**客运段五里堡院内室外道路整修工程施工总价承包发包公告
发包编号:****
**客运段五里堡院内室外道路整修工程已****集团有限公司批准建设。项目业主****集团有限公司,项目出资比例为100%,发包人为****。项目已具备发包条件,现对该项目进行发包。
2.1建设地点:**省**市。
2.2项目概况:五里堡院内室外道路路面整治、积水点整治。
2.3发包范围:**客运段确定的本项目全部内容。
2.4工期:计划工期15日历天。
2.5标段划分:本次施工发包共分为一个标段,标段号:DLZXSG-01。
3.1 基本要求:中华人民**国境内合法注册的独立法人,具有有效的安全生产许可证。
3.2资质要求:本次发包要求竞包人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
3.3业绩要求:竞包人应具有2021年1月1日以来类似工程施工业绩;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.4人员要求:竞包人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书,且未在其他在建工程项目任职。
3.5财务要求:在2022年~2023年(近2年)中平均营业收入不应小于100万元;竞包人用于申请标段的营运资金(包括适当凭证的现金**、银行贷款和信用额度)不应小于50万元。
3.6社会信誉要求:(1)具有良好的社会信誉,近三年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁、不曾在任何合同中违约或被逐、财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。在本发包项目发包公告发布之日前一年内不曾在发包人管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定问题或运营安全事故。(2)竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目经理自递交竞包文件之日起前1****法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。(3)竞包人及其法人代表和拟派****人民法院列入失信被执行人。
3.7本次发包不接受联合体竞包。
3.8各竞包人均可就上述标段中的 一 (具体数量)个标段竞包。
4.1投标人请于2024年12月17日 至2024年12月20日(**时间)与招标代理单位联系获取招标文件。
4.2招标文件每套售价0元,售后不退。
5.1 竞包文件递交的截止时间(竞包截止时间,下同)为 2024 年12月25日9 时 30 分地****大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼2004室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件,发包人不予受理。
本次发包公告同时在国铁采购平台(https://cg.****.cn/)、中国铁物电子招投标平台(https://www.bidding-crmsc.****.cn/)上发布。
发 包 人:****
地 址:**市**区二马路80号
联 系 人:马志华
电 话:0371-****1362
发包代理机构:****
地 址:****大学路淮河路升龙天玺一号院一号楼2004室
联 系 人:史智伟、秦继伟
电 话:159****8893、0371-****9011
电子邮件:****@163.com
2024年12月17日