招标编号:****

**王****物流中心服务站及老年食堂综合楼项目施工招标

招标文件

（简本）

(版本号****0705)

招 标 人：**** （盖章）

代理机构： ****（盖章）

2023 年 05 月 04 日

目录

第一章 招标文件（简本）说明

第二章 招标公告（适用于必须招标限额以下工程建设项目）

第三章 第一阶段投标

第四章 第二阶段评审

第五章 评标办法

第六章 计价依据及工程造价确定

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件格式

非电子开评标适用:

电子开评标适用:

第一章 招标文件（简本）说明

一、本《简本》适用于**市必须招标限额以下工程建设项目交易；

二、本《简本》中未提及的内容按照我市现行相应类别招标文件范本执行,范本中未提及的，按现行法律、法规执行。

三、根据《关于规范必须招标限额标准以下工程建设项目招投标的通知》（黄发改公管〔2021〕3号文），交易实行两阶段。第一阶段，确定中标预选人，即所有符合资格的投标人对结算系数（小数点后保留三位，即：**.***%。）报价的竞争；第二阶段，对中标预选人的投标文件进行评审。该阶段仅由中标预选人按招标文件规定编制投标文件，招标人按规定组织评审。定标原则：两阶段均通过的企业为中标人。

四、本《简本》中第四章至第八章为第二阶段实施的内容。

第二章 招标公告

详见项目网站公告

第三章 第一阶段投标

1. 评标方法

本次评标采用合理结算价法。有效投标人的报价与评标基准值比较，报价最接近评标****一中标预选人,次之为第二中标预选人。最接近基准价的报价绝对值相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人现场随机确定排序。

2. 投标报价

2.1 投标人应结合项目特点、要求和投标企业自身实力，以对控制价合理的结算系数（小数点后保留三位，即为：**.***%）为投标报价。

2.2 投标人在****进行投标报价，报价函一份。

2.3 投标报价超出a值范围的投标将被否决。

3. 开标和中标预选人确定原则

3.1检查投标人的有效性→由招标人随机抽取c值系数→拆封投标人报价→计算评标基准价（b值）→公布中标预选人；

3.2按报价最接近****一中标预选人,次之为第二中标预选人。

4. 评标基准价计算

4.1评标基准价（b值）计算方法：将所有在a%范围内有效投标人报价进行分组，每组中随机抽取一个报价进行算术平均后乘以c值（凡小数点后均保留三位，第四位四舍五入，即为：**.***%）；若某组中无报价在此范围，则以该组的最低值参与平均值计算。例：无报价在84%（含）~85%（不含）范围，则该组以84%参与平均值计算；

4.2 由招标人从以下系数中随机抽取c值：

房屋建筑、智能化、幕墙和市政桥梁工程c值为：0.97、0.975、0.98、0.985、0.99、0.995、1、1.005、1.01、1.015、1.02、1.025、1.03；

房建附属、装饰装修工程c值为：0.968、0.973、0.978、0.983、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.017、1.022、1.027、1.032；

市政公用、园林绿化工程c值为：0.966、0.971、0.976、0.982、0.988、0.994、1、1.006、1.012、1.018、1.024、1.029、1.034；

4.3 a值的范围（均含本身）及组距划分为：

√房屋建筑、智能化、幕墙和市政桥梁工程为84-88,组距为：84%（含）~85%（不含）、85% (含)~86%（不含）、86%（含）~87%（不含）、87%（含）~88%（含）；

□房建附属、装饰装修工程为78-82，组距为：78%（含）~79%（不含）、79% (含)~80%（不含）、80%（含）~81%（不含）、81%（含）~82%（含）；

□市政公用、园林绿化工程为73-77，组距为：73%（含）~74%（不含）、74% (含)~75%（不含）、75%（含）~76%（不含）、76%（含）~77%（含）；

□其他类别视项目特性确定范围。

5. 中标预选人商务标编制

5.1 商务标编制总价不得超过：（控制价-暂列金额-暂估价 ）× 中标结算系数+暂列金额+暂估价 ；

5.2商务标编制：中标预选人应按提供的工程量清单、同期定额信息价、扣除暂列金额和暂估价后，依据中标结算系数对总价和控制价每个相应子目综合单价进行组价，各子目组价和各项规费标准、税率等均须符合规定。

