代理机构:(略)采购单位:(略)项目编号:JSZC-320612-NTJD-C2022-0064道路及排水工程项目名称:南通市(略)风电产业园区临时(略)文件
第二章磋商须知7第一章磋商公告4目录(略)文件备案表2022年12月7日
招标代理:(盖章)编制人:(略) |
采购人:(盖章) 审阅人(签字):(略) |
受(略)的委托,对南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程实施政府采购,本次采购采用(略)方式,欢迎符合条件的供应商参加磋商。第一章磋商公告第六章响应文件的组成和格式65第五章评审方法和评审标准57第四章项目需求51第三章合同条款及格式17
3.采购方式:(略)2.项目名称:南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程1.项目编号:JSZC-320612-NTJD-C2022-0064一、项目基本情况南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程采购项目的潜在供应商可在江苏政府采购网自行免费下载采购文件,并于2022年12月20日9时30分(北京时间)前提交响应文件。项目概况
二、申请人的资格要求:8.本项目不接受进口产品参与磋商。7.本项目不接受联合体参与磋商。6.工期:(略)5.采购需求:本项目位于(略)风电产业园区,现拟建临时道路及排水工程。具体详见图纸和工程量清单。4.预算金额:本项目采购预算价269.709765万元,最高限价215.76万元,最终报价超过采购最高限价的为无效响应文件。
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。);1.2投标人提供2021年度经审计的财务报表或2022年9月-2022年11月的银行资信证明;1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件;1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供下列材料:
本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:(略)(3)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,落实支持残疾人福利性单位发展政策。(2)按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,落实支持监狱企业发展政策。(1)按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)的规定,落实促进中小企业发展政策。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(略)1.6响应供应商未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录和严重违法失信名单。
2.方式:在“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件。1.时间:(略)三、获取采购文件(2)供应商拟派项目负责人须具备市政公用工程二级及以上建造师证书,建造师必须具备安全考核B证,须是投标申请人本单位在册人员,且拟派项目负责人无在建工程。(1)供应商具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.本项目的特定资格要求:
六、其他补充事宜磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起10日。五、公告期限2.地点:南通市通州区公共资源交易中心三楼开标室(地址:南通市通州区碧华路197号、区政务服务中心三楼东侧,详见电子大屏)。1.截止时间:2022年12月20日9时30分(北京时间)四、响应文件提交
联系人:(略)地址:(略)名称:(略)1.采购人信息七、本次(略)联系方式无
联系方式:0513-86101116、15306485157联系人:(略)地址:(略)名称:(略)2.招标代理信息联系方式:(略)
4.本次磋商采购不收取磋商保证金。3.有关本次磋商采购的事项若存在变动或修改,敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。正本份数:1份副本份数:3份2.磋商响应文件制作份数要求:1.潜在供应商对(略)文件的询问、质疑请向采购人提出,由采购人负责答复。八、其他
第二章磋商须知特别提醒:各潜在投标人应持续关注新冠肺炎疫情形势和我省防控最新要求,严格遵守疫情防控有关规定,积极配合疫情防(略),进入南通市通州区政务中心所有人员必须全程佩戴口罩,按要求提供苏康码、行程码、核酸检测报告(如需),保证顺利到达开标现场。8.本次采购项目磋商结束后需提供最终报价(最终报价表详见附件)。7.本项目不收取标书工本费。6.本项目招标代理费参照发改价格[2011]534号文件收取,报价综合考虑,由中(略)。5.本项目属于政府采购,交易中心不收取交易服务费。
2、项目采购方式1.2本项目按照项目分包,分别确定各分包成交供应商。1.1本(略)文件(以下简称磋商文件)仅适用此项目。1、适用范围一、总则(参加(略)的供应商以下简称“磋商供应商”)
4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何,南通市通州区公共资源交易中心(以下简称交易中心)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。4、参加磋商费用3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。3.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。3、合格的磋商供应商本次采购采取(略)的方式。
6、磋商文件的澄清及修改供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商,即被认为接受了本磋商文件的规定和约束,并且视为自(略)公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。5、磋商文件的约束力4.4本项目不收取标书工本费。4.3本项目招标代理费参照发改价格[2011]534号文件收取,报价综合考虑,由中标单位支付。4.2本项目属于政府采购,交易中心不收取中标服务费。
1.2除磋商供应商对错处做必要修改外,磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处,必须由响应文件签署人签字或盖章。响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中,除磋商文件规定的可提交复印件外,其他文件均须提交原件,文字材料需打印或用不褪色墨水书写,响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述(指定)的公章是指刻有供应商法定名称的印章,不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。1.1参加磋商供应商应严格按照(略)采购邀请要求准备磋商响应文件(以下简称响应文件),每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。1、磋商响应文件份数和签署二、磋商响应文件的编制及保证金收取6.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商,均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按采购邀请中的通讯地址,以书面形式通知采购人或招标代理。提交首次响应文件截止之日前,采购人或招标代理可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或招标代理将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前,在江苏政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足3个工作日的,采购人或招标代理应当顺延提交首次响应文件截止时间。
3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及(略)3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋(略)应文件的一部分。3、参加磋商供应商资格的文件证明2.2除技术性能另有规定外,响应文件所使用的度量衡单位,均须采用国家法定计量单位。2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与招标代理及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的,以中(略)。2、响应文件编制要求
4.3有关费用处理详见项目需求。4.2标的物4.1参(略)磋商响应报价表(含分项报价),在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受(若有备选配件,则备选件的报价不属于选择性报价)。4、供货(略).3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。
4.6磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。响应文件中的单价和总价,无特殊规定的采用人民币报价,以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。4.5报价采用的货币磋商文件未列明,而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。4.4其它费用处理本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用,本磋商文件中另有规定的除外。
5.5成交供应商的磋商保证金,将在采购合同签订之日起5个工作日内退还,不计利息。5.4未成交供应商的磋商保证金,将在成交通知书发出后5个工作日退还,不计利息。5.3在磋商时,对在磋商响应文件递交截止时间以前未按磋商文件要求提交磋商保证金的响应文件,采购人或招标代理将视其为无效响应文件而予以拒绝。5.2参加磋商采购所需交纳的保证金必须是人民币,磋商保证金的交纳形式见(略)采购邀请。5.1磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的行为而蒙受的损失,采购人因磋商供应商的行为受到损害时,采购人或招标代理可根据相关规定处理。5、磋商保证金(本项目不收取磋商保证金)
三、磋商响应文件的递交(4)与采购人、其他供应商恶意串通的。(3)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;(2)提供虚假材料谋取成交的;(1)磋商供应商在磋商有效期内无正当理由撤回其磋商响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动;5.6下列任何情况发生时,磋商保证金不予退还:
友情提醒:采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件,拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。如果供应商无故不到现场递交纸质磋商文件或者故意迟到,影响开评标活(略),根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》第九条的规定,将被列作一般失信行为。1.5递交时间:供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。1.3纸质响应文件须采用A4纸(图纸等除外),正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印,但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删,如修补错漏处,须由响应文件签署人签字并加盖公章。1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件,正本、副(略)(如需提供图纸等其它资料的话)可合并密封也可分开密封。1.1响应文件三部分内容(资格审查文件、技术标文件、商务标(经济标报价)文件)须分别单独密封,并牢固装订成册,不得相互混淆,文件自编目录并连续标注页码,不得(略)。报价文件不得出现于其他磋商文件中。
4、磋商响应文件的修改和撤回3.1采购人或招标代理将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收磋商响应文件。3、迟交的磋商响应文件2.2采购人或招标代理可通过修改磋商文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间,在此情况下,磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。2.1采购人或招标代理收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。2、响应文件开启时间
1.1采购人或招标代理将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式,仪式由采购人或招标代理主持,供应商应委派携带有效证件的代表准时参加,参加仪式的代表需签名以证明其出席。1、磋商仪式四、磋商与评审4.3磋商供应商在提交最后报价之前,可以根据磋商(略),采购人或招标代理退还退出磋商的供应商的磋商保证金。4.2磋商供应商的修改或撤回通知书,应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送,并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。4.1磋商供应商在递交磋商响应文件后,可以修改或撤回其磋商响应文件,但这种修改和撤回,必须在规定的响应文件接收截止时间前,以书面形式送(略)。
3、评审过(略).4磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。2.3磋商小组应以科学、公正的态度参加评审、磋商工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰,独立、负责地提出评审意见,并对自己的评审意见承担责任。2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成,且人员构成符合政府采购有关规定。2.1磋商(略),采购人或招标代理将立即组织磋商小组进行评审、磋商。2、(略)
4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清,其风险由供(略)。4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说(略)授权代表签字的,应当附法人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应(略)文件的实质性内容。4、评审过程的澄清、说明和更正3.2在评审过程中,如果供应商试图向采购人和招标代理和参与评审的人员施加任何影响,都将会导致其磋商响应文件被拒绝。3.1磋商开始仪式结束后,直至向成交的供应商授予合同时止,凡是与审(略)议等,均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
