项目名称：甘肃省天水水文站礼县、鸳鸯等站运行维修维护工程
**省****
**、鸳鸯等站运行维修维护工程施工合同
发包人：**省****
承包人：****
日期：22023年6月22日
施工合同书
**省****（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施**、鸳鸯等站运行维
修维护工程（项目名称），已接受****（承包人名称，以下
简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
一：工程概况
（一）项目名称：**、鸳鸯等站运行维修维护工程
（二）项目编号：****
（三）工程内容：**、鸳鸯、上渭、****水文站点运行维修维护工程，主要工程量
有：缆道房架设屋顶树脂瓦雨棚（主梁5cm×10cm方管、横档4cm×8cm焊接钢架、外挂树
脂瓦）：内外墙墙面处理并粉刷：硬化院子、修建花园、维护上渭、玉兰站点非接触式流速仪
缆道、****水文站河道、鸳鸯水文站院内环境整治等工程（详见工程量清单）
：项目实施地点：**、****水文站
三：签约合同价及付款方式：人民币（大写）贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角（￥：204464.40
元）发包人应在合同签订后付合同价30%的工程预付款，主体工程完成即缆道房架设屋顶
树脂瓦雨棚，内外墙****化院子、修建花园，****水文站河道完工后付
40%的工程进度款，剩余30%的工程款应在工程验收合格且扣留3%的质保金后一次性付清。
四：合同形式：固定总价
五：计划开工日期：2023年6月22日：
年7月11日：总工期：20日历天。
计划竣工日期：2023
六：本协议与下列文件一起构成合同文件
（1）成交通知书、（2）投标函及其附件、（3）本合同专用条款、（4）通用合同条款、
（5）标准、规范及有关技术文件、6）工程报价单、（7）其它合同文件。
七：上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
八：承包人项目经理
九：工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
十：承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
十一：承包人施工过程中，必须严格按照国家安全文明施工相关规定要求管理施工，
如若发生任何安全事故，其责任由承包人自行承担。
十二：发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，
十三：本协议书式四份，合同双方各执贰份。合同未尽事宜，双方另行签订
补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表力或答委托代理人：法定代表人或其委托代理人
姚建明
（签字）（签字）
石月2023年月22
6C日年6日
专用合同条款
1一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书、（2）中标通知书、（3）招标文件答
疑及澄清、（4）投标书及其附件、
（5）本合同专用条款、（6）本合同通用条款、（7）
标准、规范及有关技术文件、（8）施工图纸、（9）工程报价单及预算书。
1.12合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称
资质类别和等级
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
1.1.2.5设计人：
名称：
资质类别和等级
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
1.13工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场办公及施工场地
1.1.3.9永久古地包括：
1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行过程中确定
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书、（2）中标通知书、（3）招标文件
答疑及澄清、（4）投标书及其附件、（5）本合同专用条款、（6）本合同通用条款、
（7）标准、规范及有关技术文件、（8）施工图纸、（9）工程报价单及预算书
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：
发包人向承包人提供图纸的数量：
发包人向承包人提供图纸的内容：
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：企业营业执照、技术负责人职称证书
承包人提供的文件的期限为：开工前7日内
承包人提供的文件的数量为：四份；
承包人提供的文件的形式为：书面
发包人审批承包人文件的期限
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点
发包人指定的接收人为1
承包人接收文件的地点：1
承包人指定的接收人为：现场负责人
监理人接收文件的地点1
监理人指定的接收人为：
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费
用和其他有关费用由承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人
所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本工程
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
承包人自行承担
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：王文广
身份证号：
职务：
联系电话：183****8738
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：依照GB/750328《建筑工程文件归档整理规范》
JGJ/T158-2009《建筑工程资料管理规范》、DB62/T25-3016-2005《**省建筑工程资
料管理规章》、《**市城建档馆关于报送城建档案质量规定》及当地行政主管部门的
相关规定。
4套
承包人需要提交的竣工资料套数：A
承包人承担
承包人提交的竣工资料的费用承担：
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格周日起14日内
