；2、电气管线、上下水管线安装工程、设备安装工程为2年；3、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；4、供热与供冷体统，为2个采暖期、供冷期；5、其他工程按国家规定约定。二、保修期

五、保修费用4．质量保修完成后，由承包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理。四、质量保修责任

280号地址：**市**区胜利街地址：承包人(公章)：分包人(公章)：工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：在返修过程中，分包方人员不得损坏承包人及业主设备设施，并做好卫生清洁工作，严禁与承包方及业主发生争吵。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

限公司太****银行：****银行****银行：传真：0351-****767传真：电话：0351-****767电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

附件4：主要建设工程文件目录附件3：邮政编码：030009邮政编码：账号：140********050501911账号：

附件6：注：对未经承包方同意，分包人擅自更改项目管理人员的，按照分包人违约处理：更换项目经理50000元/每人.次，更换项目副经理、技术负责人等主要管理人员30000元/每人.次，更换其他管理人员10000元/每人.次；表中安全员不到场5000元/每人.月。附件5：分包人主要项目管理人员表分包人用于分包工程施工的机械设备表

甲方（承包人）：****协议编号：键入内容安全环保协议附件7:安全文明措施分配表

2.1对乙方的安全环保工作进行统一协调和管理，督促乙方限期整改安全环保隐患，乙方逾期未整改时，有权责令乙方停止作业进行整顿。二、甲方安全环保管理权利和义务本协议****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包合同（以下简称“主合同”）的附属协议，主合同终止或解除时，本协议随之终止或解除。一、协议性质为切实贯彻安全发展、绿色发展的理念，加强安全环保管理，明确双方的安全环保权利和义务，经双方协商一致签订本协议：乙方（分包人）：

2.7乙方发生生产安全事故或突发环境事件时，甲方应当立即启动相关事故应当急预案、参与抢险，为乙方抢险及抢险人员提供必要的条件，督促乙方及时如实上报险兆及以上生产安全事故和突发环境事件，并参加后续工作的事故调查。2.6对乙方现场作业进行监督检查，并对乙方现场作业“三违”（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）、“三超”（超强度、超定员、超能力）行为进行立即制止、责令整改或进行处罚；督促乙方及时如实上报“三违”和“三超”行为。2.5监督乙方向作业人员配备符合国家和行业标准的劳动防护用品。2.4督促乙方落实风险分级管控和隐患排查治理，作业前风险辨识，生产安全事故应当急预案编制和演练。2.3为乙方提供必须的作业文件及****现行的安全环保管理制度和有关规定，并负责进行安全交底和监督乙方落实。2.2组织对乙方相关人员进行相应的入场培训，并按相关规定组织考试，考试不合格者严禁上岗。

3.3严格遵守国家、地方政府、行业等有关安全环保的法律、法规、规章、标准等规范性文件的规定，遵守甲方安全环保管理制度和有关规定，并接受甲方在安全环保工作方面的监督和管理。3.2对承包的项目、承租的场所和设备的生产经营及从业人员的安全负有直接责任。3.1乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，足额提取和使用安全生产费用，专款专用，不断完善和改进工程职业健康安全环境条件，确保安全生产。甲方明确其金额或者比例为：不少于当期投入金额的2%。三、乙方安全环保管理权利和义务2.9甲方的其他义务：（1****集团1+9安全理念和安全管理思路，以及有关承（分）包商管控“七步法”、“八不准”和“两个刚性”措施等有关规定，建立与分包方协商、沟通渠道，并及时将有关安全管理信息传达。（2）对分包方进行资质证照、人员资格和安全管理能力审查。（3）应向分包方提供施工现场及相邻区域的供排水、电、气等地下管线资料，相邻建筑物、地下工程的有关资料以及相关的安全技术资料。（4）有监督检查分包方执行国****集团和企业安全生产规章制度、规定的权利和义务。（5）督促分包方落实施工项目的安全投入，要求施工单位人员劳动防护用品必须统一或符合规定要求。所使用的电气设施、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材等必须符合国家、行业安全管理的规定。（6）进场开工前向分包方进行安全培训、监督分包方对参加项目建设的全体员工进行安全培训和安全考试，对考试不及格人员，分包方不得使用。（7）主持召开项目安全例会，定期或不定期的组织安全检查，承包方工程、****管理部门不定期对分包方作业现场及人员进行安全监督、检查和考核，每季度对分包方进行安全考核、履约后评价。有权利和义务停止危及安全生产的作业。本项****管理部门负责人：米巅山，联系电话：136****2692；工程管理部门负责人：刘引福联系电话：185****0817。组织开展对现场及施工过程中危险源和环境因素进行识别和评价；负责安全专项方案的编制或合成、评审工作。（9）鼓励分包方创**全、干净班组，****集团的早安中铝音频；进行必要的安全风险告知和安全整体安全技术交底，为分包方提供必要的工作条件和安全作业场所。（10）审查分包方的安全工作程序和特殊作业，危险作业和大型施工项目的安全施工措施。（11）参加分包方人身伤亡事故和其它安全、环保事故的调查处理工作。（12）提出撤换在安全工作上不合格的分包方项目经理或安全管理人员。（13）组织做好事故、事件的应急管理工作。（14）监督、检查、指导分包方的安全管理，并接受监理人、总包、****政府安全监督部门的监督、检查。2.8发包方是项目安全环保投入的责任主体，负责完善和改进项目安全生产条件的资金保障，并按主合同约定及时向乙方支付合同款，以保障乙**常的安全环保投入，监督乙方按规定执行。