符合性检查:依据采购文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查,以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。接受联合体的项目,两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良应用记录。磋商小组在进行资格性审查的同时,将在“信用中国”网站((略)gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询,以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。资格性检查:依据法律法规和采购文件的规定,对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查,以确定供应商是否具备参加磋商的资格。5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。5、对响应文件的初审
(3)供应商在报价时采用选择性报价;(2)未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的;(1)未按要求交纳磋商保证金的;5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形所谓重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离,或者在实质上与(略),而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务,纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容,而不寻求外部的证据。5.2在(略),磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大负偏离或保留。
5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组将予以拒绝,供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应的文件。(8)本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围,而供应商所响应的产品不在强制采购范围内的。(7)供应商被“信用中国”网站((略)gov.cn)列入失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重失信行为记录名单;(6)其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。(5)不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的(本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件);(4)供应商不符合采购文件中规定的合格磋商供应商资格要求的;
6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。在磋商过程中,磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有:采购需求中的(略)。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小(略)授权代表签字或者加盖公章。6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商,磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。6.1磋商(略).5同一项目(项目未分包)或同一分包(项目有不同分包),如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时,磋商中(略),选取报价最低的供应商参加磋商报价,其他供应商作为无效磋商响应处理。
综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时,磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。6.2评审方法和标准6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商,其磋商响应(略)。最后报价须(略)。已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。采购人或招(略)。最后报价是(略)。符合《政(略)的,提交最后报价的(略)。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,(略)者解决方案,并要求其在规定时间内提交最后报价。
(4)因重大变故,采购任务取消的。(3)在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;(1)因情况变化,不再符合规定的(略)采购方式适用情形的;出现下列情形之一的,本次(略)采购活动将被终止:(略)
1.3若有充分证据证明,成交供(略),一经查实,将被取消成交资格:成交(略),采购人或招标代理将向成交供应商发出成交通知书。供应商自行前往交易中心领取,由此造成的不利后果由供应商自行承担。1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后,采购人或招标代理将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告,公告期限为1个工作日。1.1磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。1、确定成交单位五、成交
(6)成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;(5)不满足本采购文件规定的实质性要求,但在评审过程中又未被磋商小组发现的;(4)恶意竞争,最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的;(3)向评审专家、采购人或采购人或招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的;(2)与评审专家、采购(略);(1)提供虚假材料谋取成交的;
对项目需求部分以外内容的质疑,潜在供应商应向采购人或招标代理提出,由采购人或招标代理负责答复。对项目需求部分(略),潜在供应商应向采购人提出,由采购人负责答复。2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的,可以对采(略)。2、(略)(8)法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。(7)将政府采购合同转包;
2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商,则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处,联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的,招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。(3)对成交结果提出质疑的,为成交结果公告期限届满之日。(2)对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的,为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日;2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向招标代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日,是指:
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。2.5以下情形的质疑不予受理采购人质疑接收人:(略),联系地址:(略),联系电话:(略)采购人质疑接收单位为(略),地址:(略),联系人:(略),联系方式:0513-86101116、153064851572.4招标代理及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
1、签订合同六、合同签订相关事项2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据,不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则,一经查实,采购人或招标代理有权依据政府采购的有关规定,报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。2.5.5供应商组成联合体参加磋商,联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。2.5.4未参加磋商活动的供应商(略)传(略)。
3、政府采购履约资金扶持(略)1.3签订合同后,成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包(采购人根据营商环境要求进行分包。未经采购人同意,成交供应商也不得采用分包的形式履行合同,否则采购人有权终止合同,成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的,成交供应商应承担相应赔偿责任。1.2采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。1.l成交(略),按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
住房城乡建设部制定制定建设工程施工合同(示范文本)(GF—(略)下为成交后签定本项目合同的通用条款,成交供应商不得提出实质性的修改,关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。第三章合同条款及格式3.1根据国家扶持中小企业的有关政策,在我中心组织的采购项目成交的企业,在履约过程中如遇到资金困难,凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:承包人(全称):发包人(全称):(略)第一部分合同协议书国家工商行政管理总局
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。5.工程内容:详见招标文件、工程量清单及图纸所含内容。4.资金来源:。3.工程立项批准文号:。2.工程地点:兴仁镇。1.工程名称:南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程。
工期总日历天数:30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。计划竣工(略)2022(略)。计划开工(略)2022(略)。二、合同工期招标文件、工程量清单及图纸所含内容。6.工程承包范围:
其中:人民币(大写)(¥元);1.签约合同价为:四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。三、质量标准
人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(1)安全文明施工费:
六、合同文件构成承包人项目经理:。五、项目经理2.合同价格形式:固定单价合同。人民币(大写)(¥元)。(4)暂列金额:
(5)技术标准和要求;(4)通用合同条款;(3)专用合同条款及其附件;(2)投标函及其附录(如果有);(1)中标通知书(如果有);本协议书与下列文件一起构成合同文件:
七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。(8)其他合同文件。(7)已标价工程量清单或预算书;(6)图纸;
九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包(略),并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审(略)
十二、合同生效合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议本合同在签订。十、签订地点本合同于(略)签订。
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:发包人:(公章)承包人:(公章)本合(略),均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。十三、合同份数本合同自双方法定代表人或委托代表人签字并盖法人公章生效。
委托代理人:委托代理人:法定代表人:法定代表人:邮政编码:邮政编码:地址:地址:组织机构代码:组织机构代码:(签字)(签字)
第二部分通用合同条款账号:账号:开户银行:开户银行:电子信箱:电子信箱:传真:传真:电话:电话:
1.1.1.10其他合同文件包括:经监理工程师、发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款略详见(GF—(略)
电子信箱:;联系电话:;资质类别和等级:;名称:;1.1.2.4监理人:1.1.2合同当事人及其他相关方
电子信箱:;联系电话:;资质类别和等级:;名称:;1.1.2.5设计人:通信地址:。
1.3法律1.1.3.10临时占地包括:。1.1.3.9永(略):发包人项目红线范围内的用地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:。1.1.3工程(略):。
发包人提供国外标准、规范的名称:/。发包人提供国外标准、规范的份数:/;1.4.2发包(略):/;1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行建筑工程相关的规范、规程、标准、规定、图集等。1.4标准和规范适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共(略)市场管理条例》等。
发包人向承包人提供图纸的期限:工程(略).6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价(略)(9)其他合同文件。1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对(略):。