6. 其他

投标截止后有效投标人不足3家时，本项目重新招标。

附件（第一阶段）：

投标报价函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以 结算系数 （小数点后保留三位，即为：**.***%）作为投标报价，工期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方如为中标预选人承诺按招标文件规定编制投标文件。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件和投标文件兑现。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如不实，愿意接受有关部门按规定处理。

6.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托人：

授权委托人联系方式：

年 月 日

第四章 第二阶段评审

1．投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称		编 列 内 容
1.1.2	招标人		名称：**** 地址：**王村镇 联系人： 余先生 电话：0559-****258
1.1.3	招标代理机构		名称：**** 地址：****路188号 联系人：洪女士 电话： 0559-****799
1.1.4	项目名称		**王****物流中心服务站及老年食堂综合楼项目
1.1.5	建设地点		**王村镇横关村
1.1.6	建设规模		约59万元
1.1.7	承包方式		包工、包料、包工期、包质量、包安全
1.1.8	工程计价方式		工程量清单
1.2.1	资金来源		财政资金
1.2.2	资金落实情况		已落实
1.3.1	招标范围		图纸范围内的内容，具体详见工程量清单
1.3.2	招标控制价		590,782.63元
1.3.3	计划工期		计划工期： 50日历天
1.3.4	质量要求		合格
1.4.1	投标人资格审查方式		资格后审
1.4.1.2	投标人资质条件		资质条件：具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 项目经理资格： 项目经理须是具备 建筑工程 专业 贰 级（含以上级）注册建造师资格和有效安全生产考核（B类）证书，且符合注册建造师执业管理办法规定。 本项目专门面向中小企业。 其他要求： 按照****委员会文件通知，二级临时建造师执业证书不可用于投标。
2.1	构成招标文件的其他材料		清单、控制价、图纸、答疑（如有）
2.2.1	投标人提出问题（含清单疑问）截止时间		投标截止时间前2日前
2.2.2	招标文件澄清、修改形式		书面形式
3.1.1	构成投标文件的其他材料		/
3.3.1	投标有效期		30日历天（从投标截止之日算起）
3.7.5	投标文件电子版要求		投标文件（技术标、商务标）的电子版一份（加盖公章的扫描件），载体U盘或光盘
3.7.6	投标文件份数		纸制标书3份
4.1.2	封套上写明 （适用需递交纸质标书项目）		招标人的地址： 招标人名称： 项目名称 标段投标文件
4.2.1	投标文件提交截止时间		见招标公告
4.2.2	投标文件提交		现场提交
4.2.3	投标文件是否退还		否
5.1	开标时间		开标时间及地点详见招标公告。
7.1	中标公示或网址		****信息公开网
7.3.1	履约担保		本项目中标人在合同签订前须缴纳履约保证金（合同金额的2%），缴纳至业主指定账号。
10	需要补充的其他内容： 评标委员会由招标人依法组建，从专家库中随机抽取3人以上（含）单数组成。****一中标预选人递交的投标文件进行评审，经评审合格确定为中标人。若未通过评审，由第二中标预选人在接到通知后3日内编制投标文件，重新组织评审，经评审合格的即确定为中标人。若第一、第二中标预选人均未通过评审，则重新公告。 其他要求:
11	电子招标投标	√否。具体要求：提供一份word或excel版光盘电子投标文件。 □是，具体要求： （1）投标人提交的投标文件应当全部使用招标文件所要求的投标文件格式，生成的电子投标文件扩展名为.nHSTF。 （2）在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制； （3）投标人必须使用投标文件制****交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录投标文件。 （4）电子投标文件应在投****交易中心交易系统上传；投标文件电子光盘（与加密的电子投标文件为同时生成的版本）一份，由投标人自行确定是否递交，如递交，应凭授权委托书和身份证件在投标截止时间前在开标地点递交，否则招标人不予接收。 （5）投标人须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。 不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。 （6）对已上传的电子投标文件不是因投标人自身原因造成的导入失败，可启用光盘版电子投标文件，为保证光盘成功打开，投标人可自备光驱进行现场校验。光盘文件无法正常使用或未提交含有合格投标文件光盘的则投标无效。若系统识别出光盘版电子投标文件和网上递交的投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入。 （7）电子标书制作及投标服务咨询电话： 新点客服电话：****980000 工作时间：周一至周日，8:00～17:30 新点客服QQ：****980000 工作时间：周一到周五，8:00～21:00 特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录投标文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成投标文件无效。
12	一、投标文件的密封要求：含有投标文件的电子光盘应当封装，并在封口处加盖投标人单位公章和法定代表人印鉴。 二、投标文件的组成部分 1、商务标主要包括下列内容 1.1投标文件签署授权委托书（须附法定代表人身份证复印件） 1.2投标函及投标承诺 1.3法定代表人授权书、授权人身份证明、项目经理及安全考核B证等复印件。 1.4商务标其他内容 (1) 表2-01工程量清单报价表 (2)表2-02编制说明 (3) 表2-03 投标总价 (4) 表2-04建设项目投标总价汇总表 (5) 表2-05单项工程造价汇总表 (6) 表2-06单位工程造价汇总表 (7) 表2-07分部分项工程量清单计价表 (8) 表2-07-01分部分项工程量清单综合单价分析表 (9) 表2-08措施项目清单计价表 (10) 表2-09不可竞争费项目清单与计价表 (11) 表2-10其他项目清单计价表 (12) 表2-11暂列金额明细表 (13) 表2-12计日工表 (14)表2-13总承包服务费表 (15) 表2-14税金计价表 （16）表2-15总承包服务计价表 （17）表2-16税金计价表 （18）表2-17材料（工程设备）暂估单价一览表 （19）表2-18发包人提供材料（工程设备）一览表 （20）表2-19承包人提供的材料（工程设备）一览表 1.5投标报价需要的其他资料（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。 2、技术标为施工组织设计和项目管理机构。
13	纸质标书打印费。中标后，需提供 3 套商务技术标和价格标纸质标书给招标人，****打印店进行打印（中标后请及时与代理联系）。打印费用参考：。
14	招标文件中要求人员提供社保证明的对达到法定退休年龄依法不交社保的不做要求。

