****开发区精细化工产业园公共事故应急池扩建项目

答疑及补充通知

各投标人：

****和********开发区精细化工产业园公共事故应急池扩建项目（招标编号:****），现就招标文件有关事宜答疑及补充通知如下：

一、答疑纪要部分

问题1、本单位人员****公司缴纳是否满足要求请不要回答按招标文件执行，请代理明确回复可以还是不可以。

回复：可以。

二、补充通知部分

1、原招标公告6.投标保证金的提交，6.3投标保证金提交的方式，修改为：

①现金形式:应在投标截止时间之****银行的投标人企业****银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，****银行转账单上注明 （招标项目编号）****，开户银行：农村信用社********联社营业部帐户名称：****帐号：9050 4100 1001 0000 1494 80。②银行保函形式：a.依据闽建筑[2015]29号文和南建筑（2019）2号文的规定：****银行保函形式提交保证金。b.****银行保函形式提交保证金的，银行保函应是建筑业****银行****银行业金融机构出具的保函。****银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，****分行、支行，****分理处、储蓄所。重要提示：建筑业****银行若为分理处或储蓄所的，采用银行保函方式提交保证金的，投****银行业监督管理机构或该储蓄所、分理处****分理处、储蓄所具有开保函资格的证明文件，****银行保函将被视为不满足招标文件要求，评标委员会将作出不利于投标单位的判定，请各投标单位注意！。c.投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监督部门应予以曝光并将信息通****电子行政监督平台向社会公开 。d.****银行保函形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人****银行保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。⑤年度投标保证金形式：（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：根据南建筑(2016)3号文《****建设局关于实施建设工程招标投标年度投标保证金制度的通知》规定交存年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，****交易中心开具的“年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。若投标单位缴交的年度保证金不足时，无须补足，若投标单位在招投标过程中出现招标文件规定的任意一种可没收投标保证金情形的，则必须按投标保证金金额足额补齐。⑥免缴投标保证金形式：在法定媒介发布招标公告之日仍属于****建设厅公布的**省建筑业龙头企业名单内的投标人予以免缴投标保证金，若投标单位在招投标过程中出现招标文件规定的任意一种可没收投标保证金情形的，则必须按投标保证金金额足额补齐。重要提示：本项目投标保证金递交方式不包括电子保函。电子交易平台显示允许采用电子保函形式为平台系统固化模板，本项目招标人不采用电子保函。投标保证金的递交方式以招标文件中的要求为准。

2、原招标文件投标须知前附表第23点18.1/ 18.2.1投标保证金 修改为：

3、原招标文件投标须知前附表第21点15.3.1技术文件和第26点20.1要求提交的投标文件内容，同步增加： 根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》 闽建筑〔2022〕3 号第（四）项目存在危大工程且采用经评审的最低投标价中标法的，招标人应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第 37 号令）第七条要求，在招标文件中列明危大工程清单，并要求投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。技术文件采用合格制评审。

4、原招标文件投标须知前附表第21点15.3.1技术文件和第8章投标文件格式 六、技术文件正文 说明 同步补充新增：

投标技术文件采用暗标评审,不得有体现投标人名称、具体人名、投标报价和可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其它可以判定投标人的标记，且投标技术文件应按以下要求编制，否则按无效投标处理。

（1）字体、字号要求：目录、标题、正文文字一律用三号仿宋体_GB2312，图纸字体、字号自拟。

（2）文字不可加粗、斜体、下划线等设置；

（3）段首空两字符；

（4）每个页面不能设置页码；

（5）不得作任何标识或暗示投标人单位名称或人员姓名的标记；

（6）不得采用任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法的暗号；

（7）正文文字采用A4版面，图表及图纸可采用任意版面；

5、删除招标文件第2章第2节投标须知内容修改表21.5条款的修改内容。

6、原招标文件投标须知前附表第40点34.2其他增加 根据闽建筑[2023]10号文《****建设厅关于修订**省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）部分条款的通知》，对于投标人在投标截止后撤销投标文件的行为，招标人根据《招标投标法实施条例》的有关精神，对投标人未在规定的时间内解密视为撤销投标文件，但不罚没投标保证金。

7、原招标文件投标须知前附表 第40点34.2其他 34.2.26 社保要求以及本项目在岗人员的社保均按第8章投标文件格式 第4点执行。

8、原招标文件第3章评标办法和标准第1节 评标办法和标准数据表第3点2.2随机抽取方式和程序 修改为：随机抽取方式：（a）入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围。超过50家但不多于(含)100家时：从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围，不再另行抽取。投标人数量多于100家时：采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；

9、原招标文件第3章评标办法和标准第1节 评标办法和标准数据表 第5点 3.1.8 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级 修正为：注册建造师注册专业及等级：不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格 3、其他施工现场管理人员 安全员：2人 补充修正为： 安全员：2人(取得安全生产考核合格证书C证的安全生产管理人员，需提供社保凭证。****管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，****管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明)人；

10、①招标控制价中增加了主要材料和设备项目与价格表，②根据招标文件第3章 评标办法和标准 第1节评标办法和标准数据表8.7.1.1详见招标控制价里打“▲”标字的项目；9.7.1.2详见招标控制价里打“★”标字的项目；10.7.1.4详见招标控制价里打“◆”标字的项目在对应的招标控制价中会补上相应的标注。请投标人自行根据最新的招标控制价要求进行制作投标报价。

