项目概况与采购内容

1.1项目概况：

1.1.1询价名称：****支局中益快电装修。

1.1.2服务地点：**市石柱县。

1.1.3采购预估金额：2.1万元（含税）。

1.1.4工期：：60个日历日完成竣工验收，合同工期的起始日以发包人发出的书面通知为准，完工以本工程通过竣工验收日期为准

1.1.5保修期：24个月（防水、供热与供冷****建设部有关规定执行），自工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.6质量标准：合格（参照行业验收规范并符合**电信相关要求，详见技术规范书）。

1.1.7承包方式：包工、包工期、包材料、包质量、包安全、包文明施工、包验收等包干方式组织施工，承包本工程，不得转包

1.2采购内容及分包（标包）划分情况：

1.2.1采购内容： 服务 。[采购的产品服务内容、技术规格或标准、规模数量、交货期或服务期限、分包（标包）情况等]

供应商资格要求

供应商基本资格要求：

（1）供应商应为在中华人民**国境内（不包括**、**区及**地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构。****管理部门登记的主体资格证件（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的，应具备所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权，并提供****公司的主体资格证件复印件。

（2）供应商的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包（标包）比选或者未划分分包（标包）的同一项目比选。

（3）不允许联合体参加询价。

（4）供应商须承诺为本项目开具增值税专用发票。

（5）安全生产许可证：供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，提供相应证书复印件。

（6）供应商须具备以下资质之一：供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包乙级（叁级）及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包乙级（贰级）及以上资质，或施工综合资质，提供证书复印件。

**市外建筑施工企业参与本项目须按照“渝建发【2016】22 号”文执行：《**市市外建筑施工企业入渝登记备案证》在有效期内的，提供《**市市外建筑施工企业入渝登记备案证》扫描件；原《**市市外建筑施工企业入渝登记备案证》有效期已满或新入渝的市外建筑施工企业须按照“渝建发【2016】22 号”文的要求办理入渝信息报送，并在唱价现场查询入渝信息内容（查询网址：**建设工程信息网http://jsgl.****.cn:6087），****委员会评审。

（7）业绩要求：供应商须提供2020年1月1日至今的同类项目（房屋建筑工程）自身业绩至少一个，且单个合同金额不能低于10万元。注：须提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页，否则一律不认可。如合同金额不足10万元，但提供工程结算审核定案表金额达到10万元且有建设单位、审计单位、施工单位三方盖章的视为有效业绩。如果提供框架合同，必须提供盖章订单复印件；如提供订单，必须同时提供对应的框架合同。框架合同以订单的金额为准。单项目合同以合同签订时间为准，框架合同以订单下达/签订时间为准，证明材料加盖参选人公章。如需检查原件，则须在要求时间内提供。

供应商不得存在的情形

2.2.1供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自XXXX年XX月XX日起）[应答截止时间前36个月]有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自XXXX年XX月XX日起）[应答截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自XXXX年XX月XX日起）[应答截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8****法院认定为失信被执行人的(以“中国执行信息公开网”网站、“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本询价项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本询价项目的代建人；

（12）为本询价项目的采购代理机构；

（13）与本询价项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本询价项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（15****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（16）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对供应商及其应答产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一采购项目涉及多个产品评估品类的，供应商及其任一应答产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或采购项目应适用相关的禁止采购处理措施。

（17）法律法规、询价文件限定的其他情形。

供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商；联合体应答的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目询价应答。

【产品资格要求】： （根据需求选择） 。

【产品制造商资格要求[代理商参加询价应答的] 】： （根据需求选择） 。

法律法规规定的其他要求。

询价文件获取

获取时间：2023年XX月XX日至2023年XX月XX日（**时间，下同）。

获取地点：**市石柱县南宾镇城南路6号电信大楼3楼。。

获取方式：凡有意参与应答的潜在供应商，请按以下步骤顺序进行操作，获取询价文件：

3.3.1线上方式
凡有意向参与本项目的潜在供应商，请通过中通服供应链电子招标系统（链捷招）（网址：下载https://zjzb.****.cn/）完成供应商的注册和项目报名、采购文件的购买与下载、发票获取。
（1）注册：点击【供应商注册】，注册步骤详见网站公告通知栏：《网上购买标书发票信息投标人操作手册》、《网上售标温馨提示》。
（2）报名、购买与下载：注册成功后登录，点击【项目管理】，检索本项目后点击“标书购买”，填写基本信息后完成支付即可获取采购文件。
（3）报名成功后，采购文件电子版可在报名系统界面直接下载。

（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-****6127、020-****0346。服务时间8:30-17:30（工作日）。

应答文件的递交

应答文件递交方式：现场递交

应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点：

应答文件递交截止时间（即应答截止时间）:2023年X月X日9时30分。

应答文件递交地点： **市石柱县南宾镇城南路6号电信大楼3楼

唱价时间和地点：同应答文件递交截止时间（即应答截止时间）和递交地点。

采购人邀请供应商的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加远程唱价。（1）本次唱价将使用腾讯会议视频，请各位参加人员提前下载APP或微信添加小程序。（2）采购代理机构将于应答截止时间前向各潜在供应商事先登记的电子邮箱中发布会议号，潜在供应商自行按照会议号登录视频会议。

出现以下情形时，不予接收应答文件：

逾期送达或者未送达指定地点的；

未按照本公告要求获得本项目询价文件的；

询价文件规定的其他情形。

供应商注册

供应商须在购买询价文件后5日内，通过中国电**光采购网（https://caigou.****.cn/ctsc-portal/ctscPortal）完成供应商注册。

发布公告的媒介

本询价公告仅在中国电**光采购网（https://caigou.****.cn/ctsc-portal/ctscPortal）上发布，其他媒介转载无效。

联系方式