S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合、S热力区域2023年锅炉检修项目(八钢设备工程部)
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开询单 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-03-20T17:00 | 报价截至时间 | 2023-03-20T18:00 |
采购商名称:****工程部
物料信息
JT****030027 | S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合、S热力区域2023年锅炉检修项目 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 2023-04-16 | 1 |
询价条款
一、交货地址:****市**区 宝钢集团****公司
二、保证金额度:0.0元
三、商务条款:详见合同条款。
四、技术条款:详见技术协议。
五、注册资本必须大于等于300万元
六、报名要求:1)企业资质要求:具备中华人民**国特种设备安装改造修理许可证(锅炉)含(维修或修理)1级或A级;2)法人代表证明书或法人授权委托书;3)法人代表及被委托人***复印件;4)投标人不存在与招标****公司、关联公司有商业贿赂行为等情形,未被列入限制或禁止交易对象名单(****集团、八一钢铁禁入、停标名单);5)投标人在国家企业信用信息公示系统(www.****.cn)中未被列入严重违法失信企业名单;6)投标人在“信用中国”网站(www.****.cn)中未被列入失信被执行人名单;7)本次招标不接受联合体投标。9)其他要求:****公司2022年度建设及检修供应商年度评价合格名录里供应商。以上资料需同时满足,加盖单位公章、资质证照原件须经年检合格。
七、资质要求:
附件下载
合同编号,项目编号
发包方,发包方项目负责人
承包方,承包方项目负责人
按照《中华人民**国民法典》和《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规和八
钢公司相关规定,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就本工程实施事项协商一致,订
立本合同。
项目名称
工程名称
工程内容
承包方式
质量标准执行相关的现行国家及行业质量验收规范标准。
开工日期,竣工日期,详见承揽工程内容一览表(技术协议)
保修金额,保修期限
合同价款(万)
(万)
1.发包方式:A.招(议)标发包,B.其他方式发包()
结算方式:2.结算方式:A.最高限价,B.固定总价,C.固定单
根据发包方价,D.暂定价,(,)
式、结算方式
选择正确的字
母填入括号
中,明确双方
约定的结算原
则
发包方驻地代
承包方驻地代表
表
根据本合同补充条款第22项及发包方财务经营情况支付进度款,工程完
工程款支付工,交工验收合格并结算,财务挂账后按财务审批后资金计划支付结算
款。
保修金支付保修期满验收合格后,支付剩余保修金(无息)。
因承包方原因造成工期延误,每延误一天按合同价款的0.3%累计向发包方支付违
工期延误
约金;因发包方原因造成工期延误,工期顺延。
1、双方除遵守执行国家、自治区的相关法律法规外,还必须遵守和执行八钢有
关工程管理、安全、环境保护、职业健康、绿化、道路的管理办法、规定和制
度。
2、为保证各方的安全,承包方必须在开工前与发包方项目单位签订安全协议,否则,发生安全事故均由承包方负全责。发包方应对施工****工厂生产)进行安全交底,否则,承包方有权拒绝施工。3、承包方在进行爆破作业前,必须将相关资料报八钢安全保卫部审核通过,并
办理有关手续后方可按已审定的方案实施。进行爆破作业时,要严格遵守《爆破
安全规程》。
4、为有效利用**,承包方必须清理出拆除、挖掘工程中的废旧金属,协助发
包方交八钢废钢库。
5、双方均不得焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料等各种杂物和垃圾。承包方在施工
时,应防止各类油脂落地而污染环境,并将废弃油脂类按发包方要求处理。
6、承包方在使用水、电前,必须在八钢相关单位办理手续,并做好节约用水、
用电工作。
7、承包方在施工场地必须有排水设施,保持排水畅通,有防止泥浆、污水、废
水外流或堵塞下水道的措施。
8、为避免粉尘抛洒污染环境而受到相关处罚,承包方的车辆在运输土方、砂、
石等带有粉尘材料、物品时必须覆盖。
9、承包方在施工时噪音应控制在规定范围内:生活区昼间小于55dB,夜间小于45dB,工业区厂界内小于70dB。生活区高考期间及0:00至9:00期间禁止有噪音污
染环境的施工。
10、承包方从事《建设工程安全管理条例》第二十五条规定的特种作业人员,必
须经过专业的安全培训,并取得特种作业操作资格证书。
11、承包方因施工需要占用或开挖移植绿地、树木、道路前,必须经发包方绿化
****管理部门审批通过。
12、承包方劳保用品必须穿戴整齐且必须穿戴本企业工装。13、本工程在质量监督全过程中,承包方****监督站或设备检修职
能部门管理要求执行或整改的,****公司相关管理文件及《建设及检修供应
商管理办法》文件的建设及检修供应商管理体系评价表中相应规定评价考核,结
算时核减。
14、承包方不得将其承包的工程转包,一经查实发生转包情况,发包方有权解除合同,承包方应向发包方支付合同价款的30%的违约金并承担对发包方造成的全
部损失。
15、承包方****公司《现场管理办法》管理要求:1)设备检修必须执行“三不落地”原则:上线新品备件不落地储存,下线旧品备件不落地存放,检修油污、污物不落地。2)检修前需做好环境保护措施工作,检修现场应保持干净、整洁、有序。3)检修结束后必须做到工完、料净、场清;设备设施原有
的各类安全防护罩不缺、防护栏杆不缺、保温设施不缺、安全连锁保护功能不
缺;检修结束后设备必须见本色;当日检修工作完成后,要做到:环境未清扫整
洁不走,设备未清扫干净不走,物料(工件)未摆放整齐不走,工、卡、量具未
清点不走。4)必须遵守《现场管理办法》现场管理“十不准”规定。5)工程建设
或检修作业项目在开工前如需占用其他场地、绿化带及临时设施的需向属地管理
单位提出申请,由项目单位、设备工程部、****办公室共同审核。6)检修
施工结束后由项目单位、设备工程部、****办公室共同对检修施工现场进行
验收,验收合格后方可办理合同结算手续。7****公司所属厂区的外协单位或个人,违反《现场管理办法》(含附录A、B)相关规定的,依据《现场管理办法》4.7.4条款规定考核2000-10000元/次,在合同结算时依据考核通知单扣
除。
补充条款16、****施工队伍应确保人员稳定,发包方依据《建设及检修供应商管理办
法》进行评价考核,在合同结算时核减。
17、承包方工程完工后,依据《建设及检修供应商管理办法》文件的建设及检修供应商管理体系评价表的评价结果考核供应商,合同结算评价:综合评价得分80分以上不考核;80-70分及以上结算时按结算额的0.5%考核;70-60分及以上结算时按结算额的1%考核;60分以下结算时按结算额的5%考核。18、依据《农民工工资保证金管理条例》国务院令(第724号)、《**维吾尔自
治区农民工工资保证金管理暂行办法》《农民工工资支付条例》和自治区劳动监
察大队的要求,承包方须及时配合发包方签订供应商年度承诺书,未缴纳农民工
工资保证金的必须按要求及时缴纳。承包方不得拖欠工程款、设备款,若有发
生,承包方应承担由此引起的后果。承包方不得挪用收到的工程款,若有发现,
按合同总金额的1%支付违约金,并不免除违约责任。若承包人未按时、及时发放
农民工工资,发包人有权扣留已缴纳农民工工资保证金,直接发放给农民工,并
按照本合同补充条款第19项支付违约金。承包方须建立农民工工资专用账户,报
****工程部审核,每月报工程进度款时需提供上月的农民工资发放明细
表,施工过程中若有施工人员离场,****工程部,并提供离场人员
签字的工资已发放承诺书。发生未报备事件考核5000元/人/次。合同办理结算并
挂账后,承包人可经发包人确认出具《农民工工资保证金退款通知单》,按照流
程提供退款通知单及前期缴款凭证到运营****分中心办理退款。
19、施工过程进、出厂施工人员需向发包方备案及提供劳务合同,离厂前需要到
项目单位备案,并承诺无欠薪及讨薪问题,如仍发生讨薪事件则列入不守信用供
应商,承包方(非自身原因除外)如发生施工人员讨薪事件:在现场或项目单位
发生3人以内讨薪事件考核5000元/次.人,禁标6个月且供应商月评价扣分;发生3人以上讨薪事件考核10000元/次.人,退出供应商名册,1年内禁止准入八钢供应商。****公司办公或生活区域发生3人以内讨薪事件考核10000元/次.人、发生3人以上讨薪事件考核20000元/次.人,退出供应商名册,3年内禁止准入八钢供应商;在上级部门,发生讨薪事件考核50000元/次.人,退出供应商名册,长期不得
进入八钢供应商。
20、承包方使用的能源介质费用在结算中扣除,水电无计量的按结算价的0.5%扣除,水或电按结算价的0.3%扣除。****集团****公司能
源环境综合监察管理办法文件的管理要求,要达到节约水电**的目的。如发现
承包方有浪费能源介质水电**现象,发包方按500-1000元/次考核在结算中扣
除。
21、环境保护、文明施工、安全措施费按规定要求计取,如未按方案要求实施,
发包方有权扣减其费用。
22、合同金额>50万元的工程,承包方每月15日前在EQMS系统申报形象进度,经
发包****工程部审批后按月支付进度款,交工验收完成后支付累计
不超过合同价款的80%;合同金额≤50万元的工程,原则上不予申报工程进度款。23、工程承包方在工程验收合格或交付使用后十个工作日内完成结算报送,发包方十个工作日(外围单位15个工作日)内完****工程部,由设备工
程部根据情况自审或委托第三方造价咨询机构进行结算审核,产生的审价服务费
由承包方承担。因承包方原因造成结算延误,每延误一天按合同价款的0.3%累计
支付违约金;办理结算挂帐手续时间距离年底不足三个月的,承包方年底前必须
办理完结算挂帐手续,否则每延误一天按合同价款的0.3%累计支付违约金。
24、承包方发生因现场检查及合同未及时履约等违约行为,按照约定向发包方支付违约金,违约金累计不超过合同价款的10%(本合同补充条款第14项除外)。25、本合同发包、承包双方签字盖章后生效。如发生超出合同约定范围的情况,
经双方协商可另签补充协议。
26、合同金额大于等于400万元,且承包人首次与发包人签订合同,履约保证金
采用银行履约保函或现金形式,履约保证金在合同生效后的14天内提供给发包人,金额为合同价款的10%。如延误,发包人有权推迟进度款的支付,不免除承包人工程进度延误的考核。
热力区域2023年180t/h3#锅炉检修项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域180t/h3#锅炉检修进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
八钢能源环保部热力区域鼓风180t/h锅炉在运行过程中,排烟温度偏高,造成锅炉上级空预器变形、损坏。需要在年修中更换上级空预器,同时对锅炉低温过热器进行改造更换,解决锅炉排烟温度高问题,同时为确保锅炉安全运行,需对锅炉燃烧器、炉膛,省煤器、空气预热检查清理,缺陷处理,工作量详见检修施工范围。
1、鼓风180t/h锅炉参数:型号:JB-180/3.82-Q,额定蒸发量:180t/h额定蒸汽压力:3.82MPa额定蒸汽温度:450℃锅筒工作压力:4.2MPa给水温度:104℃排烟温度:145℃锅炉效率:88.31%布置方式:紧身封闭内单层布置锅炉金属重量:795t燃料:1)100%高炉煤气2)70%高炉煤气,30%焦炉煤气3)点火、稳燃用焦炉煤气。
厂家:**江联****公司
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
二、检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:热力区域2023年180t/h3#锅炉检修项目 序号 工程内容 单位 数量 施工要求及工作量 备注 1 炉膛及辅机检修搭设脚手架 m3 52.84 1、架子管与锅炉管壁接触部位做防护,防止碰伤管壁。2、每个炉膛面积7.2m*7.2m,锅炉满堂架,高度30米。 2 锅炉脱落及损坏的浇注料恢复 m3 5 损坏的浇注料清理干净,抓钉脱落的恢复。 浇注料乙供 3 炉膛、过热器、省煤器、烟道、空气预热器结焦、积灰清理 台 1 管壁光滑无积灰。(清灰面积1500m2) 4 焦气管道更换 t 12 旧管道拆除,新管道安装,安装高度距地面15m,焦气支管,型号规格:630X10,材质:Q235B;焦气角管型号规格:Φ60×4, 5 炉墙、管道及烟道保温拆装 m3 7.5 保温厚度与原保温一致,做到整齐、美观。 保温棉、镀锌铁皮乙供 6 锅炉高气支管、角管内部清理,阀门更换, 台 24 DN450气动阀12台、手动阀12台 7 送风机、引风机检修配合 台 4 1.风机轴承箱清理、油品更换,油管路检查、紧固。2.风机轴承箱冷却水管路检查、清理、紧固、阀门更换。3.风机轴承检查、间隙测量、必要时轴承更换。4.风机叶轮检查、清灰、风室清灰、风道导流板检查、加固、风道支持拉筋检查、加固。5.风机集流器检查、壁厚测量、间隙调整。6.风机电机、风机找正。7.风机进出风门挡板检查、全行程调试、不合格处理8、风机液力耦合器检修、油箱清理、油品更换,轴承检查、必要时更换;9、冷却器检查疏通,必要时更换。10、风机轴承箱、液偶、本体设备见本色(清洗刷漆)、设备基础清理刷漆 8 锅炉上级空气预热器更换 t 60 空气预热器安装高度在20m以上,共计4个箱体,每个箱体15t,共计60t,需要将旧空预器拆除、并负责装车交废,新空气预热器安规范安装,符合规范要求,同设计换热面积、效率一致 9 锅炉低温过热器改造更换 t 12 原低温过热器拆除,安装改造后的过热器,材质20-GB3087,要求管壁内部清理干净,防止杂物进入,氩弧焊接,焊口100%拍片 10 锅炉空预器漏风处理 m 64 空预器四周漏风部位采用补偿器焊接,焊接严密,无泄漏 11 锅炉燃烧器修复 台 12 烧嘴叶片恢复,含不锈钢叶片的制作,焦气支管疏通 12 1#脱硫系统斜槽检修 套 1 将脱硫灰斗底部斜槽整体拆除及安装(0.64m*25m*4),新斜槽焊接,焊接长度约204米,流化布、流化槽安装,流化风管道连接约DN150管道,约72米,脚手架搭设约120m,现场积灰清理约60m,1#脱硫4#灰斗斜槽改造,将4#灰斗斜槽顺时针旋转90°,高度8m 三、检修施工标准:
1、焊接对口施工标准
(1)焊工要求:
a、上岗焊工必须是经劳动部门指定培训点培训,并经考试合格的持证合格焊工。
b、焊工施焊部位必须在焊工持证的合格项次范围内。
c、焊工应具备良好的工艺作风,严格遵照给定的焊接工艺、焊接技术措施进行施焊,并认真实行焊接质量自检工作。
d、持证焊工在施工前,应认真熟悉作业指导书,凡遇与作业指导书不相符,焊工应拒绝施焊.当出现重大质量问题时,应及时向有关部门报告,不得擅自处理.
e、焊工不得超出持证规定焊接工艺范围的焊接工作.
