****公司蜀南气矿荣239井建设工程（主体施工）招标公告
招标编号：****
本招标****公司蜀南气矿荣239井建设工程（主体施工）己按要求履行了报批及备案等手续，资金已落实，招标人为 ****蜀南气矿 。项目己具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
**市**区境内。
2.2项目背景概况：
****公司蜀南气矿荣239井建设（主体施工）已由****批准，建设资金已落实，招标人为****蜀南气矿，项目已具备招标条件。项目估算金额：430.122585万元。
2.3计划工期
甲方通知之日起180天内达到投运条件。
2.4标段划分及各标段具体内容
本次招标共一个标段，主要包括：
（1）站场工程：①**荣239井站1座，**井口工艺模块1套、安装高压除砂橇1套（设计处理规模20万方/天）、分离计量橇1套（设计处理规模20万方/天）等；改扩建包46井站1座（集输规模55万方/天）。②与上述工艺设备安装配套的工艺管线、总图与运输、建筑与结构、给排水及消防等辅助生产设施。
（2）线路工程：①**荣239井站-包46井站集气管线，管道规格为DN80 L245N无缝钢管，设计压力6.3MPa，线路全长6.9km。（沿途穿越水泥路12次，机耕道16次，穿越小河1次，溪沟水渠10次，穿越地下管道14次）。②线路作业范围内养殖棚、钢丝网围墙、坟地、通信线杆、电力线杆灌溉渠拆迁或恢复。③线路赔偿及附属构筑物砌筑。
（3）其他：①****公司油气田地面建设施工现场规范化实施细则（试行）要求做好施工现场各类作业规范化管理。②负责公路、河流沟渠、鱼塘地下埋地光、电缆穿越手续办理。③负责县级以下地方工作协调工作。④负责乙供料采购及甲供料领用、运输、卸车、保管、二次转运和甲供料余料回收退库。⑤配合其他施工服务承包商的施工。⑥负责上述招标范围内的施工、竣工、保运及保修等工作。
2.5招标范围
荣239井建设工程（主体施工）主要包括：站场工艺设备及管道安装、总图与运输、建筑与结构、给排水及消防等附属生产辅助设施施工；集输线路管道安装（含穿越）及配套的土石方、青苗、经济作物及附作物登记和赔偿、地貌恢复、线路建构筑物砌筑、施工便道便桥、堆管场设置、建构筑物和杆线迁移恢复等工作及所有措施工作量。
2.6质量标准：合格。达到设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业有关施工及验收规范，以及国家和行业有关管理规定进行施工和验收。
2.7本项目最高投标限价：详见《荣239井建设工程（主体施工）控制价》（附件3），金额****225.85元，不含税。（其中分部分项清单****029.74元、单价措施项目971.97元，总价措施项目188697.96元、安全文明费89805.13元，规费231526.18元）。
2.8报价方式：工程量清单计价。
2.8.1**地区执行川建造价发[2020]315号——****建设厅关于颁发《**省建设工程工程量清单计价定额》的通知及相关配套解释文件；《长输管道检修维修工程预算定额（2018）版》、《炼油化工检修维修工程预算定额》、《****公司天然气管道氮气置换临时计价标准》、《石油建设安装工程预算定额（2022版）》等定额的相关配套解释文件，地材依照工程所在地的当期信息价格计取；若有新文件规范标准，则按相关新标准执行。
2.8.2因非承包人原因的工程变更，引起项目工程量清单发生变化，按照以下原则计算：
（1）《已标价工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价。
（2）《已标价工程量清单》中有类似变更工作的项目时，则参照清单该项目的单价作为变更估价的基础，换算后确定。
（3）新增单价项目：已标价工程量清单中无适用或类似项目单价的，该项目需重新组综合单价。组价方法：其中建筑工程由投标人根据《**省建设工程工程量清单计价定额》(2020)及配套文件计算综合单价（规费及措施费按有关规定计取），并报发包人审核；石油安装工程根据《石油建设项目工程量清单编制规则2017》、《石油建设安装工程预算定额（2022）》及配套文件计算综合单价（规费及措施费按有关规定计取），并报发包人审核。综合单价中的主要材料价格确定原则如下：
①在承包人投标文件中有的材料价格（若同一种材料有多种价格，取最低者价格），且发包人认为该单价未明显高于市场价时，按已有的单价执行；若发包人认为该项单价明显高于市场价时，按发包人核定的材料单价执行。
②在承包人投标文件中没有的材料价格，按照合同签订时当月当期工程所在地已出版的《**省工程造价信息》、《****公司地面工程设备材料价格信息》、历史采购价及市场价格同类、同质材料的价格确定相应的材料价格。
③新增单价按中标的投标报价与招标控制价相比较，同比例下浮，即新增单价下浮比例=【（招标控制价-不可竞争性费用）—（投标报价-不可竞争性费用）】÷（招标控制价-不可竞争性费用）×100%，其中不可竞争性费用指甲方委托乙方购买的设备主材等、甲方委托的技术服务、甲方委托的赔偿补偿、安全文明施工费（包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）、规费、暂估价及暂列金额、税金等金额。
*1.投标人具备合格有效的加载统一社会信用代码的营业执照。投标人应为从事建筑活动的建筑施工企业（或其分支机构）。
*2.本项目：
√不接受联合体投标。
√不允许分包。
*3.资质要求：
*3.1投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包一级及以上资质，具有承压类特种设备安装、修理、改造许可项目工业管道安装（GC1）许可子项目的中华人民**国特种设备生产许可证（原中华人民**国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）：GC类GC1级资质）。
注：提供证书资料的影印件，同时在**建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.****.cn）进行查询，并将带有“企业资质证书号”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*3.2投标人须具有有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。
注：提供证书资料的影印件，同时在****政府****政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*3.3投标人须通过中石油统一组织的公开招标资格评审，通过结果在中国石油工程建设管理平台承包商**库查询，通过的资质类别和等级与本项目资质要求一致，状态正常。
注：投标人须提供以上资质的佐证资料（影印件和中国石****公司工程建设承包商**库入库截图等）。投标人在承包商资****委员会评标时在中国石油工程建设管理平台承包商**库查询结果为准。
*3.4招标人保留在合同履行期内对中标人资料有效期和真实性进行核查的权利，一旦发现中标人有弄虚作假或不再满足资格条件的情况，有权取消中标人资格。
*4人员资格和要求：
√有人员要求：
*4.1项目经理：拟派项目经理具有一级建造师执业资格证（机电工程专业）并在注册有效期内，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书和相关佐证资料的影印件，同时在**建筑市场监管公共服务平台（网址：http://jzsc.****.cn）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*4.2技术负责人：拟派技术负责人具有工程序列（高级）及以上技术职称（石油工程或相关专业）不少于1人，在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人。
注：提供证书资料的影印件。
*4.3安全管理人员（安全员）：具有不少于1名专职安全管理人员（安全员）；且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（**C类），在施工期间不得担任其他在建项目的安全管理人员（安全员）。
注：提供证书资料的影印件，同时在****政府****政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*4.4提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人、专职安全管理人员（安全员）的****管理部门出具的社会保险证明文件影印件（提供近六个月的社保证明材料）。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。退休返聘人员须提供退休证明材料。
*5.机具设备要求：
√无要求。
*6.业绩要求:
√近年（2021年1月1日至投标截止时间，以合同签订时间为准）（√已完成）不少于2个合同金额大于400万以上的天然气产能建设（主体施工）项目业绩。业绩证明材料：业绩需提供合同复印件及能够证明项目完工投运的资料。【合同复印件、完工交接（竣工验收）证明无法体现业绩所需要求的，应提供设计文件或业主证明进行补充佐证】。
*7.财务要求：
7.1√有要求，投标人为资不抵债的，投标将被否决。
√需提供经审计的财务证明资料：投标人需提供投标截止之日前三年中****事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务报表附注、****事务所营业执照页、****事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页、****事务所盖章页、注册会计师的签名和盖章页等组成审计报告的所有内容；若为事业单位投标，提供相关财务证明资料。
*8.信誉要求。
*8.1投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态。
*8.2投标人2021年至投标文件递交截止之日无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：****机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史合同履约中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
*8.3
（1）投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.****.cn）列入严重违法失信企业名单。
（2）投标人、法定代表****人民法院在“信用中国”网站（www.****.cn）列入失信被执行人。
（3）开标当日未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格。
（4）投标人、拟委任的项目经理未被“**建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或虽然被“**建筑市场监管公共服务平台”网站（http://jzsc.****.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单但移除黑名单日期在投标截止时间之前的。
*8.4投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
以上8.3条约定要求以开标当日在相应网站的查询结果为准。招标****委员会将通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“**建筑市场监管公共服务平台”和资质、****政府发证机关官方网站方式核查投标人信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违法违规记录等情形。
*9.其他要求：
*9.1以上8.1-8.2条款投标人在投标文件中提供书面承诺。
*9.2投标人须承诺按照“六、主要技术要求或技术方案”所述主要技术要求或技术方案执行，项目单位有权根据项目实际情况细化相关要求。
*9.3投标人须承诺负责县级及以下地方关系协调，有健全的协调机构、协调程序，保证施工进度。
*9.4投标人须承诺项目经理在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，技术负责人在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理或技术负责人，项目经理与技术负责人不允许兼任，安全管理人员（安全员）在施工期间不得担任其他在建项目的安全管理人员（安全员）。
以上“*”号条款，如不满足，其投标将被否决。
4.1凡有意参加投标的潜在投标人，请于 2024 年4月24日17:00:00至 2024年4月30日23:59:59（**时间，下同）内完成以下步骤后登录中国石油电子招标投标交易平台下载电子招标文件。
① 投标登记
登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”，网址：http://ebidmanage.****.com/bidder/ebid/base/login.html。
（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节。）
② 支付标书费
****中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费，网址：http://www2.****.com/#/wel/index。
（登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《****中心投标商用户操作手册》，咨询电话:****800114。）
4.2招标文件按项目售价为200元人民币／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成4.1规定的2项工作（投标登记和支付标书费）后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件。
4.4潜在****招标中心招标文件购买平台上付款成功后，在“我的订单”中会生成一条购买记录，点击订单详情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。
4.5此次采购招标项目为全流程网上操作，需要使用U-key完成投标工作。
① 所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.****.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。
② 已办理U-key的投标人应复核U-key证书是否处于有效期内，如证书失效，需按上述程序购买新的U-key。
5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为 2024 年 05月 15 日 08时 40 分，投标人应在截止时间前通过中国石油电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
注：请投标人注意：为确保投标有效，对于使用“投标客户端”编制的投标文件，在按照操作要求进行信息关联、签章、加密和上传后，确保上传的文件的附件状态都是验签完成。点击验签确认，当前状态是“已确认”，并且下方出现“撤标”按键，才视为成功提交投标文件。其它状态都是投标不成功，请投标人密切关注！如在投标截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。（为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，建议投标人提前2日递交投标文件）具体操作流程参见“操作指南-投标人操作手册”。
5.2逾期上传的投标文件，中国石油电子招标投标交易平台将予以拒收。
5.3 潜在投标人应在投标截止时间前须按标段/项目提交投标保证金，每标段/项目 5 万元。
√本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com）、中国石油招标投标网(http://www.****.com)上发布。
招标人：****蜀南气矿。
联 系 人： 欧女士
电 话：0830-****556
招标机构：****公司****公司
地 址: **省**市**区小关庙街6号 邮政编码：610017
联 系 人： 薛女士 028-****0014
财务咨询： 于女士 028-****0034
网站注册、U-Key办理、招标管理平台（购买招标文件及投标保证金递交）及电子交易平台操作指导：
咨询电话：****800114
交易平台运营机构：中油****公司
能源一号网站邮箱：energyahead@cnpc.****.cn
请务必在操作前认真阅读操作手册，如有疑问再在工作时间咨询。
****公司****公司
****集团****中心****中心)
2024年 04 月 24 日
换一批