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子版
（6）承包人应履行的其他义务：承包人无偿对使用单位操作人员进行技术培训
3.2现场负责人
3.2.1现场负责人
姓名：姚建明
身份证：622********0240079
二级
建造师执业资格等级：
甘262****43763（工程师）
建造师注册证书号：
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：甘**B（2021）****594
联系电话：139****1272
电子信箱：1
通信地址：
承包人对现场负责人的授权范围如下：
关于现场负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于20天
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：：
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：限期整改并承担相应
的损失
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：限期整改并承担相应的损失
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：
主体结构、关键性工作的范围
3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：
其他关于分包的约定：
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
关于监理人的监理权限：
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：
职务：
监理工程师执业资格证书号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定1
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进
行确定：
（1）
（2）
（3）
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：执行现行的国家、行业有关规范、标准及要求。
关于工程奖项的约定：无
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：伤亡事故为零，设备事故为零，火
灾事故为零，环境污染事故为零，发、承包人在签订本合同的同时
6.1.4关于治安保卫的特别约定：按工程需要提供施工和维修使用的照明、看守、围挡、
和警卫等并服从主体施工单位的管理
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照国家及**市有关规定做好文明施工工作
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：支付比例和支付期限同预付款
和进度款约定
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本工程施工组织设计及进度
计划应与本项目群体工程计划相连接
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人必须在合同签订后14日内向发
包人提供完整的实施性的施工组织设计。每月25日前提供下月工程进度计划
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工组织设计审批合格后3日内
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起／天内发出开工通知的，承包
人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期
限：
7.5工期延误
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：，因以上原因造成工期延误，经工程师确
认，工期相应顺延和（或）增加费用，并支付合理利润。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，10000元/
天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高赔偿限额为合同结算价款
10%。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）
（2）
（3）
7.9提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担
86样品
8.6.1样品的报送与封存
15.2发包人违约
包人可发出通知，告
15.2.1如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警
可暂停工作或放慢
知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠
工作进度。
15.2.2如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合
设备的保护和移交工作，
同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工
人的撤出提供必要条
按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场
也不影响承包人根据合同约定享
件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，
有的索赔权利。
16.索赔
16.1承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向发
包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。
加的付款金额和（或）**的工期，并附必要的
索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求
记录和证明材料
（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人
递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和**的工期，并附必要的记录和
证明材料；