(2)焊接材料
a.焊接材料的产品质量应符合有关规范、标准、产品质量证明书,并按有关规定验收合格方能使用。无制造厂产品质量证明书、合格证的产品不能焊接使用。
b.焊接工艺、性能良好。
(3)焊接前的准备
a.管子对接的坡口面及内外壁10-15mm范围内应清除油污、锈蚀,至金属**。
b.对接管口面错位偏差允差如下:
①Ф≤60mm,不大于0.5mm
②60
③159
c.焊件对口应内整平齐,其错口值不应大于厚度的10%,且不大于1mm。
d.对口偏折度,****中心20mm处测量,不应大于2mm。
e.焊口局部过大时,应设法修定到规定范围内,严禁向间隙内加填充物。
f.20G管材采用牌号TIG—J50Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,12Cr1MoV管材采用R-31Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,施焊前应将焊丝作**度处理。
g.焊条应按有关要求烘烤,其烘烤温度J507:380-420℃,时间:2小时,R317焊条350℃烘1小时,然后在100℃左右恒温箱内恒温后施焊,
h.焊接现场应采取防风、防雨措施,特别是氩弧焊接时,各种防护措施更须加强,以确保焊接质量.
(4)焊接工艺
a.现场焊接时环境温度允许最低碳素钢-20℃,低合金钢-10℃,本体系统管道Ф≤108的焊口全部采用双氩弧焊。>Ф133的管道焊口计划全部采用氩弧焊打底,J507和R317焊条手工电焊封面工艺。
b.严禁在被焊接表面随意引弧、试验电流或随意焊接支撑物。
c.施焊中,若多层焊的接头应错开,前一层焊缝若有外观缺陷,应清除后再焊次层。
d.焊缝焊毕,清理飞渣,焊工自检焊接质量合格后,且在距焊缝100mm处敲上焊工钢印号,同一批焊缝可敲打两端即可。
(5)焊接质量检查
a.焊接质量检验按DL5007-92和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996第276号要求进行。
b.对所有管子接口焊缝进行100%外观检查不得有气孔,裂纹、夹渣、弧坑,承压管子的咬边深度0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过周长20%,且不超过40mm;
c.对所有管子接口焊缝进行100%射线探伤检测合格,锅炉超水压实验合格。
(6)焊接阀门更换及安装
a、检查阀门是否泄漏,如有问题应及时更换。
b、安装新阀门前,阀门的严密性水压试验、强度水压试验以及填料函检查完毕。
c、安装时阀门介质流向应与管道介质流向一致。
d、水平管道的阀门,阀杆应垂直向或偏向巡回路线45°安装,也可横向水**装,但不宜向下安装。立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装,且不得影响巡回通道的畅通。
2、保温层及浇注料施工标准
1)材料拌好后应在材料使用说明书规定的时间内浇注完,并捣固均匀密实。
a浇注作业连续进行,如施工中断应将接合面打毛并清扫干净,用水淋湿后方可继续施工。
b为了消除耐火混凝土层的温度应力,应设置水**垂直膨胀缝,把大面积的混凝土层分为若干块,宽度和长度为1米左右,膨胀缝隙宽为4-5mm,施工时在设缝位置预埋胶合板。
c在保温浇注体上浇注不定型耐火材料时,应在保温浇注体养护期满后进行。
d浇注体表面应平整光滑,不应有剥落、裂缝和孔洞等缺陷,如发现有微小缺陷,应及时进行修补。
e.保温混凝土在施工前应进行容重、导热系数和烘干强度试验,性能和试验结果须符合设计要求,保存浇注料样品。
f.保温混凝土施工部位,应保持清洁、干燥、以保证良好的粘结;保温混凝土应随时搅拌随时浇灌,放置时间一般不得超过1小时。
j.保温混凝土应捣固均匀,表面平整无裂纹。
2)定型砌筑材料作业方法
a砌筑时,耐火砖的工作面应选用质量较好的砖面,破面、缺棱角处不得砌于向火面。
b砌砖应使用木锤或橡胶锤找正,不应使用铁锤。
c泥浆初凝后,不得再敲击砌筑体。
d炉墙中的耐火砖不得使用小于或等于1/3砖长的断砖,且每层的断砖数量不得超过三块。
e断砖时应使用专用工具,切断面应磨平。
f砌筑体膨胀缝设置应符合下列要求:
膨胀缝的要求应符合设计要求。膨胀缝的位置应避开受力部位及孔洞。砌体内外有膨胀缝不应互相贯通。外部应密封完好,无烟气通道存在;膨胀缝隙内应清洁,缝隙内应按设计要求填塞柔性耐火材料,耐火材料应与向火面炉墙表面平齐。
g墙体砌筑应按图纸由内向外,沿四周同时进行,并按规定留有垂直和水平方向的膨胀缝,炉堂及各部受热面烟道炉墙内外必须保此平整,砌筑体不准有凹凸不平或有个别砖突出等现象。
h炉墙的砖缝按设计要求。一般规定耐火砖砖缝1.5-3mm,不大于3mm,砖拱或园旋的砖缝1-2mm,不大于2mm,保温砖缝4-5mm。砖体的砌筑必须错缝和压缝,不得使内外墙的直缝相对,炉墙内各层次的保温砖垂直砖缝不但同样错开,而且保温砖之间及左右方面都必须错缝砌筑。不允许使用四分之一的砖来砌筑。
i砖砌炉墙必须按砌砖图规定约五至七层砖搭一层牵连砖,牵连异形砖必须按图纸规定制造。
j在横梁、托架或耐火混凝土上砌耐火砖时,只允许用少量耐火混凝土找平,不得垫硅酸铝纤维、硅酸铝纤维板等不承重的松散材料,不得砍削异形砖。
k砌筑用灰浆应选用与砌体同一材料。
l砌筑托架处异形砖,应注意以下事项:
上、下异形砖应按设计留出足够间隙,填充好硅酸纤维绳;上异形砖的上面,下异形砖的下面应与同一标高砌体平面齐平;下异形砖和托架之间的间隙应用保温填充料填实。
m耐火灰浆的抹法:为保证炉墙的严密性,并使其不承受弯曲应力,在砌筑各层标准砖或异形砖时,必须满灰砌筑。严禁采用只把灰浆(或砂浆)抹在砖的四周边而让中间脱空的施工方法。
四、施工检验规范、技术要求
1)、《电业安全工作规程》GB26164.1—2010(热力和机械)
2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2009(锅炉机组篇)
3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统)
4)、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.7-2010(焊接)
5)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009(水处理及制氢设备和系统)
6)、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002
7)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.4-2009(热工、仪表篇)
8)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3-2009(汽轮发电机组)
9)、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002
10)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009
11)、《****电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007
12)、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
13)、《****电厂基本建设工程启动及验收规程》DL/T5437-2009
14)、《安全阀安全技术监察规程》:(TSGZF001-2006)a****141414
五、甲乙双方职责
1、甲方职责:
⑴甲方提供合格的备品备件;
⑵提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
⑶甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
⑷甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
⑸提供图纸资料、组织方案审批;
(6)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
(7)甲方负责向提供乙方特种设备报检所需材料。
2、乙方职责:
(1)具有A级锅炉检修及安装资质;负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
(2)乙方配备检修人员应满足锅炉现场检修的技能,安排一名熟悉锅炉的专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
(3)乙方负责特种设备检修工程报检;
(4)乙方按要求时间进点检修,每推迟一天,考核乙方5000元;乙方配备检修人员服从甲方安排,每发生一起不服从管理事件,考核乙方1000元/人次。
(5)乙方按要求配备具有锅炉、压力容器资质的焊工进行焊接作业;负责配备具有资质的脚手架施工人员。
(6)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
(7)乙方负责提供耐火、保温材料。
(8)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
(10)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
(11)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
(12)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
(13)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
(14)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
(15)根据工期需要,应安排倒班工作。
(16)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
(17)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
(18)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:每台锅炉的按设工部下发的定年修日期执行
六、修复安装及质量验收
1.按照国家及电力行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、制造厂技术文件上的质量要求适用于本标检修:
2.本标检修工程要求遵守有关的国家及电力行业施工及验收标准和技术规范如《火电施工质量检修及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》:
3.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
4.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
5.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
6.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故,修后累计运行一年内不出现因检修质量造成停炉事件:
7.检修中如果出现行业标准、厂家的有关质量标准与甲方提出质量标准不一致的情况,以设备生产厂家的质量标准为准。
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核。
八、争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
本协议一式4份,甲方3份,乙方1份。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
热力区域2023年180t/h1#锅炉检修项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域180t/h1#锅炉检修进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
八钢能源环保部热力区域鼓风180t/h锅炉在运行过程中,焦气管道腐蚀泄漏严重,需整体更换,同时为确保锅炉安全运行,需对锅炉燃烧器、炉膛,省煤器、空气预热检查清理,缺陷处理,工作量详见检修施工范围。
1、鼓风180t/h锅炉参数:型号:JB-180/3.82-Q,额定蒸发量:180t/h额定蒸汽压力:3.82MPa额定蒸汽温度:450℃锅筒工作压力:4.2MPa给水温度:104℃排烟温度:145℃锅炉效率:88.31%布置方式:紧身封闭内单层布置锅炉金属重量:795t燃料:1)100%高炉煤气2)70%高炉煤气,30%焦炉煤气3)点火、稳燃用焦炉煤气。
厂家:**江联****公司
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
二、检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:热力区域2023年180t/h1#锅炉检修项目 序号 工程内容 单位 数量 施工要求及工作量 备注 1 炉膛及辅机检修搭设脚手架 m2 51.84 1、架子管与锅炉管壁接触部位做防护,防止碰伤管壁。2、每个炉膛面积7.2m*7.2m,高度15米。 2 锅炉脱落及损坏的浇注料恢复 m3 5 损坏的浇注料清理干净,抓钉脱落的恢复。 浇注料乙供 3 锅炉焦气管道更换 t 12 旧管道拆除,新管道安装,安装高度距地面15m,焦气支管,型号规格:630X10,材质:Q235B;焦气角管型号规格:Φ60×4, 4 锅炉风机循环水管道更换 t 5.5 风机房引风机冷却水母管腐蚀泄露更换,管道直径DN150,长度150m. 5 炉膛、过热器、省煤器、烟道、空气预热器结焦、积灰清理 台 1 管壁光滑无积灰。 保温棉、镀锌铁皮乙供 6 锅炉燃烧器修复 台 12 烧嘴叶片恢复,含不锈钢叶片的制作,焦气支管疏通 7 锅炉高气支管、角管内部清理,阀门更换, 台 24 DN450气动阀12台、手动阀12台 8 送风机、引风机检修配合 台 4 1.风机轴承箱清理、油品更换,油管路检查、紧固。2.风机轴承箱冷却水管路检查、清理、紧固、阀门更换。3.风机轴承检查、间隙测量、必要时轴承更换。4.风机叶轮检查、清灰、风室清灰、风道导流板检查、加固、风道支持拉筋检查、加固。5.风机集流器检查、壁厚测量、间隙调整。6.风机电机、风机找正。7.风机进出风门挡板检查、全行程调试、不合格处理8、风机轴承箱、液偶、本体设备见本色(清洗刷漆)、设备基础清理刷漆。 9 空预器漏风处理 m 50 空预器漏风部位焊接处理,焊缝焊接50m 三、检修施工标准:
1、焊接对口施工标准
(1)焊工要求:
a、上岗焊工必须是经劳动部门指定培训点培训,并经考试合格的持证合格焊工。
b、焊工施焊部位必须在焊工持证的合格项次范围内。
c、焊工应具备良好的工艺作风,严格遵照给定的焊接工艺、焊接技术措施进行施焊,并认真实行焊接质量自检工作。
d、持证焊工在施工前,应认真熟悉作业指导书,凡遇与作业指导书不相符,焊工应拒绝施焊.当出现重大质量问题时,应及时向有关部门报告,不得擅自处理.
e、焊工不得超出持证规定焊接工艺范围的焊接工作.
