- 计划需求部门/分公司 ****公司
- 备注
- 结算货币
- 发布时间 2023-09-15 15:43:13
- 合同期限 0个月
- 报价截止时间 响应截止时间 2023-09-19 17:00:00
- 预计授标时间 2023-09-25 15:00:00
- 联系方式 公开 报价后可见 授标后可见
- 联系人 张建磊
- 联系电话 022-****1098
- 公告222
招标文件
****对“技2022-9生产调度系统平台建设”项目进行内部招标,欢迎符合相应资格条件的投标人前来投标。
一、本次项目的概况
1.项目名称:技2022-9生产调度系统平台建设
2.招标内容
(1)施工说明:本次施工位于********公司场区内,视频信号传输由无线网桥和光纤组合方式传输,光****联通电话线杆,需由投标方自行协调,施工期间不得影响班组电话正常使用,部分木杆倒塌,投标方需自行考虑利**或利旧费用;本次施工地点分散,投标方需考虑材料运输费用;建立信号塔位置需由投标方自行填垫基础,考虑施工区域地质松软问题。
(2)项目清单:(见下表)
序号
名称
单位
工程量
说明
税率
1
服务器机柜
台
4
服务器机柜 创佳 1.材质:采用优质冷轧钢板;2.规格:42U 19英寸标准机柜;3.尺寸:600*1000*2000mm;4.含pdu插座2套
13%
2
操作计算机
台
1
联想 1.名称:操作计算机;2.功能:内存≥16G 、cup≥i5 硬盘 256G固态盘+10TB(可加配)、配键盘鼠标;3.显示器≥23寸
13%
3
防静电活动地板
m2
78
京通地板 1.支架调整高度15cm;2.pvc材质;3.厚度≥35MM
9%
4
防静电踢脚线
m2
78
定制 1.不锈钢材质80-120MM,底层处理
9%
5
综合安防管理平台应用软件
套
1
综合安防管理平台应用软件 海康威视 iSecure Center-SM 1定制.支持最大事件存储7200万条;
2.支持管理最大区域数2000个,区域层级最大10级。;
3.支持管理最大人员数量5万;
4.支持管理最大卡片数量5万;
5.支持管理最大车辆数量3万;
6.支持最大的在线用户数1000个7.私有云方式部署
6%
6
综合安防平台软件授权
套
1
综合安防平台软件授权 海康威视 iSecure Center(内含安保管理和网络运维定制模块 )1.设备生产厂商软件授权(视频点位license200路)
6%
7
视频综合平台
台
1
视频综合平台 海康威视 DS-B21-04D-12HU 1.名称:视频综合平台
2.支持最多16个显示屏的任意大屏拼接
3.支持开窗和漫游功能,最多支持256个窗口,单块解码板支持32个1080P的开窗
4.窗口支持1/4/6/8/9/16画面分割
5.最大支持64个预设场景,用户可以自定义每个场景电视墙布局
6.支持场景预案
7.支持WEB方式或客户端方式访问和操作
8.支持iPad、安卓方式访问和操作
9.内置千兆交换机,具备4个千兆网口,支持链路聚合,支持NAT功能
10.支持远程控制网络、数字视频的切换上墙13%
8
视频管理服务器
台
1
视频管理服务器 海康威视 DS-VM21S-B 1.不小于2U单路标准机架式服务器 2.CPU:≥1颗 HG7163(16核,2.4GHz) 3.内存≥2*16G DDR4, 4.硬盘:≥2块600G 5.可选支持≥12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA 6.网口:≥2个千兆电口 7.电源:标配550W
13%
9
监控视频存储
台
6
监控视频存储 海康威视 DS-FN32KGX 1.3U标准机架式;2.≥2个HDMI,2个VGAHDMI+VGA组内同源;3.≥16盘位,可满配8T、10T硬盘; 4.≥2个千兆网口 、≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口;5.支持H.264、H.265混合接入;6.、支持H.265、H.264解码、含≥60TB硬盘。
13%
10
应用软件二次开发(闸板提升系统开发对接)
点
200
1.软件定制开发
6%
11
网络监控键盘
台
1
网络控制键盘 海康威视 DS-1600K 1.128×64点阵屏;
2.四维大偏角霍尔控制摇杆;
3.支持1000台设备、2000个通道控制;
4.支持网络或串口方式接入海康的DVR、DVS、NVR、摄像机、球机等设备。;
5.支持控制视频综合平台和解码器输出上墙;13%
12
视频平台调试
系统
1
1.名称:视频平台调试费。2.类别3.用户数:200。
6%
13
防火墙
台
1
防火墙 绿盟 NFNX3-HDB1180 1.含交流双电源,2*MGMT,18*GE,8*Combo,4*Bypass GE,2*SFP+,缺省包含15个并发SSLVPN用户授权
性能参数:2.整机吞吐量2G,最大并发连接数150W,**连接数2W;3.防火墙引擎1年授权。13%
14
网关
台
1
网关 锐捷 RG-EG3230 1.固化端口8千兆电,固化1千兆光口,固化1个万兆光口;2.2G内存,内置1T硬盘;3.并发带机1000终端。
13%
15
网络控制器
台
1