（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）**工期
的权利。
16.2承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和
（或）**的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，
将索赔处理结果答复承包人
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔
付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
16.3承包人提出索赔的期限
承包人按第10.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程
接收证书颁发前所发生的任何索赔
16.4发包人索赔的提出
根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）**工期的，应按以下程序向承
包人提出索赔：
（1）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。
索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求金额和（或）**的工期，并附必要的
记录和证明材料；
（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人
递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和**的工期，并附必要的记录和
证明材料。
16.5发包人索赔处理程序
（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5款商定或确定追加的付款和
（或）**的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，
将索赔处理结果答复监理人
（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔
付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。
17.争议的解决
17.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以**协商解决或者提请争议评审组评
审。合同当事人**协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在
专用合同条款中约定下列一种方式解决
（1****委员会申请仲裁；
（2****人民法院提起诉讼。
17.2**解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承
包人均可共同努力**协商解决争议。
17.3争议评审
17.3.1采用争议评审的，发包）和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和
规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
17.3.2发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议
双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
17.3.3发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审
意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人
但在仲裁或诉讼结束
前应暂按总监理工程师的确定执行
报价清单
建设单位：****
工程名称：**、鸳鸯等站点运行维护工程
2023年6月14日
| 编号 | 定额编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 第1页共1页备注 |
| 1 | 河道警示牌 | 处 | 1500 | 1500.00 | |||
| 2 | 控制器 | 套 | 14000 | 4000.00 | |||
| 3 | 屋面树脂瓦 | m | 38 | 280 | 10640.00 | ||
| 4 | 屋面琉璃瓦、坡板拆除 | m | 20 | 80 | 1600.00 | ||
| 5 | 铲除旧墙面涂料 | m | 120 | 13 | 1560.00 | ||
| 6 | 内墙面乳胶漆刷新 | m | 120 | 25 | 3000.00 | 含底腻 | |
| 7 | 外墙面乳胶漆刷新 | m | 120 | 30 | 3600.00 | 含底腻 | |
| 8 | 院子拆除 | m | 320 | 35 | 11200.00 | 含清运垃圾 | |
| 9 | 院子硬化 | m | 320 | 130 | 41600.00 | ||
| 10 | 台阶拆除及维修 | m | 18 | 150 | 2700.00 | ||
| 11 | 花园拆除及重新修建 | m | 16 | 200 | 3200.00 | ||
| 12 | 河道警示牌 | m | 4.8 | 300 | 1440.00 | 金属结构 | |
| 13 | 河道水尺安装 | 套 | 1 | 9000 | 9000.00 | ||
| 14 | 河道整治 | 处 | 1 | 24000 | 24000.00 | 履带式挖掘机 | |
| 15 | 监控、网络设备 | 套 | 1 | 20000 | 20000.00 | ||
| 16 | 花园 | 处 | 1 | 4000 | 4000.00 | ||
| 17 | 渗水砖铺设 | m | 30 | 150 | 4500.00 | ||
| 18 | 管槽土方 | m3 | 30 | 50 | 1500.00 | 含填土方 | |
| 19 | DN300排水管 | 田 | 20 | 360 | 7200.00 | 含检查井4处 | |
| 20 | 主索维修保养 | 处 | 2 | 9000 | 18000.00 | ||
| 21 | 河道水尺安装 | 处 | 2 | 1500 | 3000.00 | ||
| 22 | 标志牌制作 | 个 | 105 | 240 | 25200.00 | ||
| 合计： | 202440.00 | ||||||
| 税金： | 2024.40 | ||||||
| 共计： | 204464.40 |
中标通知书