3.9乙方项目负责人、安全管理人员安全管理相关资格证书齐全有限，否则严禁入场；特种作业人员资格证书齐全、有效，否则严禁从事特种作业。3.8应当对本方员工进行三级安全教育，并提供培训、考试书面痕迹材料，考试不合格者严禁上岗。3.7项目经理、安全负责人及安全管理人员在岗时间应当达到合同要求。3.6严格执行日报告、零报告，及时如实报告违章以及险兆、可记录伤害、轻伤及其以上事故、事件，如有岗位突发疾病死亡、火灾事故、爆炸事故、有毒有害气体泄漏事故应当及时按规定报告。3.5定期对承包的项目、承租的场所和设备进行安全环保检查，检查中发现的问题和整改情况报告甲方。3.4当承包资质、证照发生变化时，须提前30日以书面形式告知甲方。

3.15发生生产安全事故、突发环境事件后，应当迅速采取措施组织抢救，保护事故现场，防止事故扩大；在及时通知甲方的同时，按照国家有关规定如实向****管理部门报告。3.14每月向甲方报告安全环保情况；当承包的项目、承租的场所和设备出现重**全环保隐患，或因生产经营活动可能危及甲方生产安全和环境时，应当立即采取安全环保措施，并通知甲方。3.13按规定制定施工安全技术措施或方案、应当急预案，并报甲方备案，做好与甲方应当急预案体系的衔接。3.12属于国家强制检定和检验的设备、工器具应当定期检验并取得相应有效证书。3.11为从业人员配备符合国家和行业标准的劳动防护用品并监督其正确使用。3.10乙方项目管理人员、安全环保管理人员、技术人员、特种作业人员以及施工机械和设备与主合同约定一致，主合同执行过程中有变化的，如有变化须征得甲方书面同意。

（3）乙方项目管理人员、技术人员、安全管理人员、特种作业人员以及施工机械和设备与主合同约定不一致的。或者未经甲方同意擅自变更项目经理和安全、技术负责人等《合同》约定的人员、设备、方案的。（2）资质挂靠或出借资质证明文件及有关资料的。（1）资质证照不全、过期、无效，不满足合同约定的资质或业务能力要求的。4.1乙方有以下情形之一的，甲方有权终止其在甲方承包工程区域内的生产经营活动或立即终止合同，乙方承担其一切损失，并向甲方支付违约金60万元。四、合同解除3.16乙方的其他义务：（1）遵守国家安全生产法律、法规、规章、“强制性标准”及本工程项目建设职业健康安全管理制度，对本单位管辖的安全生产、职业健康、环保工作负责。（2）接受建设单位、承包方统一安全管理，严格按照承包方要求开展各项工作。（3）分包方主要负责人依法对本单位的安全生产工作负责，项目负责人对项目的安全施工、职业健康和环境保护负责。分****集团、承包方有关规定为施工现场人员办理意外伤害保险。（4）分包方加强对施工现场安全生产的检查,督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准,发现并处理安全事故隐患,及时制止和纠正违反施工安全技术规范、规程的行为。（5）根据工程项目应急预案，建立施工现场应急处置程序，并组织演练。（6）分包方应将营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证明文件、施工人员工伤及意外伤害保险等其他商业保险证明、近三年安全生产证明（当地安监部门或行业主管部门出具）、分包方项目经理资格证书、施工人员的身份证复印件、安全管理人员资格证书、施工人员的身体健康证明、施工使用的安全工器具登记表、施工使用的特种设备台账、施工人员的人员名单、特种作业人员登记表及特种作业资格证书、其它可能需要的安全生产管理文件等装订****管理部门审查后备案。（7）分包方在施工期间须严格遵守13项底线标准外，还应当遵守《****安全投入费用计提、使用及财务核算补充管理办法》等相关安全管理规定，****施工队的安全、环保管理制度和相应的组织机构，包括各级安全、环保岗位责任制和定期安全、环保检查制度，安全、环保教育和特种作业人员的审证考核制度；明确项目安全、环保的第一责任人，专职安全员以及施工班组专职或兼职安全、环保管理人员等（安全生产管理人员的配置按建质[2008]91****公司规定执行）并报承包方备案。（8）分包方按承包方的要求自行编制施工方案；并制定有针对性的安全、环保技术措施，严格按施工方案和有关安全、环保要求施工。（9）分包方应每月组织召开工程施工安全、环保教育会议，介绍施工中有关安全生产、环境保护等规章制度及要求，做好安全技术交底工作，并为员工提供安全防护用品，施工过程中做好各项安全防护措施；分包方必须与分包方为实施合同而雇用人员签订雇佣合同（劳动合同或劳务合同）。对于特种作业（包括特种设备操作）施工，要求作业人员必须持证上岗。（10）分包方在动力设备、输电管线、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包方书面提出安全保护措施，经承包方签字认可后实施。（11）分包方在夏季施工过程中，应在不影响施工进度的情况下，合理安排工作时间，做好防暑降温工作，保证操作人员的健康。（12）分包方应为己方员工办理社会保险，并在开工前必须为分包方进入本项目所有施工、管理人员办理意外伤害保险，每人伤亡赔付额度不得低于80万元人民币，保险期限不少于施工工期，缴纳意外伤害险的凭证要在承包方人力**部门、安全环保部门备案，如不办理保险承包方将不予受理分包结算，后期进入人员应在入场安全教育培训考试合格前办理完保险手续。按照有关要求，为进场人员办理体检（体检项目和内容满足应针对不同性别、年龄、工种、工作人员），体检报告报送承包方项目部人力**部门、安全环保科备案，体检不合格者不得隐瞒健康情况，以及年龄小于18周岁或超过建筑行业法定退休年龄人员，不能进入项目施工。（13）贯彻谁施工谁负责安全、环保的原则。分包方人员在施工期间造成人员伤亡、火灾、机损、环境等事故，甲、乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，****政府主管部门关于事故报告的有关规定，及时、如实报告各自的上级主管部门及项目所在地安全、环保主管单位等有关机构。在分包方的施工范围内或因分包方人员原因，发生安全事故或其职工突发疾病等事故的损失和善后处理费用，由分包方负责。（14）分包方在施工期间必须严格执行和遵守承包方的安全生产、环境保护管理的各项规定，接受承包方的督促、检查和指导，对于查出的隐患，分包方必须在规定的期限内进行整改，若不按承包方要求整改，承包方有权责令分包方暂停施工，分包方承担由此带来的工期损失、经济损失，并接受承包方的经济处罚。（15）对于文明施工，分包方按照承包方安全文明施工总体策划，制定并落实所承包项目的安全文明施工策划，实行安全文明施工区域化管理。分包方应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐，****管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，分包方应当从施工现场清除分包方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。（16）分包方要对施工区域内的作业环境、操作设施设备、工具用具等进行认真检查，发现隐患，立即停止作业，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全、环保要求和处于安全状态。对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。（17）分包方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由分包方自备。如甲、乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全、环保使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全、环保要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全、环保操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成人员伤亡和环境事故，由借入使用方负责。（18）分包方人员对施工现场的各类安全、环保防护设施、标志和警示牌，不得擅自拆除、变动或更改。如确实需要的，必须经工地施工负责人和甲、分包方指派的安全、环保管理人员同意，并采取必要、可靠的安全、环保措施后，方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。（19）分包方必须严格执行各类防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割动火作业等危险作业应按规定办理审批手续。严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。（20）本工程安全生产费用适用范围如下：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、**、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；④安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出;⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥安全生产宣传、教育、培训支出；⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧安全设施及特种设备检测检验支出；⑨其他与安全生产直接相关的支出。（21）贯彻先订合同后施工的原则。承包方不得指派分包方人员从事合同外的施工任务。分包方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的后果均由有关方负责。（22）贯彻“谁施工谁负责”的原则，分包方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由分包方责任造成承包方人员、他方人员、行人伤亡等），承包方有协助紧急抢救伤员的义务，分包方负责事故上报、经济赔偿及善后处理，事故的损失和善后处理费用，由分包方承担。（23）分包方施工过程中严格执行“****公司安全生产十条禁令”和“三规两必”保命措施、中铝国际安全生产“六必须”等承包方关于安全管理通知的要求。安全生产十条禁令：①严禁未经“三级”安全教育培训人员上岗作业；②严禁无证人员从事特种作业；③严禁在易燃易爆场所内吸烟；④严禁未办理工作票进行电气作业；⑤严禁未经审批进入有限空间作业；⑥严禁不佩戴安全带进行高空作业；⑦严禁未按规定停机进行检修或故障处理；⑧严禁违章穿越或进入正在运转的设备设施；⑨严禁堆垛超高；⑩严禁酒后进入生产区域或施工现场。三规两必：危险作业分级审批规定；上锁挂牌作业规定；变更作业规定；临时性作业前必须辨识评估风险，制定落实相应防范措施；固定作业流程必须每月辨识评估一次风险，完善相应防范措。中铝国际安全生产“六必须”：****公司安全生产十条禁令，必须严格遵守；作业现场专职安全管理人员，必须按规定合理配备；危险作业，必须经过逐级审批；危险性较大的分部分项工程，必须编制安全专项方案；进入作业现场人员，必须正确佩戴安全防护用具；作业现场四口、五临边，必须按要求防护到位。（24）分包方应配合承包方做好专项方案的编制、评审工作，配合承包方做好危险源识别及评价工作。（25）分包方要根据承包方下达的风险告知，编制对应的应对措施。（26）分包方不遵守国家法律、法规、不执行安全操作规程，违反安全程序、制度、规定、违章指挥、违章作业、造成的各类事故，应由分包方担全部责任和全部经济损失。（27）安全事故应按国家、行业和工程方规定的程序上报，遵照“四不放过”的原则进行处理。（28）服从建设单位、监理单位和承包人对安全工作的管理和监督，全面遵守承包合同和本协议关于安全工作的规定，严格按照各级管理制度做好现场安全工作。（29）其他未尽事项按照承包方的安全管理制度及要求执行。