网络控制器 锐捷 RG-NBC 256 1.固化5个千兆电口,1个USB口,最大可管理256台设备;2.支持设备自组网,全网集中配置和管理,无线网络优化。
13%
16
万兆核心交换机
台
2
万兆核心交换机 锐捷 RG-S7805C 1.≥5个槽位,包含2个引擎槽位和3个业务槽位;2.24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC);3.通用电源模块(交流,300W)适配电源线规格:10A、国标、直头
13%
17
三层网管交换机
台
2
三层网关交换机 锐捷 RG-S2910V2-24GT4XS-L 1.三层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率52Mpps,24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机;2.固化4个SFP+万兆光口,支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能;3.支持云平台统一管理。
13%
18
网络管理服务器
台
1
网络管理服务器 锐捷网管平台 1.基于x86架构的核心处理器,搭配32GB DDR存储,512GB SSD固态存储;
2.可统一管理路由、交换、AP等网络设备;
3.支持整网智能开局、网络拓扑、网络设备自动发现简化用户本地部署的流程及操作;13%
19
网络管理系统(点位200点)
套
1
锐捷网管智能云平台 1.实现全系列网络产品的统一管控;2.以可视化大屏为展示媒介,融合各系统能力实现丰富的智能应用。
6%
20
管理中心网络搭建技术服务
系统
1
1.名称:管理中心网络搭建技术服务。2.类别3.用户数:150点以上
6%
21
400万筒机(含支架)
台
36
400万筒机(含支架)海康威视 DS-2CD2646FBHA3-LJS 1.400万1/3"CMOS 网络摄像机
2.采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测;
3.支持对运动人脸进行检测,跟踪,抓拍,评分,筛选,输出最优的人脸抓图
4.支持电动变焦
5.焦距 视场角: 2.7~12 mm水平视场角:106°~36°,垂直视场角:57°~20°,对角视场角:125°~41°
6.补光灯类型: 智能补光,可切换白光灯、红外灯
7.最大图像尺寸: 2560 × 1440
8.音频: 1路输入(Line in);1路输出(Line out);1个内置麦克风,1个内置扬声器
9.供电方式: DC:12 V ± 25%13%
22
双光谱热成像摄像机
台
15
双光谱热成像摄像机 海康威视 DS-2TD1228BH-SJM 1.【400万+声光报警】热成像双光谱半球型网络摄像机;
2.热成像:分辨率:256 × 192;
3.可见光:分辨率:2688×1520;
4.火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准):≥18m
5.吸烟检测最远报警距离:≥4.5m
6.工作温度和湿度:-40℃~70℃,湿度小于95%
7.防护等级:IP6613%
23
2400万AR鹰眼
台
1
2400万AR鹰眼 海康威视 iDS-2VPE13-QRST-QC/AR 1.2400万五代AR球型鹰眼;
2.星光级全景网络高清智能球机,采用一体化设计,单产品即可同时提供全景与特写画面,兼顾全景与细节;3.其中全景画面由6个传感器拼接而成,实现270度的全景监控,全景画面可支持关注区域畸变矫正;4.一体化机芯和高速云台设计,在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。
5.支持基于行业平台实现AR立体防控
6.支持移动标签相关功能,包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标,可以在监控画面上实时显示并展开业务应用13%
24
800万智能球机
台
3
800万智能球机 海康威视 iDS-2DF8C825JS-BH 1.具备人脸、人体抓拍并关联输出功能,支持指哪抓哪、多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式;
2.支持人脸人体车辆同时抓拍,人脸人体关联输出,并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取;
3.支持最大3840×2160@25fps高清画面输出;
4.支持25倍光学变倍,16倍数字变倍;
5.采用高效红外阵列,低功耗,白光补光50 m,红外补光250 m;
6.支持360°水平旋转,垂直方向-20°-90°(自动翻转);
7.支持300个预置位,8条巡航扫描;
8.IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,适用于严酷的电磁环境13%
25
400万智能球机(含支架)
台
66
400万智能球机(含支架)海康威视 iDS-2DE4432QC-JS 1.支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头;
