****幼儿园园舍维修改造项目 选取公告

****总局****建设部制定制定建设工程施工合同（GF—2017—0201）

承包人(全称)：发包人(全称)：****协议书本工程《协议书》****管理局、****建设部2003年8月印发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-2017-0201)第一部分协议书合同条款

工程立项批准文号：宣发改审【2022】307号工程内容：校内****幼儿园、罗坝校区学生食堂打造、小化粪池一个、罗坝校区操场围网改造、设备采购等预算清单中内容工程地点：****校园内工程名称：****幼儿园园舍维修改造项目一、工程概况依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

竣工日期：年月日开工日期：年月日三、合同工期承包范围：详见预算清单二、工程承包范围资金来源：宣财教[2021]155号、宣财教[2022]21号

￥：755535.00元五、合同价款金额(大写)：柒拾伍万伍仟伍佰叁拾伍元整(人民币)四、质量标准工程质量标准：按国家相关法律规定及规范执行质保期：1年合同工期总日历天数：120（4个月）日历天。(承包人根据工期要求拟定工程进度计划表，作为合同的附件)

(4)本合同专用条款(3)参选书及其附件(2)中选通知书(1)本合同协议书组成本合同的文件包括：六、组成合同的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(9)工程报价单或预算书或标价的工程量清单(8)工程量清单(7)图纸(6)标准、规范及有关技术文件(5)本合同通用条款

合同订立地点：合同订立时间：年月日十、合同生效九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。八、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：地址：**县五宝镇**街219号地址：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同双方约定签字盖章后生效。

专用条款年月日年月日邮政编码：636165邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：

3.2适用法律和法规3.1本合同使用汉语文字。3、语言文字和适用法律、标准及规范合同文件组成及解释顺序：按通用条款第2条解释顺序解释。2、合同文件及解释顺序一、词语定义及合同文件

4、图纸国内没有相应标准、规范时的约定：无项目业主提供标准、规范的时间：按通用条款执行适用标准、规范的名称：按国家、**省现行技术规范、规程、标准及操作规定执行。3.3适用标准、规范需要明示的法律、行政法规：《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》、中华人民**国国务院《建设工程质量管理条例》、《**省建筑管理条例》及**省**市的相关文件规定。

5、监理工程师二、双方一般权利和义务5.1项目业主向承包人提供实施方案及其预算清单：合同签订后6日内提供实施方案及其预算清单1套。实施方案及预算清单项目业主对图纸的保密要求：无4.1项目业主向承包人提供图纸日期和套数：无

姓名：无职务：无项目代理业主：无5.2项目代理业主委派的项目经理姓名：无职务：无监理单位：无5.1监理单位委派的总监理工程师

8.1项目业主应按约定的时间和要求完成以下工作：8、项目业主工作姓名：职务：项目负责人7、项目负责人姓名：无职务：无5.3项目业主派驻的工程师

(6)水准点与坐标控制点交验要求：书面形式，现场交验。由发包人主持。(5)由项目业主办理施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7日内业主办理工程所需要的证件、附件，以及中断道路交通等的审批手续。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由项目业主负责解决。(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：另行约定。(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目建设所需水电由业主接入施工现场内，施工期间内的水、电费由承包人承担。(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：另行约定。

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：9、承包人工作8.2项目业主委托承包人办理的工作：由项目业主在合同签订后书面委托。(9)双方约定项目业主应做的其他工作：无(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按**市有关规定由项目业主负责解决。(7)图纸会审和设计交底或技术交底时间：开工7天前由发包人主持。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包方负责合同工程承包范围的已完工程交工前的成品保护工作。(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：****政府建设管理规定执行。(4)向项目业主提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按国家及**省和**市安全文明施工相关要求执行。(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：无(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

c.承包人应负责办理应由承包人投保的一切保险。b.参与协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系，保证按要求顺利施工。a.承包人应按照合同约定及时开工建设。(9)双方约定承包人应做的其他工作：(8)施工场地清洁卫生的要求：****政府规定，做好施工场地及周边清洁卫生，做到文明施工。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：按《通用条款》第8条(8)款执行。

i.保证施工现场整洁符合有关规定，施工前清理现场达到合同文件的要求，工程未总体移交前，负责成品保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。由于承包人不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由承包人承担。h.承包人应保护好坐标点及相应管线、设备，对施工场所和通道进行有效的保护。如造成损坏，应承担相应的赔偿责任。g.对合同中规定需要重复使用的原有设施进行无损拆卸、保管并重**装，保证这些设施能在重**装后正常使用。如承包人在拆卸这些设施时造成损坏而使这些设施不能被重**装使用，则项目业主将从给承包人的支付工程款中扣除相应的款项。f.办理施工所需的有关批件、证件以及其它需要申请报批的手续。e.承包人在其施工场地内，根据工程建设及安全的需要提供并负责维护施工使用的照明、围栏等相关设施，并配备看守或警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产的损失和人员伤害，由承包人承担责任并负责发生的全部费用。d.承包人应提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件，施工人员应随身携带上岗证书并接受项目业主检查。项目业主有权清退未携带证件人员离开施工现场。

