甬金高速公路改扩建工程**至**段（**段）环境监测及专项验收技术服务招标公告
招标编号：****
1.招标条件
本招标项目甬金高速公路改扩建工程**至**段（****运输部以交公路函【2023】709号文批准建设，项目业主为****，资金来源为自筹，项目已具备招标条件，招标人为****(委托代理机构为****)，现对该项目环境监测及专项验收技术服务进行公开招标，实行资格后审。
2.项目概况和招标范围
2.1 项目概况：本次改扩建为**段，对应甬（**）金（**）高速公路起点位于****溪口镇与****沙溪镇交界附近，起点桩号K42+250。终点位于白峰岭隧道内（**市与**市交界位置）。终点桩号K115+595（以老路右线计），全线总长约73.345km，其中**段5.729km，**市67.616km。
2.2 招标范围：本项目设1个标段，既第HBJC标段，主要内容包括但不限于：①定期进行环境监测按照项目环境影响报告书及相关批复的要求，对项目建设施工前或准备期、施工期、竣工阶段开展环境监测工作，并编制环境监测报告以及出具环境检测报告；②协助发包人审核施工单位环保实施技术方案、定期开展环保技术培训；③协助发包人做好项目实施过程中的环保信息公开与宣传工作；④服务配合发包人做好行业主管部门检查；⑤项目完工后检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况；⑥项目投入试运营前，协助发包人开展突发环境事件风险评估，制定突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定运营期突发环境事件应急预案并协助备案；⑦指导监理单位开展环境监理工作，协助监理单位编制环境监理报告；⑧开展项目竣工环保验收调查，编制竣工环保验收调查报告，组织召开环保专项验收会议、信息公开及备案等；⑨环境监测及专项验收所需的其他技术服务工作。
2.3 服务期：自本项目合同签订之日起至本项目通过竣工验收之日止。
2.4 标段划分：本次招标设1个标段，即第HBJC标段。
3.投标人资格条件、要求
3.1具有独立法人资格，持****事业单位法人证书，通过省级及以上计量行政部门计量认证（或省****管理部门资质认定或****管理委员会资质认定）且认证（或认定）参数包含水、气、声等环境检测指标。
3.2（1）自2019年1月1日至投标截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1个交通工程（公路或水运工程）项目的环境监测（或环境监理）任务；
（2）自2019年1月1日至投标截止时间（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来，承接过1个交通工程（公路或水运工程）项目的环保专项验收服务任务；
3.3 项目负责人：具有环境保护类高级及以上技术职称，且须提供最近三个月在本单位缴纳的社保证明；
3.4 项目组其他人员：3人，具有中级及以上职称，且须提供最近三个月在本单位缴纳的社保证明；
3.5 本次招标不接受联合体投标；
3.6自2021年1月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（查询结果以中国裁判文书网查询显示内容为准，****法院判决书判决日期为准）；
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标,否则，相关投标均无效。
4.招标文件的获取
4.1潜在投标****集团电子招标采购管理系统，网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
4.2招标文件网上下载时间：2024-07-18至2024-07-23 。
4.3****集团电子招标采购管理系统数字证书的潜在投标人，****集团电子招标采购管理系统CA数字证书，具体办理指****集团电子招标采购管理系统（网址https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）→《****集团电子招标采购管理系统数字证书办理通知》→附件《****集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字****集团****中心办理，联系人：郑先生，联系电话：（0571）****9655；技术服务****认证中心有限公司提供，客服电话：****206660转6转2。
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，****集团电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日2024-07-24 16:30。招标人将于2024-07-26前在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间：2024-07-31 09:30。
5.2投标文件递交方式：
5.2.1电子投标文件（正本）的递交。采用网上递交方式,在投标文件递交时间截止前将投标文件加密****集团电子招标采购管理系统。
5.2.2要求递交纸质投标文件。采用邮寄递交方式，在投标文件递交时间截止前将纸质投标文件邮寄****集团****中心（地址：**市**区城星路59号东杭大厦12F，联系人：唐先生，手机号码：133****0529。
如要求递交纸质投标文件，投标人应预留足够时间确保纸质投标文件在投标文件递交截止时间前邮寄****集团****中心。****公司延误造成的投标失败等风险由投标人自行承担。
5.3电子投标文件（正本）未在投标文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点或者未按招标文件要求密封，无法参加纸质投标文件开标，造成投标失败的，由投标人自行承担责任。
5.4本项目采用网上远程开标方式（投标人无需至开标现场），在开标时间开始后解密投标文件。（开标网址：https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html）
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.****.com/),****集团电子招标采购管理系统(https://cncico.****.com/),****集团有限公司(http://www.****.com/)上发布。
7.联系方式
地址：江省绍****工业园区(甬金高速公路出口)
联系人：陈先生
电话：0571-****5213
电子邮箱：****@qq.com
招标代理机构：****
地址：**市上**城星路59号东杭大厦11F
联系人：余先生
电话：0571-****8172
电子邮箱：****@qq.com
招采中心：****集团****中心
地 址：**市上**城星路59号东杭大厦12楼
联 系 人：王先生
电 话：0571-****9655
电子邮件：****@qq.com
系统维护电话：（0571）****6758（系统维护人员仅提供系统技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取、投标保证金****中心王先生；潜在投标人对招标文件有异议和疑问联系人为招标代理机构余先生；系统操作异常，请联系系统维护。
2024-07-17
换一批