询比公告
本询比项目为【****中心****园区)算力基础设施建维服务EPC总包工程安全监督服务项目】(项目编号:【****】),采购人为【****】,采购代理机构为【****】。项目资金已落实,具备采购条件,现进行公开询比,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商(以下简称供应商)参加询比响应。
1. 项目概况与采购内容
1.1 项目概况:****数据中心****园区)算力基础设施建维服务EPC总包工程安全监督服务项目,本项目采购金额最高限价为40万元(含税,总价包干,无需审计),现对项目所涉及的安全监督服务等进行公开询比。
1.2 采购内容及标包划分情况:
序号 | 【涉及的主要评估产品品类】 | 产品名称 | 数量 | 实施地点 |
1 | 安全监督服务 | 安全监督 | 详见询比文件 | **市 |
【本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果,请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期、处理措施等关键内容,请务必登录中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
1.2.1工期:自合同签订之日起至2025年2月15日前完成(不论何种原因引起的工期**,均同步**项目服务期,费用不再增加)。
1.2.2地点:**市(询比人指定的任一地点)。
1.2.3符合质量:符合行业及询比人要求。
1.2.4本项目不划分标包。
1.3 ★本项目【设置最高响应限价,最高响应限价为40万元(含税),供应商响应报价高于最高响应限价的,其响应将被否决】。
2. 供应商资格要求
2.1供应商基本资格要求:供应商应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于采购人和采购代理机构。【供****银行资信和商业信誉。】提供新版有效的加载统一社会信用代码营业执照复印件并加盖公章,原件备查。
2.2本项目要求供应商提供(1)依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银****管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料);(2)提供近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)
2.3本项目要求供应商须承诺能够开具符合国家要求的增值税专用发票,提供承诺书并加盖公章。
2.4供应商须提供2021年1月1日至本公告发布之日止,单项合同金额不低于100万元的全过程咨询项目业绩(服务内容含安全)或者单项合同金额不低于40万的安全监督服务项目业绩至少1份(数量以合同数量计算),提供相应的业绩证明材料:【1、业绩证明材料须提供合同关键页复印件:合同关键页中应包括项目名称、金额页、签字盖章页等;2、业绩证明材料数量以合同数量计算。】
2.5 供应****管理部门核发的且在有效期内的工程监理综合资质或机电工程甲级监理资质。
2.6供应商为本项目提供的项目负责人须为国家注册监理工程师(机电工程专业),总监理工程师在建工程数量符合《建设工程监理规范》GB/T50319-2013规定,提供承诺书。供应商须具备不少于一人的注册安全工程师(中级及以上)。提供上述人员证书复印件、身份证复印件、与近6个月的社保缴纳证明复印件。
2.7供应商须为本项目配备的服务团队成员不少于4人(含项目负责人)。提供上述人员证书复印件、身份证复印件、与近6个月的社保缴纳证明复印件。
2.8本项目不接受联合体响应申请。
2.9本项目要求供应商的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一标包或者未划分标包的同一询比项目。
2.10 供应商不得存在下列情形之一:
(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(2) 被依法暂停或取消投标/响应资格的;
(3) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
(4) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(5) 在最近三年内[响应截止时间前36个月]被相关行****机关认定骗取中标/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的;
(6) 在最近五年内[响应截止时间前60个月]被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(7) 在最近五年内[响应截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准);
(8) ****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,已执行完毕或不再执行的除外;
(9) 为本询比项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务;
(10)为本工程项目的相关监理人,或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
(11)为本询比项目的代建人(含总、分包单位,包括存在控股关系);
(12)为本询比项目的采购代理机构;
(13)与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人;
(14)与本询比项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系;
(15****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的;
(16)【其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则,应对供应商及其响应产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的;】
(17)法律法规、询比文件限定的其他情形。
2.11供应商是代理商的,本条所指的供应商也包括其所代理的制造商;联合体响应的,联合体成员均不得存在上述任一情形。
3. 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”,凡未通过资格后审的供应商,其响应将被否决。
4. 询比文件的获取
4.1询比文件获取时间:2024年11月14日00:00至 2024年11月18日23:59(**时间,下同)。
4.2询比文件获取方式:登录“中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)”后,通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统,进入本项目进行询比文件登记申领,未在系统注册的供应商须先进行注册,注册方法详见本公告“7供应商注册”。
4.3 获取本询比文件不收取费用。
5. 响应文件的提交
5.1 响应文件提交截止时间(即响应截止时间):2024年11月22日9:00。
5.2 电子响应文件的提交方式:【登录“中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)”后,通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统,选择本项目进行响应文件提交,供应商应在响应文件提交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子响应文件的上传。供应商未在电子采购系统进行询比文件申领登记或电子响应文件未按照要求加密的,将无法通过电子采购系统提交电子响应文件。】
5.3 本项目将于响应文件提交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开启响应文件,【采购人/采购代理机构】邀请响应供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.4 本项目将于询比文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统唱价,【采购代理机构】邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。
5.5 出现以下情形时,【采购代理机构】不予接收响应文件:
5.5.1 逾期送达或者未送达指定地点的;
5.5.2 未按照询比文件要求密封的;
5.5.3 未按照本询比公告要求获得本项目询比文件的。
6. 【样品的递交】
6.1 样品递交的时间、地点: 无 。
7. 供应商注册
7.1中国电**光采购网注册
未注册过的潜在供应商,须通过“中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)”首页“立即注册”模块完成注册后,方可申领本项目询比文件。
7.2 CA证书办理
参加询比响应的潜在供应商须提前办理CA证书,并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网首页“操作指引-CA办理”。
7.3技术支撑联系方式
服务热线:010-****7929 /010-****7880
服务邮箱:****@chinatelecom.cn(电子采购系统技术支撑)
****@chinatelecom.cn(CA证书办理技术支撑)
8. 发布公告的媒介
本询比公告在中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)、中国招标投标公共服务平台(http://www.****.com/)上发布,其他媒介转载无效。
9. 联系及异议接收方式
9.1联系方式
采购人名称:****
地 址:**市运**路237号
采购代理机构:****
地 址:**市**区奥体大街68号4幢10层
联 系 人:王工
电 话:0514-****1115
电子邮件:****@chinaccs.cn
9.2异议接收方式
【登录中国电**光采购网(https://caigou.****.cn)后,通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。】
采购人:****
采购代理机构:****
2024年11月13日