招标编号: cscec(略)
报名截止: (略)
(略)
(略)
土石方、基坑围护及降水
专业(略)
招 标 文 件
(略)
日 期: (略)
目 录
信用的原则,双方就 (略)土石方、基坑围护及降水专业分包工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
总包工程名称: (略)
分包工程名称: (略)土石方、基坑围护及降水专业分包工程
分包工程地点: **湾东二区,地块**经一河,南至东进河,西至东进河,北至康阳大道。
分包工程承包方式: (略)
分包工程承包范围:土石方、基坑围护及降水工作等内容包括但不地下室和非地下室各幢楼土石方、基坑围护及降水开挖、土方回填(场内土回填)、土方回填(场外土回填)、基坑支护工程,护坡、地下室基坑围护、深井降(略)降水施工图会审纪要(略)
分包工程施工内容:
(1)场地平整:不区分土质类别,包含但不限于场地植被清理、地表障碍物清除、地表土石方、基坑围护及降水平整等,机械设备场内外运输及就位、翻整场地表面土石方、基坑围护及降水并归整、地表障碍物清除;
(2)土方(略):不区分开挖深度及土质类别,包含但不限于机械设备场内外运输及就位、翻整场内土石方、基坑围(略)
(3)土方回填(场内土回填):包含但不限于筛选场内符合要求的土质,分层回填夯实,每层回填厚度及压实系数需满足建设单位、监理、甲方要求。不包含回填的人工配合,由甲方指定分包配合回填;
(4)土方回填(场外土回填):包含但不限于场外土(符合建设单位、监理单位、甲方及规范要求)的购买、取土、场内外运输、分层回填并夯实、平整,每层回填厚度及压实系数需满足建设单位、监理、甲方要求。不包含回填的人工配合,由甲方指定分包配合回填;
(5)土方外运:包含但不限于场内土石方、基坑围护及降水弃运(含淤泥,不区(略),不包含预制桩)的堆整、装车、外运至消纳点等。乙方自行考虑土方外运的路线及卸土点(符合政府、建设单位监理单位及甲方的要求);
(6)土方消纳;包含但不限于场内弃运土石方、基坑围护及降水(含淤泥,不区分土质类别,不包含预制桩)的消纳处理(符合政府、建设单位监理单位及甲方的要求);
(7)其他:工完场清及保证施工的必要措施;安全文明施工;测量放线;车辆冲洗;现场清理;协调渣土证办理;周边居民协调;城管、**等主管部门协调;;标高控制(略)
分包工程相关要求:
1、按照本工程设计施工开挖红线、深度范围组织土石方、基坑围护及降水开挖工程施工;
2、满足施(略)
3、负责开挖土石方、基坑围护及降水的机具、设备、运输等工具的组织与管理,并承担一切费用;
4、负责开挖土石方、基坑围护及降水的卸料场地手续完善并承担相关费用;
5、负责落实开挖土石(略)
6、负责协调、处(略)担相关费用;
7、负责土方挖掘地面垃圾的清运以及在挖掘过程中产生的垃圾清运,并承担相关费用。
8、各种施工措施费(指工、料、机)等为完成本工程所需的一切费用、风险均含在各工程细目单价中。
9、施工进场前及场外运输前提供道路运输经营许可证、实际消纳场地的相关证明文件(包含但不限于消纳场地距离(略)
二、分包合同工期
计划开工日期:(略)
计划竣工日期:(略)
合同工期总日历天数: 21 天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。此工期为有效工期。
工期节点要求如下:
(1)出土:2023年11月14日至2023年11月23日;
(2)北侧回填:(略)
(3)南侧回填:(略)
其中的工期为暂定控制工期,投标人可根据实(略),但不可**。具体以甲(略),乙方必须根据甲方施工进度计划进行施工,满足甲方(略),如因乙方原因造成工期延误或影响其它分项工程无法正常施工,任何一个工期节点未达到要求,应按本合同总金额的千分之五每天向甲方支付违约金,甲方有权在应付工程款或履约保(略)予退还前述因中间节点延期扣罚的违约金,如最终本工程未按期竣工的,则中间节点延期(略)。若为甲方及业主原因延误工期,则工期顺延,且不支付误工费(略)。其他部分应根据招标的要求进出场并按时完成剩余工作。
注:无论实际开(略),乙方均已在投标中或签合同前考虑了该项风险,不得再就此向甲方提出任何权益主张或索赔。
(略)足甲方的工期要求,甲方有权分割乙(略),乙方不得有任何异议及索赔行为。
因实际施工情况及进度要求,乙方需二次进场,二次进出场费用(包含但不限于人工、机械等)已包含在综合单价内,乙方承诺已知晓此事且不因与之相关的一切事由向甲方提出索赔及补偿
三、质量标准及安全创优
本工程的工作应满足本工程技术规范、工程图(略)施工质量达到合格标准,并满足验收规(略)(如各标准、规范、施工图及技术标准和要求要求之间有出入的,则以(略))。同时,各分部、分项工程一次(略),整体工程一次性验收合格标准,一次性验(略)。如果由于承包人原因,工程在实施过程中及竣工验收时达不到合格标准,承包人负责无偿修理、返工或者改建,直至达(略)。经过修理、返工或者改建后,造成工期违约的,承包人应按本专用合同条件的约定承担违约责任。同时,本工程质量要求需符合以下标准:
国家、行业标准及规范:
《工程测量规范》(GB 50026-(略));
《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)2013年版》;
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013);
《建筑地基基础工程工施质量验收规范》(GB (略)
《建设工程文件归档整理规范》( GB/T (略)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012);
《施工(略)(JGJ 46-2005);
《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2017)。
上述标准如有更新,按最新版本执行。
施工中必须遵守以下文件:
1、 设计图纸。
2、 现行的国家、建设部、交通部规范等。
四、合同价款与形式
合同价款(含税价)为人民币 元(大写: ),不含税价格为¥ 元,增值税率或征收率为 %,税额为¥ 元。
其中:
安全文明施工费:
人民币 元(大写: )
合同价格形式: (略)
五、合同文件组成及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本协议书;
(2)中标通知书(如果有);
(3)投标(略)(如果有);
(4)专用合同(略)
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工作量清单或备案。特殊工种作业人员不具备上岗证的,乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。
禁止转包和再分包3.4.1 乙方不得将分包工程转包给第三人。乙方转包分包工程的,应按专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4.2 乙方不(略)。乙方违法分包工程的,应按专用合同条款的约定承担违约责任。
5 履约担保乙方应向甲方提供履约担保,由合同当事人在专用条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。
6 联合体3.6.1(略)甲方承担连带责任。
3.6.2 联合体协议经甲方确认后作为专用合同条款附件。在履行分包合同过程中,未经甲方书面同意,不得修改联合体协议。
总包合同的提供乙方向甲方提出申请后,甲方可以提供总包合同供乙方查阅,并且在乙方要求时可以向乙方提供一份总包合同复印件,但有关总包工程价格及支付内容除外。乙方应仔细阅读并全面了解总包合同的各项约定,分包合同的签订视为乙方完全知悉甲方在总包合同项下与分包工程有关的义务和责任。
与总包合同有关的乙方义务乙方应履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务;乙方应避免因(略)。
分包工程质量必须符合国家、行业及工程所在地的强制性技术标准和要求,同时应符合总包合同约定的质量标准。除分包合同协议书约定的质量标准外,有关分包工程质量的特殊标准或要求可以由分包合同当事人在专用合同条款中约定。
乙方的质量管理乙方应按照相关要求向甲方提交分包工程质量保证体系及措施文件,建立完善的质量检查制度并严格执行。
甲方(略)甲方对乙方供应的材料有权进行检查和试验,不符合要求的,甲方有权拒绝该批材料进场。
5.3.2甲方对分包工程检查合格,并不表明乙方工程质量没有缺陷,乙方负责在施工全过程及保修期内质量缺陷的修补,并自行承担费用。若甲方通知乙方后,乙方不能在规定时间内进行修补的,甲方有权另行雇佣第三方进行修补,由此发生的费用并加上以修补费用为基数一定比例的管理费直接从乙方工程款中扣除,管理费的比例由专用条款另行约定,修补费用具体金额以甲方与第三方办理的结算为准。
5.4 不合(略)分包工程不合格的,甲方有权随时要求乙方采取补救措施,直至达到分包合同要求的质量标准,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。无法采取措施补救的,甲方可拒绝接收全部或部分分包工程。
乙方的违约责任,双方可在专用条款中另行约定。
与劳动用工管理6.1.1 安全文明施工
乙方应遵守安全生产的法律法规相关规定,自觉遵守并服从甲方的安全管理制度。乙方对其工程区域内及所属人员的安全负责,如发生安全事故,所有责任和损失均由乙方承担。
乙方对安全文(略),并应在财务账目中单独列项备查,不得挪作他用,否则甲方有权责令其限期改正;逾期未改正的,甲方有权责令乙方暂停施工,由此(略)(或)延误的工期由乙方承担。
6.1.2 安全保卫
甲方应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作,乙方应予以配合;乙方驻地的安全保卫工作应由乙方负责。在施工场地或生活区发生突发事件的,乙方应积极负责并协助甲方、发包人和当地有关部门采取措施平息事态,尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.3 事故处理
分包工程施工过程中发生安全生产事故的,由乙方承担全部责任。同时,乙方应立即通知甲方,并组织人员和设备进行紧急抢救和抢修,减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时,应作出标记和书面记录,妥善保管有关证据。甲方和乙方应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。
乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。乙方应按经甲方批准的施工组织设计采取环境保护具体措施,防止环境损害和环境污染。乙方应当承担因其原因引起的环境污染责任。
劳动用工管理6.3.1 乙方应与其(略),并按法律规定保障劳动者的各项权利。
6.3.2 除专用合同条款另有约定外,乙方应自行解决雇佣人员提的膳宿事宜;膳宿条件应达到工程所(略)
6.3.3 乙方获得的工程款应优先支付乙方雇佣人员的劳动报酬和劳务分包单位的劳务费用。乙方拖欠前述劳动报酬或劳务费用给本项目造成不利影响的,乙方应按(略)。
6.3.4乙方的劳务(略),受分包单位的劳动管理,并从事分包单位安排的有报酬的劳动。
7.1.1 施工组织设计的编制和批准
除专用合同条款另有约定外,乙方应在分包合同签订后7天内,最迟不得晚于实际开工日期前7天,向甲方提交分包工程详细施工组织设计。对甲方提出的合理意见和要求,乙方应予以修改完善。乙方未在前述期(略),应按专用合同条款的约定承担违约责任。
经甲(略)工程进度的依据。需要修改施(略),乙方应向甲方提交修改后的施工组织设计并获得甲方的批准。
7.1.2 交叉作业的工期管理
甲方应严格按总包工程施工组织设计对分包工程及其他工程的工期进行管理,并按分包工程施工组织设计向乙方提供正常施工所需的施工条件。因其他工程原因影响分包工程正常施工时,甲方应及时通知乙方,乙方应立即调(略),因此产生的费用和(或)延误的工期由甲方承担。
乙方应按经批(略),在施工过程中应配合其他工程的施工。由于乙方原(略),乙方应立即通知甲方,调整施(略),因此产生的费用和(或)延误的工期由乙方承担。
7.1.3 劳动力保障
乙方应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因乙方劳动力短缺导致分包工程进度滞后的,乙方应在收到甲方书面通知后7日内补足劳动力,否则,甲方有权解除分包合同或取消乙方部分工作,且乙方应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
分包工程的具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。
7.3.1 除专用合同条款另有约定外,甲方应在实际开工日期3天前向乙方提供(略)基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的,应及时通知甲方。甲方(略)。
7.3.2 乙方负责分包工程施工过程中的测量放线工作。乙方应(略),并对分包工(略)。乙方负责对施工场地内水准点等测量标志物进行保护。