2.支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测;
3.内置加热玻璃,有效除雾;
4.支持定时任务,一键守望,一键巡航功能;
5.支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持256G microSD卡存储;
6.防护:IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准13%
26
前端NVR
台
26
前端NVR 海康威视 DS-7616N-I3-V3 1.支持H.265、H.264解码;2.支持不少于16路分辨率为1920×1080的视频信号输入;3.具备硬盘管理功能单块硬盘接入的最大容量不小于6T
13%
27
室外高功率无线传输设备
台
20
国产定制 1.名称:室外高功率无线传输设备。2.类别:无线传输。3.规格:点对多点无线传输,传输距离可达10KM
4.功能:可以实现远距离视频数据回传,实现零散分布的视频监控,****中心进行实时查看和集中管理。13%
28
一级回传设备
台
180
一级回传设备 锐捷 RG-EST350 V2 1.可接入≥45个200W摄像头;2.双千兆端口,5Ghz双条无线流;3.支持一对多拓展,最大桥接速率≥867Mbps;4.支持云平台管理。
13%
29
二级回传设备
台
210
二级回传设备 锐捷 RG-EST310 v2 1.出厂默认配对,无需配置即可使用;2.支持一对多拓展,最大桥接速率≥867Mbps;3.支持云平台管理。
13%
30
网管接入交换机
台
50
网管接入交换机 锐捷 RG-ES209C-P 1.≥4个(支持PoE/PoE+);2.整机POE最大输出功率≥54W;3.支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、端口限速、端口隔离;4.支持端口镜像、环路保护、线缆检测;4.支持云平台管理。
13%
31
二层网管交换机
台
8
二层网管交换机 锐捷 RG-NBS3100-8GT2SFP 1.二层网管交换机,交换容量≥336Gbps,包转发率≥15Mpps;2.8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化2个SFP千兆光口;3.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能;4.支持云平台统一管理。
13%
32
智能太阳能供电系统(筒机)
组
35
设备安装,不含主材
9%
33
智能太阳能供电系统(球机)
组
35
设备安装,不含主材
9%
34
监控杆取电设备供电管道(含主材)
m
9700
1.电缆沟开挖、布管、回填,含地埋管材料
9%
35
监控杆供电电缆
m
10800
国产 1.规格、型号:RVV3*1.5;
9%
36
监控杆取电设备配电箱
个
177
国产 1.304不锈钢室设备室外箱,含漏保、接线板、滑道
13%
37
安防设备杆(含基础)
根
177
国产 定制 1.名称:安防设备杆。2.材质:钢材材质为国际标准低硅低碳高强度钢材Q235B ,底法兰厚度≥8mm;3.规格:杆体高度:≥4000mm,(下粗上细)杆子的下直径为Φ165mmx4.5mm,上直径Φ114mmx3.75mm;
13%
38
4对双绞线缆
m
4575
爱谱华顿 1.名称:双绞线缆。2.规格:3.线缆对数4.敷设方式
9%
39
室外电缆
m
2800
1.规格、型号:俊通灵 3*2.5;
9%
40
高点设备支架
套
6
1.材质、形式定制
9%
41
服务中心大楼设备安装支架
套
1
2.材质、形式定制
9%
42
前端网络系统调试
系统
1
1.网络组网调试
6%
43
24芯光缆
m
35850
汉维 室外加强光缆 1.名称:24芯光缆。2.规格:单模。3.线缆对数:24芯。
9%
44
架空钢丝及辅料
m
16850
国产 1.根据现场情况定制
9%
45
PE管铺设(含主材)
m
2900
国产 1.名称:PE管。2.材质:pe管。3.规格:32。
9%
46
光缆终端盒(含熔接)
个
22
汉维 1.光纤熔接盒;2.耦合器
9%
47
光纤跳线
根
264
汉维 1.单模光缆跳线
9%
48
安全防范系统工程试运行
系统
1
1.名称2.类别
6%
49
高杆灯基础
套
1
含:挖一般土方回填,基础预埋件、钢筋,现浇混凝土构件
9%
50
高杆灯-高度20米升降式
套
1
根据现场定制:灯杆高度20米 (含轨道、伺服)
9%
51
控制箱
台
1
正泰 1.名称2.型号3.规格4.基础形式、材质、规格5.接线端子材质、规格6.端子板外部接线材质、规格7.安装方式
13%
52
配线(RVV3*2.5)
m
50
俊通灵 1.名称2.配线形式3.型号4.规格5.材质6.配线部位7.配线线制8.钢索材质、规格
9%
53
升降平台工作系统调试
系统
1
1.名称2.类别3.用户数
6%
(3)设计及技术要求:
1.设计要求:
①实用性和先进性:系统设计既要满足先进性,也要注重实用性,信号传输、摄像头布点方案在设计中应注意系统配置的经济效益。
②可扩展性:考虑到视频监控后期产品的升级换代,设计中要考虑周全,并保留一定的可扩展空间,可随时增加摄像头点位,并与本系统有效对接。
