******电站安全监测系统工程
土**装劳务标招标公告
1 招标条件
****已中标******电站安全监测系统工程项目，项目
业主为****。本项目包含的土**装劳务等劳务分包已具备招标条件，****集团西北
****研究院有限公司作为招标人，现对该项目进行公开招标,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且
有意投标的企业法人，均可向招标人购买招标文件参与本项目投标。
2 工程概况与招标范围
2.1 项目建设地点
******电站位于**省****市合涧镇境内，电站距**和**的直线距离分别为140km和
60km，地理位置优越。
2.2 项目概况
******电站位于**省****市合涧镇境内，上、下水库均位于卫河水系淇河支流淅河流
域内，****水库北侧支沟烟云沟，下水****水库，弓上水库是淅河上游的一座中型水
库。电站距**和**的直线距离分别为140km和60km。电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。**
****电站为一等大(1)型工程。主要建筑物按1级建筑物设计；次要建筑物按3级建筑物设计；临时建筑
物按4级建筑物设计。****水库、输水发电系统、下水库等3大建筑物。
2.3 项目建设工期
本项目计划总工期61个月（1858日历天）；计划开工时间2024年11月30日，2029年12月31日完工，具体开工
时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。
本项目计划总工期61个月（1858日历天）；计划开工时间2024年11月30日，2029年12月31日完工，具体开工
时间以招标人通知的开工时间为准，但总工期不变。
2.4 分包内容
本项目拟分包的工作内容主要包含(但不限于)：
（1）上水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务；
（2）下水库及其建筑物监测仪器设备安装劳务；
（3）输水发电系统建筑物监测仪器设备安装劳务；
（4）自动化仪器设备安装劳务；
（5）建设期间的巡视检查、辅助监测及设施设备维护；
（6）其他需要配合完成的相关安全监测土建劳务；
（7）合同执行期间需做好与各方的协调配合；合同期本项目相关的所有维护、拆除、撤离等工作，且承包人
应提供不少于三辆汽车，至少包含一辆越野车用于现场施工需求。
2.5 标段划分
本招标项目标段/标包划分：本项目分为一个土**装劳务标。
2.6 资金来源
****集团西北****公司利用自有资金予以解决，资金已落实。
3 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方
面具有相应的 施工 能力。
3.1 本次招标要求投标人的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求，并在人员、业绩、设备、资金等方
面具有相应的 施工 能力。
3.1.1资质要求：具有施工劳务资质或水利水电工程施工总承包三级及以上或建筑工程施工总承包三级及以
上资质；同时具有有效的安全生产许可证。
3.1.2财务要求：提供最近1年的财务审计报告，财务状况良好。
3.1.3业绩要求：投标人在投标基准日期的近5年（2019年1月1日-至今）内，承担过至少1项类似业绩（水利
水电工程或建筑工程项目，业绩证明材料以合同（至少包含：合同封面、首页、金额页、签字盖章页）或中标
通知书为准。
3.1.4项目主要负责人资格要求：
（1）项目经理：需同时具备以下资格能力：具有水利水电工程专业（或建筑工程专业）二级及以上注册建
造师执业资格（且在本单位注册）并具有有效的安全生产考核合格证（B证）；中级及以上职称；未担任其它在建
工程的项目经理（提供无在建声明）。
（2）项目负责人具备本专业现场管理工作经历和专业技术能力。
3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）投标人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）****集团****公司和中国电建西北院的禁入承包商；
（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；
（5****法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入
失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.****.cn/)；
（6****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完
毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），招
（6****法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完
毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.****.cn/zhixing/），招
标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.2 其他要求：具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和****公司，****公司的
子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标资格审查采用资格后审方式，****小组对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到
招标文件规定要求，评标小组将否决其投标资格。
4 招标文件的获取
4.1凡符合上述资质条件要求的，请于2024年10月25日至2024 年10月30日，每日上午8:30时至11:30时，下午
14:00时至17:00时（**时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至招标公告联系邮箱（邮箱号：
****@qq.com），邮件注明“弓上劳务分包报名资料+单位名称全称”。
（1）单位营业执照原件副本及资质证书；
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件（授权委托书格式不限，但需明确授权代表联系电
话）。
4.2招标文件的售价：本次招标不收取标书费。
5 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2024年11月14日10时00分（**时间，下同），地点为
**省**市**区城南大道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人持身份证原件现场参
与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查。
5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
6开标时间、地点
6.1 开标时间为 2024年11月14日10时00分
6.2 开标地点为**省**市**区城南大道18号5260会议室，各投标人在参会须由法定代表人或授权代表人
持身份证原件参与开标，开标时招标人将对投标人代表身份进行核查 。
7发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****.com)、中国电**光采购网
（http://bid.****.cn）、****网站（http：//www.****.cn）上发
布。
8中标人数量：1人。
9 联系方式
招 标 人： ****
地 址： **省**市**区城南大道18号
邮 编： 710100
联 系 人： 张工
电 话： 029-****7255 /199****5702
传 真： 029-****7739
电子邮件： ****@qq.com
10 联系方式
10 联系方式
监督机构：****
监督电话：029-****0468
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） （签名）
招标人或其招标代理机构： ****（盖章）
2024年 10 月 25 日