本合同工期已考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响,除经业主和监理共同签证同意或甲方同意之外,工期不予顺延。
乙方应按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工。乙方不能按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工的,应承担由此给甲方造成的损失,并且应按照专用(略)。乙方支付逾期(略),不免除或减轻乙(略)。
因非乙方原因导致工程延期开工或造成关键线路工程的工期延误,乙方须在事件(略),并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后,按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期,但乙方无权要求因工期**引起的合同价款的增加。若本条(略),则以发包人审核结果为准。
除本条所述原因外其他情况导致的工期延误,及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的,视为不影响本分包工程工期,也不涉及任何费用及利润的增加。
不利物质条件是指有经验的乙方在施工场地遇到的不可预见(略)件以及专用合同条款约定的其他情形,但不(略)。
乙方遇到不利物质条件时,应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工,并及(略)。通知应载明不利物质条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及需要采取的合理措施和因此发生的费用。
异常恶(略),有经验的乙方在签订分包合同时不可预见的,对合同履行造成实质性影响的,但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。分包合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
出现异常恶劣的气候条件时,乙方应及时通知甲方。通知应载明异常恶劣的气候条件的内容、乙方认为不可预见的理由以及因此发生的费用。
7.7.1 甲方可随时以书面形式指示乙方暂停工程某一部分或全部的施工。
7.7.2 因乙方原因引起的暂停施工,乙方应承担由此增加的费用和(或)延误的工期,且乙方在收到甲方复工指示后28天内仍未复工的,视为乙方无法继续履行分包合同,甲方有权解除合同,由此造成的一切损失由乙方承担。
7.7.3 暂停施工期间,乙方应负责妥善照管分包工程并提供安全保障,由此增加的费用由造成暂停施工的责任方承担。
7.7.4 暂停施工后的复工
当工程具备复工条件时,甲方向乙方发出(略),乙方应按照复工通知的要求复工。乙方无故拖延或拒绝复工的,乙方承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
甲方供应材料与工程设备8.1.1 甲方供应材料和工程设备的,甲方应(略),并对其质量负责。
8.1.2 乙方应在分包合同(略)的数量,并编制材料和工程设备的供应计划,主要内容包括品种、规格、型号、暂定数量、单价、质量等级和送达地点,并作为施工组织设计组成部分报甲方审核。由于变更等原因引起甲方供应范围内的材料或设备数量、规格的变化,乙方应在收到变更指令5天内调整供应计划并报甲方审核。
8.1.3 除专用合同条款另有约定外,乙方应提前28天以书面形式通知甲方供应材料、工程设备的进场时间。因迟延通知导致进场日期迟延的,乙方承担增加的费用和(或)延误的工期。
乙方提交的供应计划中的甲方供应数量计算错误,且供应计划中(略),缺少部分由乙方补齐并承担因此发生的费用和(或)延误的工期;供应计划中的数量多于实际使用数量,则因处理超出(略)。
乙方提交(略)分包合同约定的,甲方重新供应,由乙方承担因此增加的费用和(或)延误的工期。
乙方供应材料与工程设备8.2.1 乙方应按照图纸和有关标准要求采购材料、工程设备,提供材料、工程(略),并对材料、工程设备质量负责。
8.2.2 乙方采购的材料和工程设备,乙方应在材料和工程设备到货前24小时通知甲方检验。乙方采购的材料和工程设备不符合图纸或有关标准要求时,乙方应在甲方要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工场地,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此(略)(或)延误的工期,由乙方承担。
3材料与工程设备的保管与使用8.3.1 甲方和乙方供应的材料和工程设备,乙方清点、检验后负责保管,保管费用已包含在签约合同价内。发生丢失毁损的,由乙方负责赔偿。
8.3.2 甲方和乙方供应的材料和工程设备使用前,法律规定必须进行检验或试验的,由乙方负责检验或试验,检验费用已包含在签约合同价内,检验或试验不合格的不得使用。
需要乙方报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量均应在专用合同条款中约定。样品的报送、封存及保管事宜按总包合同的约定执行,乙方应履行总包合同对应条款中约定的甲方义务,样品的成本及送检费用已包含在合同总价中。
除专用(略),材料与工程(略),乙方应履行总(略)。
8.6.1 甲方提供的施工设备和临时设施在专用合同条款中约定。
8.6.2 乙方应按分包合同的要求及时配置施工设备和修建临时设施。施工设备应符(略)。乙方更换分包合同约定的施工设备的,应报甲方批准。
8.6.3 乙方提供的施工设备不能满足施工组织设计和(或)分包工程质量要求时,甲方有权要求乙(略),乙方应及时增加或更换,由此增加的费用和(或)延误的工期由乙方承担。
乙方运入施工场地的材料、工程设备(略)备品备件、安装工具与资料,必须(略)。未经甲方批准,乙方不得运出施工场地或挪作他用;经甲方批准,乙方可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
试验和检验除专用合同条款另有约定外,试验和检验按总包合同的约定进行,由乙方履行总包合同对应条款中的甲方义务。
分包合同变更 分包(略)除专用合同条款另有约定外,分包合同履行过程中发生的以下情形属于变更:
(1)增加或减少分(略),或追加额外的工作;
(2)取消分包(略),但转由他人实施的工作除外;
(3)改变分包合同中任何工作的质量标准或其他特性;
(4)改变分包工程的基线、标高、位置和尺寸;
(5)改变分包工程的时间安排或实施顺序。
分包合同变更的提出和执行10.2.1乙方收到经甲方确认的发包人发出的变更指令或甲方发出的变更指令后,方可(略)。未经许可,乙方不得擅自对工程的任何部分进行变更。涉及设计变更的,应由甲方提供设计人签署的变更后的图纸和说明。
10.2.2乙方收到甲方下达的变更指令后,认为不能执行的,应在收到变更指令后24小时内提出不能执行的理由。乙方认为可以执行变更的,应按合同约(略)。
10.2.3甲方(略),对乙方的承(略),乙方予以认可,并同意自行调节机械设备料具及人员等,承诺不因此向甲方进行任何经济费用索赔等。
分包(略)10.3.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外,变更估价按照本项约定执行:
(1)已标价(略)或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;
(2)已标价(略)或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
(3)变更导致实际完成的工程量与已标价(略)或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价(略)或预算书中无相同项目及类似项目单价的,由合同当事人另行协商认定。
10.3.2 变更估价程序
除专用合同条款另有约定外,乙方应在收到变更指令后7天内向甲方提交变更估价申请。甲方应在收到变更估价申请后21天内审查完毕,甲方对变更估价申请有异议的,应通知乙方修改后重新提交。
乙方的合理化建议乙方可以向甲方提出合理化(略)准前述合理化建议的,甲方应及时发出变更指令。甲方不同意前述合理化建议的,应书(略)。
因变更引起工期变化的,合同当事人均可要求调整分包合同工期,由合同当事人按专用合同条款约定的方法确定增减工期天数。
6 计日工需要采用计日工方式的,甲方通知乙方以计日工计价方式实施相应的工作,其价款按已标价(略)或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算;已标价(略)或预算书中无相应的计日工单价的,由合同当事人按照成本加合理利润的原则确定计日工单价。
采用计(略),乙方应每天提交以下报表送甲方审查:
(1)工作名称、内容和数量;
(2)投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时;
(3)投入该工作的材料类别和数量;
(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班时;
(5)其他有关资料和凭证。
甲方和乙方应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式:
11.1 单价合同
采取固定单价合同,除非合同另有约定,本合同约定的综合单价不因合同履行期间物价变动、定额标准、国家法律政策(含地方政府及部门文件)变化而进行调整,工程量按实结算。固定综合单价中已包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费(含安拆费和场外运输费)、水电费、施工技术措施费、施工组织措施费、各类规费、企业管理费、利润和税金等。(略)单价作为变更签证计价的依据,(略)项目及单价作为结算的依据。
11.2 总价合同
采取固定总价合同,除非合同另有约定,在图纸不变、规范标准不发生变化的情况下,合同价款一律不做调整。本合同总价中已包括但不限于人工、材料、施工机械、水电、施工技术、施工组织、各类规费、利润和税金等费用,即履行合同文件下所有义务的一切成本、费用、税金、规费及利润等。若有报价的(略),清单单价仅作为变更签证计价的依据,清单项目及数量不作为结算的依据。
11.3 其它(略)
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
不得以人工、材料或机械等涨价为由,主张工程价款调整,更不得停工,否则应当根据本合同承担相应违约责任。甲方有权视情况自主决定是否共同或者以甲方的名义向业主主张价格调整,是否调整的结果由乙方承担,乙方不得以已经发(略)行为为由,要求甲方予以调整。
如乙方提出上述主张的,甲方有权将本合同项下工程委托第三人施工或者解除与乙方的合同,并要求乙方承担包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等;如甲方委托第三人施工的,发生的费用另加一定数额的违约金由乙方承担,违约金数额由双方在专用条款中约定;如甲方解除合同的,按照本合(略)。
除专用条款另有约定外,本法律变化导致乙方在合同履行过程中的费用增加由乙方承担,已包含在合同价款中,费用不做调整。
和计量周期13.1.1 工程量计量按照分包合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据,由合同当事人在专用合同条款中约定。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外,工程量的计量按月进行。
2 计量程序除专用合同条款另有约定外,分包合同的计量按照本款约定程序执行:
(1)乙方应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量,并于总包合同约定的甲方每月提交工程量报告的期限届满3天前向甲方报送当月工程量报告,并附具体进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
(2)甲方应在收到乙方提交的工程量报告后14天内完成对乙方提交的工程量报表的审核,以确定当月实际完成的工程量。甲方对工程量有异议的,有权要求乙方进行共同复核或抽样复测。乙方应协助甲方(略),并按甲方要求提供补充计量资料。乙方未按甲方要求参加复核或抽样复测的,甲方复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。
付款除专用合同条款另有约定外,本分包工程无预付款。
2 工程进度款支付14.2.1甲方应按照合同专用条款约定的工程进度款(略)
14.2.2若发包人未能按照甲方与(略)况下,乙方同意给甲方相应的宽限期直至发包人付款或足额付款,且乙方不因此向甲方主张任何违约金、索赔等。
14.2.3进度付款的修正
在对已签发的(略)漏或重复的,甲方和乙方均有权提出修正申请。经甲方和乙方同意的修正,应在下期进度付款中支付或扣除。
3 支付账户甲方应将合同价款支付至合同专用条款第15.1条约定的乙方账户。