③独立性。合理设计视频传输分组,其中一个或一组摄像头发生故障时,不能影响整体视频监控系统的运行。
④安全性和稳定性:系统设计应具有较高的安全性、可靠性和容错性。
⑤经济性:在实现系统基本功能的前提下,提高系统的优化设计,确保既经济又实用。
2.技术要求:
①视频监控:室外安装视频监控防护等级达到IP66级(防风、防腐、防水),支持电子防抖,安装的光伏板组件必须牢固,监控杆及螺栓处做好防腐处理,预埋件稳固可靠;室内监控按国家有关规定实施。
②操作软件必须是正版软件,升级换代时投标方应及时更新,不需额外交纳费用,并保证升级换代后的数据库不丢失。
③视频传输要时时、稳定、可靠,延时卡顿补偿不超过0.5s,能通过软件快速查找监控探头故障,快速处理。
④监控探头前端录像机可存储视频,防止出现网络远程视频传输断点、丢包问题,保障视频清晰、流畅,能够为事后事件分析提供依据,前端视频保存不少于30天。
⑤视频监控软件系统可在任意指定电脑查看,****集团生产视频系统对接。
⑥光伏供电视频监控蓄电池满电供电不低于72小时。
⑦施工线路布设合理、安全可靠、牢固整齐,所用线管无砂眼、裂缝和较大变形。配线截面积、机械强度符合要求,应避免导线有接头,非用接头不可的,其接头必须采用压接或焊接,穿在管内的导线任何情况下不能有接头。需开挖电缆沟槽的,回填后设立提示标牌。闸箱箱体与门做可靠保护连接,设置防触电警示标识。
二、投标人资格要求
- 投标人是中华人民**国境内注册的合法经营的独立法人或其他组织,提供营业执照复印件。
2.投标单位为****合格供应商。
3.近三年与****未发生过经济纠纷。
- 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
5.本项目不接受联合体投标。
三、投标报名方式及要求
1.凡有意参加投标,且具备投标人资格要求的投标人须先在渤化易采上成功注册。
2.投标人须将“二、投标人资格要求”中要求的资质证件以及法人资格证明书、法定代表人授权委托书及安全环保前置文件等复印件加盖公章后,在投标报名截止时间内,电子版发送至邮箱****@bcig.cn。招标人将对投标人进行资格预审。
3.投标人在渤化易采上完成报价、招标人收到资格预审文件,视为报名成功。
四、公告发布与投标报名截止时间
1.招标公告发布时间:2023年9月15日至2023年9月19日
2.本招标项目的报名截止时间为:2023年9月19日17时00分(**时间),报名截止时间后不再接受报名。
五、本项目拦标价为375万元。
评标方法:合理低价(质量、价格等性价比)。
六、联系人及联系方式
联系人:张建磊 022-****1098
翟红佳 022-****7163
2023年9月15日
附件1 投标文件格式要求
___________项目
投 标 文 件
项 目 名 称:(招标项目名称)
投 标 人: (盖公章)
法定代表人或
其授权的代理人: (签字或盖章)
日期: 年 月 日
投标函及售后承诺书
致:
投标人: (盖章)
单位地址:
法定代表人或其授权的代理人:(签字并盖章)
邮政编码: 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
营业执照
报价明细表
法定代表人身份证明书
投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间:年月日
经营期限:
姓名:性别:年龄:职务:
________________系 的法定代表人。
特此证明。
(后附法人身份证复印件)
投标人: (盖公章)
年 月 日
投标文件授权委托书
本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:。
代理人无转委托权。
(后附被授权人身份证复印件)
投 标 人:(盖单位章)
法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)
年 月 日
附件2施工合同
编号:
**市小型建设工程施工合同
JF-2020-015
工程名称: 技2022-9生产调度系统平台建设
建设单位:****
施工单位:
签订日期: 年 月 日
****委员会
****管理局
**市小型建设工程施工合同
发包方:(简称甲方) ****
承包方:(简称乙方)
依照《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及****总局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-2020-0216示范文本》,结合**市有关规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称:技2022-9生产调度系统平台建设
1.2 工程地点:****公司
1.3 工程内容:
1.4 承包方式:包工包料
1.5 合同价款: (含税),税率为:设备材料13%、安装费9%、技术服务及软件6%。
1.6 合同价格形式:固定总价。
1.7 质量要求:国家质量验收规范合格标准。
1.8 质量保证期限:二年
第二条 工程期限
2.1 自满足开工条件起60天内完工。
第三条 工期延误与工期奖罚