2.具体项目对通用部分投标须知进行补充说明，已在投标须知前附表中第10项详细列明。内容与通用部分不一致时，以此表为准（法律法规另有规定的除外）。

3.有下列情形之一的，招标人不予受理：

3.1逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。

3.2未按投标人须知前附表要求密封和加写标记的投标文件。

第五章 评标办法

一.评标办法前附表

评审因素		评审标准
符合性 评审	投标文件格式	按照招标文件给定的格式编制
	营业执照	具备有效的营业执照
	安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证（城市园林绿化工程无需提供）
	资质条件	符合本项目要求
	信用要求	符合本章第四节要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
	工期	50日历天
	质量	合格
	承诺	（1）在审计时，变更增加项目（无类似）的造价依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。 （2）招标人认为需要承诺的其他事项。
	项目经理	符合项目招标要求
	其他： /

二.技术评审表

评 审 因素			评审标准
				技术详评标准	项目管理机构	项目经理	符合本项目资质和业绩要求
技术负责人	项目技术责任人应有相应技术职称
施工总平面布置图	应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求
施工方案（简要描述）	包括主要施工方法、施工机械配备、劳动力安排、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施等情况

说明：1.技术标评审采用定性方法，通过标准为以上评审指标全部通过。

2．评委会对上述内容进行符合性评审时，如发现投标文件内容与招标文件规定内容存在偏差，应要求投标人现场澄清、说明或补正。投标****委员会规定时间内将澄清、说明或补正内容以书面形式（必须法人授权委托****委员会要求的时间提交评委会。评委会将对澄清、说明或补正内容评审后决定是否符合要求。

三.商务评审表

注：1、商务评审中小数点后保留两位，第三位四舍五入。

四、信用要求

****公司）不得存在以下失信情形（行政主管部门已经做出暂停、停止、撤销等处理决定的除外）：

（1****法院列入失信被执行人的；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被人力**社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

（4****管理部门列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”；

（5）投标人或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的。（投标人需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》）。

以上情形第（1）（2）（3）（4）项以信用中国网站发布的信息为准。所有情形有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。由代理机构在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询，并将查询结****委员会。存在上述情形之一的，不得推荐为中标候选人。

