**市**区集中式光伏发电项目
专业分包询价公告
（项目编号：****）
1.1采购条件
****（以下简称“采购人”）已承建**市**区集中式光伏发电 项目，该项目已具备采购条件，现对该项目的 专业分包 采购进行公开询价并择优确定供应商。
1.2项目概况与采购范围
1.2.1工程名称：
**市**区集中式光伏发电专业分包1.2.2项目地点/交货地点：
**省**市**区1.2.3采购范围及要求：
详见报价清单1.2.4计划工期：
开工日期：2024年09月30日 （具体以招标人发出的开工令为准）；
首次并网时间：不晚于2024年11月30日
全容量并网时间：不晚于2024年12月30日
由于政府政策调整等其他因素引起的工期延误，相应工期予以顺延（以发包人书面同意为准）。
1.2.5质量要求及标准：
工程质量符合国家标准、行业规范 、设计要求及发包人各项工程质量管理制度标准。
1.3供应商资格要求:
1.3.1营业执照：
具有有效的营业执照，且营业执照在有效的经营范围内；
1.3.2资质要求：
电力工程总承包三级及以上或机电工程总承包三级及以上。
1.3.3安全生产许可证：
需要
1.3.4信誉要求：
具有良好的企业信誉，且未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网站：www.****.cn）中的供应商参加本项目的采购活动。
1.3.5人员要求：
根据要求满足施工全过程的管理人员数量和机械数量；应具有机电工程专业二级注册建造师执业资格的项目经理（应提供相关业绩等证明材料）
1.3.6纳税人资格：
供应商必须具备一般纳税人或小规模纳税人资格，被采购人纳入采购人或采购人所属上级单位不良供方的单位否决其应答；
1.3.7联合体投标：
本次采购不接受联合体投标；
1.3.8近年发生的诉讼及仲裁情况：
应说明供应商近三年败诉的货物买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。若供应商无败诉的货物合同相关情况，需自行承诺。
1.4询价采购文件的获取
1.4.1询价采购文件发售方式：
电子版询价采购文****集团有限公司电子采购平台 （https://www.****.com）（以下简称“采购平台”）进行发布，供应商已注册有采购平台账号的，可直接登录报名，否则供应商须于询价采购文件发售截止时间前完成采购平台在线注册，注册操作说明可依次点击“供应商注册”“供应商注册指引”自行下载查阅。
1.4.2询价采购文件发售时间：
2024 年9月14日17时00分至2024年9月19日17时00分（**时间）。
1.4.3询价采购文件售价：
每标段询价采购文件售价人民币 400 元整，请在签收询价采购文件前由供应商账号打入下方指定账号，售后不退。
询价采购文件费用收款账户相关信息为：
单位名称：****
开 户 行：****营业部
银行账号：1345 0000 0009 37080
1.4.5应答保证金：
要求递交应答保证金：
应答保证金的形式：****银行保函
应答保证金的金额：80万元
收款单位:****
开户银行：****营业部
账号：1345 0000 0009 37080
要求：1.汇款时须注明:“项目名称缩写”+应答保证金
2．选择银行转账，应答保证金须从应答供应商开立的基本存款账户转出。最迟在采购人与成交人签订合同后5日内，向未成交的供应商和成交人退还应答保证金。应答保证金的退还按照原支付应答保证金单位名称和账号以转账的形式退还。
1.4.4报名：
电子版采购文****集团电子采购平台（https://www.****. com）进行发布。供应商已****集团电子采购平台会员的，可直接登录报名；其他有意向的供应商请于采购文件发售截止时间前****集团电子采购平台（https://www.****.com）在线注册，交纳相关费用及应答保密承诺函的签署盖章，点击报名前需上传标书款汇款回执单、保密承诺函（附件一）、授权代理书（如有）、营业执照、资质证书（以上文件需连续扫描为一个PDF文件后上传），报名文件经采购人审核后方可下载采购文件。
****集团电子采购平台将在发售期结束后自动关闭报名入口，未能按时完成报名、购买采购文件相关工作的供应商不得参与项目应答。
因供应商未能按上述要求包括但不限于上传错误的缴费凭证、提交的报名文件不符合要求，造成无法报名、报名错误等情况的，供应商须自行承担责任。
1.5应答文件的递交
1.5.1 提交应答文件方式：
供应商应分别采取线上、线下方式递交应答文件，线上应答文件在“采购平台”提交；线下应答文件应邮寄至采购人地址，通讯地址详见本公告“1.6.联系方式”。
2024年9月24日14时 00 分（**时间），应答文件应按询价采购文件规定时间、地点提交，逾期送达的应答文件将被拒收。
采购人：****
地 址：**市**区文创路6****中心B栋13楼
联系人：郭若琰
联系电话：139****4942
电子邮件：****@163.com
（1）本次采购活动的最终解释权在采购人。
（2）供应商须遵守采购人的保密规定（见应答保密承诺函），并遵守相关廉洁协议。
（3****公司****公司发布的采购信息进行诈骗的行为，本公司将不承担任何责任，并保留追究相关责任人责任的权利。
（4）电子版询价采购文件与纸质版询价采购文件具有同等的效力，当电子版询价采购文件与纸质版不一致时，以纸质版询价采购文件为准。
（5）本次采购不分标段；
（6）未购买本项目采购文件的，其应答将被拒绝，有文件证明下列情形的除外：
① ****办事处或分公司代为购买采购文件的；
② 购买采购文件的厂家在应答截止前因兼并、重****公司名称变化的。
****
****事业部
2024年9月14日
换一批