3.1 延期开工。乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前五天,向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方代表应在三天内书面答复乙方。甲方同意延期要求,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
3.2 暂停施工。甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。****代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方可自行复工,停工责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。乙方若没有按照工期约定时间(从具备开工条件到竣工60天)完成施工任务,若工期延误填写书面理由,经甲方代表确认,工期相应顺延,若无充足理由说明工期延误或理由不充分,由乙方赔偿甲方损失,按照每延误一天处罚1000元赔偿。
3.3.1 工程量确认和设计变更:当实际完成工程量超过预计工程量15%时,工程量按照现场实际测量为准,价格采用固定单价。当原有做法有变更时按照甲方书面通知为准,若本条款同6.1.1发生冲突按照6.1.1条款执行。
3.3.2 不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、火灾、地震,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害)。
乙方在以上情况发生后五天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
第四条 甲方工作
4.1办理施工所需证件、批件,清理场地,修复现场干道,保证运输畅通。
4.2 将施工所需水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场双方商定地点,并保证施工期间的需要。
4.3 将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
4.4 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。
甲方不按合同约定完成工作造成施工损失,应承担经济责任,工期相应顺延。
第五条 乙方工作
5.1 已竣工程在验收之前,负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系乙方责任由乙方负责修复,系甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担。
5.2 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5.3 严格执行我市关于施工现场管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。
乙方不按合同约定完成工作,造成工程损失,应承担经济责任。
第六条 价款及工程量调整
6.1 合同价款的调整。在合同签定后,任何一方不得擅自改变,但发生设计变更的可以调整。
6.1.1甲方同意的设计变更及工程量增减:本项目不予考虑工程量增减情况,风险费用已包含在总价内。
第七条 材料设备供应
7.1 乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求,并附有合格证。
7.2 根据工程需要,经甲方批准,乙方可使用代用材料。
7.3 甲方委托乙方采购的材料设备,采购前,在价格、质量方面应取得甲方同意签证,价差由甲方承担。
第八条 安全、质量与验收
8.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸或做法要求进行施工,接受甲方监督,质量验收必须达到合格。对不合格的分项工程,乙方应按规范要求,承担返修工作及费用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担。甲方要求优良工程,其增加费用双方商定纳入补充条款。
8.2 隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙方自检合格后在隐蔽施工前24小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
8.3 工程具备竣工验收条件,双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
8.4 乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收,无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准。
8.5 已竣工未验收工程,交工前由乙方保管,甲方不得动用。甲方如需提前使用,即视为通过竣工验收。
8.6 安全、环保、保卫风险抵押金由本工程质量保证金替代。
8.7环保要求:满足国家环保要求的规定
8.8 若发现安全、质量有问题按照质量、安全处罚规定进行处罚,详见附件一。
