郁南循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程勘察初步设计合同

**循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程（勘察初步设计）

发包人：****

承包人（联合体牵头人）：****

承包人（联合体成员）：****勘测院有限公司

日 期：2023年5月27日

发包人（全称）：****

承包人（联合体牵头人）：****

承包人（联合体成员）：****勘测院有限公司

****（以下称发包人）采用勘察初步设计模式建设**循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程（勘察初步设计）（以下简称“本项目”），****（主）设计单位、****勘测院有限公司（成）勘察单位（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本勘察设计合同，以此共同恪守。

1.工程概括

（1）工程名称：**循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程（勘察初步设计）。

（2）建设地点：位于**省**市****村委合理坑。

（3）资金来源：积极争取上级资金和债券资金支持，不足部分由**县财政统筹解决。

（4）勘察初步设计金额：****298.78元。

2 、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目拟对**循环热力发电项目的场地进行平整及建设进场道路，主要建设内容包括场地平整面积165亩，进场道路475米等。主要工程内容为场地平整工程、道路工程、边坡支护工程等。

进场道路路线全长约475m，采用城市支路标准建设，双向2车道，车行道宽度6.5米，人行道宽度2米，路基宽度为8.5米。

2.2 承包范围：完成**循环热力发电项目场地平整及进场道路建设工程的勘察、初步设计等工作，具体包括但不限于以下事项：（1）勘察范围：根据项目建设和使用功能需求，负责本项目建设相应范围内与本项目建设及使用功能有关项目内容的工程勘察（包括但不限于以下内容：1:500地形图测绘，初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探及必要时的施工勘察工作等），以及施工及验收过程中的配合工作；（2）初步设计范围：根据项目建设和使用功能需求，负责本项目建设相应范围内与本项目建设及使用功能有关项目内容的初步设计工作（包括但不限于以下内容：初步设计、概算以及专家论证和报审、施工图阶段设计过程中的配合工作。

2.3 承包方式：包勘察、包初步设计、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3 、合同工期

3.1、本合同工期约定为：总工期90个日历天（含勘察工期30个日历天，设计工期60个日历天）。

3.2、本工程的合同工期包括因承包人的设计未能****政府部门的要求****设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4 、质量标准：符合《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，以及行业相关规范技术标准、本项目勘察初步设计工作任务等要求。

5 、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：不发生安全事故。

（2）环境管理目标：符合当地有关安全生产、文明施工的要求，争创文明样板工地。

6 、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 签约暂定合同总价（暂定勘察费、暂定初步设计费之和）为****298.78元（大写：壹佰肆拾叁万陆仟贰佰玖拾捌元柒角捌分）

①勘察费合同价暂定为608133.12元（中标价）；

勘察费的招标控制价￥614400.00元×（1-勘察费中标下浮率1.02%）=608133.12元。

勘察费结算价：最终勘察费结算价根据招标人和中标人双方确认的实际工程量，****委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及中标人勘察费投标报价下浮率进行计算。该总价已包括初步勘察、详细勘察、工程测量及放线、管线物探及必要时的施工勘察工作、机械进退场费、水电费、所有实物工作收费、技术工作收费、土层剪切波速的测试费、税金、相关评审会议等全部费用，中标人不得以任何理由增加勘察费用，如结算时计算出的勘察费超出中标总价时，则按中标总价结算，结算总价不超出中标总价。结算价格不超过财政审核价

②初步设计费合同价暂定为828165.66元（中标价）；

初步设计费的招标控制价￥836700.00元×（1-设计费中标下浮率1.02%）=828165.66元。

初步设计费结算价：经招标人和财政部门等有关单位审核后的概算**费结算价为基础，按国家2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算设计费基价，并执行中标人初步设计费投标下浮率，即初步设计费结算价=初步设计费基价×(1-初步设计费中标下浮率)。注：如结算时计算出的初步设计费超出中标总价时，则按中标总价结算，结算总价不超出中标总价。结算价格不超过财政审核价

以上最终结算详见专用条款。

7 、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）合同协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商纪录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含澄清文件）；

（7）投标文件（含澄清文件）；

（8）其他合同文件。

8、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

9 、担保

9.1 履约担保：在合同协议书签署前，承包人向发包人提交履约担保。

履约担保金额为中标价的5%。如承包人为联合体单位，可由牵头人提供履约担保，履约担保采用以下任一方式：①银行担保；②****公司担保（在****建设局进行登记）；③现金担保（转帐或电汇至双方指定专设帐户）；④工程保证保险。

在本工程实施过程中，如果承包人未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的承包人应负的责任和义务，发包人有权从履约担保中索赔相应的损失及违约金等费用。

9.2 预付款担保： 无 。

10、联合体

10.1 如承包人为联合体，则本合同对联合体各方[****（设计方）为联合体牵头人，****勘测院有限公司为联合体成员]均有法律约束力；联合体牵头人在合同实施阶段承担主办、协调工作，须监督、督促联合体其他成员的建设工作进度和质量。

10.2 经双方协商同意，项目设计费、勘察费由发包人直接支付给各中标的投标单位。

11 、争议解决

11.1 和解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

11.2 调解

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

11.3 仲裁或诉讼

因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以采取下列第（2）种方式解决：

（1）双方达成仲裁协议，****委员会申请仲裁；

（2****人民法院起诉。

12、补充条款

双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对各通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在对应专用合同条款内约定。

13、合同生效

合同订立时间： 2023 年 5 月27日

合同订立地点： **县都城镇 。

本合同自发包人、承包人法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

14 、合同份数

本合同正本一式 十二 份，发包人执 四 份，承包人执 八 份。均具有同等法律效力，双方签字盖章后即时生效。

发包人（甲方）（盖章）： 承包人（联合体牵头人）（盖章）：

**** ****

地址： 地址：**省**市**大道177号21层

法定代表人 法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）： 或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话： 联系电话：

开户名称： 开户名称：********公司

开户银行： 开户银行：****分行第一支行开户账号： 开户账号：2017 0021 0920 0011 231

固定电话： 固定电话：0575-****8005

如联合体单位，还须联合体其他成员填写以下信息并签名盖章：

联合体成员方（盖章）：

****勘测院有限公司

地址：**市**区机场路111号413-420房

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：020-****4008

开户名称：****勘测院有限公司

开户银行：****公司**远景路支行

开户账号：680****74035

固定电话：020-****4166