招标编号：****
1．招标条件
二广高速公路**绕城段（不含李埠长江公铁大桥）工程（以下简称“本项目”）已由****委员会以《省发改委关于二广高速公路**绕城段（不含李埠长江公铁大桥）项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2024〕293****运输部以《交通运输部关于G55二广高速**绕城段（不含李埠长江公铁大桥）初步设计的批复》（交公路函〔2024〕433号）批准建设，建设资金来****银行贷款，资金已落实。招标人为****，招标代理机构为****。项目已具备招标条件，现对该项目的环保技术咨询进行公开招标，并对投标人进行资格后审。
2．项目概况与招标范围
2.1项目概况
建设地点：**省**市
建设规模：二广高速公路**绕城段（不含李埠长江公铁大桥）项目路线起于**市**区纪南镇草安村，顺接拟改扩建的二广高速公路**至**段，向南经纪南镇、八岭山镇、**高新区、李埠镇，经李埠长江公铁大桥（长7.9公里，不纳入本项目范围内）跨越长江，经弥市镇、在**县埠河镇接二广高速公路**至东岳庙段，沿原路改扩建至终点**北枢纽互通立交。
路线主线全长约44.8公里，设李埠互通连接线3.4公里。主线起点至群英枢纽段采用设计速度120公里／小时、路基宽度34.5米的双向六车道高速公路标准进行**（其中李埠长江公铁大桥两岸接线段2.1公里采用设计速度100公里／小时、路基宽度33.5米的双向六车道高速公路标准），群英枢纽至终点段采用设计速度120公里／小时、路基宽度41.0米的双向八车道高速公路标准进行改扩建；李埠互通立交连接线采用设计速度60公里／小时、路基宽度22.5米的双向四车道一级公路标准建设。桥梁设计汽车荷载等级采用公路－I级，其他技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGBOl－2014）相关规定执行。全线在草安（枢纽）、纪南、**西（枢纽）、高新、李埠、弥市和群英（枢纽）共设置互通式立交7处；****收费站4处、****中心1处、养护工区1处、停车区1处以及必要的交通工程及沿线设施。项目估算总投资107.04亿元。计划建设工期为42个月。
其他：／
2.2招标范围
招标范围：本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测及技术咨询等服务主要包含以下内容：
（1）本项目施工期、专项验收准备期的环境保护监测，编制完成环境监测报告，确保满足环评及批复要求；
（2）提供本项目环境保护技术咨询服务，对现场不满足要求的地方提出整改意见；
（3）依据主管部门规定的标准和程序完成本项目环境保护专项验收，编制完成验收调查报告，并协助招标人完成备案手续。
标段划分：划分1个标段，标段名称为：EGJZHB－1标段。
计划服务期：2007日历天，计划开工日期2024－12－30。
合同估算价：180万元。
2.3其他：预计服务期为2007日历天。其中：含施工期预计为1277日历天，专项验收准备期为730日历天。服务预计开始时间为2024年12月，实际服务开始及终止时间以招标人（监理人）正式下发的通知为准。
3．投标人资格要求
3.1本标段招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录，并在人员、履约信誉等方面满足招标文件的要求。
3.2本标段不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1（具体数量）个标段投标且每个投标人允许中1个标。
3.4本次****政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购
3.6其它要求：（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。（3）本项目环境影响报告书的编制单位，不得参加本项目投标。
4．招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在**省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www．hbbidcloud．cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2完成注册登记后，请于2024年12月17日至2024年12月23日24：00时止（**时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标。
5．投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间为：2025年1月7日09时30分
5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
6．投标相关事宜
招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。
7．评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法。
8．发布公告的媒介
本次招标公告同时在**省公共**交易电子服务系统（网址：www．hbggzyfwpt．cn）、****运输厅网站（http：／／jtt．hubei．gov．cn）、**交投电子采购平台（http：／／ec．hbjttz．com）（发布公告的媒介名称）上发布。
9．联系方式
招标人：****
地址：**省**市高新区**大道****中心1003室
邮政编码：434000
联系人：付先生
电话：0716－****012
招标代理：****
地址：**市**区北苑路170号凯旋城3号楼4层501号
邮政编码：100101
联系人：王先生、魏先生
电话：010－****6899－836
传真：010－****3266
电子邮件：bjztc3＠163．com
网址：www．bjztc．com
2024年12月16日
附录：
附录1 资格审查条件（资质要求）
| 标段 | 资质最低要求 |
| EGJZHB－1 | 同时具备： （1）有效的企****事业单位法人证书。 （2）持有市场监管机构颁发的资质认定证书（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA））。 |
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。
2、投标人证明材料应附：企业****事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。
3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业****事业单位法人证书）和资质认定证书的变更记录扫描件。
4、上述要求与投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
5、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录2 资格审查条件（业绩要求）
| 标段 | 业绩最低要求 |
| EGJZHB－1 | 同时具备： （1）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。 （2）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。 |
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。
2、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。