14.4 工程进度款支付的其他约定(1)甲方可以支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票或者转账、电汇等支付分包工程款,如需用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付,贴息费用由乙方承担。
(2)乙方应在每次付款之前,提出付款申请并向甲方提供等额税务发票,如乙方逾期提出付款申请或逾期提供发票的,甲方有权拒绝或相应迟延支付工程款,不视为甲方违约。
本合同所涉乙方开具的发票,应当符合本合同专用条款第15条“增值税条款”中相关约定。
(3)乙方承诺工程款实行专款专用,不得将甲方支付的工程款用于本合同项下工程之外的目的;如乙方违反该承诺的,甲方有权从后续应付款项中,扣除乙方违反该承诺使用的款项金额。
(4)不论何种付款方式,甲方实际收到发包人当期应付的工程款作为甲方向乙方支付的前提条件;如发包人未向甲方足额支付当期款项,甲方有权按照发包人支付数额与应付数额的同等比例,向乙(略)。因发包人不及时或欠付工程款而造成甲方不能及时向乙方支付工程款的,甲方对此不承担违约责任,且乙方承诺自行筹集资金,保证(略),同时乙方有义务**甲方,共同向发包人进行资金催讨和索赔。
(5)(略)工人工资,不得以甲方工程(进度)款未及时支付为由,拖欠工人工资,否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担。如确认乙方拖欠工人工资属实,甲方有权代乙方支付劳务作业人员工资并从乙方的工程款中扣除。
. 增值税条款甲方、乙方在合同专用条款中约定“增值税条款”,双方应严格执行。
6. 成品保护 6.1 分包工程的成品保护16.1.1在分包工程移(略),乙方负责分包工程的成品保护工作,费用已(略)。乙方应采取妥善的保护措施确保已完成的分包工程在其他施(略)
16.1.2在分(略),甲方负责分包工程的成品保护工作。甲方应采取妥善的保护措施确保分包工程不被损坏,因此发生的费用由甲方承担。
6.2 其它工程的成品保护乙方在施工过程中应采取合理措施对分包工程之外的已完工程予以保护,避免对已完工程造成损坏。分包工程之外的其他工程因乙方原因损坏的,由乙(略),因此发生的费用和(或)延误的工期由乙方承担。
7. 试车 7.1 试车(略)分包(略),除专用合同条款另有约定外,试车内容应与乙方承包范围相一致。
乙方负责组织试车,并在试车前48小时书面通知甲方,通知中应载明试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录,甲方根据乙方要求为试车提供必要条件。试车合格的,甲方在试车记录上签字。甲方在试车合格后不在试车记录上签字,自试车结束满24小时后视为甲方已经认可试车记录,乙方可继续施工(略)。
7.2 试车的费用承担除专用条款另有约定外,试车费用明细及试车费用承担由乙方负责。
7.3 试车中的责任因设计(略),甲方应协(略),乙方按修改后的设计重新施工。因乙方原因导(略),乙方按甲方要求重新施工和试车,并承担重新施工和试车的费用,工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的,由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理,乙方负责拆除(略),由此增加的修理、重新购置、拆除及重**装(略)
8. 竣工验收 8.1 竣工(略)分包工(略),乙方可以申(略):
(1)分包合同范围内的全部分包工程以及有关工作,包括分包合同要(略),并符合分包合同要求;
(2)已按分包合同约定编制了缺陷修补工作清单以及相应的施工计划;
(3)已按分包合同约定的内容和份数备齐完工资料;
(4)专用合同条款约定的其他条件。
8.2 竣工验收程序除专用合(略),乙方申请竣工验收的,应当按照以下程序进行:
(1)乙方向甲方报送竣工验收申请报告,甲方应在收到竣工验收申请报告后21天内完成审查,甲方审查后认为不具备验收条件的,应通知乙方还需完成的工作内容,乙方应在完成甲(略),再次提交竣工验收申请报告。
(2)甲方审查后认为已具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后28天内按分部分项工程验收要求组织相关单位进行竣工验收。
(3)竣工验收不合格的,甲方应按照验收意见发出指示,要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施,由此(略)(或)延误的工(略)。乙方完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后,应重新提交竣工验收申请报告,并按本款约定的程序重新进行验收。
8.3 竣工日期分包工程经竣工验收合格的,以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际完工日期;因甲方原因未在收到竣工验收申请报告28天内进行竣工验收的,以乙方提交竣工验收申请报告的日期为实际完工日期;分包工程未经竣工验收,甲方或发包人擅自使用的,以转移占有分包工程之日为实际完工日期。
乙方应保证分包工程自竣工验收合格至移交甲方的期间一直保持质量合格状态,否则乙方应按专用合同条款的约定承担违约责任。
8.4 竣工退场分包工程竣工验收合格后,乙方应在专用合同条款约定的期限内对施工场地进行清理后退场;逾期未完成清理并退场的,甲方有权出售或(略),由此发生的费(略)。经甲(略),乙方可在甲方指定的地点保留乙方履行缺陷责任期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
9. 分包工程移交 9.1 分包工程移交时间除专用合同条款另有约定外,对于提前使用的分包工程,甲方应于分包工程竣工验收合格后14天内向乙方颁发接收证书;对于其他分包工程,甲方应于总包工程竣工验收(略)方无正当理由(略),自总包工程竣工验(略)工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包(略)事人在专用合同条款中约定。
9.2 拒绝接收全部或部分分包工程对于竣工验收不合格的分包工程,乙方完成整改后,经重新组织验收仍不合格且无法采取补救措施的,甲方可以拒绝接收,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
. 结算 .1 结算申请除专用合同条款另有约定外,乙方应在分包工程竣工(略)申请单,并提交完整的结算资料,有关分包工程结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外,分包工程结算申请单应包括以下内容:
(1)分包工程结算价格;
(2)甲方已支付乙方的款项;
(3)应扣留的质量保证金;
(4)甲方应支付乙方的合同价款。
.2 结算审核乙方应向甲方提交符合要求的结算申请单,甲方于收到之日(略)。甲方按照内部审(略),才可作为结算的依据,乙方对此明确知晓。除此之外,乙方(略),无论经任何部门盖章和签字,均不可作为结算的依据。
如乙方(略),影响甲方结算办理工作的,由乙(略),给甲方造成损失的由乙方承担。
1. 缺陷责任期与保修期 1.1 缺陷责任期21.1.1 除专用合同(略),提前使用分包工程的,分包工程缺陷责任期自开始使用之日起算;未提前使用的,分包工程缺陷(略),合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限。
21.1.2 在分包工程缺陷责任期内,因乙方原因导致的缺陷或损坏致使分包工程或某项主要设备不能按原定目的使用的,甲方有权要求乙方**缺陷责任期,并应在(略)。
21.1.3 除专用合同条款另有约定外,乙方应于缺陷责任期届满后14天内向甲方发出缺陷责任期届满通知,甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内核实乙方是否履行缺陷修复义务,乙方未能履行缺陷修复义务的,甲方有权扣除相应金额的维修费用。甲方应在收到缺陷责任期届满通知后14天内,向乙方颁发缺陷责任期终止证书。
1.2 保修期21.2.1 除专用合同条款另有约定外,提前使用分包工程的,分包工(略),分包工程保修期(略)。保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定(略)。在分包工程保修期内,乙方应根据法律规定和分包(略)
21.2.2 甲方或(略),保修期自分(略)。
1.3 质量保证金合同当事人可以在专用合同条款中约(略)条款另有约定外,质量保证金按总包合同约定执行。
2. 违约22.1 乙方未能按照分包合同约定履行合同义务的,甲方可向乙方发出整改通知,要求其在(略)。乙方应赔偿其违约行为给甲方造成的损失。合同当事人可(略)
除专用合同条款另有约定外,甲方发出整改通知后,乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为,甲方有权解除合同,并另行雇佣第三方实施,因此发生的费用直接从应付乙方工程款中扣除,无须通知乙方或征得乙方同意,扣除金额为甲方与第三方签订的合同额。
22.2 甲方按约定解除合同的,甲方有权暂停对乙方的付款;分包合同当事人应在分包合同解除后28天内按专用合同条款的约定完成分包工程估价、清算和付款。
3. 不可抗力 3.1 不可抗力的确认和通知不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见,在合同履行过程中不可避免且不能克服的(略)瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
分包合同一方当事人遇到不可抗力事件,使其履行合(略),应立即通知合同另一方当事人,书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供必要的证明。
3.2 不可抗力风险的承担23.2.1 不可抗力发生前已完成的分包工程应当按照分包合同约定进行计量支付。
23.2.2 不可抗力风险由分包合同当事人按以下原则承担:
(1)永久工程、已运至施工场地的材料和工程设备的损坏,以及因分包工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担;
(2)乙方施工设备的损坏由乙方承担;
(3)甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失;
(4)因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致乙方停工的费用损失由乙方承担;
不可抗力发生后,合同当(略),任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
23.2.3 因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。
3.3 因不可抗力解除合同因不可抗力导致分包合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的,甲方和乙方(略)。分包合同解除后28天内,双方当事人应按专(略)并完成支付。
4. 保险 4.1 工伤保险乙方应依照法律规定参加工伤保险,并为其履行合同的全部员工办理工伤保险,缴纳工伤保险费,并要求其聘请的第三方依法参加工伤保险。
4.2 其他保险除专用合同条款另有约定外,乙方应为其雇佣的人员办理意外伤害保险,为其施工设备等办理财产保险。分包合同当事人应在专用合同条款约定保险金额等具体事项。
甲方为本工程办理的保险仅作为乙方投保保险的补充,如果因甲方办理的保险种类未能包含全部理赔范围时乙方不得就此提出赔偿等要求
4.3 保险凭证乙方应在专用合同条款约定的期限内向甲方提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
24.4
5. 索赔 5.1 甲方的索赔甲方有权对因乙方原因造成的损失进行索赔,并有权将相关索赔金额从乙方工程款中直接扣除。
5.2 乙方索赔配合当甲方与发包人之间发生的索赔事项涉及分包工程时,乙方应按甲方要求配合甲方处理前述索赔事项。
6. 争议解决 6.1 调解分包合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解,调解达成协议的,经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。
6.2 仲裁或诉讼因分包合同及合同有关事项产生的争议,分包合同当事人可以在(略)
(1)向专用合同条款约定的仲裁委员会申请仲裁;
(2)向专用合同条款(略)。
6.3 与争议解决有关的事项在甲方与发包人进入争议解决程序且争议事项涉及分包工程时,乙方应配合甲方处理争议事项。
. 其他(略)27.1违反协议书(略),除转让无效和对外提供担保无效外,乙方还应承担一定数额的违约金,具体数额可在专用条款中具体约定。
27.2 甲方与乙方之间签订的涉及价款变更、担保、借贷等经济类重要文件,包括但不限于合同、协议、补充合同、对账单、签证单、结算书等均以甲方加盖公章(或合同专用章)确认的为准,除甲方向乙方(略),加盖任(略),乙方应谨慎审查相关文件的签署主体资格和权限,对于相关无权代理人签署的文件,乙方应及时提交甲方追认,甲方未盖章追认的,对甲方不产生效力。