（9）列入甲方“黑名单”（不合格承包商清单）的。（8）危险性较大的分部分项工程未制定专项施工方案，或者在开工前未按批准的安全专项施工方案，向有关人员进行安全技术交底的。（7）施工作业未严格落实“五个必须”的（施工作业前必须编制施工方案；施工方案必须按规定论证和审批；施工作业前必须进行安全技术交底；施工过程中必须按施工方案施工；施工方案完成后必须经验收合格方可进入下一道工序）。（6）乙方使用的安全防护用品没有生产许可证和产品合格证，等级不符合国家和行业标准的的；国家强制检定或检验的设备、工器具未取得相应证书的。（5）所有“三岗人员”（项目负责人、安全管理人员、特种作业人员）未做到100%持证上岗的。（4）未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员的。

（15）乙方对所承包的业务有分包的，乙方必须与分包方签订本合同第3.1至第3.16款内容。分包方违反上述规定的，由甲方终止其在甲方区域内的生产经营活动或立即终止合同。（14）不执行国家法律、法规，不遵守甲方安全生产制度，不服从甲方对其监督和管理，且拒不按甲方要求进行整改的。（13）拒不履行合同约**全条款，或对甲方检查中发现安全违章行为拒不整改的。（12）项目经理（负责人）到项目现场工作日时间低于80%的。（11）乙方将所承包的项目进行非法分包或转包的。（10）合同履行期限内，乙方发生安全生产工亡事故、一般及以上环境污染事故或较大及以上质量事故的。

