1. 招标条件本招标项目宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程已由**回族****委员会以《自治区发展改革委关于宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目核准的批复》（宁发改交通审发〔2022〕84号）批准建设，本项目初步设计已由**西部****公司审核批复。项目业主为****，项目资金来源为企业自筹，招标人为****。本次招标项目已具备法定招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人投标。2. 项目概况与招标范围2.1 项目概况建设地点：**、**、**、**建设规模：对宁东铁路244.77公里正线及支线铁路、古窑子站等27座车站进行电气化和电力贯通线建设，架设511条公里接触网，**10KV电力贯通线148公里，建设鸳鸯湖等4座牵引变电所、供电车间(与接触网工区合设)2处、电力机务段1处，****基地****中心1座，对沿线不符合电气化要求的铁路线路、车站及通信、信号设备进行改造。2.2 招标范围2.2.1 招标范围：****公司所属线路范围内四电及配套房屋工程（包括电力、牵引供电、通信、信号、灾害监测、消防及配套房屋等工程）。按《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（TZJ1001-2017）施工图综合预算对应章节为：第一章征地及拆迁费用，第二章路基工程，第五章轨道工程，第六章通信、信号及灾害监测，第七章 电力及电力牵引供电，第八章房屋工程其附属工程，第九章其他运营生产设备及建筑物，第十章大临及过渡工程，第十一章营业线施工配合费、安全生产费，第十二章总承包风险费。2.2.2 标段划分：2.2.2.1 NDDH-G-1标段：大枣线、古范线、灵新矿线沿线树木砍伐、接触网工程、接触网独立墩、接触网立柱引起桥梁工程避车台拆除与还建、既有接触网拆除及还建工程、通信及信号工程、通信信号过渡工程、道口限高架、施工便道等。2.2.2.1 NDDH-G-2标段：上宁线、宁老线、长上线、马清线、烯烃线、古鸳线（以古窑子站鸳鸯湖端进站信号机为分界点）、鸳梅线接触网全部工程（含接触网冷滑、热滑）、接触网独立墩、接触网立柱引起桥梁工程避车台拆除与还建、通信及信号工程、通信信号过渡工程、道口限高架、施工便道等。2.2.2.2 NDDH-G-3标段：管线路防护及迁改工程，电力工程（含电力贯通线）和牵引变电所、配电所、电力调度所和开闭所建****供电段设备采购安装）以及牵引变电所、配电所、电力调度所和开闭所配套附属工程及进所道路工程等。2.2.2.3 NDDH-G-4标段：路基及附属工程，轨道工程，****机务段、电力检修车间、待班楼等房屋及配套附属工程，跨线**、机务设备采购安装，站场绿化工程，建筑物拆除后的垃圾清运等。宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程共划分4个标段，投标人可就本项目4个标段进行投标，允许同时中多个标段，但投标人必须分别独立配置各标段的施工组织机构及管理人员，同一管理人员不得在多个标段同时兼任职务。注：1.具体招标范围以施工图设计文件和第五章工程量清单为准。2.NDDH-G-1标段和NDDH-G-2标段，接触网工程分界处为古窑子站鸳鸯湖方向出站锚段关节；信号工程分界点为古窑子站上行进站信号机；通信工程分界点以站为单位进行划分。2.2.3 计划工期：工程项目计划总工期：700日历天。其中：计划开工日期：2023年10 月01日计划竣工日期：2025 年 08 月31 日3. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人为在中华人民**国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：NDDH-G-1标段：（1）资质要求：投标人必须同时具备铁路电务工程专业承包一级资质和铁路电气化工程专业承包一级资质。（2）财务要求：在2020年~2022年（近3年）中年平均营业收入不应小于10亿元。（3）业绩要求：投标人2018年1月～2023年8月国内已竣工的铁路工程项目或类似市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等工程项目：具有1项已竣工的铁路营业线“四电”集成或类似项目工程施工业绩。（不包括联合体中标业绩）（4）信誉要求：①诉讼及仲裁：2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）没有与通过欺诈或其他不合法方式签订合同有关的严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。②履约情况：投标人在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。③未在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单公布期。④未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单公布期。⑤铁路工程建设失信“黑名单 ”：投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单 ”。⑥行贿犯罪情况：投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 ****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（5）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程或者机电工程一级注册建造师执业资格证书，高级工程师职称；铁路大中型项目管理工作经验；具有有效的安全生产考核合格证书；与投标人具有一年以上（自2022年8月起）劳动和社保关系；具有1项营业线铁路电气化或电务工程业绩或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可）；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。（6）本标段不接受联合体投标申请。 NDDH-G-2标段：（1）资质要求：投标人必须同时具备铁路电务工程专业承包一级资质和铁路电气化工程专业承包一级资质。（2）财务要求：在2020年~2022年（近3年）中年平均营业收入不应小于10亿元。（3）业绩要求：投标人2018年1月～2023年8月国内已竣工的铁路工程项目或类似市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等工程项目：具有1项已竣工的铁路营业线“四电”集成或类似项目工程施工业绩。（不包括联合体中标业绩）（4）信誉要求：①诉讼及仲裁：2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）没有与通过欺诈或其他不合法方式签订合同有关的严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。②履约情况：投标人在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。③未在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单公布期。④未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单公布期。⑤铁路工程建设失信“黑名单 ”：投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单 ”。