27.3 乙方或其员工应以自己名义对外采购、租赁、融资等,未经甲方书面同意,不得使用甲方名义或甲方项目部名义,否则给甲方造(略)。
27.4 因业主违约,乙方以甲方或(略),无论产生何种裁判结果,均由乙方承(略)。甲方因上述诉讼行为所发生的所有与诉讼有关的费用(律师代理费、诉讼费、利息、资料费、差旅费等)均由乙方承担。
第三部分 专用条款 1 词语(略)
分包合同协议书、通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:
无
标准和规范适用于合同的标准规范包括: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB (略)-2013)及地方性文件和设计要求的验收标准,严格执行**市地规、强规规范,符合**市安全文明工地标准。 。
4 合同(略)合同当事人对于解释合同文件优先顺序的约定:(略)
5 图纸甲方向乙方提供图纸的期限: 甲方于开工前向乙方提供图纸,并于提供图纸14日内组织图纸会审及设计交底 ;
甲方向乙方提供图纸的数量: (略)
甲方向乙方提供图纸的内容: (略)
6 联络甲方接收文件的地点:**省**市**区**湾经开区东二区,地块**经一河,南至东进河,西至东进河,北至康阳大道
甲方指定接收人: (略)
甲方指定接收人邮箱: /
甲方指定接收人电话: (略)
乙方接收文件的地点:
乙方指定接收人为:
乙方指定接收人邮箱:
乙方指定接收人电话:
7 保密甲方、乙方关于保密事项的约定: 乙方对于施工过程中从甲方获取文件资料、技术数据、施工工艺应当保守商业秘密,未经甲方同意情况下,不得公布、传递、透漏给第三方,否则赔偿甲方造成的任何损失,情节严重,甲方有权要求乙方退场。
1.8.3双方对乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费约定如下:在分包合同履行过程中,乙方使用第三方知识产权的,应提前获得相应的授权或许可,并将签订的书面权利许可协议副本或复印件(一份)交总甲方备案。并(略)。
甲方2.2.1甲方交付具备劳务作业条件的劳务作业现场的期限: (略)
2.2.2甲方负责提供劳务作业所需要的作业条件如下:
临时道路:甲方提供主便道,乙方负责(略)。若因场内土质原因无法满足正常机械行走或作业,则乙方自(略),并经建设单位、监理单位、甲方审核通过后,方可施工。乙方负责本合同工程范围内便道的维护和路口的维护,自行(略),满足现场实际施工需要及工期要求,措施项包干。包含为机械进出场、临时路的维护、安全文明及临设后期拆除费用。
施工及生活用水用电:乙方承担施(略),费用包含在综合单价中。甲方提供施工(略)。甲方仅提供至二级配电箱,三级配电箱、二级配电箱至三级配电箱所需的电线、电缆、线管由乙方负责,费用包含(略),属于乙方使用的变压器及各级电箱在乙方进场后,保管和维护(略)。甲方提(略)。乙方施工用水及(略),水费按5元/吨从工程款中扣除;乙方施工用电由乙方自行挂表计量,电费(略),从工程款中扣除。若乙方不(略),则按照月度产值的2%,随进(略)。结算时按照结算额的1%一次性扣除。
生活驻地:甲方负责提供临时生活驻地场地及生活区板房,乙方负责自行租赁活动板房、空调、床铺等。若使用甲方生活区板房,则收取使用费600元/间/月,不足15天时,按半月计,超过15天时,按整月计算。现场临设(略),乙方不得乱丢乱放生活垃圾,甲方会不定期的进行生活区卫生、安全、整洁进行巡查,发现一处不符合安全文明施工要求、不符合物业化管理公司规定的,每发现一次,甲方给与乙方500—1000元的处罚,在工程款支付中扣除。杜绝工人在宿(略),私自接线,严禁在宿舍用电炉做饭或取暖,给安全造成隐患。乙方生活区及办公区所产生的的生活垃圾规整至甲方指定地点,由甲方统一清理,按照(略).5%,随进度款扣除。
放线:甲方提供主控制线,乙方配备放线人员,负责放线。
乙方配备相应的冲洗人员,乙方负责施工(略)(包含但不限于乙方自用施工机械、施工车辆、甲供材车辆等)的上路前冲洗、行走场内路面的冲洗。
在乙方施工所需进出场车辆(包含但不限于乙方自用施工机械、施工车辆、甲供材车辆等)的行驶路线发现数字城管采集的道路泥巴、车轮印、人行道板压坏、排污水口积泥堵塞等类型案卷,一经核实为乙方原因造成的,相应政府性罚款及整改费用由乙方全权负责并支付,且需应甲方要求及时对路面清理整改直至满足甲方对城管局回复案卷的需求。
甲方项目经理姓 名: (略)
甲方对项目经理的授权范围如下: 工程质量管理、工程进度管理、工程安全管理、工程CI管理,合同范围内建设方确认的工程量进行确认,建设方已批复的工程变更范围内的工程量进行确认。根据工程节点,组织对乙方进行的计量支付,并在公司审批的计划额度内进行对乙方支付。依据合同对乙方进行处罚,公司批准的各类文件进行执行。
甲乙双方所有经济往来函件(包括但不限于通知、联系单、变更等)经甲方代表 在上述授权范围内最终签字后生效,其他项目管理人员单独签字无效。
甲方代表在上述授权范围以外的任何行为,均需经甲方书面文件批准,否则无效。
乙方 乙方(略)3.1.8乙方的其他义务:需服(略),做到安全、文明施工,遵守甲方公司及项目部管理制度。
乙方应严格按照甲方安全文明工地要求,统一规划(略),按甲方(略),搞好生活区的管理,做好自身责(略),负责承担施工范围(包括加工场区、施工区域、所属场区道路、材料堆场等)工完场清,包括不定期迎接有关单位检查前的文明清扫及生活垃圾清除,若乙方不履行(略),甲方有权安排其他人完成,并按实际发生的费用从乙方工程款中扣除。
乙方须按照批准(略)。
乙方应按照甲方协调的工作面按工序进行施工,不得在施(略),否则需按甲方与其他分包人签订的合同价格的2倍予以赔偿,并承担专用条件中约定的违约责任。
乙方工作应满足甲方或施工场地内第三方工作中的相关要求,如与其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补等以及为其提供便利条件等施工时,乙方应按甲方(略)。本合同的合同价格的单价或合价中已包括此类(略)施工工期的影响也已包括在本合同约定的分包工作期限内,不因此顺延工期。
乙方应严格依照本合同、甲方项目经理批转的施工组织设计(或施工方案)及甲方指令施工,未经(略),不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令,乙方应立即报告甲方,经甲方审批后方可实施,否则不予调整合同价款,不计任何费用,且不顺延工期。
乙方的作业人员向甲方提起劳动仲裁/诉讼或导致甲方被列为第三人的违约责任为:每发生一人﹒次,乙方向甲方承担违约金1万元,造成(略),乙方应另行向甲方赔偿。
其他:
(1)乙方更换管理人员应征得甲方书面同意,乙方更换管理人员应承担的违约责任为:若乙方未经(略),每人次罚款1万元,更换技术负责人,每人次罚款5000元。若乙方管理人员擅自离岗,每人每天罚款5000元,未参加甲方生产例会,每人次罚款5000元。
(2)甲方项目部实行(略),乙方必须于每名劳务人员进场3日内提交农民工人员信息表(包括人员姓名、从事工种、持证情况、身份证号码及复印件)、工资标准、乙方与农民工签订的合同,及时上报甲方项目部,并每(略)。项目部通过脸谱识别或指纹识别系统考勤,每月25日前根据出勤天数(出勤表)编制工资单,计算当月工资。(当月工资=标准工资/30*出勤天数),如果没有按照上述方法上报农民工信息并进行考勤,乙方承诺:所发生的该部分工资,乙方(略)。该部分款项不计入甲方应支付乙方工程款内。当期农民工工资总额不超过至本期止累计完成产值的60%,若工程款(略),还出现农民工讨薪视为恶意讨薪。
(3)乙方应承诺在收到甲方每期(略),并向甲方签署承诺书。农民工工资发放,统一执行甲方农民工劳务实名制管理办法。乙方专职民管员应按甲方农民工管理办法执行,应做到农民工工资发放至每个农民工本人。
(4)若乙方违反上述条款,出现民工上访、围堵、诉讼等情形,乙方无条件接受甲方启动快速结算程序,快速结算程序:1、工程量的确认:根据双方(略),甲方人员直接确认已完工程量;2、工程单价的确定:合同约定单价;3、总价的确认:用上述方法确认的工程量乘以上述方法确认的工程单价为总价的确认;4、支付价款的确认:上述方法的确认的总价*60%减去此前累计已付金额。如乙方认为有争议部分,必须经过法律程序解决,由此引起的(略)。在没有得到法律终审判决前,执行快速结算程序确认的总价。如乙方在分包工程中造成以上事项或导致甲方因以上事项承担相关责任,每发生一例,乙方按合同金额的2%承担违约责任,并赔偿甲方因此所受的一切损失。
(5)乙方负(略),并承担相应费用。
(6)乙方不能按时提交合格施工资料,甲方有权组织相关人员进行资料编写整理,所发生费用由乙方承担,按相关工程量的2%在当月拨付的工程款中扣除。
(7)除甲方同意乙方(略),乙方应完成清单约定的所有项目,否则甲方按原清单金额的5倍对乙方进行罚款。
(8)乙方负责全部进出场材料及设备的实验检测(含用于办理渣土外运的土质检测费用)和相关费用(甲方有权指定实验室)。如果出现质量不合格等问题,乙方应立即整改更换材料、设备。
(9)做到已完工程部位的照管及施工场地的及时清理,确保(略),验收合格后进行作业面移交,必须双方及管理第三方到场实际验收移交,当场签字并盖公章。不符合规定的继续清理,直到验收合格后再进行移交。工期不予后延。
(10)由于发包人或其他第三方原因,导致停工或者延误,乙方协助甲方收集资料。
(11)在本工程实施过程中,乙方应积极配合其他相关分包工程的分包商的工作,如配合进行预留预埋工作等。
(12)对施工便道进行维护。
(13)乙方辖下的农民工每月必须到项目部上报工人考勤信息及工资发放单。
(14)农民工考勤记录档案每页必须加盖乙方公章予以确认。
(15)乙方必须专(略),与项目部农民工考勤管理人员共同完成农民工考勤管理工作,协调处理相关事宜。
(16)项目部(略),农民工考勤记录工作必须每天如实记录相关信息并导出结合每日考勤备忘录整理后录入农民工考勤档案,并由当(略)。双方必须建立每日考勤备忘录,以记录当日考勤记录工作发生的各项情况,由双方考勤管理人员共同签字确认。工程结算时,农民工考勤档案将作为结算依据。
(17)施工时间段内,如发现虚(略),根据具体情况(略)。
(18)农民工考勤档案一式三份,公司工程管理部门、项目部、乙方各执一份,每页必须有乙方盖章确认。
(19)乙方在签定劳务分包合同时必须以书面文件形式承诺认可本农民工考勤管理制度。
(20)指派专人常驻工地,负责现场施工组织管理。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决施工过程中的各项事宜。
(21)参加甲方组织的施工技术交底,配合拟定施工方案和进度计划。
(22)乙方于每名劳务人员进场前给每位劳务人员办理工伤保险,并将保险资料报甲方项目部备案,保险费用含在合同单价中。
(23)指派专人负责农民工实名制考勤管理,与项目部管理人员共同完成农民工实名制考勤管理工作,协调处理相关事宜。
(24)乙方与劳(略),并报项目部备案。
(25)乙方及时按月上报员工工资表,需按各班组、楼号填报,填报必须具有真实性。如发(略),一经查出(略)。
(26)乙方配备放线人员,负责放线。
(27)乙方负责自行租赁空调、床铺等,甲方提供板房、生活区。
(28)乙方负责自行搭设施工现场临设(包括但不限于库房、临时办公区等),费用(略)。
(29)乙方自行负责场内临时施工便道施工,自行考虑施工措施,满足现场实际施工需要及工期要求,措施项考虑在综合单价中费用包干。
(30)乙方负责安排人员制作检测样品、配合甲方检验(含为满足检验的措施费用)、配合资料编制。
(31)乙方负责本合同工程范围内便道的修筑、维护和路口的维护,乙方自行解决施工及生活用水问题,费用包含在综合单价中。
(32)甲方负责不定期的对现场工作的工程进度、质量、技术工艺标准及安全文(略)改的,罚款500元/次,并承担违约责任。对严重违反管理制度,扰乱现场秩序,经处罚不改者,甲方有权(略)。
(33)甲方负责组织施工检查、验收(含竣工验收),监督乙方的工程进度、质量、安全及合同其他约定条款执行情况。对乙方存在问题有权提出整改意见并督促及时整改。
(34)召集由乙方管理/施工人员参加的工程施工质量、安全管理会议。
(35)在施工过程中,甲方有权针对施工过程中出现的问题修改施工方案,乙方不得以修改为由提出任何工期和费用索赔要求。
(36)甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的管理人员。
(37)因乙方原(略),罚款由乙方承担且因乙方行为造(略)
(38)乙方施工过程中,应避免机械设备、车辆等对施工场内既有塔吊基础、基坑围护、桩基等一切构筑物的破坏。若乙方因非甲方原因对其造成损坏的,除无条件应甲方要求的时间节点自行修复至满足甲方、业主要求(略)。
(39)乙方确认并承诺已完全了解并详细踏勘了现场的情况(如规划红线内的水电点、现场标高、土方情况、地下情况、地质资料、红线内及红线外构筑物及建筑物情况等)并认(略)。乙方在施工过程中需对河岸及场外施工道路采取保护措施,同时,施工过程中若因乙方原因对红线内及红线外构(略)求的时间节点采取一切相关措施自行修复至满足甲方、业主要求及工程需求并承担全额修复费用。