将违章分为四类，A类是违反了十条禁令；B****集团公司、中铝国际底线标准及有关规定；C类是现场安全文明施工考核（见附件）；D是其他违章行为。5.1违章责任承担标准分包方违反本协议相关要求，按照以下标准承担违约责任。五、违约责任

c.承包方不能保证与分包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；b.承包方未提供工程施工作业所必要的图纸或资料，未向分包方进行技术交底的；a.承包方擅自压缩工程合同约定工期，违章指挥或者强令分包方及其从业人员冒险作业的；当发生下列情况之一的，承包方承担相应违约责任，依法赔偿给分包方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，承包方依法承担相应责任：5.2.1承包方违约5.2违约责任及处理

乙方出现以下情况，应当向甲方支付相应的违约金（违约金数额为未确定的区间数的，最终的违约金数额大小由甲方根据乙方违约情况确定）5.2.2分包方违约g.承包方未按照合同或者协议约定支付应当由承包方承担的工程安全生产费用的；f.承包方未履行法定义务的情况或合同条款约定违反国家规定的相关义务、责任及费用承担的情况。e.承包方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况；d.承包方明知发生事故后，承包方未及时组织开展应急救援工作的；

（6）（5）分包方拒不履行合同约**全条款，或对承包方检查中发现安全违章行为拒不整改的承包商，分包方承担违约责任20万-30万元。。（5）乙方未按规定使用提取和使用安全生产费用的，乙方应当向甲方支付违约金5万元/次。（4）乙方未履行本协议3.7款，乙方应当按每人每天0.5万元向甲方支付违约金，当违约金累计金额达到5万元以上时，甲方有权无条件解除与乙方签订的主合同及本协议。（3）乙方未履行本协议3.6款，乙方每次向甲方支付违约金50000元；瞒报、谎报的，每次向甲方支付违约金50000元。（2）发生一般突发环境事件，乙方向甲方支付违约金造成的全部损失及罚款。（1）发生一人死亡的生产安全事故，乙方向甲方支付罚款300万元，直接交现金或者从工程款中扣除，同时承担其违约责任造成的全部损失。

“十条禁令”为：1.严禁未经“三级”安全教育培训人员上岗作业；2.严禁无证人员从事特种作业；3.严禁在易燃易爆场所内吸烟；4.严禁未办理工作票进行电气作业；5.严禁未经审批进入有限空间作业；6.严禁不佩戴安全带进行高空作业；7.严禁未按规定停机进行检修或故障处理；8.严禁违章穿越或进入正在运转的设备设施；9.严禁堆垛超高；10.严禁酒后进入生产区域或施工现场。对于拒不执行本条款约定的承包方，列入甲方“黑名单”（不合格承包商清单）。乙方对所承包的业务有分包的，必须与分包方签订本条款内容。6.1对违反甲方安全生产“十条禁令”（含“十条禁令”的表现形式）和其他有关规定（不限于甲方安全生产“十条禁令”）的乙方人员，由乙方对违章人员立即清退出场，该人员三年内不得再从事甲方管辖范围内的任何作业。甲方有权进行监督，并定期开展监督检查。六、其它约定事项（7）（6）分包方发生C类违章行为（见附件现场安全文明施工考核标准），承包方有权按照标准予以处罚。

法定代表人或授权代表（签字）：甲方（盖章）：****（本页无正文，为《****中学建设项目外墙保温及真石漆专业分包合同》（合同编号：12Y-2022-XB-B1-0010）之签字盖章页）6.4本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。6.3甲方的相关管理制度、规定以附件的形式于本协议签订之日交送乙方，乙方在本协议上签字盖章即表示乙方已收悉甲方的相关管理制度、规定，该管理制度、规定亦作为本合同的组成部分。6.2本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

廉政合同附件8年月日法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）：******公司年月日

6.一方发现对方人员在合同执行中有违反廉政规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，有权向对方主管部门或纪检监察部门举报。5.双方必须加强对本方工作人员的监督管理。4.双方保证决不向对方的任何人员、关联方及其特定关系人索要或接受任何贿赂和各种不正当利益或达成不正当利益的分成，或者要求对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行其他不正当行为。3.双方保证决不为获得交易机会或为达到交易目的而向对方的任何人员、关联方及其特定关系人进行任何贿赂以及提供、给付各种不正当利益或达成不正当利益的分成以及进行其他不正当行为。2.双方的业务活动除法律认定的商业秘密和合同另有约定外，必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，严禁损害国家、集体和对方的利益，不得违反法律、****公司有关规章制度。1.双方应当自觉严格遵守国家有关法律、法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生。在合同的订立、履行过程中廉洁自律，严格执行双方签订的合同文件履行。

分包方（分包人）：******公司举报电子信箱：****@163.com举报电话：029-****5968承包方（承包人）：****8.双方的监督举报渠道如下：7.双方有权对合同执行中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查双方履行本协议的情况。

12.一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方工作人员造成名誉或精神伤害的，可采取民事诉讼、刑事诉讼等方式追究责任。11.一方违反上述任何一条廉洁、诚信承诺，给另一方造成损失的，受损失方有权从另一方保证金或其他合同款项中扣除。10.双方纪检监察部门负责受理举报、投诉，监督、查处经济活动中的违规违纪违法行为。如发现有违反约定的行为，将严格追究违规违纪违法人员的责任，并给予相应处理；涉嫌违法****机关处理。9.******公司及其工作人员违反本条款规定的，****有权向******公司监督渠道或外部监督渠道进行投诉或举报，******公司应当按规定处理并向****反馈处理情况。举报电子信箱：****@q.com举报电话：159****8612

（3）施工机具作业风险告知（2）脚手架作业风险告知（1）高处作业风险告知附件9：建设工程施工项目危险作业风险告知

1.3涉及人身安全健康的危险性作业，未办理安全施工作业票或未实施交底及过程监督的；1.2擅自更改安全施工措施或不按措施施工的；1.1无安全施工措施或未经安全交底就组织施工的（包括临时、零星施工作业）；1.凡发现有下列行为，必须对责任单位和个人进行安全处罚，视情节轻重罚款金额500～10000元：安全处罚：附件10：现场安全文明施工考核标准

