威海港乳山口港区5#6#泊位工程施工 重新招标合同变更信息公示
| 一、项目名称： | **港**口港区5#6#泊位工程施工 重新招标 |
| 二、项目编号： | **** |
| 三、标段名称： | 不分标段 |
| 四、合同名称： | **港**口港区5#6#泊位工程施工合同 |
| 五、建设单位： | **** |
| 六、建设单位社会统一信用代码： | 913********764707X |
| 七、代理单位： | **** |
| 八、代理单位社会统一信用代码： | 913********795238B |
| 九、中标单位： | ****工程局有限公司,******公司 |
| 十、中标单位社会统一信用代码： | 914********764483Y |
| 十一、变更内容： | 1、原合同条款：11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。 每延期一天，按合同总价的万分之二向发包人支付违约金。变更为：11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。 每延期一天，按合同总价的万分之二向发包人支付违约金，最高不超过合同总价的百分之三。2、原合同条款：24．争议的解决24.1争议解决方式 争议解决方式：采用(2)方式：****法院提起诉讼。变更为：24．争议的解决24.1争议解决方式 争议解决方式：采用(2)方式：****法院提起诉讼。3、原合同条款：22.违约22.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量达不到一次性验收合格标准，承包人赔偿给发包人造成的一切损失，并承担全部责任。变更为：22.违约22.1.2 对承包人违约的处理(4) 因承包人原因工程质量未达合格标准，由承包人负责整改直至达到合格为止，因此造成总工期的延误，责任由承包人承担。 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
换一批