(40)乙方需在施工前向甲方上报施工方案,经甲方及业主审核并同意后方可施工。施工过程中若使用场内已完构件作为施工作业面(包含但(略)),需提前向甲方提出申请,并经过多方论证(乙方承担与之相关的论证、试验、检验等一切费用),并根据施工方案对使用构件采取保护措施(措施费用乙考虑在综合单价内)。如因乙方原因(略),乙方需无条件应甲方要求的时间节点采取一切相关措施自行修复至满(略)工期**,甲方有权不予顺延。
(41)乙方严(略)。
(42)乙方(略),无论实际发生场地(不区分场内外),只要因乙方原因造成的事故、处罚等对甲、乙双方造成的一系列不利情况的,除乙方全责承担外,甲方有权追溯乙方的违约责任及违约金。
乙方项目经(略)3.2.1 乙方提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限:。
乙方项目经理:
姓 名: ;
身份证号: ;
联系电话: ;
电子信箱: ;
通信地址: 。
乙方对乙方项目经理的授权范围如下:包括但不限于现场施工管理、工程计量、工程款结算、收款、农民工工资发放、签署合同、签订补充协议等与分包工程相关的一切事宜,乙方承担其项目负责人行为的全部法律后果。
乙方未提交项目负责人的劳动合同,或者没有提供为项目负责人缴纳社会保险的证明的违约责任: (略)
关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任: 负责人每月在现场时间不少于28天(特殊情况如生病、休假等除外)。少于28天的,按每日1000元罚款,并在进度款或其他款项中扣除 。
3.2.2 乙方项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理:(略)
乙方项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任: 按每人每次10000元罚款,并要求乙方项目经理取消兼任其他项目的项目经理或要求乙方更换项目经理 。
3.2.3 乙方项目经理和其他主要项目管理人(略)
(略)
3.2.4 乙方擅自更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任: (略)
乙方无正当理由拒绝更换乙方项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任:按每人每次1(略),且甲方保有解(略) 。
特殊工种作业人员无证上岗的违约责任: (略)
4 禁止转包和再分包3.4.1 乙方转包分包工程的违约责任:乙方支付甲方违约金合同额的10% ,且甲方有权单(略) 。
3.4.2 乙方违法分包工程的违约责任 乙方支付甲方违约金合同额的10% ,且甲方有权单方解除合同 。
5 履约担保履约担保采用以下第 3 种方式。
(1)银行(略)
(2)现金担保
(3)从工程款中扣除。扣除方式为从甲方支付乙方的前三笔进度款中足额扣除,且乙方须在合同签订前10个工作日内出具(略) (履约保证金分包单位应提供足额收据及发票) 。
履约担保的金额: (略)
履约担保的提交时间:乙方必须在合同签订后十四天内,向甲方提交履约担保,否则进度款不予支付。(提交投标保证金的可转为履约保证金,并多退少补)
履约担保的退还,按照(3)执行:
(1)履约担保自整个工程全部竣工之日后_______日内退还。
(2)履约保证金自分包工程完工后 日内退还
(3)履约保证金按(略):分包方在足额(略),当分包方完成合同工程量的60%,且安全质量没有问题,所完工程验收合格,可退还履约保证金的50%;当完成合同全部工程量且工程质量验收合格、甲乙双方办理完结算后,在结算协议签订后28天内无息退还剩余的履约保证金。
当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时,乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额,甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方,乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时,甲方有权就超出数额向乙方追偿。
如乙方具有违约行为,甲方无须出具证明和陈述理由,可以随时无条件(略)。履约担保退还为分包工程完工后,经项目部业主验收合格,且施工(略),不发生农民工恶意讨薪事件,当完成合同全部工程量且工程质量验收合格、甲乙(略)余的履约保证金。
履约担保有效期的**:(略)
质量要求5.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求: (略)
5.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013), 现行的国家、住房和城乡建设部、当地规范及环保部门要求等 ;本合同没有约定相关标准规范的,应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范,以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的,应由甲方向乙方提出施工技术要求,乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺,经甲方确认后执行。
5.1.3 对于隐蔽工程,乙方在做好质量自检、自评的基础上,经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程,任何情况下,乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露,以便重新检查其质量,然后再修复,损失费由乙方自理。
5.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求,若本合同没有明确约定的,按照总包合同相应的条款履行。
5.3 甲方的质量管理5.3.2若甲方另行雇佣第三方进行修补,乙方除支付甲方第三方实际发生费用外,还应当按修补费用的 50 %向(略)。
乙方的其他违约责任: 乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用,工期不顺延并赔偿甲方因此造成的损失 。
安全文(略)6.1安全文明施工
6.1.1 安全生产管理指标6.1.1.1 杜绝生产安全事故,不发生安全生产险肇事件和职业健康损誉事件;
6.1.1.2 轻伤事故率控制在0.3%以下;
6.1.1.3 群殴、集访、闹访、违法犯罪事件为零;
6.1.1.4 创建 / 安全(略)
6.1.1.5其他:(略)
6.1.2 安全生产管理要求6.1.2.1 乙方委派: (身份证号: ,职务: )同志作为本工程项目的安全负责人,在现场履职,专职负责本工程项目安全生产/文明施工/职业健康等方面的管理工作。
6.1.2.2 施工期间,乙方按照国家要求数量配备项目专职安全管理人员 1 名,乙方配备的专职安全管理人员应纳入甲方管理。
6.1.2.3 乙方应保证分包工程负责人、专兼职安全管理人员等相关岗位人员持证上岗并在岗履行职责,不得人、证分离,确保工程施工生产安全正常开展。如有人员变动,必须征得甲方的同意并将变更人员材料报甲方备案存档。
6.1.2.4 乙方应每天班前开展早安会宣教活动,将作业内容、主要危险源、个体防护用品正确使用、岗位安(略)
6.1.2.5 乙方应按照甲方要求开展“行为安全之星”活动,提高施工人员主动安全意识。
6.1.2.6乙方应严格按照甲方要求落实现场安全生产标准化建设,因乙方原因影响安全文明工地评定的,乙方应承担的违约金为 (略)元/次。
6.1.2.7乙方应按照甲方要求在合同签订后 15 日内向甲方提交施工安全方案。
6.1.3 事故处理6.1.3.1 现场发生事故或险情时,乙方应立即向甲方报告。
6.1.3.2 发生事故或险情后,乙方积极组织现场警戒(略)场,如因抢救伤员必须移动现场设备设施的,要做出记录和拍照。
6.1.3.3 乙方要积极配合甲方、建设单位(略)
6.1.3.4 由乙方责任造成的生产安全事故或导致总承包方和第三方人员伤亡时,由乙方承担事故主要责任和全部经济责任。
6.1.3.5 发生生产安全事故后,由于乙方隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场,或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料,而导致事故性质变化、事故严重程度加剧,由乙方承担全部责任;连带方可依法进行索赔。
6.1.3.6 乙方人员发生重伤、死亡事故,乙方除应承担一切经济损失外,甲方还将对乙方处以5(略)元的经济罚款。
6.1.4 安全文明施工费用6.1.4.1 甲方和乙方约定:本分包合同总价的 10 % 作为安全文明施工费,金额为: ¥ 元(人民币大写: ),不足部分由乙方自行承担。
6.1.4.2 甲方派驻项目的安全负责人负责分包安全文明施工费用审核工作。
6.1.4.3 分包单位(略),过程中随工程量同步进行核算、确认,清单应包括(不限于)以下内容(具体数量(略)):
序号 | 项目 | 物品名称 | 单位 | 数量(暂定) | 备注 |
1 | 个人安全防护用品、用具 | 安全帽 | 顶 | ||
安全带 | 套 | ||||
劳保手套 | 双 | ||||
护目镜 | 个 | ||||
防尘口罩 | 支 | ||||
2 | 临边、**安全防护设施 | 防护栏杆 | 延米 | ||
安全网 | 平米 | ||||
3 | 临时用电安(略) | 防护棚 | 套 | ||
二级配电箱 | 套 | ||||
开关箱 | 套 | ||||
4 | 机械设备安全防护设施 | 防护棚 | 套 | ||
防护罩 | 个 | ||||
安全装置 | 个 | ||||
5 | 施工现场安全文明施工措施 | 扬尘治理 | 工日 | ||
垃圾清运 | 工日 | ||||
场地硬化 | 工日 | ||||
场地绿化 | 工日 | ||||
材料码放 | 工日 | ||||
6 | 消防设施 | 干粉灭火器 | 个 | ||
消防架 | 套 | ||||
消防栓 | 个 | ||||
消防水带 | 卷 | ||||
消防水管 | 延米 | ||||
7 | 职业健康 | 个体防具 | 套 | ||
体检 | 人 | ||||
8 | 其他 |
6.1.4.4 分包安全文明(略)、支付程序。
6.1.4.5 乙方应按(略),建立费用清单,出具与安全文明施工费金额相符的发票(发票中应标注“安全文明施工费”等与安全生产费用相关的内容),否则,甲方不予审核、支付该费用。
6.1.4.6 乙方应将月度(略) 日前提交至甲方项目相关部门负责人进行审核确认工作。
6.1.4.7施工现场特种劳动防护用品(包括三宝一器:安全帽、安全带、安全网,电器设备)由总承包单位统一采购、统一发放和统一管理,费用由总承包单位代付代扣。针对乙方安全文明施工费用投入不足,购置的安全防护用品、设施不符合要求,临电、机械设备安全防护不符合要求,文明(略),费用台账、票据不完善等情况,甲方相关部门负责人应在审核与确认中予以说明;甲方应在当期安全文明施工费用中予以扣除。
6.1.4.8 乙方应主动接受甲方安全生产奖罚,对于拒不接受安全生产罚款的,甲方应在当期工程款中予以扣除。
6.1.4.9 乙方施工及临界设施范围内CI形象由甲方统一制作及安装,费用由乙方承担。乙方的临(略)业形象(CI)等要求,并接受甲方的管理与指导,如有不符合,甲方有权要求乙(略),所需费用及损失在乙方计量款中扣除。甲方将不定期对乙方施工范围内的文明施工及CI形象进行检查,乙方需进行日常维护,以达到甲方的要求。如维护过程中出现损坏或丢失等情况,整改、修复及重置的费用由乙方负责,按照甲方实际发生费用的120%进行赔偿。
6.1.5 职业健康卫生管理6.1.5.1 乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人职业健康防护用品,并监督、教育其正确佩戴和使用;对易接触职业危害因素的作业人员应在进场前提供职业健康体检报告,并定期组织职业健康体检。
6.1.5.2 乙方负(略),公示重大职业危害因素,并向本施工范围内的施工人员履行告知义务。
6.1.5.3 乙方负责(略),办理相关证件等一切手续的处理,并负责职(略)。
6.1.6 安全保卫:(略)。6.2环境保护:杜绝环境污染事件,其他(略)
因专业分包队伍原因造成环保违规事件被环保主管部门罚款的,罚款金额应由专业分包承当;如被主管部门扣除市场信用分的,专业分(略),且甲方有权根据事件造成的影响对专业分包队伍处以一万元以上三万元以下的罚款。因环保事件被行政主管部门处罚或通报,其相应损失由分包单位承担。
6.3劳动用工管理6.3.3 乙方拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任: 甲方可从乙方工程款中直接扣除先行代付,代付后并不免除乙方未按时支付农民工资给甲方带来的不利影响的责任,乙方应向甲方赔偿相应损失,且每发生一次甲方有权按照未支付农民工工资金额的10%对乙方进行罚款。
6.3.4乙方应将分包项目管理人员(包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人)的劳动合同及社保证明复印件加盖分包单位印章后交甲方备案.