承包人提供的文件的数量为:一式四套;承包人提供的文件的期限为:同上;需要由(略),包括:开工前7天提供施工组织设计、工程总进度计划,每月25日下午5点前提供详细的施工进度计划、已完工程量报表(含工程变更及签证预算)、承包人自购材料清单、认质认价材料清单、材料进场计划、劳动力等资料。分项的施工组织设计施工方案在该分项开工前7天向发包人提供。专项施工方案等在施工日前15天提交;其它文件如大样图、协调配合图等由承包人根据发包人、监理人要求和本工程的实际需要编制、提交;1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容:本合同承包范围内的全部工程的施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量:陆套(包含招标时一套),承包人用于制作竣工图纸的也包含在内,发包人不再提供图纸;
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定:由承包人负责准备现场图纸。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限:书面版和电子版。承包人提供的文件的形式为:书面版和电子版;
监理人指定的接收人为:。监理人接收文件的地点:项目现场办(略):项目部人员。承包人接收文件的地点:项目现场办公室或承包人住所地;发包人指定的接收人为:。1.7.2发包人接收文件的地点:发包人办公室;
关于发包人向承包人免费提供满(略):均由承包人完成,费用已含在约定(略)。关于场外交通和场内交通的边界的约定:发包人的用地红线范围为边界。1.10.3场内交通关(略):承包人已对施工场地现场勘察,由发包人按现状交付承包人施工,且施工场地平整等费用已包含在合同价款中。1.10.1出(略).10交通运输
1.11.2关于承包(略):发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:/。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.10.4超大件和超(略)
2.发包人允(略):。出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是。1.13工程量清(略).11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:/。
联系电话:;职务:;身份证号:;姓名:;发包人代表:2.2发包人代表
关于发包人移交施工现场的期限要求:已具备移交条件。2.4.1提供施工现场2.(略)包人代表的授权范围如下:代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力,督促指导监理工程师行使职权,协调施(略),协调(略),进度和安全文明施工中存在的问题,解决有(略),办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。但涉及工期、质量、价款调整的内容必须由发包人盖章确认。通信地址:。电子信箱:;
发包人提供资金来源证明的期限要求:/。2.5资金来源证明及支付担保开工(略),发包人同意由承包人采取保护措施,协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护,费用由承包人承担。水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人,并于开工前进行现场交验;关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(1)现状提交;(2)施工用水、施工(略),并满足施工要求,接驳点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决、费用由承包人承担。(3)施工时临时用地由承包人自行解决,且费用已包含在合同价款中。2.4.2提供施工条件
承包人需要提交的竣工资料套数:三套。(1)承包人提交的竣工资料的内容:承包人应按《建设工程文件归档规范》(GB/T(略)建设部建城[(略)关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求,向发包人提供经过总监理工程师审核认可的完整并符合要求的竣工资料,含竣工图及其它资料。3.1承包人的一般义务3.承包人发包人提供支付担保的形式:/。发包人是否提供支付担保:无支付担保。
2)场内外道路:场外道路已开通,场地内施工临时道路、硬化等由承包人自行安排,相关费用由承包人承担。1)在本合同签订后至开工前,承包人应积极做好开工前的各项准备工作。(2)承包人应履(略):承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。承包人(略):。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
8)遵守政府有关主管部门对施(略)规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,所有费用均已含在合同价款中。7)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续:6)向发包人提供的办公用房及设施的要求:无偿提供监(略),费用已列(略)。5)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫;承包人在各种危险部位设置明显的安全警示标志,_安全警示标志必须符合国家标准,如发生安全事故,责任概由承包人承担。4)应提供计划、报表的名称及完成时间:每周五下午5:00前提供下周计划和本周完成情况统计表,完成工程量价款汇总(一式三份)交监理机构。3)独立、有效的做好该工程周边群众工作,并充分考虑工(略)况。(略)众纠纷等费用和损失等,均由承包人自行考虑,并列入投标报价,工程结算时不作调整。
14)平整场地、施工便道、清除现场障碍物、高压线防护、塔吊防护、施工区域防护(如临时围墙、安全通道等)、除草、青苗补偿、杂树清理及外运、建筑垃圾处理(含外运)、施工噪音对邻居影响、邻居对施工干扰等费用均作为措施费包含在合同价款中,结算不再调整。13)双方约定承包人应做的其他工作:施工场地要设立标语、标牌,做到文明施工,树立(略),主动接受社会监督和有关部门的管理。12)交工前将所有的建筑垃圾及有关临时硬化的道路、场地等从施工场地清除,分类运输,堆放地址必须符合有关部门的要求,不允许乱堆乱倒,同时将所有施工机械、设备及承包人的临时设施从施工场地运走。11)施工场地清洁卫生的要求:施工现场材料堆放要整齐,并有遮盖,不得扬尘,机械停放有序,符合清洁卫生要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。10)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文(略))、古树名木的保护要求及费用承担:负责做好施(略)(含文(略))、古树名木保护措施,费用含在合同价款中。9)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完成工程的保护工作,所需费用含在合同价款内。
3.2.1项目经理:3.2项目经理18)发包人保留根据整个工程建设的实际情况,对合同工程施工进度进行协调的权力,包括对关键工期的合理调整。在进度协调时,不论任何原因出现赶工,承包人必须采取一切措施赶工,赶工措施费用由各投标单位自行考虑并列入报价,在施工过程(略)。同时,发包人根据各承包人的工程进度、工程质量有权调整各承包人的承包工程量,以达到整个工程能按发包人的工程节点完工。17)对于施工(略),需积极配合,保证工程按计划进行。如发生类似情形,发现一次扣除履约保证金的10%。16)发包人对合同范围内外的工程变更,承包人须无条件接受并予以施工,所发生(略)。如承包(略),发包人有权记承包人不良行为一次。15)承包人已仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上(略)
安全生产考核合格证书号:;建造师执业印章号:;建(略):;建造师执业资格等级:;身份证号:;姓名:;
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:处以3万元罚款,责令限期提交劳动合同并补缴社会保险;承包人承担因此产生的全部损失和责任,工期不予顺延。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:在本工程完工前,项目负责人不得参与其他工程的投标,必须常驻现场,每天不少于8小时,关键节点必须在岗。离开施工现场必须请假,一天向总监请假,二天及(略)。承包人对项目经理的授权范围如下:作为承包人代表,负责本工程项目施工全过程中全面管理的责任和义务,全权代表承包人履行合同义务。通信地址:;电子信箱:;联系电话:;
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:处以2万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,发包人有权单方(略),已完工程不做结算。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:工程开工前7天。3.3承(略).2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:处以5万元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,发包人有权单方面解除合同,已完工程不做结算。3.2.3承包人擅(略):处以(略),承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,发包人有权单方面解除合同,已完工程不做结算。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:第一次罚款2000元,第二次罚款4000元,第三次(略),并向承包人追索由此造成各项损失的违约责任。项目经理连续5天或一个月内累计15天无故不在现场,则视为承包人无能力完成本工程,发包人(略),承包(略),已完(略)。
禁止(略):。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包(略):处以200元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:处以1000元罚款,承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,发包人有权单方面解除合同,已完工程不做结算。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人书面(略)。
关于分包合同(略):。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定:。允许分包的专业工程包括:。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围:。
双方约定本工程的履约担保的效力期间为工程开工至本合同范围内的所有工程项目完工并验收合格。履约保证金依约剩余的余额,在工程竣工验(略)还。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:提供合同价款的10%作为履约保证金,其中:工期履约保证金为3%,质量履约保证金为3%,安全履约保证金为2%,竣工资料履约保证金为1%,廉政履约保证金为1%;履(略)供。提交时间为本合同签订前。上述履约保证金分别的、共同的承担合同义务和责任。承包人是否提供履约担保:提供。3.7履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:从承包人设备、材料进场之日起,到竣工移(略)。3.6工程照管与成品、半成品保护
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:提供2间办公用房(30平米),费用由承包人承担,不再单独计取费用。关于监理人(略):见本工程《建设工程委托监理合同》。关于监理人的监理内容:见本工程《建设工程委托监理合同》。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人应按时支付民工工资,材料款,如因承包人(含劳务分包人)不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等,均由承包人承担全部责任和赔偿,发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延,剩余的工程款将优先支付承包人民工工资,并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况,并做好工资发(略)。
联系电话:;监理工程师执业资格证书号:;职务:;姓名:;总监理工程师:4.2监理人员
(1);在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:4.4商定或确定关于监理人的其他约定:。通信地址:;电子信箱:;
根据工程规模和质监部门要求确定,本工程约(略)竣工验收。如不能按招(略),发包人有权从工程款中直接扣除罚款(10万元/次)。并由承包人承担责任及返工修复并承担费用,直至(略)。关键工序施工完毕后,须经监理、发包人验收合格并签字后(承包人应在验收前向监理提交工程验收资料),方可进行下道工序施工。5.1.1特殊质量标准和要求:工程质(略),发包人有权没(略),施工单位须无偿返工直至达到合格。5.1质量要求5.工程质量(3)。(2);
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前24小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查关于工程奖项的约定:。施工单位必须按照有关标准、规范和经审查合格的施工图设计文件进行施工,施工重(略),不得擅自修改工程设计,抗震构造措施必须严格按照国家和省级有关规定执行。技术处理(含地基处理、暗河清理、回填等)必须满足施工要求,处理方法在施工前必须获得设计单位的书面同意。承包人未经发包人书面同意擅自将隐蔽工程隐蔽的,发包人要求验收的,承包人应当配合,返工所发生的费用(如检查费、返工费、材料费等)全部由承包人承担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
承包人应尽到总承包单位的义务,对施工现场(略),承包人在工地现场必须按规定要求配备专职安全员。承包人施工组织设计中必须(略)案,对达到(略),并附安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全员进行现场监督。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)标准,承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定,采取安全措施组织施工。若发生安全责任事故,一切责任由承包人承担。6.1安全文明施工6.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过:24小时。监理人不能按时进行检查时,应提前12小时提交书面延期要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:承包人在(略),负责夜间和非夜间的安全巡逻和保卫,统一管理施工场地治安保卫事项并承担相应责任。6.1.4关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行。(略)施工及设置安全设施,或发生较大安全责任事故的,发包人有权没收安全保证金。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定消防安全责任人,制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程,设置消防通道、消防水源,配备消防设施和灭火器材,并在施工(略)。提供和维修施工使用照明、警示照明、围栏设施,指示标志、警告标志、禁止标志等安全防护措施。承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行查验,经监理工程师签字确认后方可使用;