(2)焊接材料
a.焊接材料的产品质量应符合有关规范、标准、产品质量证明书,并按有关规定验收合格方能使用。无制造厂产品质量证明书、合格证的产品不能焊接使用。
b.焊接工艺、性能良好。
(3)焊接前的准备
a.管子对接的坡口面及内外壁10-15mm范围内应清除油污、锈蚀,至金属**。
b.对接管口面错位偏差允差如下:
①Ф≤60mm,不大于0.5mm
②60
③159
c.焊件对口应内整平齐,其错口值不应大于厚度的10%,且不大于1mm。
d.对口偏折度,****中心20mm处测量,不应大于2mm。
e.焊口局部过大时,应设法修定到规定范围内,严禁向间隙内加填充物。
f.20G管材采用牌号TIG—J50Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,12Cr1MoV管材采用R-31Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,施焊前应将焊丝作**度处理。
g.焊条应按有关要求烘烤,其烘烤温度J507:380-420℃,时间:2小时,R317焊条350℃烘1小时,然后在100℃左右恒温箱内恒温后施焊,
h.焊接现场应采取防风、防雨措施,特别是氩弧焊接时,各种防护措施更须加强,以确保焊接质量.
(4)焊接工艺
a.现场焊接时环境温度允许最低碳素钢-20℃,低合金钢-10℃,本体系统管道Ф≤108的焊口全部采用双氩弧焊。>Ф133的管道焊口计划全部采用氩弧焊打底,J507和R317焊条手工电焊封面工艺。
b.严禁在被焊接表面随意引弧、试验电流或随意焊接支撑物。
c.施焊中,若多层焊的接头应错开,前一层焊缝若有外观缺陷,应清除后再焊次层。
d.焊缝焊毕,清理飞渣,焊工自检焊接质量合格后,且在距焊缝100mm处敲上焊工钢印号,同一批焊缝可敲打两端即可。
(5)焊接质量检查
a.焊接质量检验按DL5007-92和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996第276号要求进行。
b.对所有管子接口焊缝进行100%外观检查不得有气孔,裂纹、夹渣、弧坑,承压管子的咬边深度0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过周长20%,且不超过40mm;
c.对所有管子接口焊缝进行100%射线探伤检测合格,锅炉超水压实验合格。
(6)焊接阀门更换及安装
a、检查阀门是否泄漏,如有问题应及时更换。
b、安装新阀门前,阀门的严密性水压试验、强度水压试验以及填料函检查完毕。
c、安装时阀门介质流向应与管道介质流向一致。
d、水平管道的阀门,阀杆应垂直向或偏向巡回路线45°安装,也可横向水**装,但不宜向下安装。立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装,且不得影响巡回通道的畅通。
2、保温层及浇注料施工标准
1)材料拌好后应在材料使用说明书规定的时间内浇注完,并捣固均匀密实。
a浇注作业连续进行,如施工中断应将接合面打毛并清扫干净,用水淋湿后方可继续施工。
b为了消除耐火混凝土层的温度应力,应设置水**垂直膨胀缝,把大面积的混凝土层分为若干块,宽度和长度为1米左右,膨胀缝隙宽为4-5mm,施工时在设缝位置预埋胶合板。
c在保温浇注体上浇注不定型耐火材料时,应在保温浇注体养护期满后进行。
d浇注体表面应平整光滑,不应有剥落、裂缝和孔洞等缺陷,如发现有微小缺陷,应及时进行修补。
e.保温混凝土在施工前应进行容重、导热系数和烘干强度试验,性能和试验结果须符合设计要求,保存浇注料样品。
f.保温混凝土施工部位,应保持清洁、干燥、以保证良好的粘结;保温混凝土应随时搅拌随时浇灌,放置时间一般不得超过1小时。
j.保温混凝土应捣固均匀,表面平整无裂纹。
2)定型砌筑材料作业方法
a砌筑时,耐火砖的工作面应选用质量较好的砖面,破面、缺棱角处不得砌于向火面。
b砌砖应使用木锤或橡胶锤找正,不应使用铁锤。
c泥浆初凝后,不得再敲击砌筑体。
d炉墙中的耐火砖不得使用小于或等于1/3砖长的断砖,且每层的断砖数量不得超过三块。
e断砖时应使用专用工具,切断面应磨平。
f砌筑体膨胀缝设置应符合下列要求:
膨胀缝的要求应符合设计要求。膨胀缝的位置应避开受力部位及孔洞。砌体内外有膨胀缝不应互相贯通。外部应密封完好,无烟气通道存在;膨胀缝隙内应清洁,缝隙内应按设计要求填塞柔性耐火材料,耐火材料应与向火面炉墙表面平齐。
g墙体砌筑应按图纸由内向外,沿四周同时进行,并按规定留有垂直和水平方向的膨胀缝,炉堂及各部受热面烟道炉墙内外必须保此平整,砌筑体不准有凹凸不平或有个别砖突出等现象。
h炉墙的砖缝按设计要求。一般规定耐火砖砖缝1.5-3mm,不大于3mm,砖拱或园旋的砖缝1-2mm,不大于2mm,保温砖缝4-5mm。砖体的砌筑必须错缝和压缝,不得使内外墙的直缝相对,炉墙内各层次的保温砖垂直砖缝不但同样错开,而且保温砖之间及左右方面都必须错缝砌筑。不允许使用四分之一的砖来砌筑。
i砖砌炉墙必须按砌砖图规定约五至七层砖搭一层牵连砖,牵连异形砖必须按图纸规定制造。
j在横梁、托架或耐火混凝土上砌耐火砖时,只允许用少量耐火混凝土找平,不得垫硅酸铝纤维、硅酸铝纤维板等不承重的松散材料,不得砍削异形砖。
k砌筑用灰浆应选用与砌体同一材料。
l砌筑托架处异形砖,应注意以下事项:
上、下异形砖应按设计留出足够间隙,填充好硅酸纤维绳;上异形砖的上面,下异形砖的下面应与同一标高砌体平面齐平;下异形砖和托架之间的间隙应用保温填充料填实。
m耐火灰浆的抹法:为保证炉墙的严密性,并使其不承受弯曲应力,在砌筑各层标准砖或异形砖时,必须满灰砌筑。严禁采用只把灰浆(或砂浆)抹在砖的四周边而让中间脱空的施工方法。
四、施工检验规范、技术要求
1)、《电业安全工作规程》GB26164.1—2010(热力和机械)
2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2009(锅炉机组篇)
3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统)
4)、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.7-2010(焊接)
5)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009(水处理及制氢设备和系统)
6)、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002
7)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.4-2009(热工、仪表篇)
8)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3-2009(汽轮发电机组)
9)、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002
10)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009
11)、《****电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007
12)、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
13)、《****电厂基本建设工程启动及验收规程》DL/T5437-2009
14)、《安全阀安全技术监察规程》:(TSGZF001-2006)a****141414
五、甲乙双方职责
1、甲方职责:
⑴甲方提供合格的备品备件;
⑵提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
⑶甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
⑷甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
⑸提供图纸资料、组织方案审批;
(6)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
(7)甲方负责向提供乙方特种设备报检所需材料。
2、乙方职责:
(1)具有A级锅炉检修及安装资质;负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
(2)乙方配备检修人员应满足锅炉现场检修的技能,安排一名熟悉锅炉的专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
(3)乙方负责特种设备检修工程报检;
(4)乙方按要求时间进点检修,每推迟一天,考核乙方5000元;乙方配备检修人员服从甲方安排,每发生一起不服从管理事件,考核乙方1000元/人次。
(5)乙方按要求配备具有锅炉、压力容器资质的焊工进行焊接作业;负责配备具有资质的脚手架施工人员。
(6)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
(7)乙方负责提供耐火、保温材料。
(8)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
(10)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
(11)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
(12)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
(13)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
(14)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
(15)根据工期需要,应安排倒班工作。
(16)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
(17)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
(18)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:每台锅炉的按设工部下发的定年修日期执行
六、修复安装及质量验收
1.按照国家及电力行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、制造厂技术文件上的质量要求适用于本标检修:
2.本标检修工程要求遵守有关的国家及电力行业施工及验收标准和技术规范如《火电施工质量检修及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》:
3.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
4.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
5.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
6.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故,修后累计运行一年内不出现因检修质量造成停炉事件:
7.检修中如果出现行业标准、厂家的有关质量标准与甲方提出质量标准不一致的情况,以设备生产厂家的质量标准为准。
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核。
八、争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
本协议一式4份,甲方3份,乙方1份。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1S热力区域2023年130t2#锅炉检修项目建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1S热力区域2023年180t3#锅炉检修项目建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1热力区域2023年130t1#锅炉检修项目建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1S热力区域2023年180t2#锅炉检修项目建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单工程投标报价单序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称工程报价不含税其中:安全文明施工费企业管理费率(%)利润率(%)计价依据和原则序号工程名称(元)(元)费率费率计价依据和原则1S热力区域2023年180t1#锅炉检修项目建筑及装饰10安装13.5建筑及装饰9安装111.建筑及装饰工程采用《**房屋建筑与装饰工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》;安装工程定额采用《全统安装工程消耗量定额**估价汇总表(2020)》。定额子目不足时配套采用现行《冶金工业建设工程预算定额》2012版、《钢铁企业检修工程预算定额》2013版(级别选取三级)。2、投标及结算编制预/结算时,企业管理费率、利润率按报价单执行。3、人工执行**工程造价信息网发布建设工程所在地当期信息价。4、执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。总造价(不含税)总造价(不含税)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(盖章)日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。备注:1、本工程税率13%,本工程为结算最高限价,结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取;2、投标报价需附广联达版预算(软件版及Excel版);3、采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围及现场踏勘应考虑的全部内容,报价包含项目下子目所有施工费用、措施费及施工期间材料涨价等风险费用。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。4、本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价费最终金额以审计部选聘审价机构的中标价为主,发包人在支付承包人结算款时代扣相应审价服务费给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。 热力区域2023年180t/h2#锅炉检修项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域180t/h2#锅炉检修进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
八钢能源环保部热力区域鼓风180t/h2#****公司特种设备检定计划,已到检定周期,需要进行内部检定,同时在运行过程中,焦气管道腐蚀泄漏严重,需整体更换,为确保锅炉安全运行,需对锅炉燃烧器、炉膛,省煤器、空气预热检查清理,缺陷处理,工作量详见检修施工范围。
1、鼓风180t/h锅炉参数:型号:JB-180/3.82-Q,额定蒸发量:180t/h额定蒸汽压力:3.82MPa额定蒸汽温度:450℃锅筒工作压力:4.2MPa给水温度:104℃排烟温度:145℃锅炉效率:88.31%布置方式:紧身封闭内单层布置锅炉金属重量:795t燃料:1)100%高炉煤气2)70%高炉煤气,30%焦炉煤气3)点火、稳燃用焦炉煤气。
厂家:**江联****公司
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
二、检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:热力区域2023年180t/h2#锅炉检修项目 序号 工程内容 单位 数量 施工要求及工作量 备注 1 炉膛及辅机检修搭设脚手架 m2 51.84 1、架子管与锅炉管壁接触部位做防护,防止碰伤管壁。2、每个炉膛面积7.2m*7.2m,高度20米。 2 锅炉脱落及损坏的浇注料恢复 m3 5 损坏的浇注料清理干净,抓钉脱落的恢复。 3 锅炉焦气管道更换 t 12 旧管道拆除,新管道安装,安装高度距地面15m,焦气支管,型号规格:630X10,材质:Q235B;焦气角管型号规格:Φ60×4, 4 锅炉风机循环冷却水管道更换 t 5 1、锅炉送风机冷却水母管多处渗漏,更换管路40米左右,管道直径DN80。2、锅炉送风机冷却水母管多处渗漏,更换管路60米左右,管道直径DN125。3、汽****联通管路多处渗漏,供回水管路约120米左右(高空处) 5 炉膛、过热器、省煤器、烟道、空气预热器结焦、积灰清理 台 1 管壁光滑无积灰。 6 锅炉燃烧器修复 台 12 烧嘴叶片恢复,含不锈钢叶片的制作,焦气支管疏通 7 锅炉高气支管、角管内部清理,阀门更换, 台 24 DN450气动阀12台、手动阀12台 8 送风机、引风机检修配合 台 4 1.风机轴承箱清理、油品更换,油管路检查、紧固。2.风机轴承箱冷却水管路检查、清理、紧固、阀门更换。3.风机轴承检查、间隙测量、必要时轴承更换。4.风机叶轮检查、清灰、风室清灰、风道导流板检查、加固、风道支持拉筋检查、加固。5.风机集流器检查、壁厚测量、间隙调整。6.风机电机、风机找正。7.风机进出风门挡板检查、全行程调试、不合格处理8、风机液力耦合器检修、油箱清理、油品更换,轴承检查、必要时更换;9、冷却器检查疏通,必要时更换。10、风机轴承箱、液偶、本体设备见本色(清洗刷漆)、设备基础清理刷漆 9 空预器漏风处理 m 50 空预器漏风部位焊接处理,焊缝焊接50m 10 锅炉减温器保温拆除、恢复 m2 25 减温器筒体Φ377,长度6.5m,12个Φ133T字形保温,保温厚度200mm,外部采用镀锌铁皮。 11 锅炉减温器更换 t 1.9 减温器筒体Φ377*25,L=5812,材质20-GB3087,需整体由0m吊装至锅炉烟道顶部28m处,与原管道对接,管道尺寸Φ133*8,共计12个,,材质20-GB3087 12 锅炉本体检验配合保温拆除、恢复 m2 30 锅炉本体检验(水冷壁、过热器、省煤器、汽包、下降管、给水管道共计17个位置保温拆除、恢复) 13 锅炉本体检验焊缝打磨 m 25 锅炉本体检验(水冷壁、过热器、省煤器、汽包、下降管、给水管道共计17个位置焊缝打磨) 三、检修施工标准:
1、焊接对口施工标准
(1)焊工要求:
a、上岗焊工必须是经劳动部门指定培训点培训,并经考试合格的持证合格焊工。
b、焊工施焊部位必须在焊工持证的合格项次范围内。
c、焊工应具备良好的工艺作风,严格遵照给定的焊接工艺、焊接技术措施进行施焊,并认真实行焊接质量自检工作。
d、持证焊工在施工前,应认真熟悉作业指导书,凡遇与作业指导书不相符,焊工应拒绝施焊.当出现重大质量问题时,应及时向有关部门报告,不得擅自处理.
e、焊工不得超出持证规定焊接工艺范围的焊接工作.