. 工期和进度 .1 施工组织7.1.1 施工组(略)
提交详细施工组织设计的期限: (略)
乙方未按时提交详细施工组织设计的违约责任:乙方承担违(略),且甲方有权单方面解除合同 。
7.1.3 劳动力保障
乙方未按时补足劳动力的违约责任: 乙方承担违约金10000元/次,且甲方有权单方面解除合同 。
7.3 测量放线7.3.1 甲方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: (略)
因乙方原因造成工期延误,乙方应承担的逾期完工违约责任:(1)节点工期违约处罚:实际开工时间以项目通知为准,若因乙方原因,每栋单体实际完工时间未按照上述(主体、单项工程)时间完工,则结算(略)。
(2)总控工期和总体计划违约处罚:如因乙方原因造成工期延误或影响其它分项工程无法正常施工,乙方应赔偿甲方因此造成的损失并支付甲方拖期违约金1000元/天,逾期完工违约金无上限。乙方支付逾期完工违约金后,不免除乙方继续完成劳务作业及整改的义务。
未经甲方书面同意,乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工5天以内的(含5天),乙方应按照每日1000元向甲(略)价款5%的违约金,并且甲(略)。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
乙方须无条件满足业主的工期要求及甲方的工期要求;若乙方不能满足甲方的工期要求,甲方有权分割乙方工程量,乙方不得有任(略)。因甲方、监理、发包人、代建、设计单位、征地拆迁等原因造成停工,工期可顺延,但不(略)。因乙方原因导(略),工期不予顺延,除每日按1000元承担违约金外,给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
乙方应承(略),并且按照专用合同条款中约定逾期完工违约金的计算方法承担违约金。乙方支付逾期完工违约金后,不免除乙方继续完成劳务作业及整改的义务。
.5 不利(略)不利物质条件的其他情形:(略)。
.6 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件包括: (略)
. 材料与设备.1 甲方供应材料与工程设备
甲方供应材料和工程设备的损耗率: (略)无甲供材、甲供设备。甲方提供的所有设备、材料如有节余乙方均应返还甲方,不得据为已有或私自倒卖。乙方必须根据现场情况节约使用材料,超出损耗,超出部分材料费用从乙方结算额中按材料综合单价的120%扣除。
8.1.3 乙方通知甲方材料、工程设备进场时间的期限:乙方应根据施工情况,提前(不少于30日)向甲方提交供货材料设备计划。
8.1.4甲方供应的工程设备的保养:由乙方负责维修保养,费用已含在合同总价中。
.2 乙方供应材料与工程设备
8.2.3 发包人、监理人、甲方对乙方供应材料和设备的验收,并不免除以后因材料和(略)担的责任。
.4 样品需要乙方报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: (略)
.5 材料与工程设备的替代关于材料与工程设备替代的约定: (略)
.6 施工设备和临时设施8.6.1 甲方提供的施工设备和临时设施包括: (略)
. 试验和检验关于试验和检验的约定: 乙方负责安排人员制作检测样品、配合甲方检验(含为满足检验的措施费用)、配合资料编制。乙方负责全部进出场材料及设备的实验检测(含用于办理渣土外运的土质检测费用)和相关费用(甲方有权指定实验室)。如果出现质量不合格等问题,乙方应立即整改更换材料、设备 。
0. 分包合同变更 0.1 分包合同变更的范围关于分包合同变更范围的约定: (略)
0.3 分包(略)10.3.1 变更估价原则
关于变更估价原则的约定: 依据GB50500-2013《建设工程(略)计价规范》;开挖及回填均以图示垫层外边线围成的面积*双方签字确认放个网标高至基础垫层底标高计算,基坑沟槽开挖以图示垫层尺寸*双方签字的确认方格网标高至垫层底标高计算。计算工作面、放坡系数,各类土方密度系数考虑在综合单价中,不另计算。工程量以施工图纸为依据结合现场完成合格工程量计算,土方量按实方计算,综合单价不因工程量减少(或增加)而变化,综合单价在合同执行期间不因市场价格波动而做任何调整。
10.3.2 变更估价程序
关于变更估价程序的约定: (略)
0.5 变更(略)因变更引起工期变化的,确定增减工期天数的方法: (略)
1. 合同价格11.1单价合同
本工程为固定综合单价合同,乙方工程范围内所有人工费、材(略)包含本工程相关的其他一切费用所有不可预见的一切费用(如人工、材料费、机械费、辅助材料、辅助机具涨价、各种费用调整、窝工及院区内不限于安全事故、机械车辆损坏、材料湮灭等);包含甲方对乙分包队伍的协调管理、竣(略)国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他所有费用也已包含在本合同价款内,不再额外计取。合同价款中已包括除不可抗力外的所有险。
风险费用的计算方法: 乙方自行考虑风险费用,且包含在综合单价中 。
风险范围以外合同价格的调整方法: (略)
11.2总价合同
总价包含的风险范围: (略)
风险费用的计算方法: (略)
风险范围以外合同价格的调整方法: (略)
11.3其他价格方式: (略)
1.4 合同价格内(略)(1)经过乙方标价的(略)(或乙方投标报价)各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项。
(2)乙方为完成本(略)内容发生的费用。
(3)乙方施工范围或施工工程量的增加或减少导致价格的变化。
(4)材料价格及人工价格上涨或下落。
(5)税率及费率的变化。
(6)国家法律、法规(略)。
(7)当地工程造价管理部门公布的各种价格调整。
(8)因图纸等供应脱节或征迁缓慢等非甲方原因可能造成的停工、窝工、机具闲置等损失费,由于工(略)。
(9)可能的交叉作业影响,与其他(略)。
(10)部分土方消纳点或中转码头暂时关停、政府等外界因素造成施工困难的风险。
(11)其他。
2. 价格调整 2.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整分包合同价格的约定: (略)
因市场价格波动,调整合同价格的方式: (略)
乙方违约提出价格调整主张,如甲方委托第三人施工,乙方除应承担第三方施工发生的全部费用外,还应承担的违约金为: (略)
法律变化是否调整分包合同价格的约定: (略)
因法律变化,调整合同价格的方式:(略)
13. 计量 3.1 计量原则和计量周期13.1.1 工程量计算规则:以双方确认的已完合格且不超过设计工程量的实际工程量计量。详见附件1(略)综合单价明细表。乙方不得进行虚报工程量,当期超报5%以外的部分进行当期每次2000元罚款。
工程量计算规则仅作为月度计量、支付工程款的依据,不作为本工程的结算依据。本合同清单中工程量为最终结算数量(设计变更除外),任何由于工程量变化产生的影响均含在综合单价中,甲方不接受任何工程量变化产生的价格调整或索赔。
13.1.2 工程量计量周期:(略)
3.2 计量程序关于计量程序的约定:
关于劳务作业工作量计量的约定: 清单中工程量为暂定数量,结算时依据GB50500-2013《建设工程(略)计价规范》;开挖及回填均以图示垫层外边线围成的面积*双方签字确认放个网标高至基础垫层底标高计算,基坑沟槽开挖以图示垫层尺寸*双方签字的确认方格网标高至垫层底标高计算。计算工作面、放坡系数,各类土方密度系数考虑在综合单价中,不另计算。工程量以施工图纸为依据结合现场完成合格工程量计算,土方量按实方计算,综合单价不因工程量减少(或增加)而变化,综合单价在合同执行期间不因市场价格波动而做任何调整。
(1)乙方报送工作量报告的期限:每月20日将上月20日至本月19日完成的合格工程量报甲方 。
4. 工程款支付 4.1 预付款预付款支付比例或金额: (略)
预付款支付期限: (略)
甲方逾期支付预付款的违约责任: (略)
关于预付款扣回的约定: (略)
4.2 工程进度款支付14.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额:
工程进度款付款周期、程序、比例或金额:工程须经甲方、监理、发包人三方检验合格后,方能支付乙方工程款;按月付款,甲方在30日内且收到业主相应工程款后支付乙方完成每月工程款的80(略)工程竣工验收合格并办理完结算手续后,收到业主的计量款后,甲方在一个月内支付至分包结算总价的100%。甲方在收到业主相应计量款且乙方提供的相应数额工程施工所在地合法有效并满足财务部门要求的发票,(根据国家相应政策进行调整)后支付乙方工程款。甲乙双方一致确认,一方提供发票为主合同义务,如乙方拖欠发票,甲方有权拒绝付款:(1)乙方向甲方提供增值税专用发票的同时,需提供此次发票对应的完税凭证; (2)如遇国家税务政(略),增值税率及合同中约定的增值税额随新政策同时调整。 (3)乙方在项目部发起结算评审之前,需要向甲方提供全部结算额的增值税专用发票。(4)甲方应按时支付乙方合同价款,乙方同意给予90天宽限期,如延期超过60天未付,则视(略),甲方对应付未付款部分应按照一年期LPR利率计算违约金,违约金累计金额为本合同结算价款的1%为上限。 14.4 工程进度款支付的其他约定甲方可以支票、银行承(略)程款,其中资产抵偿支付比例原则上不低于合同总价的10%。如甲方需用银行承兑汇票、商业承兑汇票或应付账款保理支付货款/工程款,乙方同意(略)。
如采用资产抵偿方式支付货款/工程款的,甲乙双方(或相关多方)另行签订相应(略),乙方应无条件配合。
乙方整改后质量仍不合格,应承担的违约责任为:乙方承担检验、返工、修理发生的全部费用,工期不顺延并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方拒不返修或整改,则由甲方自行聘请第三方返修,并按其与第三方实际发生费用从乙方应付工程款中扣除。
若乙方违反该承诺,甲方除有权从后续应付款项中扣除乙方违反该承诺使用的款项金额,同时有权扣除挪用款项金额10%作为违约金。
甲方已就本工程发包人支付、结算条款向乙方作出详细说明,乙方知悉并认可其真实涵义,并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险,并就此风险已在投标报价中作出充分考虑。若因甲方与发包人合同约定的付款条件发(略)。
依规定应由甲方代扣代缴的已计入合同价格中的各类款项,由甲方在向乙方支付款项时直接扣除(具体代(略))。
(3)若乙(略),甲方除有权从后续应付款项中扣除乙方违反该承诺使用的款项金额,同时有权扣除挪用款项金额10%作为违约金。
(4)甲方已就本工程(略),乙方知悉并认可其真实涵义,并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险,并就此风险已(略)。若因甲方与发包人合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付,甲方不承担(略)。
(5)依规定应由甲方代扣代缴、代付代扣的已(略)支付款项时直接扣除。
安全帽、安全带、安全网、漏电保护器,根据总包方实际采购金额与领用数量从乙方计量中同步扣除。领用数量依据为“物资领(退)料单”,如乙方在领用过程中不配合签字,则根据事实原则,甲方有权进行金额扣除。
15 增值税条款15.1 双方基本信息
甲方 | 名 称 | (略) |
纳税人身份 | √一般纳税人 □小规模纳税人(请勾选) | |
纳税人识别号 | (略) | |
地 址、电 话 | **市**新区**道街**道72号(略) | |
开户行及账号 | 中国建设银行股份有限公司****路支行(略) | |
乙方 | 名 称 | |
纳税人身份 | □一般纳税人 □小规模纳税人(请勾选) | |
纳税人识别号 | ||
地 址、电 话 | ||
开户行及账号 |
任何一方如上述信息发生变更,应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的,应予以赔偿。
15.2 本合同所涉应税行为计税方法(请勾选)
√一般计税方法 □简易计税方法
15.3 发票及其他相关信息
15.3.1 乙方在向甲方请款时,应根据甲方审定后的月度含税工程造价开具合法、有效、完整、准确的增值税(请勾选:(略)
若乙方为小规模纳税人,且勾选增值税(略),则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的,则乙方需同时提供防伪税控(略)盖发票专用章。
15.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员 / ,甲方指定人员签收发票的日期为发票的送**期。
15.3.3 不符合法律法(略)增值税发票的情形:
(1)乙方开具虚假发票的(如:虚开增值税发票,开具伪造、变造的增值税发票);
(2)乙方开具发票种类错误的(如:(略)
(3)乙方开具发票上记载的信息错误的(如:甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);
(4)因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
(5)因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
(6)因乙方开具的(略)抵扣的;
(7)汇总开具增值税专用发票时,未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;
(8)其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
15.3.4 若乙方开具或税(略).3.3条(略),则甲方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符(略)
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的,甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票,或甲方暂(略),不视(略),且乙方(略)。
15.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第15.3.3条(略),除适用本第15.3.4条约定外,乙方还应按甲方要求采取其他补救措施,同时,甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的0.1%的违约金或违约金5000元并赔偿甲方损失,因甲方原因造成开票信息错误的除外;
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第15.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的,则乙方除按本条(略),甲方有(略)。
15.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的,或者计税方法发生变化的,或者政策法规规范性文件发生变化的,并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的,则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担,甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
15.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应(略)。
15.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
15.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证,均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
7. 试车 7.1 试车的组织和配合关于试车内容的约定: (略)
7.2 试车的费用承担关于试车费用明细及试车费用承担的约定: (略)
8. 竣工验收(4)申请竣工验收应具备的其他条件: (略)
8.2 竣工验收程序乙方申请竣工验收的程序: 乙方在承揽工程预计竣工前7天向甲方提出竣工验收报告及相关图纸、资料。由甲方组织有关单位在工程竣工后7天内验收完毕,验收合格后,在验收证书上签字,进行单位工程质量评定并认证。如验收不合格,应分清责任,限期整改,直至达到合同约定的质量标准,所发生的费用及工期由乙方负责。
8.3 竣工日期分包工程自竣工验收合格至移交甲方的期间未能保持质量合格状态的,乙方应承担的违约责任:承担违约金10000元同时承担由此给甲方造成的一切损失。
8.4 竣工退场乙方对施工场地进行清理并退场的期限: 乙方必须在接到甲方通知后3日内撤离现场 。
乙方逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任: 占住费金额为50元/m2*月。延期一天罚款1000元,从合同结算价款中扣除。
乙方逾期撤离其自有机械设备及材料应承担的违约责任: 延期一天罚款1 万元,从合同结算价款中扣除。
9. 分包工程移交 9.1 分包工程移交时间甲方向乙方颁发分包工程接收证书的期限: (略)
合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限: (略)
工程资料的套数、内容: (略)
. 结算 .1 结算申请乙方提交分包工程结算申请单的期限:乙方应在本分包工程完工,并验收合格之日起28天内提出结算申请并向甲方报送结算资料 (乙方提供结算资料应一次性提供齐全,甲方一旦收到乙方结算移交清单后不再收取结算工作中乙方补充提交的任何签证单、收方单等结算资料。特殊情况下后期补办、补充报送结算资料的须经甲方工程部门核实补报内容,并报经甲方代表签认审核同意后方可办理)。若乙方未在该期限内报送结算资料,或结算资料不符合甲方约定,则被视(略),甲方有权根据甲方现有资料,单方面进行计算,并确**算价格,乙方无条件接受,且不(略)。甲方并有权扣留合同约**算完成后应付的任何款项,直至结算最终办理完毕,乙方无权要求甲方承担任何违约责任及利息。
分包工程结算申请单需要的资料清单和份数: (略)
分包工程结算申请单应包括的内容: (略)
由于分包(略),导致工程结算(包括审计)滞后的,后果由乙方自行负责。
.2 结算审核20.2.1 甲方完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限: (略)
20.2.2 甲方完成完工付款的期限: (略)
2. 违约22.1.1 乙方违约时应支付的违约金或违约金的计算方法:
乙方违约的情形
(6)乙方违约的其他情形:
a甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件乙方在授权相关人员进行签收,拒签;
b若因乙方原因造成甲方受建设单位、其他相关管理部门受到罚款。
乙方违约责任
关于乙方违约责任的承担方式和计算方法的约定:
(1)乙方未按约定组织符合工程要求且持有相应资格证书的劳务作业人员进场的,每延误一天,承担的违约责任为:(略)
(2)乙方因自身原因导致作业期限延误的,每延误一天,承担的违约责任为:(略)
(3)乙方劳务作业质量不符合合同约定的质量标准的,甲方有权要求乙方撤场,计量按照现场检验合格工程量的50%进行计量,且甲方有权要求乙方支付质量不合格部分甲供材的金额。
(4)乙方未按甲方要求进行安全文明施工的,每发现一次,承担的违约责任为:(略)
(5)乙方未每月向甲方提供上月乙方在本项目上所有劳务作业人员的工资核算及支付情况的盖章书面记录的,每延误一天,承担的违约责任为:(略)
(6)其他违约形式
a甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件乙方在授权相关人员进行签收,不得拒签,拒签一次罚款5000元/次,如出现拒签,甲方直接发送至乙方项目负责人邮箱即视为送达。
b若因乙方原因造成甲方受建设单位、其他相关管理部门受到罚款,乙方须对甲方予以相应罚款金额的费用补偿。
c按照上述约定,乙方应承担的违约责任、损失赔偿、甲方的罚款,甲方均可直接在应付工程款中进行扣除。
22.1.2 关于甲方违约解除合同的特别约定: (略)
22.2.1 因乙方违约解除合同的,关于分包工程估价、清算和付款的约定: 自愿按已完成工程结算额70%进行结算(且优先支付农民工工资) 。
22.2.2
1、若(略),乙方应按本合同价款的 5 %向(略),同时甲方有权解除合同,因此而产生的一切损失均由乙方承担。
2、乙方不能在竣(略)料的,每逾期一天提交,应支付 10000 元违约金,无法提供或不能完整提供的,应负责整改,同时支付 10000 万元违约金。乙方提交竣工资料前,甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。
3、如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务,甲方有权以书面形式要求乙方在7日内进行纠正;如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为,甲方有权向乙方按照每日 10000 元主张违约金,并有权从应付款项中加以扣除;如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的,对于不足部分,甲方有权向乙方追偿。
4、如(略),乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费,在此情况下,甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失(包括甲方向业主承担的违约责任等)均由乙方承担。
5、(略),甲方要求违约方继续履行合同时,乙方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。
22.2.3 其他如下:
政府单位、建设单位、监理工程师及甲方检查时发现的质量问题,在书面整改通知或口头整改通知的限定时间内未整改的,乙方应按合同总金额千分之一每天每项向甲方支付违约金;乙方未执行工程报验程(略))的,应按合同总金额千分之二每次向甲方支付违约金。
对相关施工方案未经甲方审批乙方先行施工或未按审批方案施工的,每发生一例,乙方应按合同总金额千分之二每例向甲方支付违约金;合同约定的材料品牌、规格、型号、参数等,乙方未经甲方审批,擅自变更的,乙方按合同总金额千分之一每例/次向甲方支付违约金。
因乙方原因,工程被政府建设主管部门责令停工的,乙方应按合同总金额千分之二每天向甲方支付违约金;停工超过 30 天,甲方有权单方解除合同并按照合同解除相(略)
乙方在施工过程中实施偷工减料、使用不合格或以次充好材料等违约行为的,乙方应按合同总金额千分之五每次向甲方(略)同总金额的10%要求乙方支付违约金;经检查发现工程存在明显质量问题,乙方应按合同总金额千分之二每项或每次向甲方支付违约金。
因乙方审图不严谨而导致施工图存在错漏等错误,未经甲方(含监理人、建设单位)确认和同(略),因此导致的损失由乙方全部承担,此外,甲方有权依据合同内相关约定要求乙方支付违约金。
乙方承包工程范围内发生重大质量事故或工程不能一次性通过竣工验收,则甲方有权不予返还部分或全部履约保证金;若该部分金额不足以弥补甲方损失的,乙方应当就不足部分继续向甲方承担赔偿责任。
因前述乙方原因导致的施工质量不合格,乙方还应承担由此发生的第三方检测、鉴定、重新设计等费用,并自行承担(略)。
工程施工质量不(略),甲方同时有权要求乙方按合同金额的20%支付违约金,若违约金不足以弥补甲方损失的,则按实际损失承担赔偿责任。
质保期内出现质量问题,乙方未能按合同约定及时或者明示或(略)有权自行修复或者委托第三方修复,相应的费用甲方有权在质保金或应付款项中扣除,质保金或应付款项不足以弥补损失的,甲方有权继续向乙方追索。因乙方未能履行质保义务造成甲方严重经济损失的,应按实际损失予以赔偿,损失无法确定的,则甲方有权按合同结算总价的10%-20%要求乙方承担违约责任。
乙方因市场原材料、人工价格变动等原因,拖延施工或者拒不按合同约定对存在工程设计变更、工程变更部分工程继续施工的,视为乙方已经实质性违反合同约定导致甲方合同目的不能实现,甲方单方有权解除合同并要求乙方按合同总价的30%支付违约金。
因乙方原因发生安全事故,一切责任均由(略)。甲方有权按附件15相关处罚之规定进行处罚。若发生重**全生产责任事故,还要扣罚乙方全部履约保证金并追究由此给甲方造成的损失。
乙方施工范围内各施工队伍间若出现打架现象,发甲方有权按附件15相关处罚之规定进行处罚。
乙方违反《建筑法》的规定转包建设项目,属根(略),甲方有权单方(略)。如转包行为对甲方造成损失超过违约金的,甲方有权向(略)。乙方未经(略),应按合同金额的(略),并且甲方有权随时解除本合同。
甲方有权从应付工程款、履约保证金中优先扣留乙方应支付给甲方的违约金、罚息或损失赔偿款;履约保证金为银行履约保函的,则甲方有权直接向保函开具银行直接索赔。
因乙方原因造成第三方分包单位工程施工质量问题、设备机械受损的,或者造成甲方所(略),该部分损失由乙方承担。
乙方在施工过程中不论遇到何种困难,均不得以任何理由(例如甲方未签证费用、材料涨价等)违反本合同规定擅自停工或变相停工,否则甲方有权对乙方处以5万元/日的违约金,由此造成的后果和经济损失均由乙方承担。
乙方保证其员工及其施工人员不出现堵门、堵工、聚众闹事、拉横幅、造谣生事等影响甲**常生产、生活秩序和施工(略)须支付50(略),乙方每次须支付100万元的违约金。甲方有权优先从履约保证金中扣除。
若乙方未按合同约定以及按行业(略),由乙方承担所有责任。因此造(略),甲方有权要(略)。
乙方未履行或未及时完全履行本合同约定义务的, 乙方应(略),该违约金不足以弥补甲方实际损失的,乙方应赔偿甲方所有实际损失。
3. 不可抗力 3.1 不可抗力的确认和通知不可抗力的其他情形: (略)
3.3 因不可抗力解除合同因不可抗力解除合同,甲方应支付款项包括: (略)
4. 保险 4.2 其他保险关于意外伤害保险、财产保险的特别约定: (略)
办理意外伤害保险的具体事项: 乙方于每名劳务人员进场前给每位劳务人员办理意外伤害保险,并将保险资料报甲方项目部备案,保险费用含在合同单价中。乙方逾期或拒不办理的,由甲方代为办理,并从乙方工程款中扣除,另甲方代各家分包办理安全生产责任险,保险金额最低要求:意外伤害死亡、残疾保险金额40万元,意外伤害医疗保险金额2万元,甲方代为办理保险按各家参保单位合同额比例分摊 。
办理财产保险的具体事项: (略)
若分包(略),则该费用由分包人承担,并从合同总价中予以扣除。
4.3 保险凭证乙方提交保险凭证和保险单复印件的期限: (略)
6. 争议解决合同当(略),应友好协商解决,协商不成的,按下列第(3) 种方式解决,律师费用各自承担:
(1)向 **仲裁委员(略) 申请仲裁。
(2)向 **仲裁委员会 申请仲裁。
(3)向 合同签订地 人民法院起诉。
27.1 违反协议书第六条7条约定的,乙方应承担的违约金数额为:(略)
27.2若因(略),第二家施工单位进场造成的增加费用(包含但不(略))由乙方负责。
27.3乙方提供土石方、基坑围护及降水原始资料。
27.4当前现场具备24小时施工条件,后续进场施工情况据现场实际。夜间施工费(略),不另外计取。
27.5原材检测由甲方负责,乙方负责试样的制作。
27.6乙方确认并承诺已完全了解并详细踏勘了现场的情况(如规划红线内的水(略)质资料等)并认(略),施工过程中将不会以现场情况与其理解不一致而向甲方提出任何主张或索赔任何费用。
27.7分包(略),如发生中途退场,自愿按已完成工程结算额70%进行结算(且优先支付农民工工资)。
27.8配置农民工工资管理员,保证农民工(略)。应该按规定,对危险作业人员购买保险。所有工人与分包单位签订劳务合同原件在项目备案。每个月工人工资表、考勤表报项目部备案,工人工资、出勤天数及工资表需稳合,不得虚造工资表。所有工人必须走实名制考勤系统,工人出勤与实名制考勤系统考勤核对,工人进场(略)。本工程上所有劳务作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况、工资核算支付情况及人员变动情况的书面记录。实名制管理中,工人工资表内用工形式需与劳动合同内用工形式一致。
补充条款28.1知识产权保护
28.1.1总甲方提供给乙方的图纸(略)施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用,但不能用于与分包合同无关的其他事项。
28.1.2在分包合同履行过程中,乙方使用第(略),应提前获得(略),并将签订的书面权利许可协议副本或复印件(一份)交总甲方备案。
28.1.(略)业设计、商业秘密等知识产权,保证总甲方免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总甲方主张任何权利,总甲方有权(略),并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解,并视为乙方对上述费用的认可,同时乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿甲方的一切损失,包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时,乙方应协助或负责与第三方进行交涉。同时,在发生上述(略),如果总甲方同意或要求替代产品或服务,乙方应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换,以保证总甲方能够继续享有本合同规定的各项权利。
28.1.4、除另有约定外,乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
28.2当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化,乙方不得因上述变化向承包方索赔。
28.3分包工程所有签证及零星用工(机械)必须在7日内由签证单(附件11)中全部人员签字方可生效,超过7日未能签字则失效。甲方不允许项目部人员擅自变更本合同以及以甲方或甲方项目部名义对外借款。甲方与乙方之间签订的(略)加盖任何项目部印章、技术资料专用章、项目部财务章或项目部(略),对于相关无权代理人签署的文件,乙方应及时(略),甲方未盖章追认的,对甲方不产生效力。乙方与甲方项目部人员相互串通虚构发货单或结算单的,应向甲方支付虚构金额 1 倍的违约金。
28.4紧急情况处理:无论在工程施工期间还是在保修期内,如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的(略)必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施,而乙方无能力或不愿立即进行这类工作时,则甲方有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果甲方认为如此(略)有随之产生或与之有关的费用由乙方承担,甲方从应支付或将支付给乙方的款项中扣除
28.5甲方向乙方送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由乙方授权人员进行签收,如出现拒签:(1)甲方可以邮寄至乙方住所地,甲方寄出时间即为送达时间,如邮寄至乙方住所地后出现拒收或其他导致退件的情形,则视为已送达;乙方地址为1.6条约定地址(2)或由甲方发送至(略),送达时间为电子邮件到达乙方邮箱地址时间。乙方(略).6条约定邮箱。双方约定的送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达,同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审(略)
28.6乙方承诺,因乙方下游单位、个人起诉导致甲方被连带起诉、被财产保全等情形(略)
28.7甲方采用以下第 (2) 种盖章方式对本合同进行用印,乙方应予以配合:
(1)分供合同专用章
(2)线上电子分供合同专用章(电子印章效力与实体印章效力相同)
甲方:(略)
(略)
(略)
签约日期: (略)
(以下无正文)
附件1:(略)
附件2:(略)
附件3:(略)
附件4:(略)
附件5:(略)
附件6:(略)
附件7:(略)
附件8:(略)
附件9:(略)
附件10:(略)
附件11:(略)
附件12:(略)
附件13:(略)
附件14:(略)
附件15:(略)
附件1:
**湾消防救援服务中心土方、基坑支护及降水招标清单 | |||||||||
工程名称:(略) | |||||||||
序号 | 项目名称 | 部位(项目特征) | 计量单位 | 数量 | 除税单价 | 除税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
1 | 土石方、基坑围护及降水工程 | 地下室 | |||||||
1.1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:(略) | m3 | 42036.31 | |||||
1.2 | 回填方 | 1、装载机装车 土方 | m3 | (略) | |||||
2 | 土石方、基坑围护及降水工程 | 非地下室各幢楼 | |||||||
2.1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:(略) | m3 | (略) | |||||
2.2 | 回填方 | 1.人工(机械)就地回填土 夯实 | m3 | 14759.65 | |||||
2.3 | 回填方 | 1.塘碴垫层 夯实 利用原塘渣 | m3 | 1305.72 | |||||
3 | 地基处理与边坡支护工程 | 地下室基坑围护 | |||||||
3.1 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | 1、部位:(略) | m2 | (略) | |||||
4 | 排水沟、集水井、钢板桩 | 地下室基坑围护 | |||||||
4.1 | 排水沟 | 砖砌排水沟300×200MM:(略) | m | 394.61 | |||||
4.2 | 砖砌集水井 | 砖砌集水井8(略): | 座 | 20.00 | |||||
4.3 | 钢板桩 | 1,.打、拔拉森Ⅳ型钢板桩租赁长度9米, 施工期按4个月考虑包干;2、打、拔 HC700*300*13*24型钢@1150,L=15M,打拔型钢, 施工期按4个月考虑包干 | t | 120.85 | |||||
5 | 施工排水、降水 | 地下室基坑围护--深井降水 | |||||||
5.1 | 成井 | 1、直流深井降水安、拆(钻孔D800) ~井管深19(m)38根,22(m)3根, | 根 | 41.00 | |||||
5.2 | 排水、降水 | D800降水井使用费:降水时间根据设计要求、施工组织设计合理安排流水施工及工期安排,一次性包干使用。若降水井数量少于清单量,按实调整 | 座 | 41.00 | |||||
5.3 | 预埋铁件 | 1、坑内井止水:φ325*10mm钢管,2、坑内井止水:10mm厚(略) | t | 2.89 | |||||
5.4 | 止水带 | 坑内井止水:(略) | m | 77.24 | |||||
合计 |
注:1.本工程为固定综合单价合同,综合单价包含为实施本合同所需要的人工费、材料费(含运输费及转运费、甲方材料的保管费用、不含甲供材)、机械费(含进出场及油料费)、管理费、规费、利润、税金、保险、安全文明施工、CI形象、技术措施、组织措施、安全措施、质量措施、施工环保措施(洒水、苫盖、雾炮等)、临时设施、交通、扰民、地方协调、夜间施工费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工费、二次进场及搬运、测量、成品保护、工人食宿、生产及生活用水用电、油料等费用,同时此单价还包括了与本项目有关的其他附属工程的所有工作和可能发生的包括但不限于雨季、干旱、高温、征地、停电、停水、临时待料、施工配合、二次或多次材料及设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工、采用新标准等一切风险的所有费用;以上(略)单价为完成该项目所包含的一切费用。不因任何原因调整单价;
2.本土方工程采用综合单价报价,投标单位应依据招标要求及质量要求和踏勘现场情况,充分考虑本工程现场实际情况及可能存在的风险及投标单位技术及管理水平等各因素综合考虑自主报价;
3.分包单位自行考察现场,充分了解现场土(略),安排有丰富经验的挖机及运输车司机进场作业,确包不能出现挖断桩及运输车辆行驶不当破坏桩的情况,否则分包单位需要承担由此造成的工期及费用损失;
4.本工程土方如外运(建设(略)计取土方外运费),投标单位必须(略),从工地清运出去,不论距离远近和运输过程中发生的环保费、城市卫生费等开支,投标单位均考虑在投标报价中。外运土方外围所有关系协调、罚款、事故、环境保护、道路清理等费用;
5.若场内出现挖填平衡时(挖土方和回填同时发生,所挖土方用于回填),仅计取“土方开挖”此项费用,所挖土方用于回填的这部分土方工程量须从土方回填(场内土回填)工程量中扣除;
6.清单中工程量为暂定数量,结算时依据GB50500-2013《建设工程(略)计价规范》;开挖及回填均以图示垫层外边线围成的面积*双方签字确认放个网标高至基础垫层底标高计算,基坑沟槽开挖以图示垫层尺寸*双方签字的确认方格网标高至垫层底标高计算。计算工作面、放坡系数,各类土方密度系数考虑在综合单价中,不另计算。工程量以施工图纸为依据结合现场完成合格工程量计算,土方量按实方计算,综合单价不因工程量减少(或增加)而变化,综合单价在合同执行期间不因市场价格波动而做任何调整;
7.甲供材、设备:无
甲方(略): (略)
(略)
或委托代理人: (略)
日期: (略)
附2:
(略)
甲方(全称): (略)
乙方(全称):
甲方和乙方根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (略)土石方、基坑围护及降水工程 签订(略)。
一、工程质量保修范围和内容
乙方在保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质(略)。
质量保修范围和内容: (略)
二、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,分包工程的保修期如下: 本合同工程全部竣工验收通过之日结算办理完成起24个月,因分包人工程质量问题而保修的,相应保修期从修复之日起计算相应顺延 。
保修期自 本合同工程竣工验收合格之日 起计算。
三、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为 24 个月,缺陷责任期自 本合同工程全部竣工验收合格之日 起计算。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理。
2.发生紧急事故需抢修的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题,乙方应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,乙方实施保修。
4.质量保修完成后,由甲方组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项: 无
(略)由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署,作为分包合同的附件,其有效期限至保修期满。
甲方(盖章): (略)
(略)
(略)
(略)
附件3:
姓名 | 身份证号 | 职务 | 电话 |
(略)
备注:该名单所列乙方现场管理人员均有权代表乙方签署往来函件,履行乙方权利和义务。
乙方:(略)
日期: (略)
附
(略)
序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
附件5
(略)
序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
附件6
(略)
承包人:(略)(以下简称甲方)
分包人: (略)
甲方将 (略)土石方、基坑围护及降水专业分包合同 委托乙方施工,为明确双方在劳务管理方面的责任,双方在签订本工程 (略)土石方、基坑围护及降水专业分包合同 的同时,签订本(略),以明确双方的责任,且双方必须严格执行。
第一条:为了保证本工程劳务管理满(略)“以人为本”为宗旨,明确各(略),切实保障农民工合法权益。甲乙双方就工程劳务管理事项协商达成一致,签订本协议,双方严格执行并各负其责。
第二条:管理标准:严格执行《(略)农民工实名制管理办法》及政府主管部门、行业协会、施工工程各管理方相关要求。
第三条:劳务管理要求:实名制覆盖率100% ,农民工工资按时发放率100%,否则应按甲方要(略),并承担相应处罚费用。
第四条:(略)
(1)应有完善的劳务管理组织体系,配备专职劳务管理工程师,负责对工程劳务管理的监督、检查,发现问题有(略)。
(2)定期或不定期对乙方进行劳务管理相关法律、法规、方针政策、规章制度的教育。
(3)甲方根据国家规定及企业管理要求,编制总体《项目劳务管理方案》,并组织乙方主要劳务管理人员进行学习,并书面