7.工期(略).1.7安全生产责任承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工,承包人须对本合同范围内所(略)。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定,采取安全措施组织施工。若发生安全事故,一切责任由承包方承担。承包人对因工程施工可能造成损(略),应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。承包人必须建(略),并有专人(略),施工现场须配备足够的消防器材,满足消防要求。承包人应当(略),确定(略),制定(略),使用易燃易爆(略),设置消(略),配备消防设施和灭火器材,并在施工现场设置明显标志。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:纳入合同价款支付。现场(略),必须严格按《通州区扬尘整治“654”专项行动方案》要求逐项落实,现场应编制“(略),如措施不到位,处1~5万元违约金。”合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013),施工场地要设立标语、标牌,做到文明施工,树立(略),主动接受社会监督和有关部门的管理;遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并承担相关费用,因承包人原因造成的罚款由承包人承担,并以书面形式告知发包人。6.1.5文明施工
7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后5天内(略)。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7日。7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按招(略),招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。7.1施工组织设计
7.3.1开工准备7.3开工施工月进度计划:第一(略),以后在上月25日前提供;在每月25日前,将本月进度统计报表及纠偏措施与下月施工进度计划同时提供。承包人每周五下午5:00前提供下周计划和本周完成情况统计表(一式三份)交监理机构。发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后5天内;7.2.2施工进度计划的修订
7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权(略),或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/。关于发包人应(略):/。关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同(略)。
因承包人(略),逾期竣工违约金的计算方法为:7.5.2因承包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:①按通用条款;②非承包人原因造成的停工、停水、停电超过24小时的;③发生合同约定任一可顺延工期的情况时,承包人必须办理延期手续,得到监理机构签认,并报发包人书面批准后(略)视为该顺延的(略),不予顺延。7.5.1因发包(略).5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:按通用条款。
不利物质条件的其他情形和有关约定:/。7.6不利物质条件因承包人原因造成工期延误,逾期竣(略):。未经发包人书面批准,承包人超过本合同约定的开工日期10天仍未开工或连续停工5天以上的,发包人有权单方解除本合同,对已完成的(略)。因承包人原因未及时开工,按照约定的开工日期,每拖延一天罚款10000元。因承包人原因延误总工期每延迟一天罚款10000元,超过15天(含15天)工期履(略),并处以(略),其他按通用条款中约定的内容执行。
7.8提前竣工的奖励(3)。(2);(1)由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害;发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:(略)
8.6样品8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。8.4材料与工程设备的保管与使用8.2承包人采购材料与工程设备8.2.1双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书,要按规定(略),不合格的不得使用,所有费用由承包人承担。发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。8.2.2工程师或其代表可能要求在承包人或其他代表在场的情况下从每一材料中抽样用作检验,经工程师决定,这样抽取的样品应视为一批材料的代表。8.2.3如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的,材料全部均予退货,无论是否已经采用与否,其费用(略),且不允许由于更换而延长工期。8.2.4对于任何拒绝验收的材料,如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分,则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安装好的材料,发包人将(略),但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。8.2.5运抵到现场的所有材料,无论在(略),未经总监的书面批准,不得从场搬移出去。8.2.6承包人在材料使用前,须向监理报验,并见证抽样送检。未经确认的材料,不得用于工程,发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格,可指令停工,要求返工。所发生的费用由承包人承担,工期不予顺延。8.2.7本工程的所有材料,均由承包人按国家标准、设计文件及规范要求自行采购和保管,使用前,要有质保书或出厂合格证,并进行必要的检验或试验,合格(略)。承包人必(略),样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测,否则不予认可。检验或试验费用均由承包人承担。8.材料与设备7.8.1提前竣工的奖励:无。
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。8.8.1承包人提供(略).8施工设备和临时设施8.6.1.1承包人在材料使用前,须向监理报验,并见证抽样送检。未经确认的材料,不得用于工程,发包人(略),可指令停工,要求返工。所发生的费用由承包人承担,工期不予顺延。8.6.1.2本(略),均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管,使用前,要有质保书或出厂合格证,并进行有关必要的检验或试验,合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样,样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测,否则不予认可。检验或试验费用均由承包人承担。需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种(略):按管理部门要求和发包人需求确定。8.6.1样品的报送与封存
施工现场需(略):按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所:按有(略)。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验
10.4变更估价关于变更的范围的约定:(1)工程设计变更(2)不可预见性变更(3)工程量(略)(4)涉及工程造价、质量标准等政策调整的变更(5)其他实质性变更。10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定:按有关规定执行。9.4现场工艺试验
3.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。下浮比率执行投标下浮比率=(1-中标价/审定标底价即未按控制价调整系数调整前的价格)*100%,下浮率的计算均需扣除采购人暂列金额、暂估价、规费、安全文明施工措施费及税金。2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价调整;如果参照类似项目的单价调整的,应经发(承)包方和监理工程师签认。1.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价调整。但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15%时,该项目单价调整;当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价以原投标单价下浮5%。当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价以原投标单价上浮5%。工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整:关于变更估价的约定:10.4.1变更估价原则
如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认,则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。(3)按总价(或系数)计算的措施项目费,按照实际(略),但应考虑(略),即调整金额按照实际调整金额乘以规定的承包人报价浮动率计算。(2)采用单价计(略),按照实际发生变化的措施项目的规定确定单价。(1)安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目依据规范规定计算。5.工程变更引起施工方案改变,并使措(略),承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施(略),并应按照下列规定调整措施项目费:4.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程(略),由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。
暂估价(略):《暂估价一览表》。10.7暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。发包人审批承包人合理化建议的期限:/。监理人审查(略):/。10.5承包人的合理化建议
承包人直接实施的暂估价项目的约定:/。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目对于不(略)款10.7条)。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定(参照通用条款10.7条)。10.7.1依法必须招标的暂估价项目
人工费结算不再调整,由承包(略),在投标报价(略),风险由承包人承担。市场价格波(略):11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目(略),按照审(略)。暂列金是(略),承包人无(略)。此费用按实际发生经采购人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。10.8暂列金额
(2)关于基准价格的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;(略):采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第2种方式对合同价格进行调整:物价波动引起价格的调整参照执行南通市建设工程造价管理处(通建价[2016]22号)“关于建筑业实施营改增后进一步明确建设工程材料价格风险控制及价差调整计算方法的通知”。
3).主要建筑材料单价价差的取定:采用固定价格合同形式的建设工程,当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下跌的,其差价均由承包人承担或收益;当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的,其差价由承包人承担或受益,超过5%的部分由发包人承担或受益。2)..承包人应承担的主要建筑材料价格涨跌风险幅度b应为5%:当a值>5%时,该建筑材料为主要建筑材料,当a值≤5%,该建筑材料为非主要建筑材料。a=【单位工程某类别建筑材料工程总数量(包括变更调整数量)×中标单价/单位工程结算总造价(不含人工、材料风险价差部分)】×100%。1).主要建筑材料费用占单位工程费用的比值a确定方法:
施工期间可调(略)指导价格为基础,指导价格涨、跌幅度在b以内(含b)时,其差价由承包人承担或受益;涨、跌幅度超出b时,其超出部分的差价由发包人承担或受益,计算公式如下:5.主要建筑材料价差调整金额的计算:原则上调整主要建筑材料的数量应为已标价工程量清单及其综合单价分析表中的含(略)指导价=Σ(每月实际使用量×当月材料指导价)/该材料总用量。应以南通市(略)(缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准),差价为施(略)(招标工程以投标截止日前28天,非招标工程以合同签订前28天为基准日)当月的材料指导价格的差额。
12.合同价格、计量与支付第3种方式:其他价格调整方式:/。7.因发包人原因造成工期延误的,延误期间发生的材料价格上(略)的,延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。6.主要建筑材料差价应根据计价定额规则计取相关费用和税金,并作为追加(减)合同价款和工程进度款同期支付。②下跌超出b时,差价(负值)=【施工期间可调价材料加权平均指导价格-基准日档期的月份指导价格×(1-b)】×该类主要建筑材料数量。①上涨超出b时,差价(正值)=【施工期间可调价材料加权平均指导价格-基准日档期的月份指导价格×(1+b))】×该类主要建筑材料数量;
2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法:因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。风险费用的计算方法:/。综合单价包含的风险范围:各种因素引起的人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素均不作调整。1、(略)。12.1合同价格形式