五、定标原则：

通过以上符合性评审、技术标评审、商务标评审以及信用要求为合格的投标文件,确定为中标人。

六、投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）未满足投标人须知前附表要求的；

（2****委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）投标函中投标报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审文件或其他实质性要求不能满足招标文件要求,或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；

（4）实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（7）投标函、投标函附录及承诺函与招标文件不一致的。

（8）更改清单项目特征的。

(9）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

(10）为本标段的监理人。

(11）为本标段的代建人。

(12）为本标段提供招标代理服务的。

(13）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。

(14）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

(15）因串通投标、弄虚作假骗取中标、非法转包、违法分包、严重不履行合同义务的违法行为被限制在**、**省、**市境内投标资格并在限制处罚期内的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）

（16）被行政监督部门限制在**、**省、**市境内开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭的。（有限制期限的按规定限制期限执行，没有具体限制期的则以作出限制处罚决定之日起2年为限）

（17）财产被接管或冻结、处于破产状态的。

六、投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）分部分项清单计价表中综合单价与分部分项清单价格分析表相对应综合单价不一致时，以分部分项清单价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，中标价原则上以调整或修正后的价格为准。

第六章 计价依据及工程造价确定 1.计价依据

1.1本工程计价依据主要有： 工程执行、2018版**省建设工程计价依据《**省建设工程工程量清单计价办法》、《**省建设工程计价定额(共用册）》、《**省建筑工程计价定额》、《**省安装工程计价定额》、《**省装饰工程计价定额》。

1.2本工程参考计价依据和补充资料主要有：①主要材料价格参照2023年第3期《**工程造价》的**市建设工程材料价格基本清单信息及材料价格补充清单信息；前者没有的材料价格按市场询价折算成税前价；②定额计价按财政部、****总局《关于调整增值税税率的通知》（财税（2019）39号）和《****办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号），要求结合安****管理总站（造价（2019）7号）文件实施。

2.工程造价确定

2.1工程造价计价方式为工程量清单计价方式。

2.2工程造价计价活动涉及工程量清单编制、招标控制价编制及投标报价等。

3. 工程量清单编制

3.1 工程量清单编制的依据有： 本招标文件、2018版**省建设工程计价依据《**省建设工程工程量清单计价办法》、《**省建设工程计价定额(共用册）》、《**省建筑工程计价定额》、《**省安装工程计价定额》、《**省装饰工程计价定额》、设计图纸、招标前答疑文件及施工现场条件。

3.2 工程量清单编制采用统一格式和表格，具体构成内容见附件“工程量清单”。

3.3 分部分项工程量清单项目特征是结合本工程项目的实际情况予以描述的，对清单项目的技术和质量有要求的，见招标文件技术部分。措施项目清单中通用部分遵循计价规范编制，专业工程措施项目按规定和工程实际情况确定，其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单项目名称和内容见附件“工程量清单”。

4.招标控制价编制

4.1 招标控制价编制的依据有：

⑴国家、****政府的有关规定、计价规范、本省现行实施的计价定额、计价办法及工程所在地市计价规定。

⑵工程项目设计文件及相关资料。

⑶本招标文件中的工程量清单及有关要求。

⑷本工程项目所涉及的常规施工组织设计和施工方案以及所采用的施工机械。

⑸工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参照市场价格。

⑹施工期间的风险因素，其中包括：不采用

⑺其他相关材料。

4.2分部分项工程量清单费按本招标文件的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，结合第4.1条编制依据确定。

人工和施工机械台班单价按省级工程造价管理机构公布的单价计算。

材料单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构发布的当期市场信息价和本招标文件规定的暂定价，以及市场调查价格计算。本招标文件中列有材料暂估价的，按暂估价计入综合单价。