编号：****
****：
贵单位于2023年6月14日参加**省******、鸳鸯等
站运行维修维护工程项目网上竞价，已被我方接受，已在“**市公共
****中心阳光交易系统”完成交易事宜，经系统自动评定，获取最
低价供应商，被确定为中标人。请于收到本中标通知书后5日内与招
标人签订合同，具体中标内容如下：
| 中标价 | 贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角整（Y：204464.40元） | 贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角整（Y：204464.40元） | 贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角整（Y：204464.40元） | 贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角整（Y：204464.40元） | 贰拾万肆仟肆佰陆拾肆元肆角整（Y：204464.40元） |
| 开工时间 | 2023-6-22 | 竣工日期 | 2023-7-11 | 工期（天） | 20 |
| 质量标准 | 合格 | 施工类型 | 施工总承包 | 施工总承包 | |
| 项目负责人 | 姚建明 | 身份照号码 | 622********0240079 | 622********0240079 | 622********0240079 |
| 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 | 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 | 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 | 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 | 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 | 水水项目业主单位：（盖章）负责人：年6月2日 |
**、鸳鸯等站运行维护工程
施工方案
二〇二三年六月一十六日
鸳鸯、****水文站点运行维护工程
施工方案
工程概况：
1、工程名称：鸳鸯、****水文站点运行维护工程
2、建设单位：****
3、地点：鸳鸯镇、**等地
4、工期：20日历天。
、工程现状：
**水文站缆道房为单层砖混结构房屋，长7.0m，宽
4.0m，高3.0m，建筑面积28.00m。该建筑屋面为现浇板，
砼找坡层及SBS防水层，周围设0.8m高坡板琉璃瓦屋檐，
室内房屋2间，部分房屋渗漏，需维修。办公区域院内原
院子、花园砌体、库房台阶破损，需拆除后重新硬化和维
修，河道断面区域需设立警示牌和更换水尺。
鸳鸯河道断面因水毁，影响测流需导流整治，断面区域
需设立警示牌，办公区域院内需安装排水管道，铺设厕所道
路，安装监控及网络设施1套。
上渭、玉兰站点需维修保养缆道主索和安装水尺
三、施工方案：
根据该建筑物的实际情况，提出以下维修方案：
1、**站
（1）拆除缆道房原琉璃瓦及坡屋面。
（2）屋面聚酯瓦搭设：屋面制安3mm聚酯瓦棚，聚酯瓦
棚“人”字梁（4×8扁管）按房屋承重墙轴线布设，棕条（4
×6扁管）按700mm布设。
（3）渗漏墙面维修刷新：将原渗漏处腐蚀物清理铲除至
抹灰层，晾干后重新批腻子打磨平整，重新涂刷外墙乳胶漆
三遍、室内涂料两遍，尽量保持无色差。
（4）拆除原院子硬化混凝土及垫层、拆除花园砌体和库
房台阶，重新用C25砼硬化院子，用C15细石砼重新浇筑台
阶并粉刷，用水****花园1处。
2、鸳鸯站
（1）鸳鸯河道用反铲式履带挖掘机治理河道。
（2）河道断面设立警示牌。
（3）站内办公区域院内铺设DN300水泥排水管道，安设检
查井4处，厕所铺设900宽渗水砖通道。
3、上渭、玉兰站
（1）需对缆道主索打油维护，其它附件维修更换。
（2）标志牌制作，对各站点设施设备制作铭牌。
四、施工标准：
本工程必须严格按照建设工程管理办法和质量要求，严
把质量关，严格施工规范施工，确保工程质量，杜绝劣质工
程。
工程质量是决定工程建设成败的关键，质量的优劣，直
接影响工程建成后的运用。工程建设质量的好坏，影响建设、
施工单位的信誉、效益。控制工程建设质量是参建各方工作
的重点，也是参建各方共同的职责。施工单位要严格依照法
律、法规及有关技术标准、设计件和建设工程承包合同施工，
坚决杜绝不安全施工行为。
首先要建立健全质量管理机构，明确责任；其次要严把
材料采购关，不合格的材料、不符合工程质量要求的材料坚
决不能进场，不能使用：第三在工程施工中，要严格按操作
规程施工，不偷工省工，要教育工人认识到该工程的重要性，
树立良好的敬业精神，从施工过程中把住工程质量关；最后
要严格验收制度，对不合格的工程坚决不能交付使用，由建
设单位、主管部门、施工单位共同把好工程验收关，彻底杜
绝不合格工程交付使用。
五、施工安全及文明施工
****机关单位，来往人员较多，增大了施工难度，
增加安全隐患，因此施工单位在施工过程中要切实做好安全
工作，按国家规范规定搭设安全防护设施，制**全组织制
度措施，配备必要的安全防护用品，确保施工人员及上班办
事人员的安全。建设单位重视安全生产管理，施工单位为主
体责任单位，要加强对职工及来往人员的安全教育，配备专
人负责现场安全维持管理工作：施工单位制定合理可行的施
工方案，减少建筑垃圾及施工噪音对周围居民生活的于扰；
另外，施工单位要注意建筑材料及建筑垃圾运输过程中对居
民区环境卫生的影响，杜绝遗撒现象。
施工单位要做到采取各种有效措施，控制扬尘、噪声，
随时清理建筑垃圾，控制工地污染。遵守交通管理规定，不
得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
施工中产生的各类垃圾应及时清运至指定地点，严禁随
意倾倒在城市道路、河道、绿化带空旷地带和居民生活垃圾
容器内：建筑垃圾和生活垃圾分开定点堆放，并设专人负责
及时清运出场外。施工中不得随意丢弃废土、旧料和其他杂
物施工中注意清理施工现场，做到随做随清。
配合、协调，搞好各方面关系对于群众中存在的一些问
题只能用说服教育的方法，绝不采取对立态度和过激方法。
在内部管理上，思想教育和严格管理双管齐下，堵塞漏洞，
防止违反群众纪律的现象发生。一旦发生，从严从快处理，
不姑息迁就。文明施工，场地材料堆放整齐，环境整洁，减
少对周围的干扰。将项目建设对环境的影响降到最低水平。
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批