13、工期延误确认的时间：收到以上文件后7个工作日内审定批准。10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人应在本合同签订后7天内向发包方提供实施性的单位工程施工组织设计，一式四份。合同签订时承包人提供拟定工程进度计划表，作为合同的附件。10、施工组织设计和进度计划三、施工组织设计和工期j.承包人应为项目业主、设计单位人员提供完成其履行合同责任的安全工作条件，保证人身安全和物品免于遭受损失。

15、质量检查的职责和权利14.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需要费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。14.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量验收评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人应承担违约责任。14、工程质量四、质量与验收13.1双方约定工期顺延的其他情况：当项目业主代表提出对隐蔽工程重新进行检验后，承包人按要求进行剥露，检验合格的，工期相应顺延。

16.2现场工艺试验：承包人应按合同规定和发包人的指示进行现场工艺试验，除合同另有规定外，其所需费用由承包人承担。16.1现场材料试验：按通用条款执行16、现场试验15.3监理工程师的质量检查权力：按通用条款执行。15.2承包人的质量检查职责：承包人应严格按《技术条款》的规定对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交发包人审查。15.1承包人的质量管理：承包人应建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在签定合同后10日内，向发包人报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送发包人审批。

五、安全施工19.5试车费用的承担：无。19、工程试车17.1双方约定中间验收部位：无。17、隐蔽工程和中间验收16.3其它检验或试验：除16.1、16.2条规定的检验或试验费用以外，其余费用不进入参选报价。

23.3实际发生签证零星工作人工时，按**市最新调整文件执行。风险费用的计算方法：自行考虑风险。23.2本合同价款以23、合同价款及调整六、合同价款与支付按通用条款第20、21、22条，并且文明施工的标志标牌、公告、施工围墙的设置按**市现行有关规定执行，涉及的相关费用由承包人承担。

26、工程款(进度款)支付25.1承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：无。25、工程量确认扣回工程款的时间、比例：无。项目业主向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。24、工程预付款

d.未按要求提供办理结算的资料；c.因承包人原因造成工期滞后，不能满足项目业主要求；b.工程还存在待整改质量问题；a.承包人提交的工程量和质量论证资料不完整或不属实。未按要求提供相应的计划和报表；出现下列问题暂停支付工程进度款和余款：双方约定的进度款支付的方式和时间：工程竣工验收合格，结算评审开具税票和完税证明后，一次性拨付工程款（扣除审定金额3%的质保金）

(1)材料设备单价与一览表不符：无。27.4项目业主供应的材料设备与一览表不符时，双方约定项目业主承担责任如下：27、项目业主供应材料设备七、材料设备供应f.质保金在工程质量保修期满后十四个日历天内付清（不计息）e.由于竣工资料和工程还存在问题，相关单位不予接收。

27.6项目业主供应材料设备的结算方法：无。(6)到货时间与一览表不符：无。(5)供应数量与一览表不符：无。(4)到货地点与一览表不符：无。(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

28.2.2承包人的材料和设备专用于本合同工程合同规定的承包人设备应按合同进度计划进入工地，并需经发包人核查后投入使用，若承包人需更换合同规定的承包人设备时，须经发包人批准。28.2.1承包人设备应及时进入工地28.2承包人材料和工程设备的管理28.1承包人采购材料设备的约定：除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包人提供的工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管。28、承包人采购材料设备

(1)无。28.3.1材料和工程设备的检验和交货验收28.3、材料和工程设备的检查和检验(3)承包人在征得发包人同意后，可以按不同施工阶段的计划撤走其属于自己的闲置设备。(2)承包人除在工地内转移这些材料和设备外，未经发包人同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。但承包人从事运送人员和外出接运货物的车辆不要求办理同意手续。(1)承包人运入工地的所有材料和设备应专用于本合同工程。

(1)承包人使用了不合格的材料或工程设备，发包人有权按第31.2款规定指示承包人予以处理，由此造成的损失由承包人负责。28.3.4不合格的材料和工程设备承包人未按合同规定对材料和工程设备进行检查和检验，发包人有权指示承包人按合同规定补作检查和检验，承包人应遵照执行，并应承担所需的检查和检验费用和工期延误责任。28.3.3未按规定进行检查和检验无。28.3.2监理工程师进行检查和检验