1.9未经批准，设备、材料占用消防道路的；1.8设备材料未按定置化管理要求分类堆放或堆放不整齐的；1.7随意移动或损坏安全防护设施及安全防护设施恢复不及时的；1.6施工作业人员不按规定使用安全防护用品、用具的；1.5高处、临边及危险作业部位未设置安全防护设施或安全防护设施不完善的；1.4重点防火作业部位，未办理动火作业票或未落实防火措施即进行动火作业的；

3.1发布违反有关安全生产法律法规和制度的命令，违章指挥施工的；3.分包人发生下列情况之一的，给予项目负责人5000～10000元的罚款：2.对发包人和监理单位、承包人提出的“安全隐患（问题）通知单”未按要求整改完成的，对责任单位罚款2000～5000元。第二次复查仍整改不合格的加倍罚款，并责令其停工整顿，且做出安全保证措施送交承包人备案；1.12发生未遂事故的；1.11不执行成品保护规定并损坏成品或半成品的；1.10土石方不按规定堆放或清运不及时的；

5.电缆、电气设备、油系统等引起一般火灾事故的，除按价赔偿损坏设备外，另对事故责任单位按事故损失的10～20%罚款，但不得少于3万元；4.****管理部门批准，随意挖断、损坏地下管线、电缆，造成大面积停电、停水、通讯中断的，责任单位除负责及时抢修恢复外，并处罚5000～20000元。造成局部停电、停水、通讯中断的，责任单位除负责及时抢修恢复外，并处罚2000～5000元；3.5人员不听从发包人、监理单位和承包人劝阻，其行为较为严重的；3.4发生人身轻伤事故和一般机械、火灾、交通等事故的；3.3安全保证体系、监督体系不健全或运作不正常、安全管理人员配置不到位导致现场安全文明施工管理混乱的；3.2无视发包人、监理单位和承包人的书面通知，未及时消除重大事故隐患的；

常见的作业性违章：作业性违章主要是施工人员个人作业过程中发生的现象。作业性违章是指：在基建施工中违反安全文明施工的各项规定、制度及措施的一切不安全、不文明的行为；7.1作业性违章：7.违章处罚标准6.发生影响较大、性质恶劣的未遂事故，对分包人主管领导和主要、直接责任者，给予2000～10000元的罚款；

（6）非电工私拉乱接电源考核300元；（5）随意移动、损坏、拆除安全设施或移作它用考核400元；（4）酒后进入施工现场考核300元；酒后进入施工现场进行吊装、焊接等危险作业的考核1000元，当事人下岗学习（作业单位组织违章分析）；（3）穿高跟鞋、露脚趾的凉鞋、拖鞋、裙子、短裤、背心、裸背或长发披肩进入施工现场考核200元；（2）施工现场坐安全帽考核300元；（1）进入施工现场不戴安全帽或戴不合格的安全帽考核200元，戴安全帽不系帽带考核50元；

（12）施工现场工作光线昏暗、照明灯不开考核200元；（11）使用的电动机械金属外壳不接地考核200元；（10）潜水泵工作时，在潜水泵排水的坑、池内工作场所或在周围进行清淤、挖土等工作考核200元；（9）使用的手持电动工具（电钻、扳手、电锤、磨光机、砂轮机等）或建筑电动机械（潜水泵、打夯机、磨石机、无齿锯、木工机械等）未接漏电保护器考核300元；（8）将电源线钩挂在闸刀上使用考核500元，直接插入插座内使用考核300元；（7）闸刀型电源开关带负荷拉刀闸考核1000元；

（18）动力电源箱、盘至固定配电盘之间电源线长度大于40米考核200元；（17）电源线、电焊机二次线过通道无可靠的保护措施考核200元；（16）使用其它金属丝代替熔丝或不符合规范要求的熔丝考核300元；（15）电气设施接线时先接电源端，后接负荷端，无可靠措施考核300元；（14）使用单相三孔插座代替三相四孔插座考核200元；（13）现场配电箱、开关箱未关闭、上锁考核200元；

（24）用氧气作为通风的风源或吹扫衣着考核300元；（23）将卸下的焊、割炬或从供气阀上卸下的皮管不规范放置考核100元；（22）焊机二次线接头铜芯祼露，未包扎绝缘考核200元；（21）电源盘、电缆周围2米范围内进行焊、割等高温作业考核200元；（20）在金属容器或坑井内工作时，金属容器无可靠接地，或将行灯变压器带入金属容器或坑井内考核300元；（19）带电设备附近有可能造成触电位置使用钢卷尺进行测量考核200元；

（30）高处作业的工器具不系保险绳、无防坠落措施考核300元；（29）高处作业随手抛掷工器具、消耗性材料等考核500元；（28）高处作业未按规定要求系挂安全带考核300元，使用破损不符合要求的安全带考核300元；（27）酒后登高作业考核1000元；（26）高处作业不穿软底鞋考核200元；（25）将点燃的焊、割炬挂在工件上或地面上，或作照明用考核300元；

（36）攀爬钢结构立柱、斜撑或在横梁上行走，无可靠的防坠落措施考核300元；（35）在无安全设施的情况下徒手攀高层建筑物考核300元；（34）高处作业使用撬棒时双手施压考核300元；（33）在高处进行追跑、打闹考核500元，打架考核1000元；（32）高处作业切割、焊接的下角料不及时清理，有可能造成高空坠落物考核300元；（31）高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面未采取防坠落措施的考核300元；