(2)焊接材料
a.焊接材料的产品质量应符合有关规范、标准、产品质量证明书,并按有关规定验收合格方能使用。无制造厂产品质量证明书、合格证的产品不能焊接使用。
b.焊接工艺、性能良好。
(3)焊接前的准备
a.管子对接的坡口面及内外壁10-15mm范围内应清除油污、锈蚀,至金属**。
b.对接管口面错位偏差允差如下:
①Ф≤60mm,不大于0.5mm
②60
③159
c.焊件对口应内整平齐,其错口值不应大于厚度的10%,且不大于1mm。
d.对口偏折度,****中心20mm处测量,不应大于2mm。
e.焊口局部过大时,应设法修定到规定范围内,严禁向间隙内加填充物。
f.20G管材采用牌号TIG—J50Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,12Cr1MoV管材采用R-31Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,施焊前应将焊丝作**度处理。
g.焊条应按有关要求烘烤,其烘烤温度J507:380-420℃,时间:2小时,R317焊条350℃烘1小时,然后在100℃左右恒温箱内恒温后施焊,
h.焊接现场应采取防风、防雨措施,特别是氩弧焊接时,各种防护措施更须加强,以确保焊接质量.
(4)焊接工艺
a.现场焊接时环境温度允许最低碳素钢-20℃,低合金钢-10℃,本体系统管道Ф≤108的焊口全部采用双氩弧焊。>Ф133的管道焊口计划全部采用氩弧焊打底,J507和R317焊条手工电焊封面工艺。
b.严禁在被焊接表面随意引弧、试验电流或随意焊接支撑物。
c.施焊中,若多层焊的接头应错开,前一层焊缝若有外观缺陷,应清除后再焊次层。
d.焊缝焊毕,清理飞渣,焊工自检焊接质量合格后,且在距焊缝100mm处敲上焊工钢印号,同一批焊缝可敲打两端即可。
(5)焊接质量检查
a.焊接质量检验按DL5007-92和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996第276号要求进行。
b.对所有管子接口焊缝进行100%外观检查不得有气孔,裂纹、夹渣、弧坑,承压管子的咬边深度0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过周长20%,且不超过40mm;
c.对所有管子接口焊缝进行100%射线探伤检测合格,锅炉超水压实验合格。
(6)焊接阀门更换及安装
a、检查阀门是否泄漏,如有问题应及时更换。
b、安装新阀门前,阀门的严密性水压试验、强度水压试验以及填料函检查完毕。
c、安装时阀门介质流向应与管道介质流向一致。
d、水平管道的阀门,阀杆应垂直向或偏向巡回路线45°安装,也可横向水**装,但不宜向下安装。立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装,且不得影响巡回通道的畅通。
2、保温层及浇注料施工标准
1)材料拌好后应在材料使用说明书规定的时间内浇注完,并捣固均匀密实。
a浇注作业连续进行,如施工中断应将接合面打毛并清扫干净,用水淋湿后方可继续施工。
b为了消除耐火混凝土层的温度应力,应设置水**垂直膨胀缝,把大面积的混凝土层分为若干块,宽度和长度为1米左右,膨胀缝隙宽为4-5mm,施工时在设缝位置预埋胶合板。
c在保温浇注体上浇注不定型耐火材料时,应在保温浇注体养护期满后进行。
d浇注体表面应平整光滑,不应有剥落、裂缝和孔洞等缺陷,如发现有微小缺陷,应及时进行修补。
e.保温混凝土在施工前应进行容重、导热系数和烘干强度试验,性能和试验结果须符合设计要求,保存浇注料样品。
f.保温混凝土施工部位,应保持清洁、干燥、以保证良好的粘结;保温混凝土应随时搅拌随时浇灌,放置时间一般不得超过1小时。
j.保温混凝土应捣固均匀,表面平整无裂纹。
2)定型砌筑材料作业方法
a砌筑时,耐火砖的工作面应选用质量较好的砖面,破面、缺棱角处不得砌于向火面。
b砌砖应使用木锤或橡胶锤找正,不应使用铁锤。
c泥浆初凝后,不得再敲击砌筑体。
d炉墙中的耐火砖不得使用小于或等于1/3砖长的断砖,且每层的断砖数量不得超过三块。
e断砖时应使用专用工具,切断面应磨平。
f砌筑体膨胀缝设置应符合下列要求:
膨胀缝的要求应符合设计要求。膨胀缝的位置应避开受力部位及孔洞。砌体内外有膨胀缝不应互相贯通。外部应密封完好,无烟气通道存在;膨胀缝隙内应清洁,缝隙内应按设计要求填塞柔性耐火材料,耐火材料应与向火面炉墙表面平齐。
g墙体砌筑应按图纸由内向外,沿四周同时进行,并按规定留有垂直和水平方向的膨胀缝,炉堂及各部受热面烟道炉墙内外必须保此平整,砌筑体不准有凹凸不平或有个别砖突出等现象。
h炉墙的砖缝按设计要求。一般规定耐火砖砖缝1.5-3mm,不大于3mm,砖拱或园旋的砖缝1-2mm,不大于2mm,保温砖缝4-5mm。砖体的砌筑必须错缝和压缝,不得使内外墙的直缝相对,炉墙内各层次的保温砖垂直砖缝不但同样错开,而且保温砖之间及左右方面都必须错缝砌筑。不允许使用四分之一的砖来砌筑。
i砖砌炉墙必须按砌砖图规定约五至七层砖搭一层牵连砖,牵连异形砖必须按图纸规定制造。
j在横梁、托架或耐火混凝土上砌耐火砖时,只允许用少量耐火混凝土找平,不得垫硅酸铝纤维、硅酸铝纤维板等不承重的松散材料,不得砍削异形砖。
k砌筑用灰浆应选用与砌体同一材料。
l砌筑托架处异形砖,应注意以下事项:
上、下异形砖应按设计留出足够间隙,填充好硅酸纤维绳;上异形砖的上面,下异形砖的下面应与同一标高砌体平面齐平;下异形砖和托架之间的间隙应用保温填充料填实。
m耐火灰浆的抹法:为保证炉墙的严密性,并使其不承受弯曲应力,在砌筑各层标准砖或异形砖时,必须满灰砌筑。严禁采用只把灰浆(或砂浆)抹在砖的四周边而让中间脱空的施工方法。
四、施工检验规范、技术要求
1)、《电业安全工作规程》GB26164.1—2010(热力和机械)
2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2009(锅炉机组篇)
3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统)
4)、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.7-2010(焊接)
5)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009(水处理及制氢设备和系统)
6)、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002
7)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.4-2009(热工、仪表篇)
8)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3-2009(汽轮发电机组)
9)、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002
10)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009
11)、《****电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007
12)、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
13)、《****电厂基本建设工程启动及验收规程》DL/T5437-2009
14)、《安全阀安全技术监察规程》:(TSGZF001-2006)a****141414
五、甲乙双方职责
1、甲方职责:
⑴甲方提供合格的备品备件;
⑵提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
⑶甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
⑷甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
⑸提供图纸资料、组织方案审批;
(6)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
(7)甲方负责向提供乙方特种设备报检所需材料。
2、乙方职责:
(1)具有A级锅炉检修及安装资质;负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
(2)乙方配备检修人员应满足锅炉现场检修的技能,安排一名熟悉锅炉的专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
(3)乙方负责特种设备检修工程报检;
(4)乙方按要求时间进点检修,每推迟一天,考核乙方5000元;乙方配备检修人员服从甲方安排,每发生一起不服从管理事件,考核乙方1000元/人次。
(5)乙方按要求配备具有锅炉、压力容器资质的焊工进行焊接作业;负责配备具有资质的脚手架施工人员。
(6)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
(7)乙方负责提供耐火、保温材料。
(8)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
(10)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
(11)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
(12)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
(13)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
(14)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
(15)根据工期需要,应安排倒班工作。
(16)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
(17)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
(18)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:每台锅炉的按设工部下发的定年修日期执行
六、修复安装及质量验收
1.按照国家及电力行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、制造厂技术文件上的质量要求适用于本标检修:
2.本标检修工程要求遵守有关的国家及电力行业施工及验收标准和技术规范如《火电施工质量检修及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》:
3.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
4.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
5.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
6.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故,修后累计运行一年内不出现因检修质量造成停炉事件:
7.检修中如果出现行业标准、厂家的有关质量标准与甲方提出质量标准不一致的情况,以设备生产厂家的质量标准为准。
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核。
八、争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
本协议一式4份,甲方3份,乙方1份。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
一标段:S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合、二标段:热力区域2023年130t1#锅炉检修项目、三标段:S热力区域2023年130t2#锅炉检修项目、四标段:S热力区域2023年180t3#锅炉检修项目、
五标段:S热力区域2023年180t1#锅炉检修项目、
六标段:S热力区域2023年180t2#锅炉检修项目
竞价采购文件
采购人:宝钢集团****公司
采购委托单位:宝钢集团****公司设备工程部
2023年03月
前附表及竞价人须知
项号 内容规定 1 工程综合说明工程名称:一标段:S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合、二标段:热力区域2023年130t1#锅炉检修项目、三标段:S热力区域2023年130t2#锅炉检修项目、四标段:S热力区域2023年180t3#锅炉检修项目、五标段:S热力区域2023年180t1#锅炉检修项目、六标段:S热力区域2023年180t2#锅炉检修项目建设地点:八钢厂区承包方式:包工不包料质量要求标准:合格工期要求:1)计划开工日期2023年3月24日,计划完工日期2023年12月15日。实际开工日期以采购人通知为准。采购范围:具体内容详见1.5 2 采购总控制价:300万元,不含税。其中S热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合,控制价:15万元,不含税。S热力区域2023年130t2#锅炉检修项目,控制价:55万元,不含税。热力区域2023年130t1#锅炉检修项目,控制价:55万元,不含税。S热力区域2023年180t3#锅炉检修项目,控制价:120万元,不含税。S热力区域2023年180t1#锅炉检修项目,控制价:25万元,不含税。S热力区域2023年180t2#锅炉检修项目,控制价:30万元,不含税。 3 报名及竞价采购文件发放:时间:具体时间以欧贝采购平台显示为准竞价人登陆http://www.****.cn,自行进行项目报名及获取竞价采购文件。报名时请将以下文件打包并上传:企业资质要求:具备中华人民**国特种设备安装改造修理许可证(锅炉)含(维修或修理)1级或A级;法人代表证明书或法人授权委托书;法人代表及被委托人身份证复印件;投标人不存在与招标****公司、关联公司有商业贿赂行为等情形,未被列入限制或禁止交易对象名单(****集团、八一钢铁禁入、停标名单)投标人在国家企业信用信息公示系统(www.****.cn)中未被列入严重违法失信企业名单;投标人在“信用中国”网站(www.****.cn)中未被列入失信被执行人名单;本次招标不接受联合体投标。9)其他要求:****公司2022年度建设及检修供应商年度评价合格名录里供应商。以上资料需同时满足,加盖单位公章、资质证照原件须经年检合格。发放方式:不提供纸质版竞价采购文件,电子版竞价采购文件由竞价人报名通过后,登陆欧贝采购平台自行下载。 4 竞价有效期为:90日历天 5 踏勘现场:现场踏勘有意向的竞价人按照竞价采购文件提供的联系方式自行联系踏勘地点:八钢厂区能源环保部热力区域联系人及联系电话:姜**133****8398详见1.5备注; 6 书面疑问递交:联系人:马晓娟138****2114各竞价单位将澄清问题以PDF文件发送至欧贝采购联机洽谈窗口,并电话告知采购负责人。 7 领取澄清文件原则上对竞价文件以及竞价单位书面返回的问题在联机洽谈窗口予以书面回复,(仅限于对各竞价单位提交的问题进行澄清)。若确有必要可组织召开竞价前答疑会,具体时间和地点另行通知。 8 竞价截止日期:具体时间以欧贝采购平台显示为准 9 开标时间:具体时间以欧贝采购平台显示为准地点:登陆欧贝采购电子平台在线开标 10 评议时间:具体时间以欧贝采购平台显示为准评议地点:欧贝采购平台在线评议 11 采购人项目委托部门:宝钢集团****公司设备工程部联系人:马晓娟地址:****市**区**公路4号电话:138****2114 12 采购人提请竞价人特别注意:中标价包含竞价采购文件前附表中采购范围的内容以及建设期内材料费、人工费、机械使用费、规费等涨价风险费,本工程依据中标人报出总价评议。结算时若有未实施项,则按投标报价费用进行核减。 13 投标报价,为不含税价。本工程为不含税最高限价合同,付款、结算挂账发票税率13%,工程内容详见《技术协议》详附件4,竞价采购文件的工程范围包括技术协议的全部内容及与本工程有关的所有变化均包含在合同总价范围内。计价方式为定额计价,投标报价表中所有表格均需导出为EXECL版报价文件,同时提供广联达报价版本;WORD版技术标文件,上述文件均不允许加密,方便读取。 工程内容及要求:
工程质量必须达到现行国家(或行业)标准、规范要求及双方签订的技术协议要求,技术协议详见附件4,竞价采购确定单位必须按甲方要求细化施工方案。
工程主要内容:详细工程内容见1.5竞价采购范围及技术协议附件3。
考核:
竞价单位在收到确定通知书,与建设单位联系办理开工手续,八钢本部区域(含乌市地区单位)5个工作日内办理完毕合同签订,外围区域(乌市以外区域)10个工作日办理完毕合同签订,超期考核2000元。要求按合同约定、竞价文件要求进入现场施工,如不按合同约定执行,出现拖延工期、影响生产等情况的,按照约定向发包方支付违约金,违约金累计不超过合同价款的10%,严重者取消其竞价确定的资格,按照管理要求评价供应商。
承包人依据国家文明施****集团****公司文件《现场管理办法》文件编号:BSTB/14-018的文件要求,施工组织必须符合工程文明施工的管理要求,同时必须符合现场环境保护和固废、危废处置的管理要求,如对生产或环保造成的影响,项目单位可对承包人给予相应处罚。
检修期间因施工单位人员不稳定、施工组织不到位造成检修项目合同延期,每延误一天按合同价款的0.3%累计支付违约金,按照管理要求评价供应商。
竞价单位严禁围标、串标,一经发现取消八钢合格供应商资格。
履约承诺:
竞价文件中必须附履约承诺,此承诺为评审重要依据。
1.3.2竞价确定项目严禁转包、分包;
1.3.3竞价人严禁采用不正当手段获取竞价确认资格,一经查实取消合格供应商资格。
1.3.4竞价确定单位应及时发放施工人员工资,建立施工人员实名制专用账户。不得挪用收到的工程款或发生施工人员讨薪事件。如有违反,自愿接受以下处罚:
项目单位发生讨薪事件考核5000元/次;
八钢公司发生讨薪事件考核10000元/次;
上级部门发生讨薪事件考核50000元/次;
出现严重讨薪事件,清除合格供应商名册。
1.3.5竞价确定单位必须承诺实施竞价文件要求范围内的所有内容,否则取消其竞价确定资格或考核合同价款10%。
评审标准
施工类打分细则 序号 评分大类 主要因素 评分细则(平台要求百分制,方便专家打分) 细则权重 整体权重 对应分值 1 A商务部分(10分) 报价格式完整性 1.经济竞价格式必须按竞价文件规定提供完整、详细预算书。(满分100分) 0.1 0.1 1 1 A商务部分(10分) 报价格式完整性 2.竞价文件编制质量竞价报价书前附表是否按竞价文件要求填写(满分100分) 0.1 0.1 1 1 A商务部分(10分) 报价格式完整性 3.竞价报价表是否按竞价文件要求填写(满分100分) 0.2 0.1 2 1 A商务部分(10分) 报价格式完整性 4.主要针对竞价报价表的报价完整性,特别是综合单价分析表的完整性;(满分100分) 0.2 0.1 2 1 A商务部分(10分) 报价格式完整性 5.施工措施方案技术与经济合理性:以各竞价人施工措施项目报价与措施方案及措施报价相吻合,特别针对特殊项目措施项目技术与经济的合理及优化程度给分(满分100分) 0.4 0.1 4 2 B技术部分(30分) 安全保证措施和体系 1、体系、组织机构设置完整(满分100分) 0.04 0.3 1.2 2 B技术部分(30分) 安全保证措施和体系 2、管理人员保证措施,需标明具体管理人员数量、项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员、计划管理员、施工资料管理员等要配备齐全,其中项目工程师须附职称证书并且描述参与项目业绩(满分100分) 0.1 0.3 3 2 B技术部分(30分) 安全保证措施和体系 3、安全保证措施,保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性,同时要符合实际情况,切实可行(满分100分) 0.1 0.3 3 2 B技术部分(30分) 质量保证措施和体系及业绩情况 4、工程质量保证措施,应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性,同时要符合实际情况,切实可行(满分100分) 0.08 0.3 2.4 2 B技术部分(30分) 质量保证措施和体系及业绩情况 5、2020年1月至今,有锅炉维修或施工业绩(合同或中标通知书复印件)有一项的得25分(满分100分) 0.05 0.3 1.5 2 B技术部分(30分) 施工进度计划 6、进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律(满分100分) 0.05 0.3 1.5 2 B技术部分(30分) 施工进度计划 7、施工网络计划应符合工程实际,布置紧凑,便于施工和管理并符合安全、文明施工要求(满分100分) 0.1 0.3 3 2 B技术部分(30分) 施工方案的整体编制 8、施工方案应能符合工程实际情况,提高施工效率、缩短工期、提高质量、降低消耗(满分100分) 0.2 0.3 6 2 B技术部分(30分) 施工方案的整体编制 9、建设工地产生的建筑垃圾和生活****公司有关规定收集和清运,环境整洁、整齐(满分100分) 0.04 0.3 1.2 2 B技术部分(30分) 施工的装备水平描述 10.施工现场物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要(满分100分) 0.04 0.3 1.2 2 B技术部分(30分) 施工的装备水平描述 11.工程应进行合理的人力、机具配置、需描述清楚装备的详细名称、参数(满分100分) 0.04 0.3 1.2 2 B技术部分(30分) 施工的人员组织、配置 12、按照****施工队伍,人员满足本项目的要求,人员配备合理(满分100分) 0.1 0.3 3 2 B技术部分(30分) 施工方案中重点、难点的解决 13、对本项目的针对性、对重点、难点的解决方案(满分100分) 0.06 0.3 1.8 3 C竞价报价(60分) 报价以最低优先法计算,即满足竞价文件要求且竞价价格最低的竞价报价为基准价,其价格得分为满分。其他竞价人的竞价报价得分统一按照下列公式计算:报价得分=60-[(竞价报价-基准价)/基准价]*100。如此类推,算出所有竞价单位的竞价报价得分。 1 0.6 60 4 竞价人最终得分=A+B+C 1 100 本次竞价采购范围:
详见技术协议。
对于本次竞价采购范围内的项目,竞价确定单位必须按建设单位要求尽快组织实施,如因竞价确定单位原因对生产或工程整体进度造成影响,按1.2条款进行考核。
竞价确定单位不得以任何理由拒绝或有条件实施已竞价确定项目,否则承担由此造成的一切后果,参照1.2条款进行考核,但不仅限于此。
竞价确定单位必须遵守八钢安全保卫部相关安全管理。
入场车辆必须具有入场证,并遵守保卫部相关交通安全管理条例;
入场车辆必须遵守八钢安保部的厂内通行要求。
竞价报价计算依据
2.1可优先参考宝钢八钢[2019]465号文件配套附件一《2020****公司工程预结算综
合单价表》的综合单价。有综合单价或类似子目的参照综合单价方式报价。
2.2竞价人结合工程复杂程度、建筑市场价格信息、企业自身管理水平等因素自主投标报
价。执行国家及地方相关规定。
2.3竞价报价包含竞价采购文件前附表中竞价采购范围的全部内容以及直接工程费、措施
费、企业管理费、利润、规费、材料涨价、现场方案措施及风险等一切不可预见风险费用。
2.4安全文明施工费为不可竞争费,不得作为发包或承揽施工任务的优惠条件,竞价人按规定报出此费用。结算时提交安全文明施工措施的实施明细,并经项目单位负责人签字确认,作为结算依据。
2.5本工程结算税率为:不含税(税率13%)。竞价单位须执行营改增文件(税率执行**
标【2019】4号文,其他规定仍按《关于建筑业营业税改增值税调整**建设工程计价依据的实施意见》(**标【2016】2号)执行。合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。
2.6货币:本工程全部采用人民币表示,付款为商业承兑汇票或通宝。付款时需开具增值税发票。
3竞价采购报价说明
3.1本工程报价为不含税价,税率13%;竞价采购文件的工程范围包含技术协议的全部内容及与本工程有关的所有变化均包含在合同总价范围内。计价方式定额计价,投标报价表中所有表格均需导出为EXECL版报价文件,同时提供广联达报价版本;WORD版技术标文件,上述文件均不允许加密,方便读取,否则为废标。竞价采购内容详见1.5本次竞价采购范围及附件3技术协议。
3.2报价单的全部内容以及直接工程费、措施费、企业管理费、利润、规费、材料涨价及现场方案措施等一切不可预见风险费用。采购人认为竞价人的报价已包括本工程竞价采购范围内的全部内容。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中。
3.3.竞价人应提供与投标书中相一致的电子文档,电子文档采用广联达软件编制,无广联达软件的需导入EXCEL中,导入EXCEL中的内容必须有定额子目号、子目名称、单位、数量、单价、合价、数值和金额。
3.4.竞价文件与电子文档不一致的内容,以对采购方有利内容确定,责任由竞价方自负。
3.5.此工程包工不包料,由竞价方提供的材料价格由竞价人根据市场情况综合考虑进行报价。
3.6.本工程不考虑远征过程增加费、赶工费等费用。
3.7.竞价人报价时需考虑采购前答疑纪要的工程内容、人工涨价、材料涨价、方案措施费、设计变更及所有拆除及地基处理等风险费。
3.8.报价单采用采购单位统一格式,见《工程投标报价单》。
3.9.报价单每项数据必须填写完整,不能有空缺,如有空缺则认为此费用已包含在其他费用中。
3.10.竞价人对本工程的优惠承诺。
4工程结算要求
4.1.本工程为不含税最高限价合同,合同履行期间,税率依据国家政策性调整而调整。结算时若有未实施项,则按投标报价费用进行核减;结算时以合同及技术协议约定的范围为准,超出内容结算时不予计取。竞价采购文件的工程范围、技术协议的全部内容及与本工程有关的所有变化均包含在合同总价范围内。
4.2.承包人使用发包人的能源介质供应水电时,承包人按照发包人《外单位用能合同管理程序》文件管理的要求执行。承包人按施工水电表实际用量,经双方确认后,由承包人承担;若水电没有能源计量,水电费用按**施工费的0.5%承担,若仅有水或电按**施工费0.3%承担。
4.3.承包人按照发包人能源环境综合监察管理办法文件的管理要求,达到节约水电**的目的。如发现承包人浪费能源介质水电**现象,按1000元/次考核,经双方确认后,项目结算中按实核减。
4.4.工程实施过程中,凡属于工程设计(或变更)范畴的工作内容,以设计蓝图、设计变更及设计联络单为结算依据。工程设计(或变更)范畴以外的工作内容以工程负责人签字认可的工程联络单、现场签证作为工程结算的依据。
4.5.乙供材使用本工程的材料价格有效凭证,并不高于同期市场材料价格结算。
4.6自收到合格的竣工结算申请单30日内,完成项目初审,本合同结算由发包人委托的第三方造价咨询机构审核,审价周期90天以上,审价费金额以八钢审计部选聘审价机构的竞价结果为准。审价费支付是发包人从承包人结算款代扣相应审价服务费支付给审价机构。如结算报送审减率超5%考核承包人500元,审减率超10%考核承包人1000元。
4.7.在合同条款中未明确的事项,严格执行宝钢八钢[2019]465号文件的相关规定(见附件一)及《2021年合同补充条款》的文件规定。
4.8..工程结算内容、工程结算书及相应结算资料需完整合规,****公司现行《工程造价管理办法》相关规定。
4.9.付款方式:工程完工付至80%,交工验收合格并结算,财务挂账后,按财务审批资金计划支付结算款。
4.10.其他约定
4.10.1如此工程产生固废及建筑垃圾等,必须****办公室及安监部管理要求执行处置,并依据国家文明施****集团****公司文件《现场管理办法》文件编号:BSTB/14-018的文件要求执行,因此所产生的费用不予增加,均已包含在报价中。
4.10.2承包人在签定施工合同时,本竞价采购文件将做为合同的附件之一。其它未注明的要求,严格按照国家现行施工验收规范及八钢工程管理办法的相关质量、安全及文明施工的要求执行。
4.10.3质保期一年,质保金3%,发现施工质量影响的问题要求立即进行整改。
5.竞价须知:
5.1竞价文件需要编制目录,并编好页码,由商务、技术、价格三部分内容组成,加盖单位公章和法人代表印章,集中在一个压缩包中上传,欧贝采购平台竞价文件报价为最终报价。
5.1.1商务部分(涉及企业信息的复印件需加盖公章)
●企业营业执照(含年审记录)复印件
●企业资质证书复印件
●安全生产许可证复印件
●施工企业法人代表证明书及身份证复印件或施工企业法人代表的授权委托书,法人代表及被授权人身份证复印件
●履约承诺书(在履约承诺书中明确严格按照询单附件内容响应履约)
●企业简况
5.1.2技术部分(需加盖公章)
●施工组织设计、施工安全文明组织设计
●竞价人类似项目业绩(中标通知书或合同复印件)
5.1.3价格部分(需加盖公章)
●工程竞价报价单(附件2)
●报价预算
注意:报价预算除打印加盖公章作为竞价文件的价格部分,同时还要将EXECL版或WORD版作为附件上传欧贝采购平台。
5.2有下列情况之一的竞价否决无效。
5.2.1超过采购总控制价或者各分项控制价的。
5.2.2当要求澄清时,拒不按要求、按期澄清的。
5.2.3投标电脑相同的,文件呈现规律性异常一致等情形的被认定为围标串标现象的。
6.评审根据:评审小组成员将依据竞价文件的合理报价,依据评分细则详见1.4,结合竞价单位良好的企业信誉、竞价确定承诺等,采用综合评定的方法排名第一的投标人为竞价确定单位。
7.评审小组组成:****集团****公司设备工程部,建设单位等单位组成。
8.竞价确定单位签订大中修工程项目合同模板采用EQMS系统自动生成的合同详见附件4。
附件1:
宝钢集团****公司
文件
宝钢八钢[2019]465号
关于下发《2020****公司工程预结算计价原
则》的通知
八钢公司各单位:
****公司工程管理和造价管理工作要求,现行营改增税
率有关规定,现下发《2020****公司工程预结算计价原则》
的通知。
****公司范围内的工程项目,其它工程项目参
照执行。
本通知自二〇二0年元月一日起执行。
2019年12月13日
2020****公司工程预结算计价原则
一、适用范围
八钢公司范围内固定资产投资、大中修等工程项目,其它工