第九条 设计变更
9.1施工中如需做法变更,须由甲方取得以下批准:超过原做法标准和规模时,经公司领导批准,取得书面说明后方可施工。
9.2乙方对原做法进行变更,须经甲方同意。甲方对原做法进行变更,须向乙方发出正式通知,乙方按通知进行变更。
9.3由于做法变更导致的经济支出,由双方以补充协议方式予以明确。
第十条 工程款支付及竣工结算
10.1合同签订7日内,甲方支付乙方合同额30%做为工程预付款,本工程进度款视建设单位资金情况进行支付,项目完工支付40%,验收合格支付27%,余款3%项目验收合格满一年支付。
10.2 已完工程竣工验收后,乙方在本年度内将工程结算书送交甲方并提交竣工验收资料,甲方在本年度内审核完毕,并签署审核意见。双方无争议时,甲方扣除结算值3%作为质保金。如双方意见不一致时,可报请有关部门调解。若甲方在收到结算后在本年度内且超过30日未提出审查意见,工程结算视为批准。
第十一条 工程保修
11.1 保修项目及保修期限:二年
11.2质量保证金:本工程质量保证金为合同数额的3%,质量保证金为XXXX元。
11.3 保修期间,因施工质量问题,甲方提出要求,乙方应在接到修理通知后2天内派人修理。否则,甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在质保金内扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
11.4缺陷责任期从工程竣工验收合格之日起计算,缺陷责任期为24个月。当缺陷责任期届满由乙方申请退还质量保证金
11.5工程保修原则:在工程移交发包人后,因承包人原因产生的质量缺陷,承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满,承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
第十二条 争议、仲裁
12.1 甲乙双方在合同执行过程中发生争议,当事人应本着协商的原则解决,协商不成时,可按下列第 种方式解决:
① 向 ** 仲裁委员会申请仲裁;
② ****法院起诉。
第十三条 甲、乙方驻工地代表
13.1 甲方驻工地代表姓名: 。
13.2 甲方委托监理工程师姓名: / 被授权范围 /
13.3 乙方驻工地代表姓名: 。
第十四条 合同份数及有效期
14.1 本合同一式 四 份。甲方执正本 二 份,乙方执正本 二 份。
14.2 本合同自双方签订之日起生效。
14.3本合同生效后均应全面履行本合同约定义务,如有一方违反本合同的约定,守约方为维护权益而支付的一切费用均由违约方承担。
合同签订地点:**市**新区
发包方(盖章): 承包方(盖章):
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
附件一:
质量、安全处罚规定
- 所有施工人员进入现场必须戴安全帽,不戴安全帽一次罚款50元。
- 现场施工人员年龄禁止超过60岁,发现有超龄人员每人罚款200元。
3.施工现场严禁吸烟,发现一次罚款50元,特殊区域如木工房、木材堆、乙炔、氧气存放处吸烟,一次罚款200元。
4.严禁酒后作业,严禁赤膊,穿拖鞋上班,违者发现一次罚款100元。
5.发现未进行考试培训擅自上岗的施工人员每人罚款200元。
6.进入2米以上的高空作业不系安全带一次罚款50元,系带不符合要求罚款20元。
7.进入工地,不管发生何纠纷严禁打架、斗殴、,对动手的不管理由正确与否,除支付医药费,处以500元的罚款,写出书面检查。拒不承认错误或态度较差者开除处理,情****机关处理。
9.工地发生偷窃事件,一经发现处所盗物品十倍罚款。****机关处理。
10.施工现所有安全防护设施,如有对施工造成阻碍的,必须上报,审批并采取相应措施后在安全员监督下方可拆除,施工结束立即恢复,如有私自拆除和挪动,一次处罚500元。
11.施工现场所有消防器材不得挪用,消防标志不得破坏,现场消火栓不得擅自启用,违者处以100元的罚款。
12.所有特种作业必须持证上岗(作业证件必须真实有效),检查发现一次无证上岗作业罚款200元。
13.现场临电的电源必须由电工来进行操作,严禁私拉乱接,发现一次罚款100元,现场电工不穿绝缘鞋,发现一次罚款200元。
14.认真执行文明施工现场管理制度,严禁赌博,一经发现没收赌具、赌资,罚款500元。
15.现场发生质量问题,下发整改单,立即按照整改单上的内容、时间要求进行整改,下次再发生类似问题罚款500元。情节严重的追加罚款。
16.如若发生未按照图纸要求、施工方案进行施工的,立即处乙方1000-2000元罚款,情节严重的追加罚款。
17.没按规定进行隐蔽验收,擅自进入下一道工序的,立即处乙方500-1000元罚款,情节严重的追加罚款。
为了认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,质量创优的要求,预防和减少事故的发生,请全体人员认真遵守。以上罚款均为每人或每单位次,若出现拒不整改的采取按日连续罚,同样性问题重复问题出现加倍处罚。
1 | 其他 | 中国/**市/市辖区/**新区塘沽唐盐南路 | 生产调度系统平台建设 | 1 | 项 | 2023-12-29 00:00:00 | | |