3、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。
4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若****公司****公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，****公司业绩均不予考虑。如****公司****公司，其****公司的名义计算。
5、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。
6、线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。
7、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
附录3 资格审查条件（主要人员要求）
| 人员 | 数量 | 人员最低要求 |
| 项目负责人 | 1 | 同时具备： （1）高级工程师； （2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人。 |
| 技术负责人 | 1 | 同时具备： （1）高级工程师； （2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 |
注：1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。
2、项目负责人、技术负责人证件材料要求：应附项目负责人、技术负责人身份证、职称资格证书、上岗证书的扫描件。
3、项目负责人、技术负责人个人业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料等的扫描件。若项目负责人、技术负责人的个人业绩证明材料无法体现资格审查条件要求的技术指标、投标人完成的具体任务和在项目中担任的职务，该业绩将不予认可。
4、线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。
5、投标人还需提供上述主要人员2024年3月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。
6、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，仅以载明的委托合同签订的时间为准。
7、上述要求与投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”注的内容不一致的，以上述要求为准。
8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。
附录4 资格审查条件（信誉要求）
| 标段 | 信誉最低要求 |
| EGJZHB－1 | 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）在国家企业信用信息公示系统（http：／／www．gsxt．gov．cn／）中被列入严重违法失信企业名单的； （2）在“中国执行信息公开网”（http：／／zxgk．court．gov．cn／）中被列入失信被执行人名单； （3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； （4）其他在“信用中国”网站（http：／／www．creditchina．gov．cn／）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |
注：1、“近三年”是指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。
2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。
附录5 重大偏差一览表
| 序号 | 评审标准 | 评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| 1 | 形式评审标准 | 投标文件 | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件能正常打开 |
| 2 | 投标人名称 | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件的封面投标人名称、投标函（不含投标函附录）投标人名称、****事业单位法人证书）投标人名称、资质认定证书投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件。 | |
| 3 | 投标文件签字盖章 | 投标文件的签署不符合以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标文件封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章； （2）投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章； （3）投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 | |
| 4 | 投标文件组成部分 | 投标文件缺少以下任一项内容均属于重大偏差： 投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、投标报价清单、投标人基本情况表、近年完成的类似项目情况表、信誉情况承诺函、主要人员简历表、技术建议书。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差； ②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，上述不一致的情形不属于重大偏差。 | |
| 5 | 联合体投标人（如有） | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标人未以联合体形式投标。 | |
| 6 | 报价唯一 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）一份投标文件只有一个报价（指投标函中的大写报价）； （2）投标函中的报价与投标文件格式中投标报价清单中的总价一致。 | |
| 7 | 资格评审标准 | ****事业单位法人证书） | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 提供了****事业单位法人证书 |
| 8 | 基本账户开户证明 | 采用现金方式递交投标保证金的，不满足以下情形均属于重大偏差： 提供了有效的基本账户开户证明或提供了基本存款账户信息。 注：采用其他方式递交投标保证金的，不需要提交基本账户开户证明或基本存款账户信息。 | |
| 9 | 资质条件 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）有效的企****事业单位法人证书。 （2）持有市场监管机构颁发的资质认定证书（包括原省级及其以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA））。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”，并在“投标人基本情况表”后附相应证明材料。 3、投标人证明材料应附：企业****事业单位法人证书）、资质认定证书的扫描件（各项证书扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。各项证书封面、封底、空白页可不附）。 4、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业****事业单位法人证书）和资质认定证书的变更记录扫描件。 | |