12.2.1预付款的支付12.2预付款3、其他价格方式:/。风险范围以外合同价格的调整方法:/。风险费用的计算方法:/。总价包含的风险范围:/。
预付款担保的形式为:/。承包人提交预付款担保的期限:/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式:/。预付款支付期限:/。预付款支付比例或金额:/。
12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定:按通用条款。12.3.2计量周期工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价规范》(2013)、《江苏省建筑与安装工程计价表》(2014年)、《江苏省市政工程计价表》(2014)、《江苏省2014费用定额》、《关于发布省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价【(略)。12.3.1计量原则12.3计量
其他价格形式的计量方式和程序:/。12.3.6其他价格形式(略).3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/。关于总价合同计量的约定:/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定:按通用条款。
(3)审计结(略)(2)审计结束满一年付至审计价的60%;(1)竣工验收合格后支付合同价的40%;关于付款周期的约定:12.4.1付款周期12.4工程进度款支付
12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定:已完成约定进度的证明,相应金额的税务发票。12.4.2进度付款申请单的编制每次支付前,承包人均应出具税务部门开具的相应金额的税务发票。否则发包人有权拒付工程款,且不承担延期支付款项的违约责任。(5)余款待审计结束满五年且质保期满后按审计价付清。(4)审计结束满三(略)
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到通过监理审查的审核表后10天内。(1)监理人审查并报送发包人的期限:收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付(3)其他价格形(略):/。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按节点提交。
13.验收和工程试车3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。(2)发包人支付进度款的期限:按合同要求执行。
关于竣工验收程序的约定:(1)工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定的验收要求,提前15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织发包人、监理单位初步验收。承包人必须按发包人要求做好验收“标识”工作。13.2.2竣工验收程序13.2竣工(略):24小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前12小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收
承包人向(略):按通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的,竣工资料履约保证金不予退还,并额(略),违约金的计算方法:按通用条款执行。(3)承包人竣工验收通过后30天内向发包人移交完整的竣工资料及竣工图纸三套及相应的电子文档资料(竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况)。(2)初验合格后,发包人与(略),确定验收日期,(略)、承包人参加的竣工验收。发包人应在竣工验收通过后5天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见,承包人应(略)。承包人未能按照发包人要求完成整改的,则不予竣工结算。
(1)单机无负荷试车费用由已含在双方约定的计价中承担;工程试车内容:/。13.3.1试车程序13.3工程试车承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人每日需向发包人按照工程合同暂定造价0.5‰承担违约责任,赔偿未按时移交工程给发包人产生的其他直接和间接损失。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:
承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收后15天内,撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),并将所(略)。若未按照发包人指令执行,不能及时拆除或清理,原施工现场所有遗留物均视为建筑垃圾,发包人有权派人强行拆除并清理,所有损失由承包人承担,承包人还须承担发包人由此支付的所有费用(包括但不限于委托处理费用),相应的清场费用一并从工程款中扣除。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关(略):/。13.3.3投料试车(2)无负荷联动试车费用由已含在双方约定的计价中承担。
发包人审批竣工付款申请单的期限:承包人应在工程竣工验收后3-6个月内提供完整的竣工结算报告及结算资料,发包人收到承包人递交的完整竣工结算报告及结算资料后6个月内审计完成,承包人应积极配合审计并及时给于修正和确认,承包人不配合、不及时修正、不及时确认的,发包人有权相(略)资质的审计单位。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容:按通用条款,提交的竣工结算资料必须完整,发包人不分次接受竣工结算资料;承包人逾期提交结算资料,造成竣(略),发包人不承担违约责任。承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格通过后30天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交(略)。14.1竣工结算申请14.竣工结算
承包人提交最终结算申请单的期限:质量保修期满。承包人提交最终结清申请单的份数:四份。14.4.1最终(略).4最终结清(略):。发包人(略):。
缺陷责任期的具体期限:24个月。15.2缺(略).缺陷责任期与保修(2)发包人完成支付(略):申请签发14天内。(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:收到申请28天内。14.4.2最终结清证书和支付
(2)3%的工程款;(1)质量(略),保证金额为:/;质量保(略):15.3.1承包(略):扣留。在工程项目竣工前,承包人(略).7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金
(3)其他扣留方式:/。(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;质量保证金的扣留采取以下第2种方式:15.3.2质量保证金的扣留(3)其他方式:/。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:详见质量保修协议。15.4.3修复通知工程保修期为:详见质量保修协议。15.4.1保修责任15.4保修关于质(略):/。
发包人违(略):16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形:/。16.1.1发包人违约的情形16.1发包人违约16.违约
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:/。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:/。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:/。(3)发包人违反第10.1款〔(略)(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:发包人有权根据实际情况增减部分工程量,承包人对此不提出索赔。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:/。(1)因发包人原因未能在计划开工日期前(略)
承包人违约的其他情形:按本合同16.2.2条及其它条款的约定。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.1.3因发(略)(7)其他:/。
4.承包人违反合同约定采购和使用不合格的(略)合格或不符合设计要求的材料,一经发现,限期退场,不按要求退场的,造成的损失由承包人负责,工期不予顺延;如购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承(略),造成的损失由(略),工期不予顺延。3.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任:本工程严禁转包和违法分包。如发现转包或违法分包的,发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人清场,已完成的工程量不予结算支付或要求返还已支付的款项,因此给发包人造成的一切损失由承包人承担。2.合同约定的工(略),承包人不履行的发包人有权要求停止施工或在履约保证金中或在支付工程款时按扣罚额的双倍扣除。1.承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任:工程施工期间,承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的,或因承包人原因造成暂停施工7天以上不能复工的,或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的,或承包人擅自停工5天以上的,以及本合同约定承包人行为表明不履行合同的其他情形,发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合同,有权没收全部的履约保证金,承包人已完成的工程量价款不予结算和支付,且发包人有权另行落实施工单位继续施工,而无需对承包人已完成的工程量进行固定,承包人自行撤场。承包人违约责任的承担方式和计算方法:16.2.2承包人违约的责任
①承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资,承包人未(略),造成(略),发包人有权在应付工程款中先行垫付,因此造成发包人的利息等损失由承包人承担,并在支付工程(略),如发包人先行垫付的,承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其它所有损失。9.承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任:8.承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在(略),或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任:发包人两次通知未到场处置或维修,由发包人另行派人维修,按发生维修费用的三倍从保修金中扣除。7.承包人未能(略),造成工期延误的违约责任:按7.5条约定。6.承包(略).9款[材(略),未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任:由承包人重新运回或采购并承担所有损失,工期不予顺延,同时按壹万元/次罚款。5.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任:未能一次性验收认定工程质量达到施工合同约定的质量要求标准的,由承包人无偿返工直至达到质量标准为止,因此影响工期的同时承担工期违约责任。施工期间每发(略),视情况由承包人承担1-3万元的违约金,每发生一(略),承包人除接(略),还应向发包人承担10万元的违约金。同时,承包人应无条件返工至合格并采取措施清除不良影响。
关于承包人违约解除合同的特别约定:任何一方依约依法解除合同后,承包人均应在解除合同之日起7日内清场完毕,承包人不及时清场的,按每天贰(略),在发包人应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除,承包人已完工程量根据监理工程师和发包(略)任何损失赔偿。其它条款对合同解除有特别约定的,从其(略)。16.2.3因承包人违(略),因承包人施工原因,而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的,除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外,发包人可对承包人处以2000元/次处罚,并承担一切责任。④承包人在施工过程中,如有以下情形,发包人可(略):A:施工期间工程资料不能及时到位的;B:隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的;C:不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的;D:不按施工图及设计规范的要求,擅自施工的;E:安全文明生(略)。③承包人要做到减少噪音及环境污染,文明施工达标,如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的,按每有一起罚款4000元。②承包人未按约定履行本合同义务,由此而造成发包人的其它损失(包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费,调查取证费用,执行费,公告费用等),均由承包人承担。
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应(略)解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:由市级(略)。17.1不可抗力(略).不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:不计费用。
18.3其他保(略):从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。发包人委托承包人办理的保险事项:/。关于工程保险的特别约定:发包人投保内容:建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。18.1工程保险18.保险
20.3争议评审20.争议解(略):按通用条款执行。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行。关于其他保险的约定:各自办理。
其他(略):。争议评审小组成员的报酬承担方式:。选定争(略):。争议评审小组(略):。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。
(2)向南通市通州区人民法院起诉。(1)向仲裁委员会申请仲裁;因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定:。20.3.2争议评审小组的决定