程项目参照执行。
二、计价依据和原则
(一)建筑工程采用《**维吾尔自治区建筑工程消耗量定
额》2010版;装饰装修工程采用《**统一建筑装饰装修工程
消耗量定额》2002版;安装工程定额采用《**统一安装工程
预算定额》2000版;采用施工所属地区单位估价表,《2010**
维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》,参照工程所在地区工程
造价管理机构发布的现行工程造价政策性调整信息进行计算调
整。
(二)定额子目不足时可配套采用现行《冶金工业建设工程
预算定额》、《钢铁企业检修工程预算定额》、《电力建设工程预算
定额》、《通信建设工程预算定额》、《**统一市政工程预算定
额》、《煤炭建设井巷工程消耗量定额》及行业配套专业定额等定
额子目人工、材料、机械预算定额的消耗量、专业定额现行版及
配套费用定额和工程价格信息调整文件,并依据工程所在地区工
程造价管理机构发布的工程造价政策性调整信息等因素调整。
三、人工费单价取定原则
(一)直接发包、竞价采购发包工程
编制工程预算时,人工费单价的调整按现行(各地方)建设
委员会、定额站发布的相关文件执行。
-2一
(二)公开招标发包工程
投标人投标报价时,依据市场价格自主确定人工费单价。市
场人工费单价参照**工程造价信息网(网址:www.****.com)。
但不得低于定额估价表人工费单价下限标准。
(三)工程结算时,人工费单价应依据合同约定执行。
四、企业管理费和利润取定
《2010**维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》中企业管
理费和利润为区间费率。
(一)直接发包工程,工程预结算编制按四类工程企业管理
费和利润按费率下限标准计取。
(二)招标、竞价采购发包工程,编制招标控制价、参考价
时企业管理费费率和利润费率按上限计取;投标报价时,投标人
应根据工程项目的复杂难易程度,企业自身管理水平自主报价,
亦可参考区间费率自主确定。
工程结算时,企业管理费费率和利润费率应依据合同约定执
行。
五、进入冬季施工建筑工程冬季施工增加费计取
(一)冬季施工增加费内容包括:因冬季施工增加工序,从
而增加的人工工资及劳动效率降低的因素;防冻保温增加的设
施、材料、加热养护及临时取暖费用(包括各种养护、材料加热、
覆盖材料、暖棚等);冬季施工需要提高混凝土、砂浆标号所增
加的材料及附加化学药剂等费用。
(二)以项目单位项目负责人签署冬季施工量,采用工程联
络单予以确认,作为计取冬季施工增加费结算依据,无确认的工
程联络单项目,不计取冬季施工增加费。
13—
(三)计取基数:按合同工期进入冬施计取期的施工工程量
为依据,计算定额直接费(材差不计)。对实际施工期因施工单位
原因延误的,其延误期不计取冬季施工增加费。
(四)计取标准:直接发包工程按计取基数的8%计算,只
计税金;招标及竞价采购发包合同,按合同约定执行,合同未明
确约定的,参照本条执行。
(五)《2020****公司工程预结算综合单价表》(附件一)
中的综合单价项目不再计取冬季施工增加费。
六、安全文明施工费
安全文明施工费包括:环境保护费、文明施工费、安全防护
费、临时设施费。
(一)安全文明施工费为不可竞争费,不得作为发包或承揽
施工任务的优惠条件。
(二)环境保护费、文明施工费、安全防护费、临时设施费
等费用按等级标准计取。
根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》及自治
区建设厅《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)的要
求所发生的费用。
(三)计取办法:****监督站要求必须进行《安全
监督登记》备案的**、扩建、改建的工业建筑与民用建筑的永
久性和临时性的房屋和构筑物工程,工程结算时施工单位须提供
****监督站签发的实际评定等级合格或优良标准的
《建筑工程施工安全监督评价报告》证书,方可按环境保护费、
文明施工费、安全防护费、临时设施费等费用等级标准计取。其
他工程,按定额规定计取安全文明施工费。
-4-
(四)计取标准:编制招标控制价、竞价采购参考价、施工
图预算、投标报价时,执行工程类别等级对应的安全生产文明费
率标准。
(五)固定价格的合同、全费用综合单价中标的工程应包含
安全文明施工费。
(六)《2020****公司工程预结算综合单价表》(附件一)
中的综合单价已包含安全文明施工费。
七、固定价格合同工程
固定价格合同(含总承包价格合同),投标单位在投标报价
时,及时采集和掌握建筑市场工程材料价格信息,应充分考虑建
设期建筑材料、人工价格风险因素合理报价,合同价格不因建筑
市场价格波动引起的变化而调整。如国家政策调整税率,相应调
整合同价格。
八、可调价格合同材差调整
(一)工程所在地区工程造价管理机构发布的工程造价政策
性调整信息中包含的材料,结算时招标、竞价采购工程参照中标
前28天发布的信息价调整价差,价差部分只计税金。
(三)工程所在地区工程造价管理机构发布的工程造价政策
性调整信息中没有包含的材料,工程结算时,材料单价依据合同
约定执行,价差部分只计税金。
九、工程发包计价
(一)直接发包工程
执行《2020年八钢工程预结算计价原则》及附件一的规定,
工程类别四类编制。工程结算时,执行施工合同约定工程计价原
****公司《工程造价管理办法》规定。
15
附件:1
2020****公司工程预结算综合单价表 序号 分项名称 计量单位 综合单价(元) 备注 一 土石方工程类 1 土石方工程机械挖、装、运土方至渣场(运距25km) m3 55.60 1、工程量按定额计价工程量计算规则计算。2、综合单价按1万立方米及以下确定;土石方每增加1万立方米调减单价3%。 2 土石方工程机械挖、装、运土方至渣场(运距10km) m3 29.29 1、工程量按定额计价工程量计算规则计算。2、综合单价按1万立方米及以下确定;土石方每增加1万立方米调减单价3%。 3 渣票费 m3 19.77 经项目单位项目负责人签字确认(含公里数确认)的渣票有效票据,作为结算依据。 4 土石方运距每增减1km运费 m3 1.75 工程量按定额计价工程量计算规则计算。 5 机械挖土方 m3 2.12 工程量按定额计价工程量计算规则计算 6 机械推平、碾压土方 m3 4.67 工程量按定额计价工程量计算规则计算 二 钢结构制安工程类 7 厂房柱系统制安及刷面漆(H型钢型) t 3507.27 不含钢结构主材 8 柱间支撑系统制安及刷漆 t 2799.63 不含钢结构主材 9 吊车梁系统制安及刷漆 t 2977.00 不含钢结构主材,包括吊车梁、连接板、制动板、桁架、辅助桁架、水平支撑、垂直支撑、走道板。 10 屋盖系统制安及刷漆 t 3246.99 不含钢结构主材,包括:屋架梁、钢拉杆、屋架、单轨吊。 11 走道平台制安及刷漆 t 2871.55 不含钢结构主材,包括单轨吊平台,检修平台、走道平台 12 天窗系统制安及刷漆 t 3226.11 不含钢结构主材,包括:天窗、挡风架。 13 墙架系统制安及刷漆 t 2926.04 不含钢结构主材。包括墙皮柱、墙皮梁、墙皮檩条、墙皮柱支撑、屋架檩条。 14 钢栏杆及钢梯制安及刷漆 t 2847.32 15 厂房柱、柱间支撑、吊车梁系统刷面漆 t 259.00 钢结构三遍面漆 16 屋盖、天窗系统刷面漆 t 274.00 钢结构三遍面漆 17 走道平台刷、钢栏杆及钢梯刷面漆 t 282.00 钢结构三遍面漆 18 墙架系统制安及刷面漆 t 305.00 钢结构三遍面漆 19 钢材出库运输费 t 59.48 钢材出库至施工现场 20 钢结构半成品运输费(5km以内) t 59.48 八钢地区以内制作半成品运输5km以内 21 钢结构半成品运输费(5km以外) t 117.84 八钢地区以外制作半成品运输5km以外 编制说明: 一、除特殊说明外,工程量按定额计价(**统一建筑安装工程预算工程量计算规则)执行。 二、注明包括主材的综合单价,主材可按实际确认价格找差,未包括主材的综合单价,备注中主材价为参考价,可按甲乙双方确认价格调整。 三、计价原则所列说明: 1、机械推平、碾压土方,设计文件无特殊要求,按表中价格计价,设计中有特殊要求,套用相应定额计价。 2、主厂房柱系统、管廊支架注明H型钢型的,工作内容已包括H型钢组对。 3、钢结构制安综合单价均不含钢结构主材费,含面漆主材费。除特殊说明外钢结构制作损耗率均为6%。 4、钢结构制安总价=工程量*(综合单价+甲供材料单价*1.06*税金)+钢材出库运费+半成品运费 5、主厂房钢结构部份(B类)综合单价包括制安、除锈、刷面漆。刷漆材料价格为:红丹醇酸防锈漆底漆二遍,12.3元/公斤,云铁醇酸防锈漆中间漆一遍16.3元/公斤,醇酸磁漆面漆二遍16.3元/公斤。 6、面漆品种、价格不同,按相应子目定额含量乘相应刷漆系数乘价差调整,计税不取费。 7、钢栏杆及钢梯制安及刷漆综合单价不包括螺旋钢梯。 计价原则所列单价为全费用综合单价,包含管理费、利润、措施费、规费、税金等内容。 附件2报价单
详见附件
附件3:技术协议
详见附件
附件4:
(以最终签署的合同为准)
热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合项目进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
****公司特种设备检定计划安排,能源环保部热力区域干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道已到检定周期,需要对锅炉进行内部检定、对主蒸汽管道停汽检定,检定期间锅炉及主蒸汽管道保温拆除、恢复及焊缝打磨工作,工作量详见检修施工范围。
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
二、检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:干熄焦2#锅炉及主蒸汽管道检验配合项目 序号 工程内容 单位 数量 施工和技术要求 备注 1 锅炉本体检验配合保温拆除、恢复 m2 40 锅炉本体检验(水冷壁、过热器、省煤器、汽包、下降管、给水管道共计17个位置保温拆除、恢复) 2 锅炉本体检验焊缝、管道打磨 m 25 锅炉本体检验(水冷壁、过热器、省煤器、汽包、下降管、给水管道共计17个位置焊缝打磨) 3 锅炉给水平台给水管道、主蒸汽平台蒸汽管道保温制作 m2 170 拆除原保温,更换新保温,主蒸汽保温厚度200mm,给水管道保温厚度100mm,外部采用镀锌铁皮1#2#锅炉主蒸汽管道DN250,含DN250管道30m,DN250弯头4个,DN250手动阀8台、DN250电动阀2台、DN250调节阀2台,DN32旁路阀及疏水阀12台、DN32管道20m.3.1#2#锅炉给水管道DN125,含DN125管道50m,DN125弯头8个,DN125手动阀6台、DN125电动阀2台、DN1250调节阀2台,DN32旁路阀及疏水阀6台、DN32管道20m. 4 主蒸汽管道检验保温拆除、恢复 m2 120 1、共计检测DN250主蒸汽管道17个弯头,需要将弯头上下1米处保温拆除、恢复。2、主蒸汽保温厚度200mm,外部采用镀锌铁皮。 5 主蒸汽管道检验打磨 m 26.69 DN250主蒸汽管道17个弯头焊缝打磨,检验配合 检修施工标准:
(1)、《脚手架规范JGJ130-2011》
(2)、《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》
(3)、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准GBT50185-2017》
(4)、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范GB50727-2011》
(5)、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-2008
(6)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
四、甲乙双方职责
1、甲方职责:
1)提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
2)甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
3)甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
4)提供图纸资料、组织方案审批;
5)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
2、乙方职责:
1)负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
2)乙方配备检修人员应满足现场检修的技能,安排一名专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
3)乙方按要求时间进点检修,每推迟一天,考核乙方5000元;乙方配备检修人员服从甲方安排,每发生一起不服从管理事件,考核乙方1000元/人次。
4)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
5)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
6)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
7)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
8)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
9)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
10)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
11)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
12)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
13)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:每台锅炉的保温工作在锅炉检修开工前3天完成
六、修复安装及质量验收
1.按照工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》
技术规范、规程上的质量要求适用于本标检修:
2.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
3.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
4.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
5.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故;
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核;
八、争议的解决方式:
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
