一、询价项目概况

2024年**货场增设消防系统项目，建设资金来自段维修成本。经立信中德勤（北****公司公司核定，本项目外包控制价为75382元（不含甲供材料设备费，包含安全生产费1478元）。根据《****集团有限公司零小工程项目管理办法（暂行）》（成铁计统〔2022〕283号）第四十条第3项“施工单项合同估算价20万元及以下的项目可不进行比选”，经2024年07月22日段领导班子决策机制程序决策（第19次段长办公会），2024年**货场增设消防系统项目业务外包以询价方式确定施工单位。现对2024年**货场增设消防系统项目业务外包项目进行询价，具体如下：

建设地点：**市**区**站货场。

询价范围：工程清单上所列内容（参选报价时需注明抵扣税率9%)。

计划工期：32天。

二、参选标准

（一）资格要求：

1.入选零小工程管理平台施工单位信息库单位。

2.参选人不存在下列的情形：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消参选资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）有骗取中选或严重违约或重大工程质量安全问题等被取消**资格的。

（二）诚信要求。

1.参选人不得存在下列情形：

（1）在规定期限内有行贿犯罪记录的；

（2）在规定期限内被拒绝**的；

（3）在规定期限内存在失信情形的。

（三）信誉要求：

1.参选人在2021年01月至2023年01月（递交询价报价文件之日起前2年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。

2.参选人在2021年01月至2023年01月（递交询价报价文件之日起前2年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。

3.参选人及参选人法定代表人在2021年01月至2023年01月（递交比选申请文件之日起前2****法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。

4.参选人未在“信用中国”网站（www.****.cn）中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统（www.****.cn）中被列入严重违法失信企业名单，****铁路局公布的失信行为“黑名单”。

（四）资质条件、能力：

本次询价要求参选人须具备市政公用工程（或建筑工程）施工总承包三级及以上资质。

（五）需要补充的其他内容。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一询价项目。

四、询价邀请单位

******公司、******公司

五、工程量清单

六、施工单位选定办法

原则上采用资质评审后，最低报价（报价低于其成本的除外）的参选人作为中选人。

七、合同及发票开具

中选人在收到中标通知书15****工电段****中心签订工程合同、廉政合同。逾期未签订合同的中选人将列入施工单位黑名单。比选人有权另行确定施工单位。本工程按照月进度进账，中选人按现场验工计价开具增值税专用发票。

八、询价会议时间、地点、要求

（一）报价文件送达截止时间：2024年8月10日。

（二）会议时间：2024年8月12日。

（三）会议地点：****工电段会议室。

（四）报价文件：

1.参选人资信文件:营业执照、资质证书、安全生产许可证及相关资信文件。资信文件有效期至2026年01月05日之后。

2.参选人近3年主要业绩。

3.施工组织（2份，单独装订）

4.参选报价:

（1）按工程量清单分项报价、汇总，不包含甲供材料、设备费。

（2）报价不得高于外包控制价。

（3）参选函格式：

参 选 函

****：

1.我公司已仔细研究了（项目名称）询价邀请函的全部内容，愿以总价人民币￥XXX元(大写：XXX元)参选（其中税金XXX元，不含税金额XXX元），工期X月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.如我方中选：

（１）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（２）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且符合邀请函规定的参选条件。

参选人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

XXXX年XX月XX日

（五）报价要求：

1.文件份数：2份。

2.报价文件各页加盖单位公章，采用左侧装订方式胶装成册，密封，并在封套的封口处加盖参选单位章（鲜章）；未按询价文件要求密封、逾期送达、未按指定地点送达、未盖单位章送达的报价文件按废标处理。

3.报价文件的真实性要求：参选人所递交的报价文件应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如报价文件存在虚假情况，在评审阶段将按废标处理；中选通知书发出后发现的，将取消其中选资格，并在零小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

4.报价文件的一致性要求：参选人所递交的资信文件必须与

国家企业信用信息公示系统发布信息一致，不得使用信息变更前资料（如信息正在变更中，请在相应资信文件后附有效证明），否则按废标处理，并在零小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。

请联系人在前述会议时间保持联系电话通畅，如询价会议中报价文件存疑，我段评审组人员将拨打联系人电话要求解答，届时拨打的电话将被录音，应答内容视为报价文件补充、更正说明。