按通用条款执行。28.3.6承包人不进行检查和检验的补救办法(1)不论何种原因，若发包人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验，承包人不得拒绝。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则应由承包人承担重新检验的费用和工期延误责任；若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求，则应由项目业主承担重新检验的费用和工期延误责任。28.3.5重新检验(3)若按第30.1款(2)项规定的检查或检验结果表明，项目业主提供的工程设备不符合合同要求，承包人有权拒绝接收，并可要求项目业主予以更换，由此增加的费用和工期延误责任由项目业主承担。(2)发包人的检查或检验结果表明承包人提供的材料或工程设备不符合合同要求时，发包人可以拒绝验收，并立即通知承包人，承包人除应立即停止使用外，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

(2)若承包人无故拖延或拒绝执行发包人的上述指示，则项目业主有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。(1)由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担，若上述不合格的材料或工程设备系由项目业主提供的，应由项目业主负责更换，并承担由此增加的费用和工期延误责任。28.4.2不合格的工程、材料和工程设备的处理按通用条款执行。28.4.1禁止使用不合格的材料和工程设备28.4、不合格的工程、材料和工程设备的处理

无。28.4.5监理工程师有权要求承包人增加和更换施工设备(1)承包人从其它人处租赁施工设备时，则应在签订的租赁协议中明确规定若在协议有效期内发生承包人违约而解除合同时，项目业主或项目业主邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。28.4.4承包人租用的施工设备按通用条款执行。28.4.3承包人旧施工设备的管理

没有发包人的指令，承包人不能进行任何工程变更。30.2变更的指令：变更权属发包人，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，必须严格按程序报批后实施。30.1变更30、其他变更八、工程变更

工程竣工验收合格后28天内，承包人向发包人提供竣工结算报告及完整的结算资料，并配合发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后60天内完成工程结算审核。发包人审查或委托审查的竣工结算审增减率超过5%的部分，审计服务费审增审减超过5％﹙含5％﹚的部份由承包人承担，发包人在结算审定后经最终审计按合同约定支付，并在工程款中扣除。竣工结算33.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在工程竣工验收前按质监验收要求提交完整的竣工验收资料,经项目业主审查合格后报主管部门审查，工程验收合格后28天内向项目业主提交完整的符合**市建筑工程档案要求的竣工资料1套。33、竣工验收九、竣工验收与结算31、确定变更价格

(4)列入保修期继续施工的尾工工程项目清单。(3)永久工程竣工图。(2)已竣工程移交清单(包括工程设备)。(1)工程实施概况和大事记。竣工资料应包括：33.3竣工资料

35.1本合同中关于项目业主违约的具体责任如下：35、违约十、违约、索赔和争议33.4中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款第32条。(6)施工期的观测资料。(5)未完成的质量保修清单。

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人的原因造成工程延期，每拖延1天按合同总价的百分之一偿付逾期违约金。如出现因承包人原因导致工程不能按工期完工或工程关键线路里程时间拖延14天以上等特殊情况时，项目业主有权对承包人的施工任务进行调整(减少工程量或要求承包人立即退场等，此时第35.1条应不适用)。项目业主下达指令后承包人应立即执行，双方责任等相关问题的协商和解决不得影响对项目业主指令的执行。若承包人拖延执行指令工作，则视为承包人严重违约。发生此类拖延，每拖延一天，承包人应向项目业主赔偿合同金额千分之一的费用。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：双方约定的项目业主其他违约责任：按《合同法》的规定和通用条款规定执行。本合同通用条款第33.3款约定项目业主违约应承担的违约责任：按通用条款第33.3款执行。本合同通用条款第26.4款约定项目业主违约应承担的违约责任：按通用条款第26.4款执行。本合同通用条款第24条约定项目业主违约应承担的违约责任：按通用条款第24条执行。

38.1本工程项目业主同意承包人分包的工程：无。38、本工程不分包十一、其他37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不****人民法院提起诉讼。37、争议本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人负责按设计要求和规范进行改正，并承担采取改正措施的费用。项目业主将根据承包人在工程质量、施工安全和文明施工和现场配合等方面实施情况进行综合考核，考核不达标者将予以处罚，处罚总金额按本合同总价的5%以内，由项目业主直接在工程结算款中扣除。

项目业主委托承包人办理的保险事项：按规定执行。(1)项目业主投保内容：按规定执行。40.6本工程双方约定投保内容如下：40、保险39.1双方关于不可抗力的约定：按国家规定和业主有关部门认定的标准，并按通用条款第39款规定执行。39、不可抗力

(3)双方约定的其他担保事项：无。(2)承包人向项目业主提供履约担保，担保方式为：农民工工资保证金按合同价款的5%缴纳。(1)项目业主向承包人提供履约担保，担保方式为：无41.3本工程双方约定担保事项如下：41、担保(2)承包人投保内容：按规定执行。

附件二：安全、文明施工责任书附件一：工程质量保修书47.1本工程竣工结算价的确定：据实结算，最终以评审为准。47、补充条款46.1双方约定合同正副本份数：共4份（正本2份，双方各执1份），自双方法定代表人（或委托代理人）签字盖公章后生效，项目业主2份，承包人2份。46、合同份数