人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。

管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市的定额规定标准计取。

风险按本招标文件第4.1条约定计算。

4.3措施项目清单费按本招标文件中的措施项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制。

4.4不可竞争费、税金按本招标文件中的不可竞争费、税金项目清单，结合第4.1条编制依据的要求编制，严格按国家、省、市的有关规定计算。

4.5其他项目清单费按本招标文件列出的内容确定。具体内容见附件“工程量清单”。

5. 投标报价编制

5.1 投标报价编制的依据有：

（1）现行的计价规范；

（2）本省现行实施的计价办法及工程所在地市计价规定；

（3）建设工程设计文件及相关资料；

（4）招标文件及招标工程量清单及其补充通知，答疑纪要；

（5）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；

（6） 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计。

（7）市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。

（8）合同执行期间由投标人承担的风险因素。

（9） 其他相关资料。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标项目的全部工程内容。投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。

5.3 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价和合价，应视为此项费用已合在工程量清单的其他综合单价和合价中。

5.4分部分项工程量清单费根据招标文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、机械费和综合费组成。对于已经标前审计项目，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在开标前 10日 内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复。招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。未按上述规定提出，中标后原招标图纸范围内的内容和工程量清单中的工程量不予调整。

5.5 措施项目清单费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合本招标文件第5.1条编制依据确定。

5.6其他项目清单费应按照招标文件规定报价。其中招标人部分的暂列金额（预留金）、专业工程暂估价、暂定价等均为估算金额。投标时计入投标总价，工程竣工后应按投标人实际完成的工程内容结算。不可竞争费用含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、工程排污费等按规定文件计取。

5.7 税金为不可竞争性费用，应严格按国家、省、市的有关规定及招标工程量清单、招标文件规定计取，不得降低标准。税金应采用增值税模式，投标人依据现行文件要求计取增值税。

第七章 合同主要条款

通用合同条款

通用合同条款详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

专用合同主要条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 红线范围内的施工项目用地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 红线范围内的施工项目用地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 临时设施用地 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国招标投标法》、《中华人民**国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及国家现行有关法律、法规 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：双方约定的适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1.合同协议书；2. 中标通知书；3. 投标函及其附录；4.专用合同条款及其附件；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：2套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度报表、工程量报表 ；

承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天 ；

承包人提供的文件的数量为：三份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：收文件后7天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：业主办公室 ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：施工现场 ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：监理办公室 ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：通用合同条款执行 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：通用合同条款执行 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不允许泄密第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按招标文件相关条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件相关条款执行 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人对工程质量、进度、安全、文明施工等进行监督管理，并及时办理各项签证、验收等手续。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需的水电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路开工前3日内有发包人接至施工现场，现场装表计量，费用由承包人支付；（2）施工场地与公共道路的通道开通时间的要求：开工前3日内由发包人提供；（3）工程地质和地下管线资料的提供之前：开工前3日内由发包人提供；(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前3日内完成；（5）施工场地平整、施工临时道路及外接电费用承包人在投标报价中都已计入，如未计入则视为对业主的优惠，不再另行计费 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 3套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后一周内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按有关要求装订纸质材料 。

（6）承包人应履行的其他义务：（1）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；（2）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图，若由于明显的实际图纸问题（例如尺寸标准不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；（3****政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工唯独发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场；（发包人违约的除外）（4）承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同的执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予以配合；（5）承包人进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作；现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染，承包人应有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应有人及时清理；(6)承包人应负责提供完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人的授权范围内，负责履行施工合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，在正常施工过程中，项目经理每**少5日，每天至少8个小时在现场组织施工 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担5000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担1000元/次的违约金，经发包人同意的除外。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人承担50000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权要求承包人承担50000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，经发包人同意的除外。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 项目开工前7天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责，经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经监理核实，由甲方同意 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作 。

主体结构、关键性工作的范围：以施工图为准 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 不分包 。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 中标价的2%，****银行转账 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动 。

关于监理人的监理权限： 对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监督管理 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供、所发生的费用由发包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 验收合格，质量达不到合同协议书规定的质量验收标准，承包人自费整改达到验收合格标准，并承担合同结算价5%以内的质量罚金；如果因此导致工期延误，还应承担工期延误违约责任 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 收到通知48小时内，超过48小时未检查的以承包方所记载的资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 确保安全、文明施工，杜绝安全事故，如发生安全事故，一切责任由承包人承担 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按相关部门要求办理 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行**省及**市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，并符合文明施工的要求 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行黄建管建筑工程安全防护、文明施工措施管理的相关规定 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 14天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发生不符或计划不合理现象后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7天内 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延期竣工一天，承包人支付发包合同价款的万分之一的违约金；工程延期10日以上的，每日按合同价款的万分之二向发包人支付违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 违约金最高限额为合同价款的3%；延期竣工另行约**以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 在工作时间内，连续24小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零下10摄氏度以下 ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 主要材料采购前应提供样品、采购时需有业主单位和监理单位参加 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包方承担，此费用已包含在投标商务报价中，不再另行计算 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施****试验场所： / 。