（42）上下爬梯或特殊脚手架时，未仔细检查是否牢固就盲目攀登考核200元；（41）擅自拆除上下爬梯、孔洞盖板、栏杆、隔离层，或经批准拆除上述设施但未设明显警告标志考核400元；（40）不按规程规定拆除脚手架，拆除时上下同时作业或将脚手架整体推倒考核500元；（39）在不合格的脚手架或不牢固的构件上工作考核200元；（38）擅自穿越安全警戒线考核300元；（37）在高处平台、孔洞边缘、安全网内休息或倚坐栏杆考核200元；

（48）凭借栏杆、脚手架、瓷件起吊对象考核200元；（47）站在轻型简易结构的屋面上施工，无可靠措施考核200元；（46）上下梯子时面部朝外或手拿工具、器材等考核200元；（45）两人站在同一梯子上工作或站在最高两档上考核200元；（44）使用不规范的梯子或损坏严重的梯子，或梯脚无防滑措施考核200元；（43）擅自搭、拆脚手架考核200元；

（54）起吊超过额定负荷的吊物且无措施考核300元；（53）吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物品考核200元；（52）操作大型机械人员在驾驶室从事与工作无关的活动，或擅自脱岗考核200元；（51）起重工作无统一明确的指挥信号，盲目指挥考核300元；（50）非操作工操作起重机考核500元；（49）人员搭载货物吊笼考核300元；

（60）气、乙炔瓶等易燃、易爆危险品无安全措施起吊考核300元；（59）施工用钢丝绳未及时回收考核100元；（58）工件上站人直接起吊考核500元；（57）歪拉、斜吊考核300元；（56）吊车吊重物直接进行加工作业无安全措施考核300元；（55）重量不明起吊考核300元；

（66）跨越或手扶卷扬机及设备的钢丝绳考核200元；（65）起重机工作完毕后，未及时摘除吊钩上的千斤绳并将吊钩升起，或未切断电源考核200元；（64）起吊大件或不规则组件时，未拴以牢固的溜绳考核200元；（63）起吊钢板、管子、毛竹、钢材等较长易滑构件时未采用兜吊的方式考核200元；（62）起吊埋在地下的对象考核300元；（61）棱角、刃口的对象未包、垫起吊考核200元；

（72）转动机械的操作人员在工作时戴手套作业考核300；（71）机动车辆超铭牌使用考核300元；（70）厂内机动车辆运输装运设备未绑扎牢靠或装运材料散落地面考核300元；（69）无证操作、驾驶各种机动车辆考核300元；（68）操作链条葫芦时，站在葫芦的正下方考核200元。（67）将双链条葫芦拆除成单链条使用考核300元；

（78）不遵守施工电梯限载要求，强行进入或人货混载考核300元；（77）施工电梯运行时电梯门或层间门关闭不严考核300元；（76）使用卷板机卷板时，板上站人考核300元；（75）打开转动、传动设备的保护罩或将手伸入遮栏内，戴手套或用布、棉纱对设备的旋转部分进行清扫考核300元；（74）在运行转动设备的防护罩上坐立行走或将手触摸运转中机械的转动部分及工件考核300元；（73）使用砂轮机、车、钳、钻等切割机械不戴防护眼镜考核200元；

（84）损坏消防器材或挪作他用考核300元；（83）随意损坏用电设施或照明灯具考核300元；（82）高处电、火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施或在地板砖、网格栅等处施工未采取保护措施考核300元；（81）乙炔、氧气皮管混用考核200元；（80）不及时关闭乙炔、氧气阀门就离开工作岗位考核500；（79）在易燃易爆或禁火区域违反易燃、易爆、禁火区管理规定的考核300元；

（90）打锤时带手套或挥动方向对着人考核300元；（89）接、切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，以致留下火种考核300元；(88)对有压力、带电、充油的容器施焊或未采取措施对盛过油的容器施焊考核300元；(87)施工现场随意用明火取暖者考核200元；(86)压力容器试验升压过程中，在承压部件上作业未采取安全措施考核300元；(85)随意堵塞消防通道或取用消防水考核300元；

（96）高空拆模板未按“安规”要求进行，运到地面的模板堆放杂乱考核200元；（95）掉在安全网或防护棚内的杂物，在收工前未及时清理考核200元；（94）现场设备开箱后，未及时回收整理，或用箱板当脚手板使用考核200元；（93）施工现场自行车、摩托车不停放在指定区域，随便乱放考核200元；（92）随处大小便考核200元；（91）高处清理垃圾时抛掷或阻塞垃圾通道考核300元；

（102）拆除的木料、脚手架、钢模板、架杆等不及时运走的，堆放杂乱考核200元；（101）建筑材料不按规定卸车、存放或占道考核200元；（100）未经发包人同意，随意损坏施工道路或损坏、堵塞排水通道考核300元；（99）未经发包人同意在构筑物内任意打洞者考核300元；（98）施工场所未做到随作随清一日一清者考核200元；（97）沟道回填工作未按要求及时完成考核300元；

装置性违章的责任人是管理人员或直接领导。常见的装置性违章：装置性违章是指：工作现场的环境、设备、设施及工器具；技术措施、安全措施不能保证人身和设备安全的一切状态。7.2装置性违章（105）防火期间，野外动火作业无安全防范措施考核500元，吸烟考核300元。（104）办公室、工具房、车间等地方的室内、门前或周围杂乱考核200元；（103）现场材料、构件、设备堆放杂乱，未分类摆放考核200元；

（6）在金属容器内施焊时，容器外未设专人监护考核300元；（5）使用220伏及以上电源作为照明电源，无可靠安全措施考核300元；（4）在金属容器内、管道内、潮湿的地方使用的行灯电压大于12V考核500元；（3）在电缆沟、隧道、夹层、钢烟道内工作不使用安全电压行灯照明或行灯电压超过36伏考核500元；（2）电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠防雨设施考核300元；（1）配电盘、电源箱、非防雨型临时开关箱等配电设施无可靠的防雨设施考核500元；

