****配套出运码头改扩建工程项目招标公告
1．招标条件
本招标项目****配套出运码头改扩建工程项目已由舟****改革局以定发改审批〔2024〕77号文批准建设，项目业主为****（下称招标人），建设资金来自自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见（http//www.****.cn/）、**市公共**交易服务平台（http://zsztb.****.cn/）。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目位于岑港街道册子岛东北部2#出运码头，建设规模为将****现有2#出运码头提档升级改造为10000吨级散货码头，设10000吨级泊位2个。提档升级改造后，码头设计通过能力为1532万吨/年。**系缆墩采用高桩墩式结构，桩基采用φ1200mm嵌岩灌注桩；钢过桥采用实腹梁板式钢结构。
2.2招标范围：本次招标为一个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围内系缆墩、钢过桥、绞缆机及相应配套设施等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复。
施工计划工期：3个月；缺陷责任期12个月。施工期间现有码头将正常生产作业，施工必须服从生产作业需要，施工单位开工前须做好施工组织设计并报监理人审核、发包人同意，落实好安全生产工作，投标人须对上述情形充分理解并承担由此可能的风险，在不影响码头正常作业的前提下，确保工程在合同工期内顺利完成。
3．投标人资格要求
3.1凡具有独立法人资格、**与航道工程施工总承包三级及以上资质（该资质应在“**省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为2024年12月9日（周一）），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.4在“信用中国”网站（http://www.****.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。
4．招标文件的获取
4.1本项目招标文件（含招标图纸）和补遗书（补充、澄清、修改文件）以网上下载方式发放。
4.2招标文件（含招标图纸）网上下载发放时间： 2024 年 11 月 25 日至2024年 11 月 29 日。
4.3潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录**市数字招标交易系统（以下简称“电子交易平台”）（https://jypt.****.cn:8181/TPBidder/memberLogin）下载招标文件和补遗书（补充、澄清、修改文件）。
4.4未取****交易中心CA 数字证书的潜在投标人，应办理交易主体注册手续（**省统一主体库：https://ggzy.****.cn/tspbidder/memberLogin），取得CA数字证书（CA办理网址：http://tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=41，客服电话：****878198）。关于**市数字招标交易系统如有不明****公司，客服电话****503300或者**电子招投标支持群****41593。
4.5潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“电子交易平台”提交。招标人通过电子交易平台“电子交易平台”发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
5．投标文件的递交
5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。
5.2投标文件递交截止时间：2024年 12 月 17日 9 时 00 分。
5.3投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至 “电子交易平台”。本次招标不需提供纸质投标文件。
5.4 超过投标截止时间上传的投标文件，“电子交易平台”不予受理。
6．发布公告的媒介
本次招标公告同时在（http//www.****.cn/）、**市公共**交易服务平台（http://zsztb.****.cn/）上发布。
7．联系方式
招 标 人：****
地 址：**省**市**区岑港司前街255号
联 系 人：吴先生
电 话：0580-****869
招标代理机构：****
地 址：**市**区**中浪国际大厦A座23楼
联 系 人：陈先生
电 话：0580-****117
附录
附录1 资格审查条件（资质最低条件）
| 施工企业资质等级要求 |
| 1、投标人应具备独立法人资格、**与航道工程施工总承包三级及以上资质（该资质应在“**省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，发布日期为2024年12月9日（周一））； 2、持有有效的安全生产许可证； |
附录2 资格审查条件（财务最低要求）
| 财务要求 |
| 承诺提供不应少于90万元人民币的流动资金（由投****银行信贷证明或财务能力承诺书）。 ****银行信贷证明，开****银行级别：****银行县（区、****银行。 |
附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
| 业绩要求 |
| 自2019年7月1日（以实际交工日期为准）以来，按一个标段成功地完成过**（或改扩建）沿海码头工程的施工。 |
注：1.投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的主要类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验****委员会出具的水运工程竣工验收鉴定书（或竣工验收现场核查报告）或交通（水运）项目质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“**省交通运输信用综合管理服务系统”中打印的含有该水印的《主要业绩信息一览表》。上述缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。
工程规模解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或交通（水运）项目质量监督部门或项目所在地设区市交通（水运）行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。
投标人在“**省交通运输信用综合管理服务系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。
附录4 资格审查条件（信誉最低要求）
| 信誉要求 |
| 1、不存在投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2021年7月1日以来，投标人无行贿犯罪行为； 3、在“信用中国”网站（http://www.****.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。 |
注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询****法院判决书判决日期为准）。
附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）
| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| 项目经理 | 1 | 1、担任过**（或改扩建）2000总吨级（或GT或吨级）及以上沿海码头工程施工的项目经理（或项目副经理、项目技术负责人或设计施工总承包项目的施工负责人），有**与航道工程一级注册建造师证书或交通主管部门核发的水运工程三级项目经理资质证书，高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、拟委任项目经理未在其他在建合同工程中任项目经理。 3、近三年（自2021年7月1日以来），拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 4、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
| 项目技术负责人 | 1 | 1、担任过**（或改扩建）2000总吨级（或GT或吨级）及以上沿海码头工程施工的项目技术负责人（或项目经理、项目副经理或设计施工总承包项目的施工负责人），有高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 2、上述拟委任的项目技术负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 |
注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准。
2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。
3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：
(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；
(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。
(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
5. 投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目技术负责人的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在**省交通运输信用综合管理服务系统中已全部公开的，须在信用信息一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件
相关公告
换一批