⑥行贿犯罪情况：投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 ****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（5）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程或者机电工程一级注册建造师执业资格证书，高级工程师职称；铁路大中型项目管理工作经验；具有有效的安全生产考核合格证书；与投标人具有一年以上（自2022年8月起）劳动和社保关系；具有1项营业线铁路电气化或电务工程业绩或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可）；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。（6）本标段不接受联合体投标申请。 NDDH-G-3标段：（1）资质要求：投标人必须同时具备铁路电务工程专业承包一级资质、铁路电气化工程专业承包一级资质和建筑工程施工总承包三级及以上资质。（2）财务要求：在2020年~2022年（近3年）中年平均营业收入不应小于10亿元。（3）业绩要求：投标人2018年1月～2023年8月国内已竣工的铁路工程项目或类似市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等工程项目：具有1项已竣工的铁路营业线“四电”集成或类似项目工程施工业绩。（不包括联合体中标业绩）（4）信誉要求：①诉讼及仲裁：2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）没有与通过欺诈或其他不合法方式签订合同有关的严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。②履约情况：投标人在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。③未在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单公布期。④未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单公布期。⑤铁路工程建设失信“黑名单 ”：投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单 ”。⑥行贿犯罪情况：投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 ****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（5）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程或者机电工程一级注册建造师执业资格证书，高级工程师职称；铁路大中型项目管理工作经验；具有有效的安全生产考核合格证书；与投标人具有一年以上（自2022年8月起）劳动和社保关系；具有1项营业线铁路电气化或电务工程业绩或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可）；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。（6）本标段不接受联合体投标申请。 NDDH-G-4标段：（1）资质要求：投标人必须具备铁路工程施工总承包三级及以上资质、建筑工程施工总承包二级及以上资质和机电工程施工总承包一级资质，同时具有铁路铺轨架梁工程专业承包二级及以上资质。（2）财务要求：在2020年~2022年（近3年）中年平均营业收入不应小于10亿元。（3）业绩要求：投标人2018年1月～2023年8月国内已竣工的铁路工程项目或类似市政公用工程(地铁、城市轨道交通工程)等工程项目，本标段包括联合体中标业绩：①具有1项已竣工的铁路营业线施工或类似业绩； ②具有1项已竣工的10000㎡以上站房施工或类似业绩。（4）信誉要求：①诉讼及仲裁：2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）没有与通过欺诈或其他不合法方式签订合同有关的严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。②履约情况：投标人在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 年）不曾在施工中被逐或施工合同被解除。③未在“信用中国 ”网站中被列入失信被执行人名单公布期。④未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单公布期。⑤铁路工程建设失信“黑名单 ”：投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为“黑名单 ”。⑥行贿犯罪情况：投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在 2020 年 8 月至 2023 年 8 月（近 3 ****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。（5）项目经理：投标人拟派项目经理须具备铁路工程一级注册建造师执业资格证书，高级工程师职称；铁路大中型项目管理工作经验；具有有效的安全生产考核合格证书；与投标人具有一年以上（自2022年8月起）劳动和社保关系；具有1项营业线铁路工程业绩或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可）；未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件。（6）本标段不接受联合体投标申请。4. 招标文件的获取4. 1 请于 2023 年 8 月 25 日起至 2023 年 8 月31日23时(**时间，下同) ，登录**回族自治区公共**交易网通过 CA 锁进行网上投标登记。成功后，不要拔锁，按系统提示即可免费下载电子版招标文件。4.2 该交易管理平台系统实行 CA 锁认证安全登录管理，办理 CA 锁业务及平台操作事宜，****认证中心****公司，联系电话：****600271 按 1 号键；平台使用及操作问题，请联系******公司，联系电话：****980000。4.3 在规定时间内未按以上程序进行网上投标登记及下载招标文件的潜在投标单位，在投标报名时间截止后系统将自动关闭，不再接受投标登记，且投标一律不予接收。4.4 各投标人在开标前应及时关注**回族自治区公共**交易网“变更公告 ”栏、系统内“澄清和修改 ”栏及系统内“查看答疑回复 ”栏，及时查看时间或内容上的调整，招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。5. 投标文件的递交5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 9 月 15 日09 时 00 分，地点为****服务中心（**市**中路 49号瑞银 B座四楼或五楼，具体开标厅详见四楼和五楼指示屏）。5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在《**回族自治区公共**交易网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。7. 联系方式招 标 人：****地 址：****基地黎羊公路西****生产基地联 系 人：毛 玥联系电话：0951-****224招标代理机构：****联 系 人：陈剑、夏红娟、刘彬彬、何天骄联系电话：136****6582、177****2392地 址：**市**区民族街和**山****中心 C 座 15 层