（12）一个开关直接控制两台及以上电动设备考核300元；（11）电气安装工器具、绝缘工具未按规定定期试验考核200元；（10）现场低压配电开关，护盖不全，导电部分裸露考核300元；（9）施工区域电火焊线、电源线不集中布置，走向混乱，过通道无保护措施考核200元；（8）电焊机外壳无接地保护考核300元；（7）焊把或电焊机二次线绝缘不良，有破损考核200元；

（18）脚手板未按标准敷设或探头板未绑扎牢考核300元；（17）脚手架搭设后未经使用部门验收合格并挂牌后就使用考核200元；（16）电动工具、机械不符合国家有关安全标准考核300元；（15）流动电源盘电源线未经固定配电箱的漏电保安器考核300元；（14）现场使用不规范的流动电源盘、刀闸、电源板考核300元；（13）流动电源盘无漏电保安器或漏电保安器失灵考核300元；

（24）垂直攀登作业未设置和正确使用垂直攀登自锁器考核300元；（23）高处作业的水平梁上未设置水**全绳考核300元；（22）施工现场、高处作业区域的孔洞无牢固的标识盖板或围栏考核400元；（21）高处危险作业下方未搭设牢靠的安全网等防护隔离措施考核400元；（20）高处危险作业的平台、走道、斜道等处未装设防护栏杆或未设防护立网考核400元；（19）脚手板有断裂现象或强度不够，质量不能满足高空作业要求考核300元；

(30)安全设施损坏或有缺陷未及时组织维修，或更换工作完毕后不回收，或不及时回收考核200元；(29)脚手架上堆物超过其载荷能力考核500元；(28)高处作业临边未设防护栏和挡脚板考核300元；（27）高处交叉作业、拆除工程等危险作业，四周无安全警戒线考核300元；（26）夜间高处作业或炉膛内作业照明不足考核300元；（25）深沟、深坑四周无安全警戒线或围栏、夜间无警告红灯考核300元；

(36)消防器材不定期检验考核300元；(35)易燃易爆区、重点防火区内消防器材配备不齐，不符合消防规程要求，无警示标志考核500元；(34)易燃、易爆区域未使用防爆电器考核300元；(33)氧气、乙炔管道、阀门、皮管漏气考核200元；(32)电解质破碎间内各层氧、乙炔集中布置点无防火罩考核200元；(31)在有粉尘或有害气体的室内或容器内工作未设防尘或通风装置考核200元；

(42)吊挂的重物在空中停留较长时间，未采取安全措施考核300元；(41)使用不合格的吊装工器具或未按规程要求定期检验考核300元；(40)起重机制动、信号装置、显示装置、保护装置失灵或带病作业考核300元；(39)焊接作业使用的挡风帆布未使用防火帆布考核200元；(38)安全防护用品未按要求检验更换考核200元；(37)现场消防通道不畅通考核300元；

常见的指挥性违章：指挥性违章的责任人是违章指挥者。指挥性违章是指：各级领导、工作票签发人、工作负责人，违反劳动安全卫生法规，技术规程、条例和保证人身安全的技术措施、安全措施进行劳动组织与指挥的行为。7.3指挥性违章(44)施工电梯、吊笼带病运行或超载考核300元。(43)机械转动、带电部分无保护罩考核200元；

（6）安排不具备特种作业资格的人员进行特种作业考核500元；（5）安排未经安全教育或安全考核不合格人员进入现场施工考核300元。（4）招用未经资质审查或不合格的外包队伍，将工程分包、转包给不具备相应资质的外包队伍，考核分包工程合同价款的10%；（3）无视现场规章制度建设，现场规章制度不健全考核300元。（2）工人发现的装置性违章不组织消除，对技术人员拟定的反装置性违章措施不闻不问考核300元；（1）视安监部门、安监人员的警告不理，未及时消除事故隐患考核300元；

（12）班组未开展每周一次的安全活动考核300元；（11）班组未进行每周一次的安全检查考核300元；（10）分包人未按规定召开安全会议考核300元；（9）分包人未按规定进行安全检查考核300元；（8）违章指挥，默认工人违章作业、冒险作业，在没有可靠的技术措施和安全保障措施的状态下施工考核300元；（7）违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求的人员上岗考核300元；

（18）重大起重、运输作业、特殊高处及带电作业等危险性作业项目，未办理安全施工工作票，未指定监护人或在易燃、易爆区周围动火未办理工作票，施工负责人擅自组织施工考核500元；（17）班组长（施工负责人）班前不进行安全交底，无交底记录考核300元；（16）未能认真坚持“五同时”原则考核300元；（15）未按隐患整改通知单要求整改考核300元；（14）隐患整改通知单未按时反馈考核200元；（13）未进行施工项目开工前安全施工条件的检查与落实考核300元；

(24)安排、默认工作地点风力达到五级时进行受风面积大的起吊作业，风力达到六级以上时进行起吊作业，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣天气及照明不足指挥人员看不清工作地点，操作人员看不见指挥信号时进行起吊作业考核500元；(23)安排、默认六级以上大风或恶劣天气时进行高空露天作业或霜冻、雨雪天气进行高空作业无防滑、防坠落措施考核500元；（22）安排工作方法、工作程序不当，以致施工中危害工人的生命和身体健康考核500元；（21）施工负责人擅自更改经批准的技术措施、安全措施或工作票、操作票、安全施工作业票考核400元；（20）施工负责人、审批者不按“安规“要求填写、签发工作票、操作票、安全施工作业票考核300元；（19）施工项目无安全措施或未做安全技术交底，施工负责人就组织施工考核300元；