一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程签订工程质量保修书。承包人(全称):发包人(全称):(略)工程质量保修书附件:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计(略):二、质量保修期详见工程量清单及本工程竣工后实际完成的所有工作内容。质量保修范围包括,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:承包人在质量保修期内,按照有关(略),承担工程质量保修责任。
7.其他项目保修期限约定如下:6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;5.(略)
四、质量保修责任缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺(略)。三、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。其他未列明项目质量保修期为2年。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用4.质量保修完成后,由发包人组织验收。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取(略),并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。2.发生紧急(略),承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。1.属于保(略),承包人应(略)。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
委托代理人(签字):委托代理人(签字):法定代表人(签字):法定代表人(签字):地址:地址:发包人(公章):承包人(公章):工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项:。
附件:邮政编码:邮政编码:账号:账号:开户银行:开户银行:传真:传真:电话:电话:
二、乙方不得以任何形式向甲方管理人员赠送各种贵重物品、礼金礼券和回扣、好处费等。如有违反,将移送有关单位,视情节轻重,给予党纪、政纪处分,构成犯罪的追究刑事责任。一、遵守《通州区建设工程廉政管理暂行办法》的规定,乙方同意在签订工程承包合同时,一次性向甲方交纳廉政保证金为合同价的1%。如发生不正当行为,则自愿放弃所交廉政保证金的所有权。为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承、发包双方的各项活动,共同维护建设市场的秩序,确保工程质量。经甲乙双方协商,现就南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程自愿签订廉政协议:承包人(简称乙方):协议单位:发包人(简称甲方):(略)廉政协议
甲方单位:(公章)乙方单位:(公章)七、此协议自双方签字盖章之日起生效。六、此协议与建设工程承包合同同时签订,一式捌份,甲乙双方各执肆份。五、乙方在承建工程中,若违反廉政协议,甲方可拒绝(略),直至取消乙方的政府投资项目投标资格。四、甲(略),经检举被核实查证的,给予检举人奖励,奖金由甲方承担。三、乙方在工程(略),经检举被核实查证的,甲方有权中止工程承包合同,乙方承担甲方造成的经济损失。
监督单位(盖章):(略)电话:电话:地址:地址:委托代理人:委托代理人:法定代表人:法定代表人:
为在南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程施工合同的实施过程中创造安全、整洁的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同:承包人:发包人:(略)安全生产合同附件:(略)
5.组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包有及时处理发现的各项隐患。4.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程(略)
5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发(略)。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员1%-3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全(略),有权按有关规定发布指令,并采取(略)。2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强安全员安全生产意识,建立健(略),配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。二、承包人职责
违约责任10.承包人必须按照本工程项目特点,(略)急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时(略),并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应(略),施工现场(略)。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6.对(略),还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
(略)委托代表人:委托代表人:法定代表人:法定代表人:发包人:(公章)承包人:(公章)本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
4.预算金额:本项目采购预算价269.7079万元,最高限价215.76万元,最终报价超过采购最高限价的为无效响应文件。3.采购方式:(略)2.项目名称:南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程1.项目编号:项目需求发包人保留对本合同修改的权利
1.工程量清单编制说明一、工程量清单8.本项目不接受进口产品参与磋商。7.本项目不接受联合体参与磋商。6.工期:(略)5.采购需求:本项目位于(略)风电产业园区,现拟建临时道路及排水工程。具体详见图纸和工程量清单。
2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照(略),但不得低于成本。2.投标报价编制要求1.4本条与本章第2条和第3条的说明(略)1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更(略)约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
(6)设计文件及相关资料;(5)招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;(4)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额;(3)国家或(略)(2)相关计算规范;(1)本招标文件;
2.3工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润,以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。(10)其他的相关资料。(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;(8)与建设项目相(略)(7)施工现场情况(略)
2.5.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中,各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。2.5.3如(略)工程设备,则该类材(略)(含材料保管费)应计入对应(略)。2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料(工程设备)暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备,将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。2.5.1分部(略),应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。2.5分部分(略):2.4“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.6.4“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.6.3采购人提供的措施项目清单,投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定,包括第七章“技术标准和要求”的相关约定,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计,投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目,但不应更改采购人已列措施项目。2.6.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价,不得(略)。2.6.1总价措施项目中,以费率计算的,投标单位在投标报价时自主报价;其他总价措施项目,按项计取,综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价:2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格,即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。
2.8规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算,不得作为竞争性费用。2.7.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求,按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。2.7.3计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。2.7.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价,不在其他项目清单中汇总;专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。2.7.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价,此处的暂列金额是采购人在招标文件中统一给定的,并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。2.7其他项目清单费应按下列规定报价:
3.其他说明2.13投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷、进场材料检测以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.12投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。2.11管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.10工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市(略),体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.9除招标文件(略),投标报价由投标人自主确定,但不得低于成本。
3.2.2投标人可对采购人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异,则投标人按第二章2.4款规定(略)。3.2.1工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2工程量差异调整本章中使用的词语“采购人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。3.1.1同义词语3.1词(略)
1、本工程采用的计价规范(包括但不限于以下规范、要求)二、技术标准和要求3.3.3专(略)理费、利润,但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件(略)列金额和暂估价3.2.3如果采购人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者采购(略).2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交采购人答疑和修正,而是直接按采购人提供的工程量清单(包括采购人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按(略),除按照本节2.7.3项要求对采购人提供的措施项目清单项目增补外,不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供(略)。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目,只要在(略),投标人都需要对其报价,并纳入投(略)。
(2)施工期间要注意周边环境,减少对周围环境的影响(灰尘、噪音等)。(1)工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。3、本工程对施工工艺的特殊要求本(略)关规范或标准互相矛盾时,以最新和最严格的为准。2、本工程采用的技术规范(包括但不限于以下规范、要求)(1)江苏省、南通市其他现行的计价文件及补充计价定额
(2)施工用水、电:自行解决。(1)施工现场情况:本工程现场条件较复杂,请供应商务必自(略),一旦中标不得对现场条件提出额外要求。1、现场条件三、需要补充的其它内容:(4)冬、雨季施工要采取相应的保护措施。(3)施工期间要注意周边环境,尽量避免对周围居民生活的影响。
