****牧场综合体建设项目一期工程施工招标变更公告

1．招标条件

本****牧场综合体建设项目****管委会经济发展局批准建设，项目业主为****（下称招标人），建设资金为自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见**市公共**交易服务平台（http://zsztb.****.cn/）。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程位于**省**市六横镇，海上养殖部分位于六横岛东**约0.6km处。海上养殖部分的建设规模为建设正六边形的海上****牧场****中心、2417.34m的廊道（含登程点）以及平台****牧场养殖水域，同时配套建设相关附属设施。

2.2招标范围：本次招标为1个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围内海上****牧场****中心、廊道及相关配套设施等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复。

施工计划工期：20个月，缺陷责任期 12 个月。

3．投标人资格要求

3.1凡具有独立法人资格、具有**与航道工程施工总承包一级及以上资质或具****建设部印发的《施工总承包企业特级资质标准实施办法》（建市[2010]210号）要求的资质（以上施工资质应在招标公告发布之日后在“**省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

3.4投标人在“信用中国”网站（http://www.****.cn/ ）中未被列入失信被执行人名单。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2024年 12 月 28 日～2025年 1 月 6 日在**市公共**交易服务平台（http://zsztb.****.cn/）进行网上投标登记，同时网上下载招标文件及图纸等。

注：投标人在投标登记前须自行登录“**市公共**交易服务平台”（详情请点击以下网页查看： http://zsztb.****.cn/zsztbweb/），对投标单位进行网上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注如有不明****公司，客服电话****503300或者**电子招投标支持群****41593。

4.2潜在投标人对招标文件有疑问的，通过网上交易平台提交。招标人通过网上交易平台发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交截止时间为2025年 1 月 17 日 9 时 00 分，投标文件必须在上述时间之前递交****交易中心****中心（**昌正街 169 ****中心 6 号楼4层）。招标人定于投标文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标。招标人邀请所有投标人的法定代表人（携带法定代表人身份证明及本人身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及本人身份证原件）准时参加开标会议。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决处理，其****银行存款利息不予退还，同时依法作出其他处理。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在**市公共**交易服务平台（http://zsztb.****.cn/）上发布。

7．联系方式

招 标 人：****

地 址：**市**区六横镇悬山村大鱼厂30号

联 系 人：司先生

招标代理人名称：****

招标代理人地址：**市**区**街道港航路123号中浪国际大厦B座10楼

联 系 人：朱先生

电 话：0580-****050

传 真：0580-****255

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网的查询****法院判决书判决日期为准）。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

注：1. 拟委任的项目经理有行贿受贿犯罪行为的认定：以中国裁判文书网的查询结果为准，****法院判决书判决日期为准。

2. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

3. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(1).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(2).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(3).该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

4. “在建合同工程”范围：包括在中华人民**国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

5. 一级建造师电****建设部建办市[2021]40号文件规定。

附录6 资格审查条件（主要船舶机械设备最低要求）

注：1、搅拌船和打桩船可为自有船舶或租赁；以上船舶均须提供船舶证书包括船舶所有权登记证书、国内航行海船安全与环保证书（或海上船舶检验证书或国际航行船舶入级证书）、船舶国籍证书的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），三者缺一不可，否则按否决投标处理。若上述材料均未体现桩架高度，****船级社证明或船籍港所在地船检部门的证明或设计图纸等其他证明材料，否则按否决投标处理。若搅拌船或打桩船为租赁的，除上述材料外还须附租赁意向合同的复印件（指彩色扫描件或清晰复印件），否则按否决投标处理。

2、自有船舶指船舶证书（或光船租赁登记证明书）上的船舶所有人或船舶经营人或船舶承租人应与投标人一致，否则按否决投标处理。

3、参与本次投标的投标人不得将其名下的搅拌船或打桩船租赁给其他投标人用于本次投标，否则均按否决投标处理。