热力区域2023年130t/h1#锅炉检修项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域130t/h1#锅炉检修进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
根据2022年130t/h1#锅炉定期检验结果,锅炉高温过热器出口集箱母材球光体球化4级;主蒸汽管道竖直段焊接接头直管侧母材球光体球化4.5级,实测平均硬度105HBHLD,弯头母材球光体球化4级需要整改,同时对锅炉燃烧器、炉膛,省煤器、空气预热检查清理,缺陷处理,确保锅炉安全运行,工作量详见检修施工范围。
1.炉机电130t/h锅炉参数:型号:DG130/5.3-13额定蒸发量130t,额定蒸汽压力5.3MPa,额定蒸汽温度485℃,给水温度150℃,厂家:中****锅炉厂
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:热力区域2023年130t/h1#锅炉检修项目 序号 工程内容 单位 数量 施工和技术要求 备注 1 炉膛检修搭设脚手架 m2 49 1、架子管与锅炉管壁接触部位做防护,防止碰伤管壁。2、锅炉搭设满堂架。3、炉膛面积7m*7m,搭设高度25m 2 锅炉脱落及损坏的浇注料恢复 m3 5 损坏的浇注料清理干净,抓钉脱落的恢复。 3 炉膛、过热器、省煤器、烟道、空气预热器结焦、积灰清理 台 1 管壁光滑无积灰。 4 炉墙、管道及烟道、制粉系统、保温恢复(锅炉观察孔门损坏的恢复,炉墙保温铁皮掉落的恢复,粉管道漏点处理) m2 65 保温厚度与原保温一致,做到整齐、美观。 5 粉仓煤仓积粉积煤清理 m3 10 粉仓内壁粘连的积粉清理干净、内壁光滑无积灰。 6 1#锅炉主蒸汽管道更换(含主蒸汽阀门、流量计焊接安装) t 8 Ф273*11,长度100米,材质12Cr1MoV。管道提前酸洗干净,焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 7 高温过热器出口集箱更换 t 10 Ф273*20,材质12Cr1MoV。管道提前酸洗干净,焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 8 锅炉吹灰器处水冷器壁管道检测,管壁减薄20%的水冷壁管道更换 t 0.42 100根长度1mDN40*4、DN42*3.5管道,材质20G-GB5310、12Cr1MoVG焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 9 锅炉燃烧器修复 台 8 烧嘴叶片恢复,含不锈钢叶片的制作,焦气支管疏通 10 加热器、煤气水封罐更换 台 4 加热器2台更换,煤气水封罐2台更换 11 锅炉高气支管、角管内部清理,阀门更换,补偿器清理更换 台 24 DN300气动阀8台、补偿器8台;锅炉DN300粉管补偿器8台 12 送风机、引风机、排风机、捞渣机检修配合 台 6 1.风机轴承箱清理、油品更换,油管路检查、紧固。2.风机轴承箱冷却水管路检查、清理、紧固、阀门更换。3.风机轴承检查、间隙测量、必要时轴承更换。4.风机叶轮检查、清灰、风室清灰、风道导流板检查、加固、风道支持拉筋检查、加固。5.风机集流器检查、壁厚测量、间隙调整。6.风机电机、风机找正。7.风机进出风门挡板检查、全行程调试、不合格处理8.捞渣机导轨更换,渣板门轮,冷却水管路,链条调整。 13 磨煤机检修 台 2 1.筒体进出口管路、料斗、螺旋管磨损严重焊接。2.减速箱内齿轮轴承及冷却水管道检修。3.磨煤机衬板、端板检查损坏的修补,螺栓更换;L型铁更换,地脚螺栓紧固、大罐端盖及连接螺栓检查紧固。磨煤机盘车装置处理卡涩。筒体密封处理。4.磨煤机油系统装置及喷射润滑装置检修喷嘴管路堵塞处理,处理漏油点。更换损坏的阀门。润滑油站清洗、换油。冷却水管路腐蚀更换及阀门损坏的更换。 14 锅炉焊接阀门更换 台 20 定排J961-320CDN20阀门8台,(更换定排及水位计排污阀,对空排气阀更换10台,点排门2台DN100 15 电除尘积灰清理 座 2 1、锅炉电除尘阳极板、阴极振打悬挂装置清灰,每个除尘器24套阳极板、阴极振打悬挂装置,每套装置长度12m,2台除尘器共计48套装置,安装高度距离灰仓底部约20m,要求阳极板、阴极振打悬挂装置积灰清理干净,见金属本色。2、锅炉电除尘灰仓积灰清理,每个灰仓体积80m3,2个灰仓共计160m3,,积灰10t,内壁粘连的积灰清理干净、内壁光滑无积灰,清理出来的积灰搬运至定置点。 16 锅炉脱硝系统热解炉积灰结垢清理 台 2 热解炉内部容积约10m3,共计2台热解炉,积灰量4t,热解炉安装位置在30m位置,清理出来的积灰搬运至定置点 三、检修施工标准:
1、焊接对口施工标准
(1)焊工要求:
a、上岗焊工必须是经劳动部门指定培训点培训,并经考试合格的持证合格焊工。
b、焊工施焊部位必须在焊工持证的合格项次范围内。
c、焊工应具备良好的工艺作风,严格遵照给定的焊接工艺、焊接技术措施进行施焊,并认真实行焊接质量自检工作。
d、持证焊工在施工前,应认真熟悉作业指导书,凡遇与作业指导书不相符,焊工应拒绝施焊.当出现重大质量问题时,应及时向有关部门报告,不得擅自处理.
e、焊工不得超出持证规定焊接工艺范围的焊接工作.
(2)焊接材料
a.焊接材料的产品质量应符合有关规范、标准、产品质量证明书,并按有关规定验收合格方能使用。无制造厂产品质量证明书、合格证的产品不能焊接使用。
b.焊接工艺、性能良好。
(3)焊接前的准备
a.管子对接的坡口面及内外壁10-15mm范围内应清除油污、锈蚀,至金属**。
b.对接管口面错位偏差允差如下:
①Ф≤60mm,不大于0.5mm
②60
③159
c.焊件对口应内整平齐,其错口值不应大于厚度的10%,且不大于1mm。
d.对口偏折度,****中心20mm处测量,不应大于2mm。
e.焊口局部过大时,应设法修定到规定范围内,严禁向间隙内加填充物。
f.20G管材采用牌号TIG—J50Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,12Cr1MoV管材采用R-31Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,施焊前应将焊丝作**度处理。
g.焊条应按有关要求烘烤,其烘烤温度J507:380-420℃,时间:2小时,R317焊条350℃烘1小时,然后在100℃左右恒温箱内恒温后施焊,
h.焊接现场应采取防风、防雨措施,特别是氩弧焊接时,各种防护措施更须加强,以确保焊接质量.
(4)焊接工艺
a.现场焊接时环境温度允许最低碳素钢-20℃,低合金钢-10℃,本体系统管道Ф≤108的焊口全部采用双氩弧焊。>Ф133的管道焊口计划全部采用氩弧焊打底,J507和R317焊条手工电焊封面工艺。
b.严禁在被焊接表面随意引弧、试验电流或随意焊接支撑物。
c.施焊中,若多层焊的接头应错开,前一层焊缝若有外观缺陷,应清除后再焊次层。
d.焊缝焊毕,清理飞渣,焊工自检焊接质量合格后,且在距焊缝100mm处敲上焊工钢印号,同一批焊缝可敲打两端即可。
(5)焊接质量检查
a.焊接质量检验按DL5007-92和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996第276号要求进行。
b.对所有管子接口焊缝进行100%外观检查不得有气孔,裂纹、夹渣、弧坑,承压管子的咬边深度0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过周长20%,且不超过40mm;
c.对所有管子接口焊缝进行100%射线探伤检测合格,锅炉超水压实验合格。
(6)焊接阀门更换及安装
a、检查阀门是否泄漏,如有问题应及时更换。
b、安装新阀门前,阀门的严密性水压试验、强度水压试验以及填料函检查完毕。
c、安装时阀门介质流向应与管道介质流向一致。
d、水平管道的阀门,阀杆应垂直向或偏向巡回路线45°安装,也可横向水**装,但不宜向下安装。立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装,且不得影响巡回通道的畅通。
2、保温层及浇注料施工标准
1)材料拌好后应在材料使用说明书规定的时间内浇注完,并捣固均匀密实。
a浇注作业连续进行,如施工中断应将接合面打毛并清扫干净,用水淋湿后方可继续施工。
b为了消除耐火混凝土层的温度应力,应设置水**垂直膨胀缝,把大面积的混凝土层分为若干块,宽度和长度为1米左右,膨胀缝隙宽为4-5mm,施工时在设缝位置预埋胶合板。
c在保温浇注体上浇注不定型耐火材料时,应在保温浇注体养护期满后进行。
d浇注体表面应平整光滑,不应有剥落、裂缝和孔洞等缺陷,如发现有微小缺陷,应及时进行修补。
e.保温混凝土在施工前应进行容重、导热系数和烘干强度试验,性能和试验结果须符合设计要求,保存浇注料样品。
f.保温混凝土施工部位,应保持清洁、干燥、以保证良好的粘结;保温混凝土应随时搅拌随时浇灌,放置时间一般不得超过1小时。
j.保温混凝土应捣固均匀,表面平整无裂纹。
四、施工检验规范、技术要求
1)、《电业安全工作规程》GB26164.1—2010(热力和机械)
2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2009(锅炉机组篇)
3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统)
4)、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.7-2010(焊接)
5)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009(水处理及制氢设备和系统)
6)、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002
7)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.4-2009(热工、仪表篇)
8)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3-2009(汽轮发电机组)
9)、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002
10)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009
11)、《****电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007
12)、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
13)、《****电厂基本建设工程启动及验收规程》DL/T5437-2009
14)、《安全阀安全技术监察规程》:(TSGZF001-2006)a****141414
五、甲乙双方职责
1、甲方职责:
⑴甲方提供合格的备品备件;
⑵提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
⑶甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
⑷甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
⑸提供图纸资料、组织方案审批;
(6)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
(7)甲方负责向提供乙方特种设备报检所需材料。
2、乙方职责:
(1)具有A级锅炉检修及安装资质;负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
(2)乙方配备检修人员应满足锅炉现场检修的技能,安排一名熟悉锅炉的专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
(3)乙方负责特种设备检修工程报检;
(4)乙方按规范对更换主蒸汽管道及过热器联箱选择吹****管所含管道、阀门、消音器乙方提供;酸洗所需的药剂及设备乙方提供,酸洗合格后甲方验收,验收通过后方可进行下一道工序)。
(5)乙方负责更换主蒸汽管道、过热器出口联箱的保温恢复工作(按设计图纸执行)。
(6)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
(7)乙方按要求配备具有锅炉、压力容器资质的焊工进行焊接作业;负责配备具有资质的脚手架施工人员。
(8)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
(9)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
(10)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
(11)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
(12)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
(13)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
(14)根据工期需要,应安排倒班工作。
(15)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
(16)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
(17)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:25天
六、修复安装及质量验收
1.按照国家及电力行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、制造厂技术文件上的质量要求适用于本标检修:
2.本标检修工程要求遵守有关的国家及电力行业施工及验收标准和技术规范如《火电施工质量检修及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》:
3.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
4.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
5.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
6.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故,修后运行累计一年内不出现因检修质量造成停炉事件:
7.检修中如果出现行业标准、厂家的有关质量标准与甲方提出质量标准不一致的情况,以设备生产厂家的质量标准为准。
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核
八、争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
本协议一式4份,甲方3份,乙方1份。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