| 10 | 业绩 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备 （1）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护监测工作。 （2）近8年内独立承担过1条里程不小于30公里的线性工程项目环境保护验收调查工作。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在“近年完成的类似项目情况表”后附相应证明材料。 3、业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书，若上述材料无法体现资格审查条件要求的技术指标和投标人完成的具体任务，还应提供发包人（或委托人）出具的业绩证明材料，否则该业绩将不予认可。 4、在投标人提供的联合体业绩中，以联合体形式完成的同一工作任务的业绩视为不满足上述业绩要求；单个合同包含多个线性工程项目的，可分别计算业绩；单个合同同时包含环境保护监测和环境保护验收调查工作的，亦可分别计算业绩。 5、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若****公司****公司，其业绩仅以其名义签署的合同计算，****公司业绩均不予考虑。如****公司****公司，其****公司的名义计算。 6、“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，以委托合同签订的时间为准。 7、线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 | |
| 11 | 主要人员 | 1、项目负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师； （2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人。 2、技术负责人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）高级工程师； （2）具有生态环境主管部门或交通主管部门核发的环境保护监测人员上岗证书； （3）近8年担任过1个里程不小于30公里的线性工程施工期环境保护监测或验收调查项目负责人或技术负责人或环境保护监测工程师。 3、投标人不满足以下任一最低要求，均属于重大偏差： （1）投标人应填报投标文件格式资格审查资料“主要人员简历表”，并在“主要人员简历表”后附相应证明材料。 （2）项目负责人、技术负责人证件材料要求：应附项目负责人、技术负责人身份证、职称资格证书、上岗证书的扫描件。 （3）项目负责人、技术负责人个人业绩证明材料要求：投标人应提供合同协议书或发包人（或委托人）出具的证明材料等的扫描件。若项目负责人、技术负责人的个人业绩证明材料无法体现资格审查条件要求的技术指标、投标人完成的具体任务和在项目中担任的职务，该业绩将不予认可。 （4）线性工程指的是铁路、公路、石油与燃气管线、渠道、管道、城市综合管网、堤防工程、输电线工程。 （5）投标人还需提供上述主要人员2024年3月份以来投标人所属社保机构出具的任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 （6）“近8年”是指2016年1月1日至投标截止日期前一日，仅以载明的委托合同签订的时间为准。 | |
| 12 | 信誉 | 投标人不满足以下任一要求，均属于重大偏差： 1、投标人未被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照； 2、投标人未被进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 3、投标人未被省级及以上行业主管部门或其他有权作出处罚的行业主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内； 4、投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）在国家企业信用信息公示系统（http：／／www．gsxt．gov．cn／）中被列入严重违法失信企业名单的； （2）在“中国执行信息公开网”（http：／／zxgk．court．gov．cn／）中被列入失信被执行人名单； （3）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（“近三年”是指2021年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准）有行贿犯罪行为的； （4）其他在“信用中国”网站（http：／／www．creditchina．gov．cn／）中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 5、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》。 | |
| 13 | 投标人身份 | 投标人（若为联合体投标，指联合体所有成员）出现以下任一情形均属于重大偏差： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即：法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段的代建人； （6）为本标段的招标代理机构； （7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）为本项目环境影响报告书的编制单位。 | |
| 14 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 投标人不满足以下任一要求，均属于重大偏差： 投标函填写了服务期限，且填报的服务期限符合招标文件规定的时限。 |
| 15 | 投标保证金 | 采用现金方式递交投标保证金的，不符合以下要求均属于重大偏差： （1）投标保证金从投标人基本账户转出； （2）投标保证金在投标截止时间前一次性足额汇至招标人指定的账户。 ****银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式递交的，不符合以下任一要求均属于重大偏差： （1）保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期信息符合招标文件规定； （2）在投标截止时间前提交保函或保单。 | |
| 16 | 投标报价 | 投标人的报价或算术错误修正后的投标报价（如有）超过本标段（包）最高投标限价。 | |
| 17 | 投标人不得存在的其他情形 | 投标人存在以下任一情形： （1）串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （2****委员会要求澄清、说明或补正的； （3）不同投标人的电子投标文件经**省公共**交易平台评标系统检测出制作投标文件的电脑机器码一致的。 （4****委员会对其投标报价算术性错误进行价格修正的。 | |
| 投标人存在上述情况的均属于重大偏差，其投标应当被否决。投标人出现未列入上表情形的不属于重大偏差，按细微偏差处理，评标委员会不得因细微偏差否决投标。 | |||
相关公告
换一批