****年创新型室分**嘉湖**湾商住小区（二区）施工项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。

1.1采购项目名称及项目编号：****年创新型室分**嘉湖**湾商住小区（二区）施工项目（项目编号：BX441********1082173340）。

1.2采购人：****。

1.3采购项目资金落实情况：项目资金由比选人自筹，资金已落实。

1.4标包划分：本项目不划分标段，中选人数量为1个。

1.5本项目设置最高限价。最高限价详见“报价一览表”，参选人报价超过最高限价的，其应答将被否决。

2.1采购范围：（具体要求详见技术规范书）

2.1.1室内分布系统施工

（1）提供创新型室分【**嘉湖**湾商住小区（二区）】项目室内信号覆盖施工总包服务（交钥匙工程）；

（2）其他配套工作，如：非直供电的电力布放工程等；

（3）配合运营商设备入网调测；

（4）运营商设备调测开通入网后的室分系统验收交维；

（5）室内分布系统的测试；

（6****公司及当地通建办工程竣工验收备案；

（7）在项目竣工后1年内负责本项目室内分布系统的7×24小时维保服务。

2.1.2工程物资配送服务：

（1）****公司的相关管理规定，并纳入考核管理体系；

（2）乙供材料必须严格执行合同约定及图纸要求并满足相关标准要求，同时须接受第三方抽查。

2.1.3交付回款：****公司完成站点的交付和回款。

2.2项目预算：10.72万元（含税），本合同结算上限金额不超过合同最高签订金额。

2.3合同期限：自签订合同之日起至2025年12月31日。

2.4保修期：36个月，乙方负责该项目维保工作至合同有效期满。

2.5承包方式：参选人对工程项目包工包材料、包质量、包工期、包文明施工，并独立承担安全责任（参选人提供材料须满足采购人的质量要求及标准规范。采购人有权根据上级政策变动，调整乙供材料设备为甲供）。

2.6计划工期：在接到采购人的进场通知之日起，7个日历天内进入施工现场，工期为40个日历天。

2.7质量、技术要求：达到国家、行业相关规范、规定合格标准，满足采购人及比选文件的要求。

3.1依法设立：参选人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

证明材料要求：参选人如为企业法人，须提供合法有效的企业法人营业执照；****事业单位或其他非法人组织，****事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件。

3.2资质要求：本项目要求参选人同时具备以下有效资质：

（1****建设部或其下属行政机构颁发的通信工程施工总承包三级（含）以上资质。

（2****建设部或其下属行政机构颁发的安全生产许可证。

证明材料要求：①须同时具备以上资质证书，并提供有效通信工程施工总承包资质证书扫描件或电子证书及证书在【**建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）http://jzsc.****.cn/home】或参选人注册地省级一体化平台的查询截图；若参选人已按《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定换发或颁发资质证书的，根据上述文件规定的资质对应关系进行认定。②提供安全生产许可证书扫描件或电子证书（原件备查）。

3.3业绩要求：参选人须具备自2021年01月01日至应答文件递交截止时间（单项合同以合同签订时间为准，框架合同以订单时间为准）在**范围内至少一个同类项目业绩（同类项目定义：室分施工）。

证明材料要求：

（1）业绩合同证明材料须提供合同关键页扫描件（包括但不限于合同名称页、合同标的页、合同金额页、合同时间页、合同签字盖章页等）作为证明材料。

（2）如框架合同采购方采用线下下达订单，须同时提供框架合同和该框架合同下的订单（需要体现采购方盖章及与所提供框架协议的关联性）作为证明材料。

（3）如框架合同采购方采用线上电子平台下达订单，按以下任一方式提供证明材料：

①须同时提供框架合同和至少一张对应框架合同下的平台订单截图+采购方盖章的订单清单（建议同时提供可编辑的Excel格式的订单清单上传至大附件）；订单清单应包含框架合同名称、框架合同编号、订单编号、订单含税金额、订单时间、含税汇总金额等内容作为证明材料。

②须同时提供框架合同**台订单截图（需要体现与所提供框架协议的关联性）。

（4）若为单项合同，时间和金额以合同为准；若为框架合同，时间和金额以订单为准。材料内容应足以支撑判断合同内容、时间、金额等情况，资料不全，评委无法确定该项业绩的则不予认可。

3.4三类安管人员：

（1）参选人的企业主要负责人须具备通信行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）拟派项目负责人须具备通信行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；

（3）拟派专职安全生产管理人员须具备通信行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（C证）；

证明材料要求：①三类人员须证企相符且在有效期内，不允许复用，若复用，则其应答将被否决。②须提供三类人员有效期内的通信行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书原件彩色扫描件及证书在“工业和信息化部政务服务平台”（https://txjs.****.cn/ggfw/search.jsp）证书查询网页查询结果截图；③须提供上述人员有效身份证扫描件、2024年03月01日以来连续不少于3个月的本单位参保证明（社保缴纳单****公司）扫描件。

3.5参选人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行****机关出具的有关法律文书为准）；

（6）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准) ，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被****公司/****公司****公司/****列为“禁止交易企业”的；

（10）被****公司/****公司****公司/****列入企业黑名单的。

（11）法律法规规定的其他情形。

证明材料要求：参选人须提供承诺函。

3.6关联企业要求：

（1）参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。

（2）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。

（3）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或者存在交叉任职的不同参选人，不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目应答。

证明材料要求：参选人须提供承诺函。

3.7分包转包情况：本项目不允许转包或违法分包。

3.8联合体：本项目不接受联合体应答。

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。

5.1文件获取

5.1.1比选文件获取时间：2024年11月08日14时00分至2024年11月13日17时30分（**时间，下同）。

5.1.2比选文件获取地点：**省**市**区祥福路1号**一展大厦

5.1.3比选文件获取联系人及联系方式：罗经理、133****8382

5.1.4比选文件每套售价0元人民币。

纸质应答文件的递交：

6.1递交纸质应答文件递交截止时间（即应答截止时间）为：2024年11月18日09时30分，应答文件递交地点：**省**市**区祥福路1号**一展大厦波海湖会议室。

6.2本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，采购人邀请参选人的法定代表人或者其委托的代理人准时参加。

6.3出现以下情形时，采购人不予接收应答文件：

6.3.1逾期递交或者未递交到指定地点的；

6.3.2未按照比选文件要求密封的；

6.3.3未按照本公告要求获得本项目比选文件的。

应答文件开启在应答文件递交截止时间的同一时间进行，地点为应答文件递交地点。邀请所有参选人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加唱价会议，参选人未派代表参加唱价会议的，视为默认唱价结果。

本比选公告在中国铁塔在线商务平台（http://www.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。

采购人：****

2024年11月08日