热力区域2020年130t/h2#锅炉检修项目
技
术
协
议
甲方:****
乙方:
******公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)就******公司能源环保部热力区域130t/h2#锅炉检修进行了充分协商,在此基础上签订了此技术协议。
一、设备概况:
根据2022年130t/h2#锅炉定期检验结果,锅炉高温过热器出口集箱母材球光体球化4级;主蒸汽管道竖直段焊接接头直管侧母材球光体球化4.5级,实测平均硬度105HBHLD,弯头母材球光体球化4级需要整改,同时对锅炉燃烧器、炉膛,省煤器、空气预热检查清理,缺陷处理,确保锅炉安全运行,工作量详见检修施工范围。
1.炉机电130t/h锅炉参数:型号:DG130/5.3-13额定蒸发量130t,额定蒸汽压力5.3MPa,额定蒸汽温度485℃,给水温度150℃,厂家:中****锅炉厂
2、环境条件
**地区的气象资料主要参数如下:
自然条件:
海拔:917.9m
冬季大气压力:919.9Kpa
夏季大气压力:906.7Kpa
冬季平均室外风速:1.7m/s
夏季平均室外风速:3.1m/s
最大风速:28m/s
气温:
累计年平均温度:21.1℃
极端最高温度:41℃
极端最低温度:-30℃
室外相对湿度:
年平均相对湿度:55.0%
月平均相对湿度最高值:74.8%
最低月平均相对湿度:~36%
室内相对度:
夏季:40℃
冬季:-8℃
检修施工范围
工程发包内容一览表 工程名称:热力区域2023年130t/h2#锅炉检修项目 序号 工程内容 单位 数量 施工和技术要求 备注 1 炉膛检修搭设脚手架 m2 49 1、架子管与锅炉管壁接触部位做防护,防止碰伤管壁。2、锅炉搭设满堂架。3、炉膛面积7m*7m,搭设高度25m 2 锅炉脱落及损坏的浇注料恢复 m3 5 损坏的浇注料清理干净,抓钉脱落的恢复。 3 炉膛、过热器、省煤器、烟道、空气预热器结焦、积灰清理 台 1 管壁光滑无积灰。 4 炉墙、管道及烟道、制粉系统、保温恢复(锅炉观察孔门损坏的恢复,炉墙保温铁皮掉落的恢复,粉管道漏点处理) m2 65 保温厚度与原保温一致,做到整齐、美观。 5 粉仓煤仓积粉积煤清理 m3 10 粉仓内壁粘连的积粉清理干净、内壁光滑无积灰。 6 1#锅炉主蒸汽管道更换(含主蒸汽阀门、流量计焊接安装) t 8 Ф273*11,长度100米,材质12Cr1MoV。管道提前酸洗干净,焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 7 高温过热器出口集箱更换 t 10 Ф273*20,材质12Cr1MoV。管道提前酸洗干净,焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 8 锅炉吹灰器处水冷器壁管道检测,管壁减薄20%的水冷壁管道更换 t 0.42 100根长度1mDN40*4、DN42*3.5管道,材质20G-GB5310、12Cr1MoVG焊口氩弧焊打底,确保内部清洁,无杂质,按《电力建设施工及验收技术规范》管道进行热处理,按照《锅炉技术监察规程》对所有焊缝100%射线探伤合格,锅炉水压试验合格,管**部做保温。 9 锅炉燃烧器修复 台 8 烧嘴叶片恢复,含不锈钢叶片的制作,焦气支管疏通 10 加热器、煤气水封罐更换 台 4 加热器2台更换,煤气水封罐2台更换 11 锅炉高气支管、角管内部清理,阀门更换,补偿器清理更换 台 24 DN300气动阀8台、补偿器8台;锅炉DN300粉管补偿器8台 12 送风机、引风机、排风机、捞渣机检修配合 台 6 1.风机轴承箱清理、油品更换,油管路检查、紧固。2.风机轴承箱冷却水管路检查、清理、紧固、阀门更换。3.风机轴承检查、间隙测量、必要时轴承更换。4.风机叶轮检查、清灰、风室清灰、风道导流板检查、加固、风道支持拉筋检查、加固。5.风机集流器检查、壁厚测量、间隙调整。6.风机电机、风机找正。7.风机进出风门挡板检查、全行程调试、不合格处理8.捞渣机导轨更换,渣板门轮,冷却水管路,链条调整。 13 磨煤机检修 台 2 1.筒体进出口管路、料斗、螺旋管磨损严重焊接。2.减速箱内齿轮轴承及冷却水管道检修。3.钢球筛分增补,18t/台;磨煤机衬板、端板检查损坏的修补,螺栓更换;L型铁更换,地脚螺栓紧固、大罐端盖及连接螺栓检查紧固。磨煤机盘车装置处理卡涩。筒体密封处理。4.磨煤机油系统装置及喷射润滑装置检修喷嘴管路堵塞处理,处理漏油点。更换损坏的阀门。润滑油站清洗、换油。冷却水管路腐蚀更换及阀门损坏的更换。 14 锅炉焊接阀门更换 台 17 定排J961-320CDN20阀门6台,(更换定排及水位计排污阀,对空排气阀更换8台J61Y-P5417VDN10,吹灰器1台电动阀DN50、点排门2台DN100 15 电除尘积灰清理 座 2 1、锅炉电除尘阳极板、阴极振打悬挂装置清灰,每个除尘器24套阳极板、阴极振打悬挂装置,每套装置长度12m,2台除尘器共计48套装置,安装高度距离灰仓底部约20m,要求阳极板、阴极振打悬挂装置积灰清理干净,见金属本色。2、锅炉电除尘灰仓积灰清理,每个灰仓体积80m3,2个灰仓共计160m3,,积灰10t,内壁粘连的积灰清理干净、内壁光滑无积灰,清理出来的积灰搬运至定置点。 16 锅炉脱硝系统热解炉积灰结垢清理 台 2 热解炉内部容积约10m3,共计2台热解炉,积灰量4t,热解炉安装位置在30m位置,清理出来的积灰搬运至定置点 三、检修施工标准:
1、焊接对口施工标准
(1)焊工要求:
a、上岗焊工必须是经劳动部门指定培训点培训,并经考试合格的持证合格焊工。
b、焊工施焊部位必须在焊工持证的合格项次范围内。
c、焊工应具备良好的工艺作风,严格遵照给定的焊接工艺、焊接技术措施进行施焊,并认真实行焊接质量自检工作。
d、持证焊工在施工前,应认真熟悉作业指导书,凡遇与作业指导书不相符,焊工应拒绝施焊.当出现重大质量问题时,应及时向有关部门报告,不得擅自处理.
e、焊工不得超出持证规定焊接工艺范围的焊接工作.
(2)焊接材料
a.焊接材料的产品质量应符合有关规范、标准、产品质量证明书,并按有关规定验收合格方能使用。无制造厂产品质量证明书、合格证的产品不能焊接使用。
b.焊接工艺、性能良好。
(3)焊接前的准备
a.管子对接的坡口面及内外壁10-15mm范围内应清除油污、锈蚀,至金属**。
b.对接管口面错位偏差允差如下:
①Ф≤60mm,不大于0.5mm
②60
③159
c.焊件对口应内整平齐,其错口值不应大于厚度的10%,且不大于1mm。
d.对口偏折度,****中心20mm处测量,不应大于2mm。
e.焊口局部过大时,应设法修定到规定范围内,严禁向间隙内加填充物。
f.20G管材采用牌号TIG—J50Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,12Cr1MoV管材采用R-31Ф2.5mm氩弧焊丝焊接,施焊前应将焊丝作**度处理。
g.焊条应按有关要求烘烤,其烘烤温度J507:380-420℃,时间:2小时,R317焊条350℃烘1小时,然后在100℃左右恒温箱内恒温后施焊,
h.焊接现场应采取防风、防雨措施,特别是氩弧焊接时,各种防护措施更须加强,以确保焊接质量.
(4)焊接工艺
a.现场焊接时环境温度允许最低碳素钢-20℃,低合金钢-10℃,本体系统管道Ф≤108的焊口全部采用双氩弧焊。>Ф133的管道焊口计划全部采用氩弧焊打底,J507和R317焊条手工电焊封面工艺。
b.严禁在被焊接表面随意引弧、试验电流或随意焊接支撑物。
c.施焊中,若多层焊的接头应错开,前一层焊缝若有外观缺陷,应清除后再焊次层。
d.焊缝焊毕,清理飞渣,焊工自检焊接质量合格后,且在距焊缝100mm处敲上焊工钢印号,同一批焊缝可敲打两端即可。
(5)焊接质量检查
a.焊接质量检验按DL5007-92和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》1996第276号要求进行。
b.对所有管子接口焊缝进行100%外观检查不得有气孔,裂纹、夹渣、弧坑,承压管子的咬边深度0.5mm,管子焊缝两侧咬边总长度不超过周长20%,且不超过40mm;
c.对所有管子接口焊缝进行100%射线探伤检测合格,锅炉超水压实验合格。
(6)焊接阀门更换及安装
a、检查阀门是否泄漏,如有问题应及时更换。
b、安装新阀门前,阀门的严密性水压试验、强度水压试验以及填料函检查完毕。
c、安装时阀门介质流向应与管道介质流向一致。
d、水平管道的阀门,阀杆应垂直向或偏向巡回路线45°安装,也可横向水**装,但不宜向下安装。立管的阀门阀杆应朝巡回路线方向安装,且不得影响巡回通道的畅通。
2、保温层及浇注料施工标准
1)材料拌好后应在材料使用说明书规定的时间内浇注完,并捣固均匀密实。
a浇注作业连续进行,如施工中断应将接合面打毛并清扫干净,用水淋湿后方可继续施工。
b为了消除耐火混凝土层的温度应力,应设置水**垂直膨胀缝,把大面积的混凝土层分为若干块,宽度和长度为1米左右,膨胀缝隙宽为4-5mm,施工时在设缝位置预埋胶合板。
c在保温浇注体上浇注不定型耐火材料时,应在保温浇注体养护期满后进行。
d浇注体表面应平整光滑,不应有剥落、裂缝和孔洞等缺陷,如发现有微小缺陷,应及时进行修补。
e.保温混凝土在施工前应进行容重、导热系数和烘干强度试验,性能和试验结果须符合设计要求,保存浇注料样品。
f.保温混凝土施工部位,应保持清洁、干燥、以保证良好的粘结;保温混凝土应随时搅拌随时浇灌,放置时间一般不得超过1小时。
j.保温混凝土应捣固均匀,表面平整无裂纹。
四、施工检验规范、技术要求
1)、《电业安全工作规程》GB26164.1—2010(热力和机械)
2)、《电力建设施工及验收技术规范》DL/T5210.2-2009(锅炉机组篇)
3)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统)
4)、《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.7-2010(焊接)
5)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.6-2009(水处理及制氢设备和系统)
6)、《管道焊接接头超声波检验技术规程》DL/T820-2002
7)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.4-2009(热工、仪表篇)
8)、《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.3-2009(汽轮发电机组)
9)、《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T821-2002
10)、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-2009
11)、《****电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2007
12)、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
13)、《****电厂基本建设工程启动及验收规程》DL/T5437-2009
14)、《安全阀安全技术监察规程》:(TSGZF001-2006)a****141414
五、甲乙双方职责
1、甲方职责:
⑴甲方提供合格的备品备件;
⑵提供安全的检修作业环境;能源介质可靠切断、吹扫置换、配合提供水电等能源介质、检修作业场地、作业票据办理等;
⑶甲方负责协助乙方办理人员、车辆、物资进出厂手续办理;
⑷甲方负责现场检修安全、质量、工期管控,进厂人员安全教育、施工安全及技术交底、特种作业资格审查,检修技术协调支撑和信息传递指令下达;
⑸提供图纸资料、组织方案审批;
(6)组织施工质量验收,办理交竣工手续;
(7)甲方负责向提供乙方特种设备报检所需材料。
2、乙方职责:
(1)具有A级锅炉检修及安装资质;负责进厂资质、人员进场和车辆手续办理,保障检修安全、质量、进度;
(2)乙方配备检修人员应满足锅炉现场检修的技能,安排一名熟悉锅炉的专职人员负责人现场负责安全、检修管理。
(3)乙方负责特种设备检修工程报检;
(4)乙方按规范对更换主蒸汽管道及过热器联箱选择吹****管所含管道、阀门、消音器乙方提供;酸洗所需的药剂及设备乙方提供,酸洗合格后甲方验收,验收通过后方可进行下一道工序)。
(5)乙方负责更换主蒸汽管道、过热器出口联箱的保温恢复工作(按设计图纸执行)。
(6)乙方负责提供检修用焊条、氧气、乙炔等耗材。
(7)乙方按要求配备具有锅炉、压力容器资质的焊工进行焊接作业;负责配备具有资质的脚手架施工人员。
(8)乙方负责施工方案编制,并在工程施工前提交甲方审核,负责过程资料、验收、交竣工资料办理;
(9)乙方负责组织进场后安全技术教育培训、编制施工安全技术方案;
(10)乙方负责现场检修施工组织、场地布置等,安全、质量、工期管控及作业票据办理,确保满足技术及管理制度要求;
(11)乙方负责配合甲方做好验收调试工作;
(12)按照文明生产要求及检修要求进行检修工作:
(13)负责检修现场的保卫工作,防止设备内部遗留杂物,防止现场设备部件损坏、丢失。
(14)根据工期需要,应安排倒班工作。
(15)负责配置常用维修工器具,检修耗材,乙方所有工具应完好,量具、电动工具应经过检验合格。否则一切后果自负。
(16)****公司相关管理规定及制度,如违反按规定及制度考核乙方。
(17)检修产生的工业垃圾、建筑垃圾及积灰等其它垃圾由乙方自行负责拉运处理。
五、检修工期
工期:15天
六、修复安装及质量验收
1.按照国家及电力行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、制造厂技术文件上的质量要求适用于本标检修:
2.本标检修工程要求遵守有关的国家及电力行业施工及验收标准和技术规范如《火电施工质量检修及评定标准》、《电力建设施工及验收技术规范》:
3.要求乙方在检修中严格遵守设备检修工艺规程:
4.严格执行检修质量验收标准,各部件安装前通知甲方到现场验收,没有经过甲方验收的项目视为漏项:
5.检修中如需要变更方案,需经甲方负责人同意:
6.确保设备检修的工艺水平,不发生设备检修质量事故,修后运行累计一年内不出现因检修质量造成停炉事件:
7.检修中如果出现行业标准、厂家的有关质量标准与甲方提出质量标准不一致的情况,以设备生产厂家的质量标准为准。
七、违约责任:
乙方应保证检修安全、质量、工期要求,乙方不能满足技术及商务要求的按合同及协议扣除其违约金:
1)工期延误按合同额的3%进行考核,上限不超10%。
2)质量事故发生一次按500元-5000元进行考核。
3)发生****公司的相关管理办法进行考核。
八、争议的解决方式:本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商未果,****法院受理解决。
九、本协议作为合同附件是合同共同组成部分,具有同等法律效力。
十、其它:
1)本协议书经各方代表签字,自合同签订之日起生效。
2)本协议作为设备检修合同附件之一,与设备检修合同具有同等法律效力。
3)未尽事宜由各方协商解决,如有变动以书面通知为准。
本协议一式4份,甲方3份,乙方1份。
甲方:****乙方:
代表人:代表人:
时间:时间:
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批