一、工程质量保修范围和内容为保证****幼儿园园舍维修改造项目建设工程在合理使用期限正常使用，发包人承包人经协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人(全称)：发包人(全称)：****建筑工程质量保修书附件一：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。三、质量保修责任质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。二、质量保修期土建工程为50年，屋面防水及防渗漏工程为5年，电气管线、上下水管线、设备安装及装修工程为2年，道路及市政工程为2年。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程，装饰工程等项目。具体保修的内容双方约定如下：

发包人在质量缺限责任期满后14天内，将剩余保修金无息返还承包人。五、质量保修金的返还工程质量保修金为结算评审价款的3%，****银行利率不计。四、质量保修金的支付3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。2、发生须紧急抢修事故(如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

年月日年月日法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：发包人(公章)：承包人(公章)：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。双方约定的其他工程质量保修事项：无六、其他

第一条：甲方按照川建发[2005]143号文的规定，将本工程项目的安全防护、文明施工措施费用，一次性拨付给乙方，待工程完工时统一结算。为了加强本工程建设项目的安全、文明施工管理，创建文明施工工地，防止人员伤亡、火灾、治安、及重大经济损失事故的发生，经双方协商签订本协议书。承包人(全称)：(以下简称乙方)发包人(全称)：****(以下简称甲方)安全、文明施工责任书附件二：

三、外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止打架斗殴。二、施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照**市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入城市下水管道；不得破坏工地周围树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在工地外道路上遗洒，同时应严格出场车辆的轮胎清洗，避免尘土带到城市道路上。一、施工现场办公及生活临设、大门和围墙等重要设施须按甲方要求设置，现场布局合理整洁，无杂、积水、异味，并保证安全、美观；安全文明施工标志、标牌应设置在明显位置；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。第四条：乙方应主动做好以下工作：第三条：甲方委托本工程项目管理单位“无”负责对本工程安全、文明施工全面进行管理；委托监理单位无负责对本工程安全、文明施工进行全过程的监督、检查。乙方应服从管理和监督，做好现场安全、文明施工的各项工作。第二条：甲、乙****人大批准的《**市建筑施工现场监督管理规定》和市、县政府关于安全、文明施工的要求，明确各自的职责，加强对施工现场的管理。

九、工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖可统一安装空调。八、各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生土方坍塌等一切施工安全事故。七、现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；严禁工人酒后上岗。六、现场消火栓及其他消防器材配备安全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。五、施工现场临时用电包括施工用电和生活用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，变压器和配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。四、施工车辆进出工地时注意工地交通安全，必须缓速行驶；设置明显警示标志。

以上处罚决定以市、县安监站的处罚为依据。2、乙方在施工过程中，如果因安全施工造成特大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的100%；如果因安全施工造成重大事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的50%；如果因安全施工造成一般事故的则扣除本工程甲方付给乙方安全施工费的5%。1、乙方在施工过程中，如果因文明施工问题受上级主管部门处罚一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的5%；如果因文明施工问题，上级主管部门要求停工整顿一次则扣除本工程甲方付给乙方文明施工费的50%。第六条：处罚措施：第五条：安全文明施工措施费的使用按施工合同执行；凡发生事故造成人员伤亡、财产损失，全部费用及法律责任均由乙方自行负责，市、县主管部门针对该项目因文明施工措施不力受到批评和处罚一律均由乙方负责。十、施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；同时每天应派安全、文明施工值日佩带明显袖套在工地巡视，对甲方以及建管、监理部门提出的其他有关安全、文明施工等方面要求必须积极配合，认真履行。

附件三：年月日年月日委托代理人：委托代理人：法人代表人：法人代表人：甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：第七条：本协议自双方签字盖章后生效。

第一条：由于乙方距离施工场地较远等原因，乙方自愿全权授予丙方履行乙方与甲方签订的施工合同中各项约定事项，为甲方提供建筑服务。****总局2017年11号公告《关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》第二条的规定，经甲、乙、丙三方共同协商，自愿达成以下合同补充协议:受委托人（全称）:（以下简称丙方）承包人(全称)：(以下简称乙方)发包人(全称)：(以下简称甲方)补充协议

委托代理人：委托代理人：开户银行：法人代表人：法人代表人：委托代理人：甲方（盖公章）：乙方（盖公章）：丙方（盖公章）：第四条：本协议自甲、乙、丙三方签字盖章后生效第三条：乙方应配合丙方在项目所在地注册成立分支机构或办理临时税务登记证；丙方应向甲方开具正规合法的增值税发票，并足额缴纳本工程项目相关的所有税款。第二条：应付工程款由甲方直接与丙方进行支付结算，甲方不再将工程款转入乙方开户行。

年月日年月日年月日账号: