1.招标条件
本招标项目**排水集团第三管网分公司排水管网综合实训基地建设工程(项目编号:BJPS-2024-JT-NCB-GW-0007)招标人为(略),建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%。已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1建设地点:**市海淀区**庄北路11号**再生水厂;
2.2建设规模:(略)
2.3计划工期:
合同期限:(略)
(1)开始工作时间:(略)
(2)设计完成时间:(略)
(3)进度计划:承包人应根据设计完成情况合理安排施工时间,计划完工时间:合同签订后180个日历日。
2.4招标范围:**排水集团第三管网分公司排水管网综合实训基地建(略)
3.投标人资格要求
3.1投标(略):
3.1.1资质条件:
1)在中华人民**国境内注册,能够独立承担民(略)
2)须具备(略)(建筑工程)专业设计乙级(含)及以上设计资质和住房和城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质,且施工单位须具有有效的安全生产许可证;
3.1.2财务要求:
1)财务制度健全,财务状况(略)2022年连续三年经会计师事务所审计;
2)投标(略),提供增值税普通发票;
3.1.3业绩要求:
单个合(略)(含)以上的工程相关设计业绩,及具有单(略)(含)以上的建筑工程或市政工程施工业绩。(合同名称中或(略))
具体年份要求为近3年,指(略)至(略)。
3.1.4主要项(略):
1)项目经理资格:应具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理。提供(略)出具的社保缴纳记录;
2)施工负责人的资(略):应具有建筑工程专业二级(含)以上注册建造师(略)(B本),且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的施工负责人。提供在投标人公司2023年以来任意连续3个月由社保机构出具的社保缴纳记录;
说明:在满足资格条件的前提下,项目经理与(略),但设计负责人与施工负责人不能为同一人。
3)设计负(略):须具备二级(含)以上注册建筑师执业资格。提供在投标人公司2023年以来任意连续3个月由社保机构出具的社保缴纳记录;
3.1.5信誉要求
1)失信被执行人:
本次招标采用失信被执行人惩戒方式:(略)
失信被执行人的信息采集以评标准备阶段采购人(甲方)现场查询结果为准。对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参与投标活动的,应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。
2)投标人不得存在以下情形:
①投标截止日前五年内,在*(略)止或解除合同的情形;
②投标截止日前五年内,在**排水集团无正当理由放弃中标资格、拒不签订合同、拒不(略)
③投(略),在**排水集团供应商黑名单中;
④投标截止日,供应商的法定代表人、总经理、董事、监事、拟委派参与本项目的项目经理及项目负责人,在上述“①、②、③”情形的供应商中担任法定代表人、总经理、董事、监事、参与本项目的项目经理及项目负责人的(以上法定代表人、总经理、董事、监事信息以国家企业信用信息公示系统(http://(略)gov.cn/index.html)为准,拟委派参与本项目的项目经理或项目负责人信息以采购人及其所属公司的合同/协议及相关合同/协议的执行记录为准)的情形。
3.1.6其他要求
1)遵守中华人民**国有关法律、法规、规章和与采购有关的规章制度;
2)法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 本项目招标接受联合体投标,应满足下列要求:
(1)如为联合体投标,联合体双方必须签订联合体协议书,明确联合体(略),联合体双方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标,联合体成员最(略)(含牵头人)。
(2)联合体协议明确的设计单位需满足“3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力”对设计单位的资质及业绩要求;联合体协议中明确的施工单位需满足“3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力”对施工单位(略)。
(3)其他要求:投标人如以联合体形式,除联合体协议需要各方盖章外,其余文件盖章由牵头人盖章即可,牵头人盖章即视为联合体双方均认可。
3.3投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2)为招标项目前期工作提供咨询服务的;
(3)为本招标项目的监理人;
(4)为本招标项目的(略)
(5)为本招标项目提供招标代理服务的;
(6)被责令停业的;
(7)被暂停(略)
(8)财产被接管或冻结的;
(9)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(11)与本招标项目的监理人或代(略)
(12)与本招标项目(略)。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
3.5其(略)
(1)近年发生的诉讼和仲裁情况:(略)
诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指投标人(略),原告诉求完全获得法院支持。
调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为:(略)
其他要求:投标人须提供中国裁判文书网(https://(略)gov.cn/)截图,加盖公章。
具体年份要求为近3年,指2021年4月1日起至2024年3月31日止。
(2)近年企业不良行为记录情况:(略)
企业不良行为记录是指:建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范,经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚,形成的不良行为记录。本工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台(http://(略)gov.cn/asite/jsbpp/index)已经公布的不良行为记录。
其他要求: /
具体年份要求为近3年,指2021年4月1日起至2024年3月31日止。
(3)被警示为施工安全风险企业情况
施工安全风险企业是指因发生各类事故(亡人、火灾、挖断管线)或施工扬尘不达标且情节严重,被**市(区)住房城乡建设主管部门依法警示为施工安全风险企业的企业。
本工程对施工安全风险企业采取否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格。
对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同参与投标活动的,应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以上成员被依法警示为施工安全风险企业的,联合体视为被警示的施工安全风险企业。
(4)其他信誉要求: /
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者且投标者审慎判断其资格符合本章“3.投标人资格要求”规定的,方可于2024年4月29日12时至2024年5月21日17时(**时间,下同),通过远程使用单位数字身份认证锁登录**排水集团电子招标投标交易平台(http://(略)cn/bpsdzzb)下载招标文件。
4.1.1下载电子招标文件,须首先登录“**排水集团电子招标投标交易平台”(http://(略)cn/bpsdzzb)完成注册、申办数字身份认证锁(单位数字身份认证锁、法定代表人的数字身份认证锁),供应商注册、数字身份认证锁的申办方法及流程详见北排供应链网站(https://(略)cn/bdc/bpgyl/index.html)“结果公示/重要通知”栏“重要通知”的“《**排水集团电子招标投标交易平台供应商注册及申办CA数字证书须知》”。
投标者应妥善(略)因上述账号、数字身份认证锁或密码保管不当造成的损失,由投标者自行承担。
4.1.2凡有意参加本项目投标者,须通过投标公司账户将标书费转账(或电汇)至我(略),并请在汇款凭证的备注(或摘要)中注明“(0007)标书费”。如备注未标注或(略),或付款单位为非投标公司,将导致无法下载本项目招标文件。
4.1.3标书费汇款证明(须加盖公章)上传至**排水集团电子招标投标交易平台(http://cg.bdc.cn/bpsdzzb)“报名投标”中“标书购买”的“缴纳凭证”,经交易平台审核通过后,投标者可登录下载招标文件。超过24小时,交易平台未显示审核信息的,投标人可于工作时间(工作日9时-12时、14时-17时)联系(略)了解审核情况。
4.1.4投标者登录“**排水集团电子招标投标交易平台”(http://(略)cn/bpsdzzb)“投标报名”栏目中“标书购买”处,用单位数字认证证书下载本项目招标文件。
4.1.5招标文(略),售后不退。标书费收款账户信息如下:
收款人:(略)
开户银行:(略)
账号:(略)
5.投标文件的递交
5.1凡下载招标文件者,方可通过远程使用单位数字身份认证锁登录**排水集团电子招标投标交易平台(http://(略)cn/bpsdzzb)上传投标文件,上传成功后平台自动生成的回执时间即为递交成功时间,投标人应保留回执。
本工程递交投标文件的截止时间(投标截止时间)为2024年5月22日9时30分。逾期未上传成功的投标文件,招标人不予受理。
5.2本(略)标交易平台”在线远程投标,投标人在投标截止时间前无需递交纸质投标文件,同时也无需到(略),投标文件递交方法如下:
(1)投标人应在投标文件递交截止时间前,通过互联网使用“**排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子投标文件;
(2)投标人应在2024年5月22日日8时00分至2024年5月22日9时30分使用单位CA数字证书通过互联网(略)
(3)投标人应在2024年5月22日9时30分至2024年5月22日10时30分使用单位CA数字证书通过互联网在“**排水集团电子招标投标交易平台投标工具”对所递交的电子投标文件进行远程解密。
特别说明:
投标者未通过“**排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子投标文件,或上传的电子投标文件为非使用“**排水集团电子招标投标交易平台投标工具”编制的,或未在5.2第(2)款规定时(略).2第(3)款规定时限内对电子投标文件远程解密的,因此产生的一切后果由投标人自行负责,包括但不限于未成功投标。
当通过“**排水集团电子招标投标交易平台投标工具(略)投标交易平台”的投标文件为准。
5.3 投标文件递交的地点:
通过“**排水集团电子招标投标交易平台投标工(略)告预留的“联系人”的联系方式,确认文件是否上传成功。
投标人要确保上传的文件为使用“**排水集团电(略)投标人负责,包括但不限于(略)。
5.4 本次投标文件以上传至“**排水集团电子招(略)子招标投标交易平台或(略)
5.5 逾期上传或解密的投标文件,**排水集团电子招标投标交易平台将予以拒收。
5.6 本项目将使用“**排水集团电子招标投标交易平台”远程线上开标,(略)结果及最高投标限价,同时投标人应使用个人CA数字证书对开标结果进行签章确认,投标人不对开标结果进行签章确认,不影响开标结果的合法有效。
投标人可登录“**排水集团电子招标投标交易平台”(http://(略)cn/bpsdzzb),在“04投标人使用手册”及“05视频操作流程”处下载供应商远程在线投标、开标的使用及视频操作流程。
6.发布公告的媒介
本次招标公告已在中国招标投标公共服务平台(http://(略)com)上发布,同时在北排供应链(https://(略)cn/bdc/bpgyl/index.html)上发布。
7.联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
邮编:(略)
招标机构:(略)采购部
地址:(略)采购部(**市**区东土城路17号院305室)
招标文件发售:(略)
招标项目经理:王女士,联系方式:(略)
招标文件、中标结果质疑联系电话:(略)
对招标文件异议、评标结果异议均应通过“(略)电子招标投标交易平台”(http://cg.bdc.cn/bpsdzzb)“澄清异议”栏“质疑与澄清”中本项目的“异议”模块提出
电子招标投标交易平台网址:http://(略)cn/bpsdzzb
开户银行:(略)
账号:(略)
招标工作人员纪律监督:(略) ,(略)
(略)
2024(略)