施工现场需要配备的试验设备： / 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 合同中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中变更增加后无类似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 14天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险 。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 总价包干，原则上不予以签证 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程执行2018版**省建设工程计价依据《**省建设工程工程量清单计价办法》 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 工程量的计量按月进行，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日） 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： 执行通用条款 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 执行通用条款 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 合同签订开工后，工程量完成70%付至合同价款的50%，工程竣工验收合格并审计结束后付至合同价款的97%，余款3%质保期满后付清（不计息） 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 14天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 14天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围相一致 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单 。

竣工付款申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格 ；（2）发包人已支付承包人的款项 ；（3）应扣留的质量保证金 ；（4）发包人应支付承包人的合同价款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 14天内 。

发包人完成竣工付款的期限： 14天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后30天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按《通用合同条款》执行 。

（2）发包人完成支付的期限： / 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程决算结束后扣除工程总价的3%作为质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按《通用合同条款》执行 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：双方约定，由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，费用由承包人承担 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包方自行决定，费用自行承担 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包方自行决定，费用自行承担 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程****小组决定： / 。

20.3.1 ****小组的确定

****小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

****小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 ****小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 ** 人民法院起诉。

第八章 投标文件格式

非电子开评标适用:

参见**市对应类别招标文件范本，但必须包含以下内容

1.1法定代表人身份证明书；企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证及安全考核B证等资格审查资料。

1.2投标文件签署授权委托书（须附法定代表人的身份证复印件）

1.3投标函及投标承诺

承诺包括工期、质量、安全文明、施工配合、外部关系协调、资金担保、工程竣工后续服务以及不拖欠农民工工资的承诺、中小企业承诺函等

1.4管理机构配备情况

包括项目经理、技术负责人等。

1.5施工方案（简要描述）

包括主要施工机械配备情况

□1.6商务标包括下列内容：

(1)工程量清单报价表

(2)编制说明

(3)投标总价

(4)建设项目投标总价汇总表

(5)单项工程造价汇总表

(6)单位工程造价汇总表

(7)分部分项工程量清单计价表

(8)分部分项工程量清单综合单价分析表

(9)措施项目清单计价表

(10)不可竞争费项目清单与计价表

(11)其他项目清单计价表

(12)暂列金额明细表

(13)计日工表

(14)总承包服务费表

(15)税金计价表

（16）总承包服务计价表

（17）税金计价表

（18）材料（工程设备）暂估单价一览表

（19）发包人提供材料（工程设备）一览表

（20）承包人提供的材料（工程设备）一览表

（招标人要求提供的或投标人认为需要提供的其它商务资料）。

电子开评标适用:

参见**市对应类别招标文件范本，但必须包含以下内容

投标函及投标承诺

承诺包括工期、质量、安全文明、施工配合、外部关系协调、资金担保、工程竣工后续服务以及不拖欠农民工工资的承诺

二、投标文件签署授权委托书

三、法人身份证明

四、项目管理机构：

五、资格审查资料：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证及安全考核B证、中小企业承诺函等

六、施工方案（简要描述）

包括主要施工机械配备情况

七、商务标包括下列内容

(1) 投标报价说明

(2) 工程项目总价表

(3) 单项工程造价汇总表

(4) 单位工程造价汇总表

(5) 分部分项工程量清单计价表

(6) 措施项目清单计价表

(7) 其他项目清单计价表

(8) 零星工作项目计价表

(9) 规费和税金清单计价表

(10)分部分项工程量清单分析表

(11) 措施项目费分析表

(12) 主要材料清单报价表（须注明主要材料的品牌、型号、价格）

(13) 投标报价需要的其它资料

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于建筑业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日 期：

近三年无行贿犯罪行为承诺书格式：

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本公司、公司法定代表人及拟派项目负责人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

年 月 日