1、成立(略)小组。(略)小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于(略)小组成员总数的2/3。一、采购人组织磋商活动评审方法和评审标准当采购人不统一组织现场踏勘时,请供应商务必自行认真踏勘现场条件并综合考虑到报价中,一旦中标不得对现场条件提出额外要求。(4)其他:中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等,由投标人自行考虑,并列入投标报价,工程结算时不作调整,一旦中标不得对现场条件提出任何额外要求及任何费用。包含但不限于施工时的保护措施、评审费用、群众工作等引起误工、安全围栏等,以上内容均由施工方负责,甲方不予签证,施工单位在投标前请务必认真踏勘现场,投标报价时综合考虑,费用均包含在总价之中。(3)场内外道路:已通。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。评审专家在评审过程中受到非法干涉的,应当及时向财政、监察等部门举报。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。评审专家应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。2、(略)小组的职责:采用(略)的政府采购项目,评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的(略)采购项目,通过随机方式难以确定合适的评审专家的,经主管预算单位同意,可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的(略)采购项目,评审专家中应当包含1名法律专家。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。1、磋商小组应当对响应文件进行评审,并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理,磋商小组应当告知有关供应商。二、评审程序、内容遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;根据采购文件的规定独立进行评审,对个人的评审意见承担法律责任;参与评审报告的起草;配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑;配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。3、(略)小组成员的义务:磋商文件内容违反国家有关强制性规定的,磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
磋商文件不能详(略),需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋(略)表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。3、在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予(略)。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。
综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质(略)需求和提交报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应(略)商小组掌握。4、本次采购(略)。市场竞争不(略),以及需要扶持的科技成果转化项目,提交报价的供应商可以是2家。
4、响应文件是否完整;3、供应商资格是否符合;2、网上是否上传响应文件;1、要求的保证金是否已提供;(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总(略)。
2、单价金额小数点有明显错位的,应以总(略),以单价金额计算结果为准;(二)误差纠正7、是否有计算错误。6、是否作出实质性响应(是否有实质性响应,只根据响应文件本身,而不寻求外部证据);5、响应文件是否恰当地签署;
4、响应报价超出预算的;3、不具备磋商文件中规定的资格要求的;2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的;1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的;(三)出现下列情形之一的,作无效响应处理3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别,以大写表示的数据为准。
4、因重大变故,采购任务取消的。3、供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;2、出现影响采购公正的违法违规行为的;1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的(市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家);(四)出现下列情形之一的,磋商失败5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
1.3企业营业执照;1.2法定代表人参加谈判的,必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证复印件;非法定代表人参加的,必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、及被委托授权人身份证复印件这三项;1.1投(略)(一)、资格审查文件四、评审标准除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外,采购人(略)。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规(略),并同时书面报告本级财政部门。
1.9拟派(略)(详见投标文件格式附件);1.8投标人提供2021年度(略)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件,及投标人依(略)(社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)),依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金;1.6拟派项目负责人、授权委托人和企业签订的有效劳动合同,投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人、授权委托人缴纳的20(略).4企业资(略)
(3)残疾人福利性单位声明函(如符合残疾人福利性单位的需提供);(2)监狱企业证明函(如符合监狱企业的需提供);(1)中小企业声明函;1.12其他证明材料(本项目专门面向中小企业采购)1.11参加政府采购(略)声明;1.10具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;
3.2.已标价的报价文件;3.1.投标函;(三)、商务标(经济标报价)文件(满分30分)、技术标文件(满分70分)1.13磋商响应函。
条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
技术标评分标准(满分70分) | 内容完整性和编制水平 | 施工组织设计主(略),符合(略)(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 施工方案与技术措施 | 对执行计划、组织实施方案、控制措施、施工现场平面布置等内容进行评分(0-5分) |
技术标评分标准(满分70分) | 施工重点难点(略) | 关键施工技术、(略)。(0-5分) |
技术标评分标准(满分70分) | 工程进度计划与措施 | 进度安排具体、合理、可行,解决措施先进、合理有效、完全满足项目要求(0-5分) |
技术标评分标准(满分70分) | 质量管理体系与措施 | 对整个项目质量管理有具体的保障制度和措施,有明确的内部质量管理措施,明确了投标人(略)(0-5分) |
技术标评分标准(满分70分) | 确保报价完成工程建设的技术和管理措施 | 技术方案合理、完善、实用性强、有针对性,对本项目的的概况理解较深、工作方案切实可行(0-5分) |
技术(略)(满分70分) | 安全(略) | 安全生产管理体(略)(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 文明施工体系与措施 | 文明施工管理体系及保证措施合理详细(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 环境(略) | 环境保护管理体系及保证措施合理详细(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 季节性施工方案 | 雨季施工方案(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 质量通病的防治措施 | 质量通病分析及防治措施(0-4分) |
技术标评分标准(满分70分) | 劳动力 | 劳动力组织及计划表(0-3分) |
技术标评分标准(满分70分) | 资源配备 | 拟投入的主要物资计划(0-3分)拟投入的主(略)(0-3分) |
技术标评分标准(满分70分) | 成品保护 | 成品保护措施(0-3分) |
技术标评分标准(满分70分) | 服务方案 | 服务承诺详细、表达充分,明确了投标(略),运行维护方案详实(0-3分) |
业绩 | / | (略)来(以竣工验收证明时间为准)完成过类似项目每有一个得3分,最多得6分。须提供中标通知书、施工合同和竣工验收证明(中标通知书或施工合同中其中一项须在工程所在地有关监管部门备案或信息归集),(提供复印件,原件备查)否则不得分。(0-6分) |
1、采用综合评分法,即在满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后,以评标总得分最高的投标人作为相应标段的中标候选人,综合评分相等的,以报价低的优先;报价也相等的,抽签决定。报价得分=(评标基准价/报价)×100%×30(2)价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格不得低于市场合理价的最低投标报价为评标基准价,其价格分为满分,低于市场合理最低价的报价不得分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算:(1)本次项目最高限价为人民币215.76万元,超过限价作废标处理。注:1.1-1.13项为资格审查部分,3.1-3.3价格响(略)。3.3.计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表。
供应商以中小企业名义(含中型、小型、微型企业,下同)参与本次政府采购活动的,应符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔(略)规定的中小企业划分标准,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外,并提交《中小企业声明函》(格式详见本文件提供的响应文件格式)。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。五、政府采购政策功能落实5、中标人放弃中标,因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的,招标人将按规定取消中标人资格。4、由评标委员会根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。3、评标委员会将向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人,并标明排列顺序。2、对评委的评分计取平均值后(除价格分外)进行统计汇总,计算出每个投标人的得分,加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。(三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;(一)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本办法规定的中小企业扶持政策:
六、变更为其他方式采购的情形根据规定,在政府采购活动中,其他视同小型、微型企业的,参照本条执行。在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政(略),应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企(略),残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留(略)策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(见本文(略)),并对声(略)。残疾人福利性单位
八、成交通知(三)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的(市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目除外)。(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;(一)因情况变化,不再符合规定的(略)采购方式适用情形的;七、出现下列情形之一的,(略)采购活动终止,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的,及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家(规定可以2家的情形除外),除采购任务取消外,磋商人报告上级主管部门,视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求,将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商,根据自愿原则,参加其他方式采购。
项目编号:项目名称:(资格审查材料)(略)响应文件第六章响应文件的组成和格式成交结果在江苏政府采购网、江苏政府采购平台公告,公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交的,各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站(http://www.court.gov.cn)等渠道列入信用记录失信被执行人,未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未被中华人民共和国应急管理部网站(http://www.chinasafety.gov.cn)等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”,未被国家税务总局网站(http://hd.chinatax.gov.cn/xxk)等渠道列入税收违法黑名单,未被国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等渠道列入经营异常名录、严重违法失信名单,未被全国公共资源交易平台(http://www.ggzy.gov.cn)等渠道列入黑名单,否则,可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。致:(采购人):投标声明函(略)磋商供应商名称:
我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的(略)涉及的情形下,我方接受招标文件的有关约束,并同意(略)。我方承诺(略)。我方投标文(略),若中标,则投标有效期自动延续至合同履行完毕。我方对本项目招标文件(包括修(略))完全理解,并承诺在发生争议时,不会以(略),向你方行使任何法律上的抗辩权。我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件,提供(略),并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。我方承诺参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,否则,可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
