根据我单位采购计划安排,现拟采用询比方式采购**义东****指挥部义东高速公路**(南市至南马)段项目第JD02、JD03标段联网测试项目询比采购项目,欢迎合格的供应商前来报价。
一、项目概况和采购范围
本次采购义东高速公路**(南市至南马)段项目第JD02、JD03标段联网测试,采购控制价34.86万元,实施地点为**省**市**市,实施时间1个月。
本次招标(采购)的联网测试为施工总承包范围内的暂估价专业工程,本项目由****受**省****公司、******公司委托采购,采购完成后由发包人**省****公司、******公司与中标单位签订合同,费用实际付款义务人为**省****公司、******公司,****和**义东****指挥部作为见证方和管理方,见证双方合同履行情况,中标单位应根据****和**义东****指挥部要求,积极主动开展联网测试相关工作。
本项目为机电施工第JD02、JD03标段中的暂估价招标,****为本项目的项目业主,负责本项目的建设管理和招标采购事宜,**义东****指挥部受本项目项目业主委托,在项目建设期间全权负责和行使项目业主的权利和义务。
本项目全线隧道机电系统、监控系统、通信系统、收费系统、供配电系统(含高低压配电柜、变压器、电力监控设施等)、照明等机****服务区等场区机电设施)须达到联网运行的要求。在路段开通运行前,配合**省****中心,按照有关规定和规范要求,进行兼容性测试、适用性测试、技术基础检测、并网测试等联网测试,所有测评费用已包含在综合报价中,发包人不再另行支付。
1、参加本次采购活动的供应商应当是中华人民**国境内的√法人、□非法人组织、□自然人、□依法办理主体资****公司,同时还应具备如下条件:
√(1) 资质要求:本身或****运输部门颁发的公路工程交通工程专项证书;具有检验检测机构资质认定证书;****政府部门认定的CMA机电工程参数。(提供相关扫描件)
(工程类:根据项目实际需求对营业执照、资质证书、安全生产许可证等提出相应要求;材料设备类:根据生产商及经销商的不同要求进行设立)
√(2)业绩要求:自2019年7月1日以来,完成过一个15万元以上的高速公路机电工程联网测试项目(以合同签订时间为准)。
业绩证明材料:合同复印件,包括合同首尾页、合同双方签字盖章页、重要信息页。上述资料应加盖投标人公章,并应体现服务内容、合同金额、合同签订日期。
√(3)项目负责人要求:具有高级工程师及以上技术职称;****运输部颁发的公路水运工程试验检测师证书(至少含机电专业****运输部颁发的(交通工程专业)试验检测师证书资格;担任过一个高速公路技术基础检测项目负责人或技术负责人。(a.拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书扫描件等。b.对主要人员有业绩要求的,应出具相应业绩证明材料:中标通知书或合同协议书或委托书扫描件。如中标通知书或合同协议书或委托书无法体现人员姓名和任职的,应提供发包人 ****运输部门) 出具的证明材料,否则业绩不予认可。 )
√(4)信誉要求: 近三年内(自2021年7月1日至竞价截止日期间)供应商及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为(查询结果以中国裁判文书网(http://wenshu.****.cn/)网站页面显示内容为准并截图,****法院判决书判决日期为准)【查询方式:高级检索全文检索(分别检索供应商、其法定代表人、拟委派项目负责人)案由(供应商选择“单位行贿”,法定代表人和拟委派项目负责人选择“行贿”)裁判日期(至少为要求查询开始时间至本公告发出之日)】
(5)其他要求:/
2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目采购活动的;单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段(包件)采购活动的。
3、本次项目不接受联合体参加采购活动。联合体响应的,应满足下列要求:/
4、每个供应商最多可对1个标段(包件)进行响应,且允许中1个标段(包件)。
5、其他:/
1、采购文件网上下载时间:2024-10-10 00:00至2024-10-12 23:59。(不得少于2日)
2、潜在供应****集团电子招标采购管理系统,网址为https://cncico.****.com/cms/default/webfile/index.html进行供应商注册,无需办理CA。本项目采购文件和补充(答疑、澄清)、修改文****集团电子招标采购管理系统下载方式发放。
3、潜在供应商对采购文件有疑问的,****集团电子招标采购管理系统递交。提交疑问截止日为2024-10-14 09:00。采购人将于2024-10-14 17:00前在网上发布补充(答疑、澄清)文件。潜在供应商应自行关注网站公告,采购人不再通知。供应商因自身贻误行为导致报价失败的,责任自负。
四、响应文件递交等要求
1、响应文件递交的截止时间为:2024-10-16 09:00;(不得少于3日)
2、响应文件递交方式
电子响应文件(正本)采用网上递交的方式:在响应文件递交时间截止****集团电子招标采购管理系统。
纸质响应文件采用邮寄递交方式:在响应文件递交时间截止前将纸质响****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
样品等的递交:采用邮寄递交方式,在响应文件递交时间截止前将****公司名称)(地址:(公司地址),联系人:先生(女士),电话: )。
供应商应预留足够时间确保纸质响应文件、样品在响应文件递交截止时间前邮寄送至采购人指定地点。****公司延误造成的本次采购响应失败等风险由供应商自行承担。
3、电子响应文件(正本)未在响应文件递交截止时间前上传至电子招标采购管理系统,将被拒收,后果由供应商自行承担。
纸质响应文件未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,而无法参加纸质响应文件开启会议的(仅当因系统故障等非供应商原因造成所有供应商的电子响应文件均无法开启时方开启纸质响应文件),由供应商自行承担责任。
样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点或者未按采购文件要求密封的,造成响应失败等风险由供应商自行承担。
4、参加多个标段(包件)采购活动的供应商,须分别对每个标段(包件)单独递交响应文件。
5、响应文件开启时间:2024-10-16 09:00。
6、其他要求:(由采购人视采购项目情况填写,无则填“/”)
本次采购公告在****集团电子招标采购管理系统(https://cncico.****.com/)上发布。
1、采购人:****
地址:
联系人:陈先生
电话:0579-****7903
电子邮箱:
2、监督部门:**交投高速****公司纪检审计部
电 话:0571-****6863
3、系统维护联系电话:(0571)****6758
采购人:****(单位公章)
日 期:2024-10-09