****2024年北曲坊、****花园二期、北城二期电信基础通信工程第一批室分拓展项目施工总承包采购项目已具遴选条件，现邀请有意向的单位参加遴选活动。
1.项目简介
1.1项目名称：****2024年北曲坊、****花园二期、北城二期电信基础通信工程第一批室分拓展项目施工总承包采购项目
1.2采购人：****
1.3项目概况：********曲坊、****花园二期、北城二期第一批电信基础通信工程室分拓展项目，施工总承包费用包含：总包单位的管理协调,设备安装、调测、开通,线缆的布放及调测，光缆的布放、熔接成端以及相关业务完工后的优化及测试，相关业务发展的协调。
1.5标段划分：本项目不划分标包，中选人数量为1个，中选份额100%
1.6本项目设置最高参选限价，最高参选限价为不含税总价****762.64元，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。
2.项目范围及相关要求
2.1遴选规模：预估遴选规模不含税预算255.78万元（含安全生产费7.92万元），含税预算278.80万元，税率按照9%测算，签署合同时根据参选人填报的增值税税率进行实际计算。
2.2质量标准要求:达到国家、行业相关规范规定合格标准及遴选文件技术规范书的要求。
2.3服务地点：**省**市。
2.4工期：合同签订后45天内完成开通、交付。
2.5质保期：自工程竣工验收合格之日起24个月。
2.6合同期限：自合同签订之日起1年。
2.7本项目不划分标包，中选人数量为1个，中选份额100%。
3.参选人资格要求
3.1依法设立：参选人应为中华人民**国境内（不含**、**、**地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。
注：参选人须提供有效的加载统一社会信用代码的新版营业执照扫描****机关出具的证明文件。
3.2财务要求：参选人应能够开具增值税专用发票，承诺向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。
注：参选人须在应答文件中提供承诺书。
3.3参选人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.4参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.5参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一项目应答。
3.6资质要求：参选人须同时具备住房和城乡建设主管部门颁发的以下资质：
（1）具备有效的通信工程施工总承包三级或以上资质；
（2）具备有效的安全生产许可证。
注：
(1)须提供有效的资质证书扫描件，证书有效性以相关最新政策规定为准；
(2)根据《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)的规定换发或颁发的资质证书根据资质对应关系按照上述原则认定；
(3)若因国家政策影响，资质证书有效期届满且当地行政主管部门暂未开展续签或补办程序，请提供国家或当地行政主管部门相关政策文件或查询截图进行补充说明。
3.7人员要求：参选人为本项目配备的人员须满足以下要求：
（1）企业主要负责人需具备通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（A证）；
（2）项目负责人需具备通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（B证）1人；
（3）专职安全生产管理人员需具备通信主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书（C证）至少1人。
注：参选人须提供上述人员有效的身份证扫描件、相应证书扫描件和2024年7月（含）至应答截止日任意连续三个月的社保证明，社保缴费单位须为参选人或其分支机构，如提供的****公司法定代表人可不提供社保证明材料。
3.8参选人不得存在下列情形之一：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被依法暂停或取消参选资格的；
（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在最近三年内（自2021年11月1日起）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者重大工程安全问题的（以相关行业主管部门的行****机关出具的有关法律文书为准）；
（6）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7）在最近五年内（自2019年11月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8****法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），已执行完毕或不再执行的除外；
（9）被****公司列入**“禁止交易企业名单”的；被****公司****公司列入**省“禁止交易企业名单”的；
（10）被****公司/****公司****公司列入同类服务“中国铁塔**级/**省级供应商黑名单的”；
（11）与其他参选人“机器码”或“文件码”一致。
注：参选人须在应答文件中提供承诺书。
3.9本项目不接受联合体应答。
注：参选人须在应答文件中提供非联合体承诺书。
3.10本项目不接受转包或违法分包。
注：参选人须在应答文件中提供承诺书。
4.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见标前评审文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。
5.应答文件的递交
5.1递交截止时间和地点
递交截止时间：2024年12月3日9时30分（**时间）
递交地点：**省**市**区九曲街道东夷大街1708****中心。
5.2本项目将于上述同一时间、地点进行遴选工作，服务商的法定代表人或者其委托的代理人准时参与开标。
5.3出现以下情形时，不予接收应答文件:
（1）逾期送达或者未送达指定地点的;
（2）未对应答文件进行密封的;
6.应答文件的获取
此公告发出后由采购人向**市运营商拓展业务**伙伴市级库库内**伙伴发放评审文件。
7.联系方式
采购人：****
采购人地址：**省**市**区九曲街道东夷大街1708号
联系人：牛经理
电话：186****1833
电子邮件：****@chinatowercom.cn
2024年11月28日
换一批