(30)发生事故（包括未遂事故）后不及时组织并主持对事故进行调查、分析考核500元；(29)决定、默认机械设备未按计划检修、超负荷运行、带病运行考核300元；(28)擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置、安全设施考核400元；(27)承包人领导没有及时组织对文明施工责任区进行清理考核300元；(26)在易燃物品及主要设备上方进行焊接作业，下方无监护人，未采取防火安全措施考核300元；(25)安排、默认不具备相关安全知识，不会使用消防器材的人员在易燃、易爆区工作考核300元；

（1）起重用钢丝绳、脚手管在已完工的地面上拖拉考核100元；常见的二次污染违章：二次污染违章是指：基建施工中，不遵守规程、规范，随意性野蛮作业，可能或已经造成对已形成的劳动成果损坏或污染的行为。7.4二次污染违章（32）对作业性违章、装置性违章、指挥性违章未发现、不制止、不纠正或不进行处罚和教育考核500元。(31)进行违章或事故处罚时，默认或指挥使有关人员降低处罚标准或免于处罚考核300元；

（7）材料、设备在装、运、卸、放置过程中可能对自身及其它对象造成损害考核200元；（6）工、器具放置时对其它对象造成损害考核200元；（5）电焊皮线接头不合要求，可能对其它对象造成损害考核200元；（4）电、火焊作业未采取必要的措施考核200元；（3）起重用钢丝绳生根对生根部位造成损害考核200元；（2）起重用钢丝绳与其它对象直接发生摩擦考核100元；

（13）污染或损坏已油漆、粉刷好的对象考核200元；（12）在已完工的防水屋面上施工、行走未采取措施考核200元；（11）油漆、粉刷等作业未采取防漏、滴措施考核200元；（10）施工完工后，钢丝绳、铅丝、包装材料等未及时清理考核200元；（9）把电缆桥架当梯子、平台或移作它用考核300元；（8）堆放的材料、设备在无保护情况下可能对其它对象造成损害考核200元；

（19）腐蚀药品管理使用不当考核200元；（18）电焊作业焊渣不除考核200元；（17）使用消防设施后，残留物未能及时清理考核200元；（16）地面无隔离措施即进行搅拌作业考核200元；（15）经批准在设备、对象上动用电、火焊作业，完工后未进行磨光处理考核200元；（14）随意在设备、对象上动用电、火焊作业考核300元；

（25）使用梯子时造成墙面等对象损坏考核200元；（24）在完工的地坪上无保护搭设脚手架考核200元；（23）踩压小口径管道及盘柜考核200元；（22）踩压已保温好的构件考核200元；（21）在设备及对象上乱涂乱画考核100元；（20）保温作业未使用彩条布等防散落措施考核200元；

（31）未经清理进行构件、设备安装考核200元；（30）对已安装好的门窗及玻璃造成损坏考核200元；（29）擅自砸开电缆、仪表管及管道管口盖板考核300元；（28）排放污水未正确引向下水道和窨井考核200元；（27）施工水磨石地坪时无防溅、溜措施考核200元；（26）任意损坏已完成的盘内接线考核200元；

（37）清扫地面造成墙面、设备污染考核200元；（36）未经批准在施工现场搭设临时工棚考核300元；（35）在文明施工责任区内进行工作后不及时清扫考核200元；（34）车辆行驶或停留时压塌排水沟道、地下构件和不承压路面考核300元；（33）随意倾倒工业及生活垃圾考核300元；（32）随意拆除或损坏安装完工后的设备考核300元；

授权委托书7.8承包人对分包人及其人员安全文明施工违规违纪行为的考核，原则上对单位及当事人和责任人进行处罚，并开具安全处罚单；对违规违纪责任单位及相关责任者的处罚，由承包人相关人员填写安全处罚单并经负责人审批后，书面（包括电子邮件、微信等方式）通知到分包人，考核款以现金方式缴纳或从工程款中扣除。7.7对于违反《中铝国际安全生产“六必须”考核细则》相关内容的，将按照该细则进行考核。7.6由于分包人（含其所聘用、雇佣、使用的员工）违反项目有关规定，造成承包人损失的，承包人有权以发包人或监理单位或总承包单位出具的考核单为准，对分包人进行加倍考核。7.5对于上述违章处罚未提到的其他违章作业行为，承包人可参照有关规定酌情进行考核；对于上述违章屡次再犯的，将加倍考核，或对违章人员清除出场。（38）机械设备安装、检修、保养时，污垢、油水对其它对象造成污染考核200元；

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。授权委托日期:年月日法定代表人：（签字或盖章）分包人：（公章）本人（姓名）（身份证号），系（单位全称）的法定代表人，现授权（被授权人姓名）（身份证号）为代表我单位与****办****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包合同签订、合同结算、账务处理、组织施工等相关事宜，在此过程中所签署的一切文件及处理与分包工程施工活动有关的一切事务，我均予以承认；被授权人在授权有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而消失；被授权人无转委权。****：

****：按时发放工人工资承诺书被授权人身份证复印件法定代表人身份证复印件

法定代表人或其委托代理人(签字)：承诺人：（公章）三、杜绝发生农民工向承包方索要工程款的事件。一旦发生工人直接向****索要工资、集体上访的事件发生，承包方有权从我方的工程款中扣除拖欠的工人工资，代扣、代发。每发生一次工人直接向承包方索要工资、集体上访造成诉讼事件承担5万元的违约金。二、将有工人签字确认的月工资发放表上报项目部劳资科备案。一、严格遵****保障部门的法律法规，保证将工人工资按月足额发放到工人手中，杜绝一切非法克扣和拖欠工人工资的事件发生。我单位承建****中学建设项目东西侧教学楼及宿舍楼等伸缩缝工程专业分包施工中，为确保按时足额发放工人工资，愿向****做出如下承诺：

附件11：分包人报价明细委托人身份证法人身份证2022年月日