11、原招标文件第5章工程量清单及计价第1节招标工程量清单和第2节招标控制价 3.编制说明格式 2.工程专业 修正为：工程专业： 市政工程 。相关内容同步修改，详见本通知附件。

12、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款2.5 资金来源证明及支付担保

修改为：发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人在承包人提供履约担保的同时提交等额的工程款支付担保 。

发包人提供支付担保的形式：以银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交按（闽建〔2023〕4号）关于印发《**省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知执行。

13、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款12.2.1 预付款的支付

修改为：预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的10%。

预付款支付期限：发包人不迟于约定的开工日期前的7天内。

预付款扣回的方式：承包完成金额累计达到合同总价（扣除暂列金额）的10%后，由承包人开始向发包人还款；发包人从应付给承包人的金额中分三期等额分摊扣回工程预付款，提前完成或解除合同的，尚未扣完的预付款与合同价款一并结算扣回。

14、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款12.6 修改为：12.6 人工费用拨付数额或比例： 施工合同总价的12%-22% ，具体拨付比例由建设方和中标人在签订施工合同时协商确定 。

15、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款15. 缺陷责任期与保修 15.2缺陷责任期 修改为：缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日算起24个月。在缺陷责任期内若承包人所施工项目出现人为损坏，被偷盗等问题时，由承包人负责并承担相应费用。缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

16、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款15.3.2 质量保证金的扣留 修改为：关于质量保证金的补充约定：待保修期满24个月后无工程质量问题的悉数返还。保修金不计利息。承包人不按本工程质量保修书（由承包人与发包人按中华人民**国国务院令279号《建设工程质量管理条例》和有关规定签定）约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部保修金，另行****施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。若保修金不足以支付维修费用的，其差额部分仍由承包人承担，且本工程质量仍由承包人全部负责。

17、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款21.6 修改为：

21.6承包人实施过程中应按“****建设厅关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知（闽建建〔2021〕3号）”要求实施远程监控，监控设备的具体数量、位置由建设（代建、总承包）单位牵头组织施工（工程项目有专业承包的，由主体结构施工单位统一协调）、监理单位和通信运营商按照“****建设厅关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知（闽建建〔2021〕3号）”要求确定。

18、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款附表一主要材料和设备项目与价格表 和招标文件 第7章 技术标准和要求 第四节 招标人对工程主要材料设备的要求 同步修改、新增：

主要材料和设备项目与价格表

注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

20、原招标文件第8章投标文件格式 十二、其他资料（资格文件）

增加： 保障农民工工资专用账户管理的投标承诺函

保障农民工工资专用账户管理的投标承诺函

致： (招标人名称)

本承诺书声明：本人 （姓名）系 （投标人）的法定代表人，本项目的工程投标，若我司有幸获得中标，将认真执行国务院《保障农民工工资支付条例》（国令第724号）、闽人社发[2018] 8号文《关于印发**省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》、南人综{2018}247号《关于转发**省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》、南人综〔2019〕82号关于印发《**市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知及相关文件的要求，承诺做好农民工工资实名制管理制度(包括但不限于设立门禁及员工通道)、农民工工资与工程款分账管理制度、实行银行卡代发农民工工资制度（需签订**省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议），完全响应招标文件的要求。我司若拖欠工资，将被列入失信企业，监管部门对失信企业的惩戒措施，我司完全接受。

特此承诺！

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （盖章）

年 月 日

21、原招标文件第8章投标文件格式 二、投标函附录 补充内容为：

22、原招标文件第8章投标文件格式 十二、投标保证金有关单据扫描件 增加如下：

附件1 ：投标保函（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月 日就 （招标项目名称及标段）（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（￥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期**的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民**国法律，对本保函存在争议的，按下列第 种方式解决。

（1）****人民法院提起诉讼。

（2）向 仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址： （必填）

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话： 传 真：

开立时间： 年 月 日

附件2：保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于 年 月 日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期： 年 月 日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

附件3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2） 投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标 （盖单位公章）

日期： 年 月 日

23、原招标文件 第4章合同条款及格式第3节专用合同条款

增加：工程款支付担保保函附件1、附件2

附件 1 工程款支付担保保函（示范文本）

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于 年 月 日就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外 的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、 利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元 （￥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后 日止，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（ 5 ） 付 款 通 知 应 在 本 保 函 有 效 期 内 到 达 的 地 址

是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方 在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民**国法律，争议裁判管辖地为中华人民**国 。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件 2

工程款支付担保保函（示范文本）

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）:

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称 “承包人”）于 年 月 日就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：发包人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元 （￥ ）。

二、保证期间

保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后 日止，最迟不超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式发包人未按合同约定拨付工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经 我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民**国法律，对本担保保证存在争议的，按下列第 种方式解决。

（1）****人民法院提起诉讼。

（2）向 仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公 章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）: （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容

24、投标文件递交的截止时间（即开标时间）延期至：2023年11月3日8时30分。（招标文件相关内容同步修正，同时投标人名称变更证明材料提交时间修改为：2023年11月3日8时30分前）。

25、重新发布的工程量清单编制说明、招标控制价编制说明详见本通知附件，请投标人自行根据最新的招标控制价要求进行制作投标报价；

当招标文件、招标的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑澄清作为招标文件的组成部分，原招标文件、公告中有相同或相似内容做同样修改，并以本答疑澄清为准。本答疑将同时在**省公共**交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.****.cn）、**市公共**电子交易平台 (http://ggzy.****.cn/npztb/)上发布。

招标人：****

招标代理机构：****

2023年10月17日