(略)投标人公章:单位负责人签字或盖章:我方承诺将严格遵守相关法律法规,若存在违法违规行为,将承担相应的法律后果。我方委托授权(姓名:身份证号:_________,联系电话________:)作为我方的代理人参加本项目投标,负责提交投标文件以及其它相关资料,参加开标,接受质询并予以澄清,签署、接受招投标过程中的各种法律文件,办理投标过程中的其他相关事务。我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确,所提交的营业执照已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示(或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查),不存在任何虚假之处,否则,可将我方的投标文件按照无效投标文件处理,即使我方中标,中标结果无效,对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失,我方同意无条件予以赔偿。
经营期限:________________________(略)_月_______日地址:_______________________________________________________单位性质:_______________________________________________________单位名称:__________________________________________(略)
附法定代表人(或企业负责人)身份证复印件(略)__________年______月_____日投标人:____________________(盖章)特此证明。性别:________年龄:________职务:________系(投标人单位名称)的法定代表人(或企业负责人)。姓名:__________身份证号码:______________联系电话(手机):___
单位名称:_____________________________________代理人(被授权人):_______________________本授权书于______年____月____日起生效,特此声明。本授权书声明:____________(供应商名称)授权_(略)(被授权人的姓名)为我方就(项目编号)项目采购活动的合法代理人,以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。授权委托书
(略)地址:_____________________________________法定代表人(签字或盖章):___________________________授权单位盖章:_________________________________
(略)拟派项目负责人无在建工程,如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人,在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实,确认拟派项目负责人有在建工程,那么取消我方第一中标候选人资格,并投标保证金不予退还。我方参加你方的工程(以下简称“本工程”)施工投标的申请,拟派项目负责人为。现我方向你方慎重承诺:__________________(采购人单位名称):拟派项目负责人无在建工程承诺书附提供法定代表人、被授权人的身份证扫描件正反两面(并加盖公章)
主要专业技术能力有:。主要设备有:。我公司郑重声明:我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力,为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力:具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(略)法定代表人(签字或盖章):
书面声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的(略)法定代表人(签字或盖章):(略)
(略)法定代表人(签字或盖章):(略)我单位郑重声明:参加本次政府采购活动前3年内,我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。声明
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件,我们知道必须(略)。1.按磋商(略),向买方提(略)。据此函,___(略)(签字人)兹宣(略):根据贵方的号磋商文件,正式授权下述签字人_________(姓名和职务)代表我方______________(供应(略)),全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。致:(采购人)磋商响应函
8.与本磋商采购(略):7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。6.一旦我方成交,我方将根据(略),严格履行合(略),并保证在磋商文件规定的时间完成项目,交付买方验收、使用。5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的(略)供和将要提供的文件是真实的、准确的。4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有(略)。3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件,并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
投标人基本情况表(略)________年____月____日供应商名称(公章):供应商开户行:账户:电话:传真:地址:邮编:
投标人名称 | |
注册地址 | | 邮政编码 | |
联系方式 | 联系人 | | 电 话 | |
联系方式 | 传 真 | | 网 址 | |
企业统一社会信用代码 | |
法定代表人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
技术负责人 | 姓名 | | 技术职称 | | 电话 | |
成立时间 | | 员工总人数: |
企业资质等级 | | 其中 | 注册建造师 | |
营业执照号 | | 其中 | 高级职称人员 | |
注册资金 | | 其中 | 中级职称人员 | |
开户银行 | | 其中 | 初级职称人员 | |
账号 | | 其中 | 技 工 | |
经营范围 | |
备注 | |
1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝(略)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:中小企业声明函(工程、服务)项目负责人简历表注:联合体各方分别填写
姓名 | | 性别 | | 年龄 | |
职务 | | 职称 | | 学历 | |
建造师证号 | | 专 业 | |
参加(略) | | 从事项目经理年限 | |
项目负责人简历 |
|
(略)企业名称(盖章):本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。……2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
(一)农、林、牧、渔业。营业收入200(略)。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入(略),营业收入50万元以下的为微型企业。各行(略):本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、(略)),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、(略),居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。中小企业划型标准规定(备注:供应商如不提供此声明函,价格将不做相应扣除)1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员50人及以上,且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。(三)(略)营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
(十三)房地产开发经营。营业收入(略)万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入1000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上,且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入(略)万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币(大写)圆整(¥:)。本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。残疾人福利性单位声明函(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额(略)万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上,且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上,且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:(略)供应商全称(盖章):(备注:1、供应商如不提供此声明函,价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的,此声明函将随成交结果同时公告,接受社会监督)本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
监狱企业证明函前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动(略)。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法(略)(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本(略)(含一年)的劳动合同或服务协议;
(技术标)(略)响应文件(略)省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)(盖章):特此声明。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定,(填写供应商法定全称)为监狱企业。
评分索引表(略)
(略)(商务标)(略)响应文件
5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为,并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。3、我方承诺,如果我方中标,我方保证做到:不违法分包、转包,拟派项目负责人满足无在建工程的相关要求。2、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。根据你方项目编号为(招标编号)的(工程名称)工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)元(RMB¥元)的投标(略)(如有时)的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准,工期日历天。如果(略),我方将按照规(略)(不计息)。投标函
7、。(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。6、如我方中标:
传真:电话:邮政编码:法定代(略):(签字或盖章)单位地址:投标人:(盖单位公章)
主要施工人员表计划投入的主要施工机械设备表附件;项目清单(略)
序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别产 地 | 制 造年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
姓名 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 执业或者职业证(略) | 级别和证号 | 养老保险 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
授权代表:联系人:联系电话:地址:邮编:质疑供应商:一、质疑供应商基本信息质疑函范本
采购人名称:质疑项目的编号:包号:质疑项目的名称:二、质疑项目基本情况地址:邮编:联系电话:
法律依据:事实依据:质疑事项1:三、质疑事项具体内容采购文件获取(略)
签字(签章):公章:请求:四、与质疑事项相关的质疑请求……质疑事项2
4.质疑函的质疑事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑,质疑函中应列明具体分包号。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的,质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。1.供应商提出质疑时,应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函制作说明:(略)
项目编号:JSZC-320612-NTJD-C2022-0064项目名称:南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程磋商响应报价表(最终报价表)无需密封在响应文件中6.质疑供应商为自然人的,质疑函应由本人签字;质疑供应商为法人或者其他组织的,质疑函应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
项目名称 | 磋商总报价 |
南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程 | 大写:(略) |
最终综合单价按照磋商总报价同比例下浮。(说明:磋商响应供应商按以上格式制作并加盖单位公章后用于磋商响应供应商进行现场最终报价。)(略)法定代表人或被授权人(签字或盖章)磋商供应商:(盖单位公章)
(响应商全称):采购响应文件接收回执项目响应签到表无需密封在响应文件中(与响应文件一同递交)
响应商名称 | |
采购项目名称 | 南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程 |
联系方式 | 递交人 | |
联系方式 | 电话 | |
联系方式 | 身份证号 | |
签到时间 | 2022年 月 日 时 分 |
接收人签名或签章:(略)你单位递交项目编号JSZC-320612-NTJD-C2022-0064的南通市(略)风电产业园区临时道路及排水工程采购项目响应文件,经查验,投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求,已于2022(略)时分由我单位工作人员接收。