****市黄河国家文化公园**段历史文化名城改造项目工程总承包（EPC）招标公告
本招标项目****市黄河国家文化公园**段历史文化名城改造项目工程总承包（EPC）已由银****改革局以《关于****市黄河国家文化公园**段历史文化名城改造项目可行性研究报告的批复》（银兴发改发[2022]131号）批准建设，项目业主为****，建设资金来自中央预算内投资及地方配套资金，出资比例为100%，招标人为****，招标代理机构为****。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。
2.1 项目概况：本项目共涉及**-玉皇阁历史文化街区建筑物的建筑立面改造等。改造总立面面积约 26668 平方米，其中**-玉皇阁历史文化街区约为 17948 平方米，意志巷约为 5120 平方米。改造建筑物约 22 栋。对历史文化街区内串联各个景点的道路及小街巷路面进行整治改造、完善街区内的配套便民公共服务设施，完善标识及导览系统。
2.2 建设地点： **一玉皇阁历史文化街区及周边建筑。
2.3 招标范围：本工程为总承包招标1.工程设计是指：包括且不限于本项目初步设计、施工图设计、设计后期服务、配合专家评审以及在工程实施过程中各种变更设计，并参与各个环节的验收等。2.工程施工是指：按照招标文件及****政府部门的批复进行施工图施工，直至竣工验收，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。
2.4 计划工期：施工365日历天、设计20日历天（具体工期以合同签订为准）
2.5 标段划分：本招标工程共分为二个标段：
EPC 总承包：按照招标文件及****政府部门的批复进行施工图施工，直至竣工验收，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等；
监理标段：本项目监理涉及****市黄河国家文化公园**段历史文化名城改造项目工程总承包（EPC）的监理；
2.6其他：本项目采用纸质文件投标“现场递交”的方式。
3.1本项目EPC 总承包标段要求投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
（1）设计资质：工程设计建筑行业 (建筑工程) 乙级（含乙级）及以上资质 ；
（2）施工资质： 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证 。
3.1.1 投标人拟派工程总承包项目经理须具备：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。
3.1.2 设计项目负责人：设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格（拟任本项目负责人须具备项目主导专业）。
3.1.3 施工项目负责人：须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核B类合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（区外企业要求提供一级注册建造师）
3.1.4 通过“信用中国”网站查询投标人（含联合体各成员）是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。
3.1.5通过“中国裁判文书网” 网站查询投标主体，有行贿犯罪记录 的投标单位，限制其参与投标活动。 限定期限为一年，单位犯罪自人民法 院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）
3.1.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.1.7 本项目总承包标段接受联合体。联合体投标的，须满足下列要求：①联合体成员单位不得超过2家且需具备资质条件中所对应的资质要求；②其中具备施工资质的成员必须为联合体投标时的牵头人；③联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体牵头人及各方拟承担的工作和责任，并不得再以自己名义单独对本项目投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。⑤联合体中标的，联合体应当与发包人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任，并将联合体对内、对外的权利、责任、配合、管理等进行进一步明确并作为工程总承包合同的附件；
3.2本项目监理标段投标人资格要求：投标人须具备独立法人资格，具有住房城乡建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程专业监理乙级（含乙级）及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力，拟派总监理工程师须具备国家注册房屋建筑工程专业监理工程师证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2.1 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）。
3.2.2 根据宁（建）建发【2019】29号文件规定，通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为****人民法院判决、裁定生效之日起）。
3.2.3 因违规，被建设行政主管部门清除**建筑市场以及限制在宁从事建筑资格的企业及建造师，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
3.2.4 本监理标段招标不接受联合体投标。
4.1 凡有意参加投标者，请于 2023年 9 月 29 日 08 时 00 分至 2023 年 10 月 11 日 18 时 00 分（**时间，下同），登录“**回族自治区公共**交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行 CA 数字证书安全登录管理。
5.1 本项目采用纸质文件投标“现场递交”的方式开标。
5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 10 月 23 日 10 时 00 分， 本项目采用纸质文件投标“现场递交”的方式在截止时间前将投标文件递交****交易中心七楼开标厅。
5.3 逾期送达的或者未按规定送达的投标文件，招标人将拒收。
本次招标公告同时在 “**回族自治区公共**交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。
招标人：****
地 址：**市**区****路与友爱街交叉路口西南 140 米
联系人：王逸林
电 话：0951-****601
招标代理机构：****
地 址：**市清和北街1000号
联系人：朱晓莉、马小燕
电 话：0951-****919
****
2023年 09 月28日
相关公告
换一批